注册监理工程师模拟考试题

1.工程在规定的条件下，满足规定功能要求使用的年限称其为耐久性。民用建筑主体结构的耐用年限分为( )。

A.二级

B.三级

C.四级

D.五级

2.工程质量检测工作是对工程质量进行监督管理的重要手段之一。法定的国家级工程质量检测机构出具的检测报告，在国内具有( )性质。

A.最高裁定

B.最终裁定

C.一般裁定

D.行政裁定

3.关于《卓越绩效评价准则》与 ISO9000 质量管理体系的比较，下列说法中正确的是( )。

A.ISO9000 质量管理体系是战略导向，“卓越绩效”是标准化导向

B.ISO9000 质量管理体系来自市场竞争的驱动，“卓越绩效”模式来自市场准入的驱动

C.ISO9000 质量管理体系关注结果，“卓越绩效”模式更加关注过程

D.质量管理原则同时适用于 ISO9000 质量管理体系与“卓越绩效”模式

4.施工过程中，监理工程师对施工现场监督检查的方式不包括( )。

A.旁站

B.专检

C.平行检验

D.巡视

5.工程项目在竣工验收时无法进行工程内在质量的检验，这说明工程质量具有(　　)特点。

A. 隐蔽性

B. 波动性

C. 影响多样性

D. 影响复杂性

6.凡涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，设计方案应经(　　)审批后方可进行施工。

A.原审查机构

B.原设计单位

C.质量监督机构

D.监理单位

7.某工程施工过程中，监理工程师要求承包单位在工程施工之前根据施工过程质量控制的要求提交质量控制点明细表并实施质量控制，这是( )的原则要求。

A.坚持质量第一

B.坚持质量标准

C.坚持预防为主

D.坚持科学的职业道德规范

8.承包单位向项目监理机构报送的分包单位资格报审查表中应附有分包单位的( )

A.资质和业绩材料

B.营业执照和经营范围

C.资质和分包合同

D.项目经理职责和施工计划

9.“(　　)”在标准中的定义是，一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。

A.过程

B.标准

C.准备

D.开发

10.总监理工程师组织专业监理工程师审查施工单位报送的工程开工报审表及相关资料时，不属于审查内容的是(　　)。

A.设计交底和图纸会审是否已完成

B.施工许可证是否已办理

C.施工组织设计是否已由总监理工程师签认

D.进场道路及水、电、通信等是否已满足开工要求

11.施工过程中，若出现需返工弥补的工程质量问题，监理工程师应及时(　　)。

A.签发监理通知

B.签发工程暂停令

C.通知建设单位

D.报告政府主管部门

12.工程事故发生后，总监理工程师应要求施工单位(　　)小时内写出书面报告。

A.7

B.14

C.20

D.24

13.大型临时设备在使用前，承包单位必须取得()的审查批准，办好相关手续后，监理工程师方可批准投入使用。

A.当地劳动安全部门

B.省(自治区、直辖市)劳动安全部门

C.本单位安全部门

D.本单位上级安全主管部门

14.监理工程师对施工组织设计进行审查时，应遵循()的原则。

A.质量第一、安全第一

B.进度第一、安全第一

C.效益第一、质量第一

D.进度第一、效益第一

15.机械设备进场前，承包单位应向项目()报送进场设备清单。

A.建设单位

B.监理机构

C.总包单位

D.主管部门

16.根据施工质量验收的规定，施工现场质量管理检查记录表应由施工单位填写，然后由()负责检查并作出检查结论。

A.总监理工程师

B.专业监理工程师

C.现场监理工程师

D.施工单位质量负责人

17.工程质量事故处理方案的确定，需要按照一般处理原则和基本要求进行，其一般处理原则是()。

A.正确确定事故性质、处理范围

B.安全可靠、不留隐患

C.满足建筑物的功能和使用要求

D.技术上可行、经济上合理

18.不能作为质量控制点重点控制的对象是( )。

A.特殊地基

B.施工顺序

C.一般的操作

D.技术间歇

19.在建设工程进度计划实施中，进度监测的系统过程包括以下工作内容：①实际进度与计划进度的比较;②收集实际进度数据;③数据整理、统计、分析;④建立进度数据采集系统;⑤进入进度调整系统。其正确的顺序是( )。

