注册监理工程师模拟考试题

1.下列不属于建设工程合同管理的目标的是( )

A.发展和完善建筑市场

B.普及相关法律知识，培训合同管理人才

C.推进建筑领域的改革

D.避免和克服建筑领域的经济违法和犯罪

2.关于合同法律关系的说法，正确的是( )。

A.合同法律关系可以没有内容

B.技术秘密不能作为合同法律关系的客体

C.法律事实能够引起合同法律关系的消灭

D.只有行为能够引起合同法律关系的消灭

3.关于保证责任的表述中，有误的是( )。

A.保证担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用

B.保证期间，债权人许可债务人转让债务的，应当取得保证人书面同意，保证人对未经保证人同意转让的债务，不再承担保证责任

C.保证期间，债权人依法将主债权转让给第三人的，保证人无须继续承担保证责任

D.当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，保证人应当对全部债务承担责任

4.建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记。则 ( )。

A.项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效

B.项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效

C.项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效

D.项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效

5.关于定金的表述，不正确的是( )。

A.债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回

B.给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金

C.定金合同从合同成立之日起生效

D.定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的 20％

6.下列表述中，符合标准施工招标文件使用特点的表述是( )。

A.标准施工招标资格预审文件和标准施工招标文件是以 9 部委联合编制的标准文件形式发布，不同于以往各部委或行业协会颁布的合同示范文本

B.标准文件不具有强制性使用的效力

C.行业标准施工招标文件中的“专用合同条款”不得对《标准施工招标文件》中的“通用合同条款”进行补充、细化，否则按无效处理

D.《标准文件》中的其他内容，要求招标人必须使用

7.关于招标文件的澄清的表述，符合《招标投标法实施条例》规定的是( )。

A.投标人研究招标文件和现场踏勘后，在投标人须知前附表规定的时间内以书面或口头形式提交招标人，要求予以澄清

B.招标人在规定的时间和地点召开的投标预备会上，一方面进行招标工程的交底，另一方面要对投标人提出的问题予以澄清，并将会议记录发给有疑虑的投标人

C.投标预备会是招标的必经程序，由招标人在投标人须知中说明

D.如果澄清文件发出的时间距投标截止日期不足 15d，须相应延长投标截止日期

8.关于工程设计招标发包范围的表述中，不正确的是( )。

A.与工程设计的两个阶段相对应，工程设计招标一般分为初步设计招标和施工图设计招标

B.对计划复杂而又缺乏经验的项目，在必要时还要增加技术设计阶段

C.招标人可以依据工程建设项目的不同特点，实行勘察设计一次性总体招标

D.为了保证设计指导思想连续贯穿于设计的各个阶段，一般多采用单独进行初步设计招标

9.依据设计合同示范文本，下列有关设计变更中提法不正确的是( )。

A.设计人负责对不超出原定范围的内容做出必要的调整补充

B.如果发包人确需修改设计时，应首先请设计单位修改，然后经有关部门审批后使用

C.发包人原因的重大设计变更造成设计人需返工时，双方需另行协商签订补充协议

D.发包人需要委托其他设计单位完成设计变更工作，需经原设计人书面同意

10.关于预付款担保的表述中，说法正确的是( )。

A.担保方式也是不采用无条件担保形式

B.担保期限自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款止

C.担保金额尽管在预付款担保书内填写的数额与合同约定的预付款数额一致，但与履约担保不同，当发包人在工程进度款支付中已扣除部分预付款后，担保金额相应递减

D.保函格式中明确说明：“本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去发包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中扣除的金额”。即保持担保金额与剩余预付款的金额相等原则

11.关于物价浮动合同价格调整的表述中，不正确的是( )。

A.通用条款规定的基准日期指投标截止日前第 28 天

B.规定基准日期的作用是划分该日后由于政策法规的变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任

C.承包人投标阶段在基准日后不再进行此方面的调研，进入编制投标文件阶段

D.合同履行期间市场价格浮动对施工成本造成的影响是否允许调整合同价格，要视施工质量的高低来决定

12.在施工合同履行中，发包人按合同约定购买了玻璃，现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点，单方检验接收后直接交承包人的仓库保管员保管，施工使用时发现部分玻璃损坏，则应由( )。

