1.下列不属于建设工程合同管理的目标的是( )

A.发展和完善建筑市场

B.普及相关法律知识,培训合同管理人才

C.推进建筑领域的改革

D.避免和克服建筑领域的经济违法和犯罪




2.合同法律关系的产生、变更和消灭的法律事实分为行为和事件两类。下列在施工合同履行过程 中发生的事实,属于行为的是( )。

A.地震灾害导致施工暂停

B.恶劣气候影响施工安全

C.社会动乱影响施工进度

D.图纸设计错误导致的工程返工




3.下列关于代理的叙述,不正确的是( )。

A.无权代理行为的后果由被代理人决定是否有效

B.无权代理在被代理人追认前相对人可以撤销

C.无权代理的法律后果由被代理人承担

D.代理人只能在代理权限内实施代理行为




4.关于抵押的效力的说法,正确的是( )。

A.抵押物折价后,其价款超过债权数额的部分归债务人所有,不足部分由债务人清偿

B.债务履行期届满抵押权人未受清偿的,可以与抵押人协议以拍卖该抵押物所得价款受偿

C.抵押人的行为足以使抵押物价值减少的,抵押权人不可以要求抵押人停止其行为

D.抵押人无义务妥善保管抵押物并保证其价值




5.建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行,订立了抵押合同,后来又办理了抵押登记。则 ( )。

A.项目转移给银行占有,抵押合同自签订之日起生效

B.项目转移给银行占有,抵押合同自登记之日起生效

C.项目不转移占有,抵押合同自签订之日起生效

D.项目不转移占有,抵押合同自登记之日起生效




6.关于定金的表述,不正确的是( )。

A.债务人履行债务后,定金应当抵作价款或者收回

B.给付定金的一方不履行约定的债务的,无权要求返还定金

C.定金合同从合同成立之日起生效

D.定金的数额由当事人约定,但不得超过主合同标的额的 20%




7.投保保证的有效期限从( )之日起计算。

A.招标文件出售

B.投标文件递交

C.投标截止

D.中标通知书发出




8.施工项目的工程担保中,保证期限因保证内容和风险不同而各异。下列保证方式中,保证期限 相对较短的是( )。

A.施工投标保证

B.施工履约保证

C.施工预付款保证

D.质量保证金保证




9.履约担保书是由保险公司、信托公司、证券公司、实体公司或社会上担保公司出具担保书,担 保额度是合同价格的( )。

A.10%

B.20%

C.30%

D.40%




10.下列表述中,符合标准施工招标文件使用特点的表述是( )。

A.标准施工招标资格预审文件和标准施工招标文件是以 9 部委联合编制的标准文件形式发布,不 同于以往各部委或行业协会颁布的合同示范文本

B.标准文件不具有强制性使用的效力

C.行业标准施工招标文件中的“专用合同条款”不得对《标准施工招标文件》中的“通用合同条 款”进行补充、细化,否则按无效处理

D.《标准文件》中的其他内容,要求招标人必须使用




11.采用综合评估法报价的计算错误,下列表述不正确的是( )。

A.投标报价有算术错误的,评标委员会可以按相关原则对投标报价进行修正

B.投标文件中的大写金额与小写金额不一致的,以大写金额为准

C.总价金额与依据单价计算出的结果不一致的,以总价金额为准

D.总价金额与依据单价计算出的结果不一致的,以单价金额为准修正总价,但单价金额小数点有 明显错误的除外




12.综合评估法详细评审的内容有施工组织设计、项目管理机构、投标报价和其他因素 4 个方面, 其不属于项目管理机构评审重点是( )。

A.项目经理的任职资格及以往的工程施工管理业绩表明能胜任本项目的工作

B.主要技术负责人的任职资格及以往的工程施工管理业绩表明能胜任本项目的工作

C.其他主要人员的配备是否合理,本项目施工涉及的专业能全覆盖

D.质量管理体系的可靠性和针对性




13.按照建设工程设计合同示范文本规定,设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后,如果 在 1 年内项目未开始施工,则设计人( )。