A.①—③—④—②—⑤

B.④—③—②—①—⑤

C.④—②—③—①—⑤

D.②—④—③—①—⑤

20.提高质量管理体系有效性和效率的重要手段是( )。

A.资源管理

B.持续改进

C.过程方法

D.产品实现

21.在质量管理体系文件中，针对某一项目或合同而规定专门的质量措施、资源和活动顺序的文件是( )。

A.程序文件

B.程序文件

C.质量记录

D.质量计划

22.分部工程的划分应按( )确定。

A.施工工艺、设备类别

B.主要工种、材料

C.专业类别和工程规模

D.专业性质、工程部位

23.质量事故技术处理方案一般由( )提出。

A.施工单位

B.设计单位

C.建设单位

D.监理单位

24.在质量管理中，将正常型直方图与质量标准比较，可以判断( )。

A.质量问题成因

B.质量薄弱环节

C.计划质量能力

D.实际生产过程能力

25.根据《普通混凝土拌合物性能试验方法标准)>(GB/T50080)的规定，混凝土流动性大小用( )指标表示。

A.坍落度

B.压实度

C.含水量

D.干密度

26.对于一般建筑构件、桥梁及各种混凝土构件(板、梁、柱、桥架)强度的检测应采用( )。

A.灌砂法

B.取芯法

C.超声回弹综合法

D.回弹仪法

27.在国际贸易中，进口设备交易价格有装运港船上交货价、成本加运费、成本加保险费等方式，其采用装运港船上交货价(FOB)进口设备时，卖方的责任是( )。

A.负责租船订舱、支付运费

B.负责装船后的一切风险和费用

C.负责办理海外运输保险，并支付保险费

D.负责办理出口手续，并将货物装运上船

28.我国增值税条例规定，从国外进口的设备，其增值税按( )计算其应纳税额。

A.离岸价

B.到岸价

C.抵岸价

D.组成计税价格

29.某项目，在建设期初的建筑安装工程费为 1000 万元，设备工器具购置费为 800 万元，项目建设期为 2 年，每年投资额相等，建设期内年平均价格上涨率为 5%，则该项目建设期的涨价预备费为( )万元。

A.50.00

B.90.00

C.137.25

D.184.50

30.某项目建设期为 2 年，在建设期第一年贷款 2000 万元，第 2 年贷款 3000 万元，贷款年利率为 8％，则该项目的建设期贷款利息估算为( )万元。

A.286.40

B.366.40

C.560.00

D.572.80

31.价值工程的目标是以最低的寿命周期成本，使产品具备它所必须具备的功能，产品的寿命周期成本由( )组成。

A.生产成本和使用成本

B.生产、使用及维护成本

C.销售成本和管理费用

D.销售成本和维护成本

32.根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2008，分部分项工程量应按施工图( )

A.图示尺寸并考虑施工误差计算

B.图示尺寸并结合施工方案计算

C.标示的工程实体净值计算

D.标示的尺寸加不可避免的损耗量计算

33.关于招标控制价的说法不正确的是( )。

A.国有资金投资的建设工程招标，招标人必须编制招标控制价

B.招标控制价只能由具有编制能力的招标人编制和符合

C.招标控制价可由相应资质的工程造价咨询人编制和审核

D.工程造价咨询人接受招标人委托编制招标控制价，不得再就同一工程接受投标人委托编制投标报价

34.招标投标阶段，工程范围无法界定，缺少工程的详细说明，无法准确估价时，宜采用( )合同形式。

A.固定总价合同

B.估算工程量单价合同

C.纯单价合同

D.成本加酬金合同

35.关于招标工程量清单缺项漏项，下列说法错误的是( )。

A.作为投标人的承包人不应承担因工程量清单的缺项.漏项以及计算错误带来的风险与损失

B.招标工程量清单是否准确和完整，其责任应当由提供工程量清单的发包人负责

C.施工合同履行期间，由于招标工程量清单中分部分项工程出现缺项漏项，造成新增工程清单项目的，应按照市场价格，调整合同价款

D.由于招标工程量清单中分部分项工程出现缺项漏项，引起措施项目发生变化的，应当按照工程变更事件中关于措施项目费的调整方法，在承包人提交的实施方案被发包人批准后，调整合同价款