A.保管员负责赔偿损失

B.发包人承担损失责任

C.承包人负责赔偿损失

D.发包人与承包人共同承担损失责任

13.根据《标准施工招标文件》规定，关于对承包人施工设备的控制说法不正确的是( )。

A.承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划或质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，增加的费用和工期延误由承包人承担

B.承包人的施工设备和临时设施应专用于合同工程，未经监理人同意，不得将施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用

C.对目前闲置的施工设备或后期不再使用的施工设备，经监理人根据合同进度计划审核同意后，承包人方可将其撒离施工现场

D.以上说法都不正确

14.根据《标准施工合同》的规定，关于暂列金额及暂估价的说法，不正确的是( )。

A.暂列金指已标价工程量清单中所列的一笔款项，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的款项

B.暂估价是在招标投标阶段暂时不能合理确定价格，但合同履行阶段必然发生，发包人一定予以支付的款项

C.暂列金额则指招标投标阶段不能确定价格，监理人在合同履行阶段根据工程实际情况指示承包人完成相关工作后给予支付的款项

D.签约合同价内约定的暂列金额可能全部使用或部分使用，因此承包人一定能够全部获得支付

15.根据《标准施工招标文件》中合同条款的规定，下列承包人可以索赔工期和费用的情形是( )。

A.承包人遇到不利物质条件

B.发包人要求承包人提前竣工

C.异常恶劣的气候条件

D.法律变化引起的价格调整

16.关于缺陷责任期的表述中，不正确的是( )。

A.缺陷责任期自实际竣工日期起计算

B.在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前

C.对于工程主要部位承包人责任的缺陷工程修复后，缺陷责任期相应延长

D.任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由发包方承担

17.设计施工总承包合同模式下，承包人只可以索赔费用的是( )

A.发包人原因造成的质量不合格

B.异常恶劣的气候条件

C.发包人要求提前交货

D.隐蔽工程的重新检验证明质量合格

18.按照 FIDIC《施工合同条件》规定，如果指定分包商不是因执行承包商的错误指令而出现违约行为时，( )。

A.业主可将指定分包商的违约行为视为承包商的违约

B.应由选定指定分包商的工程师和指定分包商共同承担责任

C.应由承包商和指定分包商共同承担责任

D.应由指定分包商直接对业主承担责任

19.根据美国 AIA 标准合同文本，CM 合同与雇主订立合同的当事人是( )

A.建筑师

B.专业咨询机构

C.施工承包商

D.承担分包工作的分包商

20.FIDIC《施工合同条件》规定，将合同争议提交争端裁决委员会决定的，裁决委员会应在收到争议文件后( )d 内做出合理的裁决。

A.15

B.28

C.72

D.84

21.指定分包商是与( )签订分包合同，因而在合同关系和管理关系方面与一般分包商处于同等地位。

A.工程师

B.承包人

C.发包人

D.政府主管部门

22.在FIDIC的《施工合同条件》中，合同协议书应当在()后签订。

A.开标

B.发出中标函

C.提交履约保证

D.开工

23.《卓越绩效评价准则》与ISO 9000质量管理体系的相同点是(　)。

A、对组织的要求相同

B、评价方式相同

C、关注点相同

D、使用方法相同

24.下列关于设计招标的说法，正确的是( )。

A、招标文件中应有具体的工作量

B、评标时不考虑设计资历

C、评标时应进行投入产出经济效益的比较

D、开标时应按报价高低排定标价次序

25.在大型工程设备采购招标过程中，不属于初步评审中实质性偏差的是(　)。

A、未提交投标保证金

B、超出经营范围投标

C、资格证明文件不全

D、单价计算结果与总价不一致

26.无法精确拟定技术规格的项目，招标人可以分两阶段进行招标，下列关于两阶段招标的说法，正确的是(　)。

A、第一阶段投标的实施方案允许附带报价

B、两阶段招标必须采用公开招标

C、第一阶段投标人按照招标文件的要求首先投“技术标”