A.不再负责处理有关设计问题

B.仍应无偿负责处理有关设计问题

C.仍应负责处理有关设计问题,但可适当收取咨询服务费

D.仍应负责处理有关设计问题,但可不再负责设计变更




14.设计合同的发包人,根据工程实际情况需要修改设计文件时,应按照法定程序进行变更,即 ( )。

A.发包人报原审批机关批准,选择设计单位设计

B.由原设计合同承包人完成设计修改

C.发包人经审批机关批准后,自行修改

D.发包人报原审批机关批准,由原设计单位修改后,报有关部门审批




15.关于预付款担保的表述中,说法正确的是( )。

A.担保方式也是不采用无条件担保形式

B.担保期限自预付款支付给承包人起生效,至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款 止

C.担保金额尽管在预付款担保书内填写的数额与合同约定的预付款数额一致,但与履约担保不同,当发包人在工程进度款支付中已扣除部分预付款后,担保金额相应递减

D.保函格式中明确说明:“本保函的担保金额,在任何时候不应超过预付款金额减去发包人按合同 约定在向承包人签发的进度付款证书中扣除的金额”。即保持担保金额与剩余预付款的金额相等原则




16.根据《标准施工招标文件》中合同条款的规定,关于承包人提出索赔的期限说法不正确的是 ( )。

A.竣工阶段发包人接受了承包人提交并经监理人签认的竣工付款证书后,承包人不能再对施工阶 段、竣工阶段的事项提出索赔要求

B.缺陷责任期满承包人提交的最终结清申请单中,只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔

C.提出索赔的期限至发包人接受最终结清证书时止,即合同终止后承包人就失去索赔的权利

D.承包人接受索赔处理结果,发包人应在做出索赔处理结果答复后 56 天内完成赔付




17.设计施工总承包合同订立时,承包人文件中最主要的是( ),需在专用条款约定承包人向监 理人陆续提供文件的内容、数量和时间。

A.承包人建议书

B.设计文件

C.价格清单

D.投标函




18.设计施工总承包合同承包人需要变动保险合同条款时,应( )。

A.将变动结果及时通知发包人

B.事先征得发包人与监理人的同意

C.事先征得发包人同意,并通知监理人

D.事先征得监理人同意,并通知发包人




19.某单位采用货样买卖方式签订了设备采购合同,关于采购方式及合同的说法,正确的是 ( )

A.该合同属于即时买卖合同

B.货样不得有隐蔽瑕疵

C.当事人可以在合同中对货样进行说明

D.采购人不知道货样有隐蔽瑕疵的,供货人可按货样交付货物




20.某材料采购合同中约定了提交数量与订购数量之间的合理镑差,合同履行过程中,供货方交 付的材料多于订购数量,且超过了合理镑差界限,但采购方同意接受多付材料时,下列关于货款 的说法中,正确的是( )。

A.按订购数量加多付数量计算货款

B.按订购数量支付货款,多交付部分不在追加货款

C.按交货数量减去合理镑差时的数量计算货款

D.按交货数量加上合理镑差时的数量计算货款




21.材料采购合同履行中,检验水泥碱量的质量检验方法是( )。

A.化学分析

B.理论换算法

C.物理试验法

D.经验判别法




22.FIDIC 标准合同文本中的( ),适用于承包商以交钥匙方式进行设计、采购和施工,完成一 个配备完善的工程,雇主“转动钥匙”时即可运行的总承包项目建设合同。

A.《施工合同条件》(1999 年版)

B.《生产设备和设计-施工合同条件》(1999 年版)

C.《设计采购施工(EPC)/交钥匙工程合同条件》(1999 年版)

D.《简明合同格式》(1999 年版)