36.某工程的定额工期为 300 天，按照相关规定，招标人在确定合同工期时，压缩的工期天数不得超过( )天，超过者，招标人应在招标文件中明示增加赶工费用。

A.30

B.45

C.60

D.90

37.在包工包料的工程原则上，预付款的预付比例应( )。

A.不低于合同金额(扣除暂列金额)的 5％

B.不低于合同金额(扣除暂列金额)的 15％

C.不高于合同金额(扣除暂列金额)的 20％

D.不高于合同金额(扣除暂列金额)的 30％

38.建设单位直接采购设备时，监理工程师主要是(　　)。

A.审查采购方案

B.对供货商的评审

C. 协助编制采购方案

D.选择合适的供货单位

39.某公司向银行借款，贷款年利率为 6%。第一年初借款 200 万元，每年计息一次;第二年末又借款 100 万元，每半年计息一次，两笔借款均在第 3 年末还本付息，则复本利和为( )万元。

A、324.54

B、331.10

C、331.28

D、344.29

40.关于进口设备交货类别中，买卖双方应承担的风险表述正确的是( )。

A、内陆交货类由卖方承担交货前的一切费用和风险

B、目的地交货类对买卖双方的风险做了合理均摊

C、装运港船上交货价是由卖方承担海运风险

D、采用装运港船上交货价时，由卖方负担货物装船后的一切风险

41.某公司向银行借款，贷款年利率为 6%。第一年初借款 200 万元，每年计息一次;第二年末又借款 100 万元，每半年计息一次，两笔借款均在第 3 年末还本付息，则复本利和为( )万元。

A、324.54

B、331.10

C、331.28

D、344.29

42.有利于控制工程投资，并能鼓励承包方最大限度降低工程成本的计价合同方式是( )。

A、最高限额成本加固定最大酬金

B、成本加奖罚

C、成本加固定金额酬金

D、成本加固定百分比酬金

43.在设计展开阶段，监理工程师进行质量控制的工作内容之一是(　　)。

A.优选设计单位

B.编制设计大纲

C.参与主要材料、设备选型

D.提供设计基础资料

44.对承包人超出设计图纸范围的工程量，监理工程师应(　　)。

A.经发包人同意后计量

B.与承包人协商后计量

C.不予计量

D.在竣工结算时计量

45.监理工程师同意采用承包商提出的修改设计图纸的合理化建议，所发生的费用和收益应由()分担或分享。

A.监理单位和承包单位

B.设计单位和承包单位

C.发包单位和承包单位

D.设计单位和发包单位

46.建设工程动态投资部分，是指在建设期内，因建设期利息、建设工程需缴纳的()和国家新批准的税率、汇率、利率变动以及建设期价格变动引起的建设投资增加额。

A.基本预备费

B.涨价预备费

C.固定资产投资方向调节税

D.建筑安装工程费用

47.盈亏平衡分析是一种特殊形式的临界点分析，它适用于财务评价，其计算应按项目投产后的()。

A.正常年份计算

B.按计算期内的平均值计算

C.年产量

D.单位产品销售价格

48.对于工期长、技术复杂、实施过程中可能会发生各种不可预见因素较多的建设工程，发包方宜采用( )合同。

A.纯单价

B.固定总价

C.估算工程量单价

D.可调总价

49.某项目，在建设期初的建筑安装工程费为1000 万元，设备工(器)具购置费为800 万元，项目建设期为2 年，每年投资额相等，建设期内年平均价格上涨率为5%，则该项目建设期的涨价预备费为( )万元。