D、第二阶段属于工程项目实施方案选择阶段

27.施工合同履行中，由于设计变更需要确定变更价款，而报价单中没有适用于变更工作的单价，则计算变更合同的价款应( )计算。

A.按工程师提出的单价

B.按承包人提出的单价

C.按设计单位提出的单价

D.参照报价单内类似工作的单价

28.在施工索赔中，工程师处理索赔的决定( )。

A.承包人必须接受

B.不具有强制性的约束力

C.仲裁机构应予以认可

D.排除了法院的诉讼管辖

29.某工程项目的承包人具有设计资质。承包人将完成的设计文件按规定的审查程序获得批准后提交监理工程师审核，经监理工程师签认后承包人按图样施工。施工中发现由于设计计算错误，已经施工的部分工程需要拆除，设计文件必须修改。则该事件的损失应由( )。

A.审查单位与监理单位共同承担

B.承包人与审查单位连带承担

C.承包人全部承担

D.承包人承担设计损失，发包人承担施工损失

30.某施工合同协议书内注明的开工日期为2009年2月1日。承包人因主要施工机械未到场向工程师递交了延期开工1周的申请，但未获得工程师批准。工程实际在2009年2月5日开始动工。2009年12月5日，承包人在自检合格后提交了竣工验收报告，工程于2009年12月20日通过了竣工验收。按照建设工程施工合同示范文本的规定，承包人的施工期应为( )。