23.按照 FIDIC《施工合同条件》规定,如果指定分包商不是因执行承包商的错误指令而出现违 约行为时,( )。

A.业主可将指定分包商的违约行为视为承包商的违约

B.应由选定指定分包商的工程师和指定分包商共同承担责任

C.应由承包商和指定分包商共同承担责任

D.应由指定分包商直接对业主承担责任




24.根据 FIDIC《施工合同条件》,在预付款起扣点后的工程进度款支付时,按本期承包商应得的金额中减去后续支付的预付款和应扣保留金后款额的( ),作为本期应扣还的预付款。

A.10%

B.15%

C.20%

D.25%




25.下列合同内容中,( )是合同当事人双方权利和义务共同指向的对象。

A. 质量

B. 数量

C. 标的

D. 价款或者报酬




26.下列内容中,属于建设程序中生产准备阶段工作的是( )。

A、准备必要的施工图纸

B、招聘和培训生产人员

C、办理工程质量监督和施工许可手续

D、组织招标选择设备、材料供应商




27.办公和生活家具购置费属于( )。

A、与项目建设有关的其他费用

B、与未来企业生产经营有关的其他费用

C、企业管理费

D、措施费




28.在工程设计招标管理中,工程设计行业资质等级不包括( )。

A、甲级

B、乙级

C、丙级

D、特级




29.在建设工程施工招投标过程中,用于招标评审的文件不包括( )。

A、资格审查内容和标准的文件

B、评标的审查、比较要素和标准的文件

C、施工组织设计导则

D、标底说明文件




30.在建设工程施工招投标过程中,关于招标项目标底或投标限价的说法,正确的是( )。

A、若招标项目设有标底,开标时应当公布

B、设有最高投标限价时,应规定最低投标限价

C、评标时可以投标报价是否接近标底作为中标条件

D、可以投标报价超过标底上下15%作为否定投标的条件




31.按照FIDIC《施工合同条件》规定,承包商施工期的截止时间为( )。

A.颁发工程接收证书日

B.工程接收证书注明的竣工日

C.颁发履约证书日

D.协议书中约定的竣工日




32.按照FIDIC《施工合同条件》规定,施工中遇到( )不属于业主应承担的风险。

A.不利的外界自然条件

B.不利的气候条件

C.招标文件未提供的地质条件

D.图纸未标明的地下障碍物




33.甲公司经过资产重组分立为乙、丙两家公司,乙公司与丙公司协商后将某合同的履行归于乙公司。对此,以下说法正确的是( )。

A.乙、丙公司之间的协议有效,无需通知合同对方当事人

B.乙、丙公司之间的协议有效,只需通知合同对方当事人即可

C.乙、丙公司之间的协议经甲公司同意后通知合同对方当事人即可

D.乙、丙公司之间的归属协议,若合同对方当事人不同意,则丙公司对该合同承担连带责任




34.承包人可就执行工程师加快施工速度以缩短工期的指令引起的施工成本增加提出索赔。该索赔的类型属于( )。

A.工程延误索赔

B.工程变更索赔

C.工程加速索赔

D.合同工期索赔




35.某施工合同履行过程中,承包人因自身原因造成实际工程进度滞后计划进度,按照工程师要求对进度计划进行了修改,并得到工程师的确认。但执行修改后的进度计划,仍不能按期完工。下列关于该拖期的处理方法中,正确的是( )。