A.50.00

B.90.00

C.137.25

D.184.50

50.FIDIC《施工合同条件》规定，业主对承包商的付款，是以( )为凭据的。

A.工程量清单前言

B.合同文件

C.技术规范

D.工程师批准的付款证书

51.根据世界银行和国际咨询工程师联合会对建设工程投资构成的相关规定，属于项目间接建设成本的是( )。

A.业主的行政性费用

B.服务性建筑费用

C.管理系统费用

D.土地征购费

52.某企业向银行借款，甲银行年利率为10%，每年计息1 次;乙银行年利率为9.8%，每季度计息1 次，则( )。

A.甲银行实际利率低于乙银行实际利率

B.甲银行实际利率高于乙银行实际利率

C.甲、乙两银行的实际利率相同

D.甲、乙两银行的实际利率不可比

53.建筑工程险保险费、第三方责任险保险费、履约保证金等项目，一般按( )进行计量支付。

A.估价法

B.均摊法

C.凭据法

D.分解计量法

54.建设工程流水施工方式的特点之一是( )。

A.单位时间内投入的劳动力较少

B.专业工作队能够连续施工

C.能够充分地利用工作面进行施工

D.施工现场的组织管理比较简单

55.建设工程组织流水施工时，相邻专业工作队之间的流水步距不尽相等，但专业工作队数等于施工过程数的流水施工方式是( )。

A.固定节拍流水施工和加快的成倍节拍流水施工

B.加快的成倍节拍流水施工和非节奏流水施工

C.固定节拍流水施工和一般的成倍节拍流水施工

D.一般的成倍节拍流水施工和非节奏流水施工

56.某工程划分为 3 个施工过程.4 个施工段组织流水施工，流水节拍见下表，则该工程流水施工工期为( )天。流水节拍表(单位：天)
点击查看大图

A.22

B.23

C.26

D.27

57.在某工程网络计划中，已知工作 M 的总时差和自由时差分别为 5 天和 2 天，监理工程师检查时发现该工作的实际进度拖后 2 天，则工作 M 的实际进度( )。

A.既不影响总工期，也不影响其后续工作的正常进行

B.不影响总工期，但会将其紧后工作的开始时间推迟 2 天

C.会将其紧后工作的开始时间推迟 2 天，并使总工期延长 2 天

D.会将其紧后工作的开始时间推迟 4 天，并使总工期延长 2 天

58.在工程网络计划中，某项工作的最迟完成时间与最早完成时间的差值为该工作的( )

A.自由时差

B.总时差

C.时间间隔

D.时距

59.某工程双代号时标网络计划如下图所示，其中工作 B 的总时差和自由时差( )周。

A.均为 1

B.分别为 2 和 1

C.分别为 4 和 1

D.均为 4

60.如图所示双代号时标网络计划中，如果 A.H.K 三项工作共用一台施工机械而必须顺序施工，则在不影响总工期的前提下，该施工机械在现场的最小闲置时间是( )周。

