注册监理工程师模拟考试题

1.下列不属于建设工程合同管理的目标的是( )

A.发展和完善建筑市场

B.普及相关法律知识，培训合同管理人才

C.推进建筑领域的改革

D.避免和克服建筑领域的经济违法和犯罪

2.建设工程合同的承包人必须具备法人资格，并具有相应的承包资质，是由建设工程合同( )决定的。

A.合同主体的严格性，建设工程合同一般是法人

B.合同标的的特殊性，合同标的是各类建筑产品

C.合同履行期限的长期性

D.计划和程序的严格性

3.下列关于代理的叙述，不正确的是( )。

A.无权代理行为的后果由被代理人决定是否有效

B.无权代理在被代理人追认前相对人可以撤销

C.无权代理的法律后果由被代理人承担

D.代理人只能在代理权限内实施代理行为

4.无权代理主要包括没有代理权.超越代理权或者代理权终止后的行为。对于无权代理，如果未经被代理人追认，则应由( )承担责任。

A.被代理人

B.代理人

C.第三人

D.行为人

5.关于连带责任保证的说法，正确的是( )。

A.当事人没有明确约定保证方式，保证人应按一般保证承担责任

B.连带责任保证的债务人在债务履行期满没有履行债务时，由保证人承担责任

C.主合同的债务人经审判应履行债务后，债权人才可以要求连带责任保证人承担保证责任

D.主合同的债务人经审判应履行债务，且债务人财产依法强制执行仍不能履行，债权人才可以要求连带责任保证人承担保证责任

6.按照《担保法》的规定，下列财产中可以作为抵押物的是( )。

A.抵押人依法有权处分的国有土地使用权

B.抵押人使用的宅基地

C.抵押人拥有的股票

D.学校设施

7.根据《物权法》，下列各项财产作为抵押物时，抵押权自登记时设立的是( )。

A.正在建造的船舶、航空器

B.交通运输工具

C.生产设备.原材料

D.正在建造的建筑物

8.最高额抵押权设立前已经存在的债权，( )。

A.可以直接转入最高额抵押担保的债权范围，事后通知当事人即可

B.经当事人同意，可以转入最高额抵押担保的债权范围

C.应当直接转入最高额抵押担保的债权范围

D.不得转入最高额抵押担保的债权范围

9.下列关于留置担保的说法中，正确的是( )。

A.留置不以合法占有对方财产为前提

B.可以留置的财产仅限于动产

C.留置担保可适用于建设工程合同

D.留置以合法占有对方固定资产有前提

10.依据《担保法》，只能由合同当事人本人提供担保的担保方式是( )。

A.保证

B.抵押

C.质押

D.定金

11.招标人对施工投标保函的正确处理方式是( )。

A.未中标的投标人不退还

B.中标的投标人在中标的同时退还

C.在中标的投标人向业主提交履约担保后退还

D.投标人在投标有效期内撤销投标书后退还

12.某项目的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力，则招标人( )。

A.可以采用直接委托方式发包

B.可以自行招标，但应当备案

C.可以自行招标，无需备案

D.必须委托中介机构代理招标

13.依据设计合同示范文本，下列有关设计变更中提法不正确的是( )。

A.设计人负责对不超出原定范围的内容做出必要的调整补充

B.如果发包人确需修改设计时，应首先请设计单位修改，然后经有关部门审批后使用

C.发包人原因的重大设计变更造成设计人需返工时，双方需另行协商签订补充协议

D.发包人需要委托其他设计单位完成设计变更工作，需经原设计人书面同意

14.关于预付款担保的表述中，说法正确的是( )。

A.担保方式也是不采用无条件担保形式

B.担保期限自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款止

C.担保金额尽管在预付款担保书内填写的数额与合同约定的预付款数额一致，但与履约担保不同，当发包人在工程进度款支付中已扣除部分预付款后，担保金额相应递减

D.保函格式中明确说明：“本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去发包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中扣除的金额”。即保持担保金额与剩余预付款的金额相等原则

15.根据《标准施工招标文件》，合同履行涉及的几个时间期限说法不正确的是( )。

A.合同工期是指承包人在投标函承诺完成合同工程的时间期限，以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予顺延工期的时间之和

B.施工期从监理人发出的开工通知中写明的开工日起算，至工程接收证书中写明的实际竣工日止

C.缺陷责任期从工程接收证书中写明的竣工日开始起算

D.保修期自验收合格日起算

16.承包人应对施工工艺进行全过程的质量检查和检验，认真执行自检、互检和工序交叉检验制度，下列关于检验的说法不正确的是( )。

A.承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后即无需通知监理人检查

B.经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖

C.监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整或返工后，由监理人重新检查

D.承包人应对施工工艺进行全过程的质量检查和检验，认真执行自检、互检和工序交叉检验制度

17.根据《标准施工招标文件》规定，关于对承包人施工设备的控制说法不正确的是( )。

A.承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划或质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，增加的费用和工期延误由承包人承担