A.追究承包人拖期违约责任时,减少合同约定的日拖期赔偿金额

B.工程师对确认进度计划负责,承担部分拖期完工违约金

C.承包人按合同约定的拖期违约金的计算办法承担违约责任

D.按照修改后的进度计划确认新的合同工期,不视为拖期完工




36.施工评标过程中,发现投标报价大写金额与小写金额不一致时,评标委员会正确的处理办法是()。

A.以小写金额为准修正投标报价并经投标人书面确认

B.以大写金额为准修正投标报价并经投标人书面确认

C.由投标人书面澄清,按大写或按小写来计算投标报价

D.将该投标文件直接作废标处理




37.设计评标时,设计进度计划评审的主要**进度计划()。

A、满足边设计边施工的要求

B、有利于加快施工进度

C、与工程勘察实际进度同步

D、满足招标人指定的项目建设进度计划要求




38.不属于总监理工程师职责的是(  )。

A、组织编写监理工作专题报告

B、参与编写监理月报

C、签发监理工作阶段报告

D、组织编写并签发项目监理工作总结




39.在建设工程实施过程中,监理工程师应当跟踪了解工程进展情况,掌握第一手资料,为分析偏差原因,确定纠偏措施提供可靠依据是建设工程目标中( )环节的重要工作。

A、纠正

B、对比

C、反馈

D、转换




40.目标分解结构与组织分解结构之间存在对应关系,因此,目标分解结构(  )。

A、应当与组织分解结构完全一致

B、在较粗的层次上应当与组织分解结构一致

C、在较细的层次上应当与组织分解结构一致

D、在各个层次应当与组织分解结构基本一致




41.分包合同发生的索赔问题,涉及到总包合同中业主的义务和责任时,由总承包商向业主提出索赔,由(  )进行协调。

A、总包项目经理

B、分包项目经理

C、监理工程师

D、业主代表




42.对于监理例会上意见不一致的重大问题,应(  )。

A、不记入会议纪要

B、不形成会议纪要

C、将各方主要观点记入会议纪要中的“会议主要内容”

D、将各方主要观点记入会议纪要中的“其他事项”




43.不同等风险量曲线所表示的风险量大小与其与风险坐标原点的距离(  )。

A、成正比

B、成反比

C、无关

D、有多种不同的关系




44.在建设工程三大目标控制中,( )对进度控制的作用最为突出。

A、合同管理

B、组织协调

C、全方位控制措施

D、全过程控制措施




45.根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定,停工期间,承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由( )承担。

A.发包人

B.承包人

C.工程师

D.承包人和发包人共同




46.设计施工总承包合同模式下,对于发包人要求中对某工程部分功能的要求错误,承包人在复核时未能发现,导致承包人费用增加和延误工期,则( )。

A.发包人承担费用并延长工期,支付合理利润

B.承包人承担费用和延误的工期

C.发包人承担费用并延长工期,无须支付利润

D.发包人和承包人共同承担费用,并延长工期




47.某材料采购合同中,双方约定的违约金是10万元。由于供货方违约不能交货,采购方为避免停工待料,不得不以较高价格紧急采购,为此多付价款20万元(无其他损失),若停工待料采购方的损失为50万元。供货方应支付的违约金额为( )。