A.2

B.3

C.4

D.5

61.在工程网络计划的工期优化过程中，在缩短工作持续时间对质量和安全影响不大的情况下，应选择的压缩对象是( )的关键工作。

A.缩短持续时间所需增加费用最少

B.持续时间最长且有充足备用资源

C.持续时间最长且资源消耗最少

D.资源消耗少从而使直接费用最少

62.下列关于工程网络计划关键工作的表述中，正确的是( )。

A.单代号搭接网络计划中关键工作与其紧后工作之间的搭接时距最长

B.单代号网络计划中关键工作与其紧后工作之间的时间间隔为零

C.工程网络计划中关键工作的自由时差与总时差全部为零

D.双代号网络计划中关键工作两端的节点必为关键节点

63.某工程双代号时标网络计划如下图所示，根据第 6 周末实际进度检查结果绘制的前锋线如点划线所示。通过比较可以看出( )。
点击查看大图

A.C 工作实际进度拖后 2 周，影响工期 2 周

B.D 工作实际进度超前 2 周，不影响工期

C.D 工作实际进度拖后 3 周，影响工期 2 周

D.E 工作实际进度拖后 1 周，不影响工期

64.在建设工程网络计划实施中，某项工作实际进度拖延的时间超过其总时差时，如果不改变工作之间的逻辑关系，则调整进度计划的方法是( )。

A.减小关键线路上该工作后续工作的自由时差

B.缩短关键线路上该工作后续工作的持续时间

C.对网络计划进行“资源有限.工期最短”的优化

D.减小关键线路上该工作后续工作的总时差

65.建设工程进度控制是监理工程师的主要任务之一，其最终目的是确保建设项目( )。

A.在实施过程中应用动态控制原理

B.按预定的时间动用或提前交付使用

C.进度控制计划免受风险因素的干扰

D.各方参建单位的进度关系得到协调

66.在工程设计工程中，影响进度的主要因素之一是( )。

A.地下埋藏文物的处理

B.施工承发包模式的选择

C.设计合同的计价方式

D.设计各专业之间的协调配合程度

67.建设工程施工通常按流水施工方式组织，是因其具有(　　)的特点。

A.使各专业工作队能够连续施工

B.单位时问内所需用的资源量较少

C.施工现场的组织、管理工作简单

D.同一施工过程的不同施工段可以同时施工

68.单代号网络计划中，下列说法正确的是(　　)。

A.箭线表示工作及其进行的方向，节点表示工作之间的逻辑关系

B.节点表示工作，箭线表示工作进行的方向

C.箭线表示工作及其进行的方向，节点表示工作的开始或结束

D.节点表示工作，箭线表示工作之问的逻辑关系

69.依据工程项目建设总进度计划和批准的设计文件编制的工程项目年度计划的内容包括()。

A.投资计划年度分配表

B.工程项目一览表

C.工程项目进度平衡表

D.年度建设资金平衡表

70.组织流水施工时，划分施工段的最根本目的是()。

A.由于施工工艺的要求

B.可增加更多的专业工作队

C.提供工艺或组织间歇时间

D.使各专业队在不同施工段进行流水施工

71.在建设工程进度控制计划体系中，具体安排单位工程开工日期和竣工日期的计划，称为()。

A.工程项目进度平衡表

B.单位工程施工进度计划

C.工程项目前期工作计划

D.工程项目总进度计划

72.当工程网络计划中某项工作的实际进度偏差影响到总工期而需要通过缩短某些工作的持续时间调整进度计划时，这些工作是指()的可被压缩的工作。

A.关键线路和超过计划工期的非关键线路上

B.关键线路上资源消耗量比较少

C.关键线路上持续时间比较长

D.施工工艺及采用技术比较简单

73.造成工程质量终检局限性的主要原因是()。

A.隐蔽工程多

B.检验项目多

C.工序交接多

D.影响因素多

74.工程项目建设总进度计划中不包括的内容是( )。

A.工程项目一览表

B.投资计划年度分配表

C.竣工投产交付使用表

D.工程项目进度平衡表

75.当采用匀速进展横道图比较法对比分析实际进度与计划进度时，如果涂黑的粗线右端落在检查日期右侧，表明( )。

A.超额完成的任务量

B.实际进度拖后

C.尚未完成的任务量

D.实际进度超前

76.为建设工程的施工创造必要的技术和物资条件，统筹安排施工力量和施工现场的是施工单位的( )。

A.施工总进度计划