A.自2月1日始，至12月5日止

B.自2月1日始，至12月20日止

C.自2月5日始，至12月5日止

D.自2月5日始，至12月20日止

31.对债务人以明显不合理低价转让财产危害债权人利益的行为，债权人可以( )撤销。

A.自行

B.请求主管部门

C.请求人民法院

D.请求工商行政管理部门

32.根据《建设工程勘察合同(示范文本)》，若有毒、有害等危险勘察现场作业需要看守时，应由()**人员负责安全保卫工作。

A、发包人

B、勘察人

C、监理人

D、项目施工单位

33.根据《建设工程设计合同(示范文本)》，关于违约责任的说法，正确的是()。

A、发包人要求**合同，设计人未开始工作的，不退还定金

B、合同生效后，设计人要求终止合同的，应全额返还定金

C、发包人上级部门对设计文件不审批导致项目停建，设计人应减收设计费

D、因设计**工程质量事故的，设计人应免收工程全部设计费

34.对复杂而又缺乏经验的工程设计，可采用三阶段设计，一般不单独进行()招标。

A.概念设计

B.初步设计

C.技术设计

D.施工图设计

35.在决定购买工程保险时，要选择保险公司，确定恰当的保险范围、免赔额、保险费，这些是(　　)的重要内容。

A、风险评价

B、风险识别

C、风险对策决策

D、实施决策

36.按照控制信息的来源，可将控制分为(　　)。

A、事前控制和事后控制

B、前馈控制和反馈控制

C、开环控制和闭环控制

D、主动控制和被动控制

37.根据《中华人民共和国建筑法》规定，从事建筑活动的(　　)，应当依法取得相应的执业资格证书，并在执业资格证书许可范围内从事建筑活动。

A、设计要求、工程设计不符合建筑工程质量标准的，监理单位有权要求施工企业和设计单位改正

B、建筑工程质量标准、工程设计不符合设计要求的，监理单位有权要求施工企业和设计单位改正

C、设计要求、工程设计不符合建筑工程质量标准的，监理单位应当报告建设单位要求施工企业和设计单位改正

D、工程设计要求的，监理单位有权要求建筑施工企业改正，发现工程设计不符合建筑工程质量标准的，应当报告建设单位要求设计单位改正

38.向城建档案馆归档的应该是(　　)。

A、所有工程文件

B、所有工程档案

C、《建设工程归档整理规范》规定的工程文件

D、《建设工程归档整理规范》规定的工程档案

39.经由谈判确定的(　　)应当纳入监理合同的附件之中，成为监理合同文件的组成部分。

A、监理大纲

B、监理规则

C、监理实施细则

D、承包合同

40.建设工程通过建设工程监理的(　　)，使影响监理目标实现的各方主体有机配合，使监理工作实施和运行过程顺利。

A、组织协调

B、任务分工

C、严格监理

D、组织机构

41.根据FIDIC施工合同条件部分条款的规定，如果承包商对助手的指示有疑义时，（）。

A.不需再请助手澄清，可直接按想法对其予以确认、取消或改变

B.不需再请助手澄清，可直接提交工程师请其对该指示予以确认、取消或改变

C.需再请助手澄清，再提交工程师请其对该指示予以确认、取消或改变

D.需再请助手澄清，可不提交工程师请其对该指示予以确认、取消或改变

42.承包人办理保险的情况下，如果承包人未按合同约定办理设计和工程保险、第三者责任保险，或未能使保险持续有效时，（）可代为办理，所需费用由（）承担。

A.发包人，发包人

B.发包人，承包人

C.监理人，发包人

D.监理人，承包人

43.对于具体工程项目建设使用的施工合同，（），就构成了一个内容约定完备的合同文件。

A.标价合同加上选定的核心条款和主要选项条款

B.标价合同加上选定的主要选项条款和次要选项条款

C.核心条款加上选定的主要选项条款和次要选项条款

D.核心条款加上选定的主要选项条款和标价合同

44.标的物需要运输的，是指标的物由出卖人负责办理托运，（）是独立于买卖合同当事人之外的运输业者的情形。

A.出卖人

B.买受人

C.承运人

D.委托人

45.有关大型设备采购招标方式的说法，错误的是（）。

A.工程建设机电产品国际招标投标一般应采用公开招标的方式进行

B.根据法律、行政法规的规定，不适宜公开招标的，可以采取邀请招标，采用邀请招标方式的项目应当向有关行政监督部门备案

C.工程建设机电产品国际招标采购应当采用国际招标的方式进行

D.已经明确采购产品的原产地在国内的，可以采用国内招标的方式进行

46.我国标准施工合同中规定质量保证金在缺陷责任期满后返还给承包人。FIDIC《施工合同条件》规定保留金在工程师颁发工程接收证书和颁发履约证书后分两次返还。颁发工程接收证书后，将保留金的（）返还承包商。