B.承包人的施工设备和临时设施应专用于合同工程，未经监理人同意，不得将施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用

C.对目前闲置的施工设备或后期不再使用的施工设备，经监理人根据合同进度计划审核同意后，承包人方可将其撒离施工现场

D.以上说法都不正确

18.关于签发最终结清证书的表述中，不正确的是( )。

A.监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意

B.发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见，监理人提出应支付给承包人的价款视为未经发包人同意

C.监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的 14d 内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人

D.发包人应在收到后 14d 内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书

19.在标准总承包合同的通用条款中规定，履行合同过程中，构成对发包人和承包人有约束力的文件包括：①合同协议书；②发包人要求；③承包人建议书；④价格清单；⑤中标通知书；⑥投标函及投标函附录；⑦专用条款；⑧通用合同条款；其优先解释顺序为( )。

A.①-②-③-④-⑤-⑥-⑦-⑧

B.①-⑤-⑥-⑦-⑧-②-③-④

C.⑥-⑦-③-④-⑧-②-①-⑤

D.①-②-⑧-③-④-⑤-⑥-⑦

20.某单位采用货样买卖方式签订了设备采购合同，关于采购方式及合同的说法，正确的是 ( )

A.该合同属于即时买卖合同

B.货样不得有隐蔽瑕疵

C.当事人可以在合同中对货样进行说明

D.采购人不知道货样有隐蔽瑕疵的，供货人可按货样交付货物

21.根据美国 AIA 标准合同文本，CM 合同与雇主订立合同的当事人是( )

A.建筑师

B.专业咨询机构

C.施工承包商

D.承担分包工作的分包商

22.工程师判定承包人索赔成立的条件不包括( )。

A. 造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任，包括行为责任或风险责任

B. 与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误

C. 承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告

D. 索赔意向通知必须在 28 d 内提交

23.合同法律关系是一种重要的(　　)。

A.法律关系

B.权利关系

C.义务关系

D.自然关系

24.在工程网络图中，工作K的最迟完成时间为第20天，其持续时间为6天，该工作有三项紧前工作，它们的最早完成时间分别为第8天、第10天、第12天，则工作K的总时差为(　)天。

A、8

B、6

C、4

D、2

25.每公顷被征用耕地的安置补助费，最高不超过被征用前3年平均年产值的( )倍。

A、5

B、10

C、15

D、20

26.根据《标准施工合同》，承包人向监理人递交索赔意向书的时效是(　)。

A、7

B、14

C、28

D、30

27.在工程设计招标管理中，设计文件编制依据属于(　)。

A、设计要求文件的内容

B、施工招标文件的内容

C、资质审查内容

D、经验审查内容

28.材料设备采购招标中，划分采购合同包的原则是(　)。

A、符合采购资金的到位计划和周转计划，充分考虑计划实施的风险

B、有利于吸引较多投标人参加竞争，降低价格，保证供货质量和时间

C、充分考虑供货的市场价格浮动，减少价格波动对采购成本的影响

D、全面考虑供货、仓储和运输能力，减少运输规划，提高仓储能力

29.招标人编写招标投标书面情况报告，确定中标人(　)日内向建设行政主管部门备案。

A、10

B、15

C、21

D、28

30.某施工合同履行中，工程师进行了合同约定外的检查试验，影响了施工进度。如检查结果表明该部分的施工质量不合格，则( )。

A.检查试验的费用由承包人承担，工期不予顺延

B.检查试验的费用由承包人承担，工期给予顺延

C.检查试验的费用由发包人承担，工期给予顺延

D.检查试验的费用由发包人承担，工期不予顺延

31.FIDIC《施工合同条件》规定的“暂列金额”款项使用的特点是( )。

A.工程师有权根据施工实际情况控制使用

B.承包商有权根据施工实际需要自主使用

C.承包商应于工程竣工前使用完毕

D.可用于支付承包商的索赔

32.如果施工索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件影响结束后的28 日内向工程师提交( )。