B.施工准备工作

C.单位工程施工进度计划

D.分部分项工程进度计划

77.监理工程师应以承包单位提交的、经自已审核后的( )为依据来决定是否批准工程延期。

A.施工进度计划

B.设计进度计划

C.可行性进度计划

D.竣工验收进度计划

78.建设工程组织流水施工时，用来表达流水施工在空间布置上开展状态的参数是( )。

A.流水能力

B.工作面

C.施工过程

D.专业工作队数

79.为了有效地控制施工进度，要将施工进度总目标从不同角度进行层层分解，其中按项目组成分解总目标的是( )。

A.单位工程动用时间

B.土建工程完工日期

C.一季度进度目标

D.二期(年)工程进度目标

80.在建设工程施工阶段，为了减少或避免工程延期事件的发生，监理工程师应( )。

A.提醒业主履行施工合同中的职责

B.及时支付工程进度款

C.及时提供施工场地及设计图纸

D.及时供应建筑材料及设备

82.分层法是将调查收集的原始数据，根据不同的目的和要求，按某一性质进行分组、整理的分析方法。常用的分层标志有( )。

A.按操作班组或操作者分层

B.按操作方法分层

C.按施工时间分层

D.按单位类别分层

E.按使用机械设备型号分层

83.一组随机抽样检验数据做成的直方图，要能说明生产过程质量稳定，正常情况下其直方图的构成与特点应反映出( )。

A.明确的质量标准上、下界限

B.直方图为正态分布型

C.直方图位置居中分部

D.直方图分布中心与标准中心重合

E.直方图与上、下界限有一定的余地

84.当质量控制图同时满足( )时，可认为生产过程基本处于稳定状态。

A.点子全部落在控制界限之内

B.点子分布出现链

C.控制界限内的点子排列没有缺陷

D.点子多次同侧

E.点子有趋势或倾向

85.项目监理机构应安排监理人员对工程施工质量进行巡视。巡视应包括下列主要内容( )。

A.施工单位是否按工程设计文件、工程建设标准和批准的施工组织设计、施工方案施工

B.使用的工程材料、构配件和设备是否合格

C.施工现场管理人员，特别是施工质量管理人员是否到位

D.特种作业人员是否持证上岗

E.施工单位必须按照工程设计图纸和技术标准施工，对于影响较小的部位可不按图施工

86.分项工程应由监理工程师组织进行验收，其验收合格应符合的规定有( )。

A.所含分项工程的质量均应验收合格

B.所含的检验批的质量验收记录应完整

C.质量控制资料应完整

D.观感质量验收应符合要求

E.所含的检验批均应符合合格质量的规定

87.下列工程质量问题中，可不做处理的有( )。

A.不影响结构安全和正常使用的质量问题

B.经过后续工序可以弥补的质量问题

C.存在一定的质量缺陷，若处理则影响工期的质量问题

D.质量问题经法定检测单位鉴定为合格

E.出现的质量问题，经原设计单位核算，仍能满足结构安全和使用的功能

88.设备安装经检验合格后，还必须进行试车。设备试车时，试运行应坚持的步骤是(　　)。

A.先无负荷后有负荷

B.先从动系统后主动系统

C.先手控、遥控，最后自控运转

D.先高速后降至低速运转

E.先部件后组件，再单机、机组

89.下列民用建筑的测量复核主要包括(　　)等。

A.基础施工测量

B.桩基施工测量

C.楼层轴线检测

D.墙体皮数杆检测

E.基础以上的平面与高程控制

90.监理单位对勘察单位提出的勘察成果，重点检查其()的要求，验证其真实性、准确性。

A.是否符合委托合同

B.是否符合有关技术规范标准

C.是否符合勘察实施方案

D.是否符合监理单位

E.是否符合勘察费用

91.“标准”的特性表现为科学性和时效性，其本质是“统一”。标准的这一本质赋予了标准具有()。

A.权威性

B.强制性

C.约束性

D.法规性

E.稳定性

93.认证机构收到申请方的质量管理体系认证正式申请后，将对申请方的申请文件进行审查，有关认证申请的审查和批准的说法中，正确的有( )。

A.审查质量手册的内容是否覆盖了质量管理体系要求标准的内容

B.经审查符合规定的申请要求，则批准注册并颁发注册证书

C.申请单位在提交申请书时，应同时预交认证费用

D.认证机构决定接受申请后，应向申请单位发出“接受申请通知书”