A.100%

B.50%

C.30%

D.由工程师决定的

47.施工过程中发生变更，而合同中没有适用或类似工程的价格，应（）。

A.由监理人提出适当的变更价格，经发包人批准后执行

B.由承包人提出适当的变更价格，经监理人确认后执行

C.由发包人提出适当的变更价格，经承包人同意后执行

D.按照成本加利润原则，由监理人商定

48.不属于保险制度上的危险的具体表现的是（）。

A.发生与否的不确定性

B.发生时间的不确定性

C.发生后果的不确定性

D.发生金额的不确定性

49.授予代理权的形式（）。

A.可以用书面形式，也可以用口头形式

B.可以用书面形式，不可以用口头形式

C.不可以用书面形式，但可以用口头形式

D.不可以用书面形式，也不可以用口头形式

50.（）负责支付咨询顾问费用，（）负责支付专业分包商的费用。

A.雇主，承包商

B.雇主，项目经理

C.承包商，雇主

D.承包商，项目经理

51.按承包的内容划分，属于建设工程合同的有( )。

A.建设工程监理合同

B.建设工程勘察合同

C.建设工程设计合同

D.建设工程施工合同

E.建设物资采购合同

52.法人应当具备的条件是( )。

A.依法成立

B.有必要的财产或者经费

C.能够独立承担民事责任

D.有自己的名称.组织机构和场所

E.经上级行政主管机关批准

53.下列属于代理的法律特征包括( )。

A.代理人必须在代理权限范围内实施代理行为

B.代理行为的法律后果归属于被代理人

C.代理人和被代理人对代理行为的法律后果承担连带责任

D.代理行为必须是具有法律意义的行为

E.代理人以被代理人的名义实施代理行为

54.在工程项目建设过程中，不可以采用的保证方式有( )。

A.投标人提供投标保函

B.中标人提供担保公司出具的履约担保书

C.发包人提供的在建工程股权质押担保

D.发包人提供的在建工程留置权担保

E.承包人提交的预付款保函

55.下列关于意外伤害保险的表述，正确的是( )。

A.意外伤害保险费由施工单位支付

B.意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止

C.实行施工总承包的，由总承包单位和分包单位共同支付意外伤害保险费

D.建筑职工意外伤害保险是法定的非强制性保险

E.施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险

56.下列选项中，不符合标底规定的是( )。

A.招标人必须编制标底且标底是保密的

B.一个招标项目可以有两个标底

C.招标人不得规定最低投标限价

D.招标人不得规定最高投标限价

E.标底的编制机构也可以参加编制标底项目的投标工作

57.综合评估法详细评审的内容有施工组织设计、项目管理机构、投标报价和其他因素 4 个方面，其属于施工组织设计评审重点是( )。

A.内容完整性和编制水平

B.施工方案和技术措施的合理性

C.质量管理体系的可靠性和针对性

D.环境保护管理体系与措施的完整性和有效性

E.项目经理的任职资格及以往的工程施工管理业绩表明能胜任本项目的工作

58.《建设工程设计合同(一)》 [GF-2000-0209]适用于民用建设工程设计的合同，其主要条款包括( )。

A.发包人应提供的有关资料和文件

B.委托设计任务的范围和内容

C.项目投资要求

D.工程用地规划

E.双方的责任

59.设计人在施工图设计阶段的任务包括( )。

A.参加初步审查，并做必要修正

B.结构设计

C.设备设计

D.专业设计的协调

E.编制施工图设计文件

60.关于建设工程施工合同竣工验收的表述中，正确的有( )。

A.竣工验收基本合格但提出了需要整修和完善要求时，监理人应指示承包人限期修好，并立即发放工程接收证书

B.经监理人复查整修和完善工作达到了要求，再签发工程接收证书，竣工日仍为承包人提交竣工验收申请报告的日期

C.竣工验收不合格，监理人应按照验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程认真返工重作或进行补救处理，并承担由此产生的费用

D.承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告

E.重新验收如果合格，则工程接收证书中注明的实际竣工日，应为承包人第一次提交竣工验收报告的日期

61.关于建设工程施工合同中，分包工程竣工管理的表述，正确的有( )。

A.分包工程具备竣工验收条件后，分包人向承包人提供完整的竣工资料及竣工验收报告

B.承包人应在收到分包人提供的竣工验收报告之日起 3d 内通知发包人进行验收，分包人应配合承包人进行验收

C.根据总承包合同无需由发包人验收的部分，承包人应按照总承包合同约定的程序自行验收

D.分包工程竣工日期为分包人提供竣工验收报告之日。需要修复的，为首次提供的竣工报告之日

E.发包人未能按照总承包合同及时组织验收时，监理人应按照总承包合同规定的发包人验收的期限及程序自行组织验收，并视为分包工程竣工验收通过

62.为了保证工程项目完满实现发包人预期的建设目标，通用条款中对工程分包做的规定正确的是( )。

A.发包人同意分包的工作，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本

B.分包工作需要征得监理人同意

C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人

D.承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人

E.分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应，其资质能力的材料应经监理人审查

63.对于大型工程为了检验承包人的设计、设备选型和运行情况等的技术指标是否满足合同的约定，通常在缺陷责任期内工程稳定运行一段时间后，在专用条款约定的时间内进行竣工后试验。竣工后试验按专用条款的约定由发包人或承包人进行。关于竣工试验说法正确的是( )

A.由于工程已由投入正式运行，发包人应将竣工后试验的日期提前 21 天通知承包人。如果承包人未能在该日期出席竣工后试验，发包人可自行进行试验，承包人应对检验数据予以认可

B.因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过，承包人应按照合同约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，在发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任

C.发包人应提前 21 天将竣工后试验的日期通知承包人

D.承包人无须在发包人在场的情况下，进行竣工后试验

E.因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，在发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任