A.索赔意向通知

B.索赔报告

C.施工现场的记录

D.索赔依据

33.在订立合同时( )即可采用格式条款。

A.与对方协商一致

B.通知对方

C.未与对方协商

D.在要约中明确

34.某施工合同协议书内注明的开工日期为2009年2月1日。承包人因主要施工机械未到场向工程师递交了延期开工1周的申请，但未获得工程师批准。工程实际在2009年2月5日开始动工。2009年12月5日，承包人在自检合格后提交了竣工验收报告，工程于2009年12月20日通过了竣工验收。按照建设工程施工合同示范文本的规定，承包人的施工期应为( )。

A.自2月1日始，至12月5日止

B.自2月1日始，至12月20日止

C.自2月5日始，至12月5日止

D.自2月5日始，至12月20日止

35.对债务人以明显不合理低价转让财产危害债权人利益的行为，债权人可以( )撤销。

A.自行

B.请求主管部门

C.请求人民法院

D.请求工商行政管理部门

36.项目总监理工程师是监理单位的代理人，这种代理是( )。

A.委托代理

B.法定代理

C.指定代理

D.转代理

37.根据《标准施工招标文件》，对于大型复杂工程，有特殊专业施工技术和经验要求的施工招标，宜采用的评标方法是()。

A.最低投标价法

B.经评审的最低投标价法

C.最合理报价评审法

D.综合评估法

38.施工评标过程中，发现投标报价大写金额与小写金额不一致时，评标委员会正确的处理办法是()。

A.以小写金额为准修正投标报价并经投标人书面确认

B.以大写金额为准修正投标报价并经投标人书面确认

C.由投标人书面澄清，按大写或按小写来计算投标报价

D.将该投标文件直接作废标处理

39.设计评标时，设计进度计划评审的主要**进度计划()。

A、满足边设计边施工的要求

B、有利于加快施工进度

C、与工程勘察实际进度同步

D、满足招标人指定的项目建设进度计划要求

40.承包单位向监理单位的工程质量检查验收申报表采用(　　 )。

A、工程款支付申请表

B、报验申请表

C、工程材料报审表

D、工程竣工报验单

41.建设工程数据库对建设工程目标确定的作用，在很大程度上取决于(　　)。

A、数据库的结构

B、数据库中数据的详细程度

C、数据库中分类与编码体系的合理性

D、数据库中与拟建工程相似的同类工程的数量

42.《中华人民共和国建筑法》规定，建筑工程主体结构的施工(　　)。

A、必须由总承包单位自行完成

B、可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位

C、经总监理工程师批准，可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位

D、经业主批准，可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位

43.由监理人员现场监理某工序过程完成情况的活动称为(　　)。

A、旁站

B、见证

C、巡视

D、施工监理

44.可能在职能部门与指挥部门之间产生矛盾的监理组织形式是(　　)监理组织。

A、职能制

B、直线职能制

C、直线制

D、矩阵制

45.分包合同发生的索赔问题，涉及到总包合同中业主的义务和责任时，由总承包商向业主提出索赔，由(　　)进行协调。

A、总包项目经理

B、分包项目经理

C、监理工程师

D、业主代表

46.经由谈判确定的(　　)应当纳入监理合同的附件之中，成为监理合同文件的组成部分。

A、监理大纲

B、监理规则

C、监理实施细则

D、承包合同

47.未经(　　)签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。

A、总监理工程师

B、监理工程师

C、业主代表

D、项目经理

48.下列关于留置担保的说法中，正确的是（）。

A.留置不以合法占有对方财产为前提

B.可以留置的财产仅限于动产

C.留置担保可适用于建设工程合同

D.留置以合法占有对方固定资产为前提

49.颁发履约证书后将（）保留金返还承包商

A.30%

B.50%

C.80%

D.全部

50.法律事实是指能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象和事实，法律事实包括（）。

A.社会事件与合法行为

B.自然与非自然

C.事件和行为

D.主体与客体

51.关于建设工程合同管理的基本方法正确的是( )。

A.严格执行建设工程合同管理相关法律法规

B.普及相关法律知识，培训合同管理人才

C.设立合同管理机构，配备合同管理人员

D.建立合同管理目标制度

E.不实行示范文本制度

52.合同法律关系包括( )。

A.合同法律关系主体

B.合同法律关系客体

C.合同法律关系内容

D.合同法律关系条款

E.合同法律关系机构

54.甲施工企业与乙钢材生产企业签订一份价值为 600 万元人民币的钢材购销合同，合同约定：甲施工企业分期付款，最后一笔尾款于 2009 年 8 月 31 日之前付清，丙企业在贷款合同的保证人一栏中加盖了企业的印章。甲施工企业逾期没有还清欠款，乙钢材生产企业于 2009 年 9 月 20 日向法院提起诉讼。下列关于保证责任和保证期间的表述中，不正确的是( )。