E.认证机构应审查申请内容包括填报的各项内容是否完整正确

94.建筑工程施工质量验收中，检验批质量验收的内容包括( )。

A.质量资料

B.主控项目

C.允许偏差项目

D.一般项目

E.观感质量

95.监理单位审查设计单位提交的设计成果，并提出评估报告。评估报告应包括下列主要内容( )。

A.设计工作概况

B.设计深度与设计标准的符合情况

C.设计任务书的完成情况

D.有关部门审查意见的落实情况

E.监理单位签字齐全

96.某项目净现金流量如下表所示。投资主体设定的基准收益率为 8％。基准静态投资回收期为 3 年。由此可以得到的结论有( )。
点击查看大图

A.项目投资利润率为 50％

B.项目财务净现值约为 74.82 万元

C.项目静态投资回收期约为 2.67 年

D.项目财务内部收益率大于 8％

E.从静态投资回收期判断，该项目可行

97.预算单价法编制施工图预算时，计算直接工程费时需注意的内容有( )。

A.当分项工程的工程量不大，但所占费用比例较大时，不能直接套用预算单价

B.当分项工程的名称、规格、计量单位与预算单价或单位估价表中所列内容完全一致时，可以直接套用预算单价

C.当分项工程的主要材料品种与预算单价或单位估价表中规定材料不一致时，不可以直接套用预算单价

D.当分项工程施工工艺条件与预算单价或单位估价表不一致而造成人工.机械的数量增减时，一般调量不换价

E.当分项工程不能直接套用定额.不能换算和调整时，应编制补充单位估价表

98.根据《企业安全生产费用提取和使用管理方法》(财企[2012]16 号)，关于安全文明施工费的说法，正确的有( )。

A.发包人应在开工后 28 天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的 60％

B.承包人对安全文明施工费应专款专用，不得挪作他用

C.承包人应将安全文明施工费在财务账目中单独列项备查

D.发包人没有按时支付安全文明施工费的，承包人可以直接停工

E.发包人在付款期满后 7 天内仍未支付安全文明施工费的，若发生安全事故，发包人承担全部责任

99.竣工结算编制的主要依据是( )。

A.工程合同

B.发承包双方实施过程中已确认调整后追加(减)的合同价款

C.建设工程设计文件

D.建设工程工程量清单计价规范

E.分部分项工程费双方未确认的现场签证工程量

100.组织流水施工时，确定流水步距时应满足的基本要求有( )。

A、各施工过程按各自流水速度施工，始终保持工艺先后顺序

B、相邻专业工作队在满足连续施工的条件下，能最大限度地实现合理搭接

C、流水步距的数目应等于施工过程数

D、流水步距的值应等于流水节拍值中的最大值

E、相邻两个施工过程(专业工作队)投入施工后尽可能保持连续作业

101.资源优化的前提条件有( )。

A、优化过程中，不改变网络计划中各项工作之间的逻辑关系

B、优化工程中，不改变网络计划中各项工作的持续时间

C、网络计划中各项工作单位时间所需资源数量为变数

D、工作必须保持连续性，不能中断工作

E、着重分析超过资源限量的时段

102.按照费用构成要素划分的建筑安装工程费，下列属于企业管理费的有( )。

A、工具用具使用费

B、大型机械设备安拆费

C、检验试验费

D、劳动保护费

E、差旅交通费

103.某工程在施工过程中，遭遇不可抗力因素影响，下列有关该不可抗力造成的损失及其承担责任的结论，表述正确的有( )。

A、2 号楼二至三层已浇筑混凝土受不可抗力因素影响，损毁部分需清理重筑，相关成本应由发包人承担

B、承包人自有的、即将退场的模板受不可抗力因素影响，部分损毁，相关重置成本应由发包人承担

C、承包人租赁的，用于基础土方开发的挖掘机受不可抗力因素影响，增加维修费用，相关费用由承包人承担

D、由于设计变更，承包人针对变更工程的实施，租赁了成套专业设备、仪器受不可抗力因素影响，部分损坏，相关赔偿费用由发包人承担

E、不可抗力因素导致工程停工期间，应承包人要求留在施工场地，照看周转性材料、自有设备、仪器的管理人员费用由发包人承担

104.下列关于应用生产能力指数法估算某化工建设项目投资的说法中，正确的有(　　)。