A.10万元

B.20万元

C.30万元

D.50万元




48.施工过程中发生变更,而合同中没有适用或类似工程的价格,应( )。

A.由监理人提出适当的变更价格,经发包人批准后执行

B.由承包人提出适当的变更价格,经监理人确认后执行

C.由发包人提出适当的变更价格,经承包人同意后执行

D.按照成本加利润原则,由监理人商定




49.下列担保方式中,不转移对担保财产占有的是( )。

A.留置

B.抵押

C.定金

D.质押




50.有关建设工程材料设备采购合同的特点,下列说法中正确的是( )。

A.出卖人与买受人订立买卖合同,是以转移财产所有权为目的

B.买受人转移财产所有权,必须以买受人支付价款为对价

C.买卖合同是双务、无偿合同

D.除了法律有特殊规定的情况外,当事人之间意思表示一致,买卖合同即可成立,并以实物的交付为合同成立的条件




51.按承包的内容划分,属于建设工程合同的有( )。

A.建设工程监理合同

B.建设工程勘察合同

C.建设工程设计合同

D.建设工程施工合同

E.建设物资采购合同






52.下列关于《担保法》的说法正确的是( )。

A.担保合同是从合同,主合同无效,担保合同也无效

B.担保方式主要有抵押、质押、保证、订金、留置

C.第三人为债务人向债权人提供担保时,不可以要求债务人提供反担保

D.反担保不适用于《担保法》的规定

E.必须由第三人为一方当事人提供担保的是保证






53.甲施工企业与乙钢材生产企业签订一份价值为 600 万元人民币的钢材购销合同,合同约定:甲 施工企业分期付款,最后一笔尾款于 2009 年 8 月 31 日之前付清,丙企业在贷款合同的保证人一 栏中加盖了企业的印章。甲施工企业逾期没有还清欠款,乙钢材生产企业于 2009 年 9 月 20 日向 法院提起诉讼。下列关于保证责任和保证期间的表述中,不正确的是( )。

A.丙企业承担一般保证责任,保证期间为自 2009 年 8 月 31 日起 6 个月

B.丙企业承担一般保证责任,保证期间为自 2009 年 9 月 20 日起 6 个月

C.丙企业承担连带保证责任,保证期间为自 2009 年 8 月 31 目起 6 个月

D.丙企业承担连带保证责任,保证期间为自 2009 年 9 月 20 日起 6 个月

E.丙企业承担违约责任,保证期间为自 2009 年 9 月 20 日起 6 个月






54.关于抵押和质押的说法正确的是( )。

A.抵押和质押的担保人都是债务人或第三人

B.抵押转移对物的占有而质押不转移对物的占有

C.抵押不转移对物的占有而质押转移对物的占有

D.质押分为动产质押和权利质押

E.抵押与其担保的债权不同时存在






55.权利质押一般是将权利凭证交付质押人的担保,可以质押的权利包括( ) 。

A.抵押人合法所有的车辆

B.汇票、支票、本票

C.依法可以转让的股权

D.债券、存款单、仓单、提单

E.依法可以转让的商标专用权、专利权、著作权中的财产权






56.关于保险合同的表述中,正确的有( )。

A.保险合同是指被保险人与保险人约定保险权利义务关系的协议

B.投保人是指与保险人订立保险合同,并按照保险合同负有支付保险费义务的人

C.保险人是指与投保人订立保险合同,并承担赔偿或者给付保险金责任的保险公司

D.被保险人是指其财产或者人身受保险合同保障,享有保险金请求权的人

E.保险合同分为财产保险合同、人身保险合同






57.材料、通用型设备采购招标应当具备的条件包括( )。

A.项目法人已经依法成立

B.有相应资金或者资金来源已经落实

C.能够提出货物的使用与技术要求

D.可以合理进行分次采购招标

E.按照国家有关规定应当履行项目审批、核准或者备案手续的,已经审批、核准或者备案






58.建设工程勘察合同当事人包括发包人和勘察人,其勘察人须具备的条件包括( )。

A.作为承包人的勘察单位必须具备法人资格

B.除法人以外的任何其他组织和个人符合相关条件的均可成为承包人

C.建设工程勘察合同的承包方须持有建设行政主管部门核发的施工许可证

D.建设工程勘察合同的承包方须持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照,并且必须在其 核准的经营范围内从事建设活动

E.建设工程勘察合同的承包方必须持有建设行政主管部门颁发的工程勘察资质证书、工程勘察收 费资格证书,而且应当在其资质等级许可的范围内承揽建设工程勘察、设计业务






59.设计合同履行过程中,初步设计阶段需发包人提供的资料和文件有( )。

A.已批准的方案设计资料

B.场地工程勘察报告(初勘或详勘)