A.丙企业承担一般保证责任，保证期间为自 2009 年 8 月 31 日起 6 个月

B.丙企业承担一般保证责任，保证期间为自 2009 年 9 月 20 日起 6 个月

C.丙企业承担连带保证责任，保证期间为自 2009 年 8 月 31 目起 6 个月

D.丙企业承担连带保证责任，保证期间为自 2009 年 9 月 20 日起 6 个月

E.丙企业承担违约责任，保证期间为自 2009 年 9 月 20 日起 6 个月

55.建筑工程一切险的保险人对( )造成的损失不负责赔偿。

A.设计错误引起的损失和费用

B.维修保养或正常检修的费用

C.盘点时发现的短缺

D.外力引起的机械或电气装置的本身损失

E.领有公共运输行驶执照的，或已由其他保险予以保障的车辆、船舶和飞机的损失

56.简明标准施工招标文件适用于( )的小型项目。

A.工期不超过 12 个月

B.工期不超过 6 个月

C.技术相对简单

D.签约合同价较低

E.设计和施工不是由同一承包人承担

57.下列选项中，不符合标底规定的是( )。

A.招标人必须编制标底且标底是保密的

B.一个招标项目可以有两个标底

C.招标人不得规定最低投标限价

D.招标人不得规定最高投标限价

E.标底的编制机构也可以参加编制标底项目的投标工作

58.勘察合同履行过程中，勘察人的责任包括( )。

A.按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察

B.按合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责

C.由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格

D.提供必要的生产、生活条件，并承担费用

E.根据工程的岩土工程条件及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续

59.设计合同履行过程中，初步设计阶段需发包人提供的资料和文件有( )。

A.已批准的方案设计资料

B.场地工程勘察报告(初勘或详勘)

C.有关使用要求或生产工艺等资料

D.有关水、电、气、燃料等能源供应情况的资料

E.已批准的初步设计资料

60.关于建设工程施工合同中工程保险和第三者责任保险的表述，正确的有( )。

A.《标准施工合同》和《简明施工合同》的通用条款中均规定由承包人负责投保“建筑工程一切险”、“安装工程一切险”和“第三者责任保险”，并承担办理保险的费用

B.承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件一致

C.如果一个建设工程项目的施工采用平行发包的方式分别交由多个承包人施工，由几家承包人分别投保的话，有可能产生重复投保或漏保，此时由发包人投保为宜

D.保险人做出保险责任变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知勘察人和监理人

E.无论是由承包人还是发包人办理工程险和第三者责任保险，均必须以发包人和承包人的共同名义投保

61.施工准备阶段承包人的义务包括( )。

A.编制施工实施计划

B.现场查勘

C.提出开工申请

C.提出开工申请

E.组织设计交底

62.根据《标准施工合同》的规定，关于暂估价的说法，正确的是( )。

A.暂估价指发包人在工程量清单中给出的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、设备以及专业工程的金额

B.该笔款项属于签约合同价的组成部分合同履行阶段一定发生但招标阶段由于局部设计深度不够:质量标准尚未最终确定，投标时市场价格差异较大等原因，要求承包人按暂估价格报价部分，合同履行阶段再最终确定该部分的合同价格金额

C.暂估价内的工程材料、设备或专业工程施工，属于依法必须招标的项目，施工过程中由发包人和承包人以招标的方式选择供应商或分包人，按招标的中标价确定

D.未达到必须招标的规模或标准时，材料和设备由承包人负责提供，经监理人确认相应的金额; 专业工程施工的价格由监理人进行估价确定

E.不与工程量清单中所列暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格

63.当工程具备( )条件时，承包人可向监理人报送竣工验收申请报告。

A.监理人要求提交的竣工验收合格证明

B.监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作

C.已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工资料

D.已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划

E.除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作外，承包人的施工已完成合同范围内的全部单位工程以及有关工作

64.某建设工程项目中，甲公司作为工程发包人与乙公司签订了工程承包合同，乙公司又与劳务分包人丙公司签订了该工程的劳务分包合同。则在劳务分包合同中，关于丙公司应承担义务的说法，正确的有( )。