A.生产能力指数取值应考虑拟建项目与已建同类项目的投资来源差异

B.拟建项目与已建同类项目生产能力之比应限制在50倍以内

C.生产能力指数取值应限制为1～2

D.拟建项目与已建同类项目的实施主体必须相同

E.应考虑拟建项目与已建同类项目因建设时间不同而导致的价格水平差异

105.按《建筑安装工程费项目组成》(建标[2003]206 号)的规定，施工机械使用费包括()。

A.机械操作人员的工资

B.大型机械设备安拆费

C.机械燃料动力费

D.机械大修理费

E.应缴纳的养路费

108.在建设单位的进度计划系统中，工程项目年度计划的编制依据有( )。

A.工程项目建设总进度计划

B.综合进度控制计划

C.批准的设计文件

D.设计总进度计划

E.施工图设计工作进度计划

109.下列关于流水施工的表述中，正确的有( )。

A.流水施工工期就是整个建设工程的总工期

B.划分施工段的目的就是为了组织流水施工

C.流水步距的大小取决于流水节拍及流水施工的组织方式

D.专业工作队数不会少于参加流水的施工过程数

E.施工段的数目要满足合理组织流水施工的要求

111.下列关于双代号时标网络计划的表述中，正确的有( )。

A.工作箭线左端节点中心所对应的时标值为该工作的最早开始时间

B.工作箭线中波形线的水平投影长度表示该工作与其紧后工作之间的时距

C.工作箭线中实线部分的水平投影长度表示该工作的持续时间

D.工作箭线中不存在波形线时，表明该工作的总时差为零

E.工作箭线中不存在波形线时，表明该工作与其紧后工作之间的时间间隔为零

112.对建设工程进度计划执行情况进行跟踪检查发现问题后，进度调整系统过程中应开展的工作有( )。

A.分析产生进度偏差的原因

B.实际进度数据的整理.统计和分析

C.采取措施调整进度计划

D.分析进度偏差对后续工作及总工期的影响

E.进行实际进度与计划进度的比较

113.在应用前锋线比较法进行工程实际进度与计划进度比较时，工作实际进展点可以按该工作的 ( )进行标定。

A.已完任务量比例

B.尚余自由时差

C.尚需作业时间

D.已消耗劳动量

E.尚余总时差

114.下列关于编制单位工程施工进度计划的说法中，正确的有( )。

A.最小工作面限定了每班安排人数的上限

B.每天的工作班数应根据安排的工人数和机械数确定

C.最小劳动组合限定了每班安排人数的下限

D.施工顺序通常受施工工艺和施工组织两方面的制约

E.应根据施工图和工程量计算规则计算每项工作的工程量

115.施工进度计划的调整中，属于技术措施的是( )。

A.改进施工工艺和施工技术，缩短工艺技术间歇时间

B.采用更先进的施工方法，以减少施工过程的数量

C.采用更先进的施工机械

D.增加工作面，组织更多的施工队伍

E.增加每天的施工时间(如采用三班制等)

116.在建设工程施工阶段，为了减少或避免工程延期事件的发生，监理工程师应( )。

A.及时提供工程设计图纸

B.及时提供施工场地

C.适时下达工程开工令

D.妥善处理工程延期事件

E.及时支付工程进度款

117.采用加快的成倍节拍流水施工方式的特点有(　　)

A.相邻专业工作队之间的流水步距相等

B.不同施工过程的流水节拍成倍数关系

C.专业工作队数等于施工施工过程数

D.流水步距等于流节拍的最大值

E.各专业工作队能够在施工段上连续作业

118.项目经济评价常用的风险分析方法不包括(　　)。

A.投资回收期分析

B.盈亏平衡分析

C.敏感性分析

D.概率分析

E.借款偿还期分析

119.监理单位受业主委托对建设工程设计和施工实施全过程监理时，监理工程师在设计准备阶段进度控制的任务包括()。

A.协助业主确定工期总目标

B.办理工程立项审批或备案手续

C.办理建筑材料及设备订货手续

D.调查和分析环境及施工现场条件

E.编制施工图出图计划

120.监理总进度分解计划按工程进展阶段分解，包括( )。

A.设计准备阶段进度计划

B.设计阶段进度计划

C.施工阶段进度计划

D.动用前准备阶段进度计划

E.竣工阶段进度计划