64.关于材料采购合同交货期限的确定，表述正确的是( )。

A.材料采购合同当事人可以约定明确的交货期限，也可以约定交货的一段期间

B.约定明确的交货期限，出卖人应当按照约定的期限交付标的物

C.约定交付期间的，出卖人可以在该交付期间内的任何时间交付

D.当事人没有约定标的物的交付期限或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定

E.按照合同有关条款或者交易习惯仍不能确定的，债务人可以随时履行，债权人也可以随时要求履行

65.材料采购合同履行中，供货方交付产品时，可以作为双方验收依据的有( )。

A.双方签订的采购合同

B.施工合同对材料的要求

C.合同约定的质量标准

D.合同未约定的推荐性质量标准

E.双方当事人共同封存的样品

66.根据《标准施工合同》，有关索赔的表述中，正确的有(　)。

A、索赔要求的提出不需经对方同意

B、发包人应在做出索赔处理结果答复后28天内完成赔付

C、应在索赔事件发生后的28天内递交索赔意向通知书

D、监理人的索赔处理决定超过权限时应报发包人批准

E、承包人必须执行监理人的索赔处理决定

68.依据《合同法》，当债务人的行为可能造成债权****益受到损害时，债权人可以行使撤销权。债务人的行为包括( )。

A.无偿转让财产

B.怠于行使到期债权

C.放弃到期债权

D.受让人知道情况下，以明显不合理低价转让财产

E.未按约定提供担保

69.对招标项目的投标人在研究招标文件和现场考察后提出的质疑，招标人的正确处理方式有( 　)。

A.以书面形式将质疑的解答通知所有投标人

B.以口头形式将质疑的解答通知所有投标人

C.仅对提出质疑人给予书面形式的解答

D.解昝应说明问题的来源

E.在标前会上给予解答并记入会议纪要

70.施工合同采用可调价合同时，可以对合同价款进行相应调整的情况包括( 　)。

A.国家规定应缴纳的税费发生变化

B.工程造价管理部门公布的价格调整

C.电价发生变化

D.承包人租赁的设备损坏增加了维修费用

E.一周内非承包人原因停水造成停工累计超过8小时

71.下列在施工过程中因不可抗力事件导致的损失，应由承包人承担的有( 　)。

A.施工现场待安装的设备损坏

B.承包人的人员伤亡

C.在现场的第三方人员伤亡

D.承包人设备的停工损失

E.停工期间，承包人留在现场保卫人员的费用

72.依据FIDIC《施工合同条件》，下列风险中，属于业主应承担的风险有( 　)。

A.外敌入侵

B.工程所在地发生叛乱

C.超音速飞行物产生的压力波

D.工地发生放射性污染

E.不利气候条件对施工的影响

73.建设工程监理组织协调方法中的交谈协调法的作用有(　　)。

A、保持信息畅通

B、寻求协作和帮助

C、及时发布工程指令

D、协商效果好

E、科学的协调方法

74.下列关于建设工程目标控制技术措施的表述中，正确的有(　　)。

A、要能提出多个不同的技术方案

B、要对不同的技术方案进行技术经济分析

C、技术措施必须与经济措施结合使用才能取得好的效果

D、要避免仅从技术角度选定技术方案

E、对由于业主原因所导致的目标偏差，技术措施可能成为首选措施

75.下列内容中，属于施工阶段质量控制任务的是(　　)。

A、审查施工组织设计

B、做好工程计量工作

C、做好工程变更方案比选

D、协助业主做好现场准备工作

E、组织质量协调会

76.下列取得《监理工程师资格证书》的人员中，监理工程师注册机关不受理注册申请的是(　　)人员。

A、国家行政机关现职

B、施工单位在职

C、工程咨询单位

D、设计单位

E、厂矿企业基建

77.对设计投标书进行评审时，设计方案评审的内容包括（）。

A.总体布置的合理性

B.设备选型的适用性

C.造型是否美观大方

D.“三废”治理方案是否有效

E.投资是否超过限额

78.在设计合同中，发包人和设计人必须共同保证施工图设计满足（）条件。

A.地基基础、主体结构体系的设计可靠

B.设计符合有关强制性标准、规范

C.依据的勘察资料准确

D.未侵犯任何第三人的知识产权

E.不损害社会公共利益

79.根据《建设工程设计合同》，设计人完成的初步设计文件的深度应满足（）的需要。

A.编制招标文件

B.控制工程概算

C.编制施工图设计

D.订购主设备

E.制作非标准部件

80.标准施工招标文件的附表格式是招标过程中用到的标准化格式，包括（）。

A.开标记录表

B.问题澄清通知书格式

C.招标书格式

D.中标通知书格式

E.中标结果通知书格式