A.丙公司须服从乙公司转发的发包人及工程师的指令

B.丙公司应自觉接受乙公司及有关部门的管理.监督和检查

C.丙公司未经乙公司授权或允许，不得擅自与甲公司及有关部门建立工作联系

D.丙公司应按时提交报表.有关的技术经济资料，配合乙公司办理交工验收

E.丙公司负责组织实施施工管理的各项工作，对工期和质量向发包人负责

65.关于建设工程施工合同中，分包工程竣工管理的表述，正确的有( )。

A.分包工程具备竣工验收条件后，分包人向承包人提供完整的竣工资料及竣工验收报告

B.承包人应在收到分包人提供的竣工验收报告之日起 3d 内通知发包人进行验收，分包人应配合承包人进行验收

C.根据总承包合同无需由发包人验收的部分，承包人应按照总承包合同约定的程序自行验收

D.分包工程竣工日期为分包人提供竣工验收报告之日。需要修复的，为首次提供的竣工报告之日

E.发包人未能按照总承包合同及时组织验收时，监理人应按照总承包合同规定的发包人验收的期限及程序自行组织验收，并视为分包工程竣工验收通过

66.设计施工总承包合同订立文件中发包人要求的工程范围包括( )。

A.竣工验收及工程款的结算工作

B.发包人的配合工作

C.工作界区说明

D.临时工程的设计与施工范围

E.永久工程的设计、采购、施工范围

67.关于材料采购合同交货期限的确定，表述正确的是( )。

A.材料采购合同当事人可以约定明确的交货期限，也可以约定交货的一段期间

B.约定明确的交货期限，出卖人应当按照约定的期限交付标的物

C.约定交付期间的，出卖人可以在该交付期间内的任何时间交付

D.当事人没有约定标的物的交付期限或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定

E.按照合同有关条款或者交易习惯仍不能确定的，债务人可以随时履行，债权人也可以随时要求履行

68.CM承包商的酬金约定通常可采用的方式是( )。

A.固定酬金

B.按总包合同价的百分比取费

C.按分包合同价的百分比取费

D.按总包合同实际发生工程费用的百分比取费

E.按分包合同实际发生工程费用的百分比取费

69.投标书对招标文件的响应偏离中，属于细微偏差的内容有(　)。

A、投标文件中不构成实质性偏差的不正规

B、投标文件中不构成实质性偏差的不一致

C、投标文件中不构成实质性偏差的不规则

D、未提交投标保证金

E、投标保证金不足

70.采用综合评标法进行建设工程项目设备材料采购招标，需要考虑的因素有(　)。

A、投标价

B、付款条件

C、设备性能

D、寿命残值

E、燃料消耗费

71.在工程建设其他费用中，属于建设单位经费的有(　)。

A、劳动保险费

B、工程招标费

C、采购及保管设备材料费

D、合同契约公证费

E、生产人员招募费

72.下列关于建设工程目标控制技术措施的表述中，正确的有(　　)。

A、要能提出多个不同的技术方案

B、要对不同的技术方案进行技术经济分析

C、技术措施必须与经济措施结合使用才能取得好的效果

D、要避免仅从技术角度选定技术方案

E、对由于业主原因所导致的目标偏差，技术措施可能成为首选措施

73.下列内容中，属于施工阶段质量控制任务的是(　　)。

A、审查施工组织设计

B、做好工程计量工作

C、做好工程变更方案比选

D、协助业主做好现场准备工作

E、组织质量协调会

74.下列取得《监理工程师资格证书》的人员中，监理工程师注册机关不受理注册申请的是(　　)人员。

A、国家行政机关现职

B、施工单位在职

C、工程咨询单位

D、设计单位

E、厂矿企业基建

75.在(　　)情况下.申请注册入员不能获得注册。

A、同时注册于两个及以上单位

B、年龄在60周岁以上

C、不具备完全民事行为能力

D、在申报注册过程中有弄虚作假行为

E、受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日不满两年

76.直线职能制监理组织形式的缺点有( )。

A、信息传递路线长

B、不利于互通情报

C、易产生矛盾

D、不利于目标管理专业化

E、职责不清楚

77.工程项目建设过程中，发包人要求承包人提供的担保通常有（）。

A.施工投标保证

B.施工合同的履约保证

C.施工合同支付保证

D.施工预付款担保

E.施工合同工程垫支保证

78.建筑工程一切险的被保险人具体包括（）。

A.业主或工程所有人

B.承包人或者分包人

C.技术顾问

D.招标代理人

E.业主聘用的建筑师、工程师及其他专业顾问

79.按照标准施工合同通用条款对监理人的相关规定，有关监理人指示通用条款明确规定（）。

A.监理人应按照合同条款的约定，公平合理地处理合同履行过程中涉及的有关事项

B.除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或被授权的监理人员处取得指示

C.监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人施工成本增加和(或)工期延误，由发包人承担赔偿责任

D.承包人收到监理人发出的任何指示，视为已得到发包人的批准，应遵照执行

E.监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人权利、义务和责任