C.有关使用要求或生产工艺等资料

D.有关水、电、气、燃料等能源供应情况的资料

E.已批准的初步设计资料






60.关于承包人原因延误的说法正确的是( )。

A.未能按合同进度计划完成工作时,承包人应采取措施加快进度,并承担加快进度所增加的费用

B.由于承包人原因造成工期延误,承包人应支付逾期竣工违约金

C.订立合同时,应在专用条款内约定逾期竣工违约金的计算方法和逾期违约金的最高限额

D.专用条款说明中建议,违约金计算方法约定的日拖期赔偿额,可采用每天为多少钱或每天为签 约合同价的千分之儿

E.最高赔偿限额为签约合同价的 5%。






61.承包人应在每个付款周期末,向发包人递交进度款支付申请,并附相应的证明文件。除合同 另有约定外,进度款支付申请应包括的内容是( )。

A.截止至本次付款周期末已实施工程的价款

B.本次应支付的预付款和扣减的返还预付款

C.本次扣减的质量保证金

D.根据合同应增加和扣减的其他金额

E.暂列金额






62.关于建设工程施工合同竣工验收的表述中,正确的有( )。

A.竣工验收基本合格但提出了需要整修和完善要求时,监理人应指示承包人限期修好,并立即发 放工程接收证书

B.经监理人复查整修和完善工作达到了要求,再签发工程接收证书,竣工日仍为承包人提交竣工 验收申请报告的日期

C.竣工验收不合格,监理人应按照验收意见发出指示,要求承包人对不合格工程认真返工重作或 进行补救处理,并承担由此产生的费用

D.承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后,应重新提交竣工验收申请报告

E.重新验收如果合格,则工程接收证书中注明的实际竣工日,应为承包人第一次提交竣工验收报 告的日期






63.某建设工程项目中,甲公司作为工程发包人与乙公司签订了工程承包合同,乙公司又与劳务 分包人丙公司签订了该工程的劳务分包合同。则在劳务分包合同中,关于丙公司应承担义务的说 法,正确的有( )。

A.丙公司须服从乙公司转发的发包人及工程师的指令

B.丙公司应自觉接受乙公司及有关部门的管理.监督和检查

C.丙公司未经乙公司授权或允许,不得擅自与甲公司及有关部门建立工作联系

D.丙公司应按时提交报表.有关的技术经济资料,配合乙公司办理交工验收

E.丙公司负责组织实施施工管理的各项工作,对工期和质量向发包人负责






64.在材料采购合同履行中,现场交货数量验收的方法有( )。

A.衡量法

B.物理实验法

C.理论换算法

D.查点法

E.抽检实验法






65.根据 FIDIC《施工合同条件》,关于竣工试验的说法,正确的有( )

A.雇主可以对竣工试验结果作出通过的结论

B.雇主可以对竣工试验结果作出拒收的结论

C.雇主可以接收竣工试验表明存在缺陷的部分工程

D.雇主同意接收竣工试验有缺陷的工程应全额支付工程款

E.实际竣工试验没有缺陷是颁发接收证书的前提






66.机电设备招标的承包范围,除了交付约定的机组设备外,还包括伴随服务,下列选项属于伴随服务内容的有( )。

A、试运行

B、设备监造

C、实施所供货物的现场组装

D、监管设备安装并对安装质量负责

E、对买方的管理人员进行培训






67.在大型工程设备采购招标文件中,属于招标文件中投标人须知的有( )。

A、招标的货物和服务

B、招标文件的组成

C、投标分项报价表

D、招标投标程序

E、投标一览表






68.物资设备采购中,划分合同包装的主要考虑因素包括( )。

A、有利于投标竞争

B、物资设备种类

C、考虑资金计划

D、工程进度与供货时间的关系

D、工程进度与供货时间的关系






69.下列费用中,属于按照项目所在地省级人民政府有关规定缴纳的市政公用设施费的有( )。

A、市政公用设施建设配套费用

B、绿化工程补偿费用

C、环境影响评价费

D、劳动安全卫生评价费

E、临时设施费






70.公证与鉴证的区别包括( )。

A.合同公证和鉴证所依据的法规不同

B.公证或鉴证的合同在诉讼中的法律证据效力不同

C.公证或鉴证过的合同法律效力适用范围不同

D.合同公证具有强制性,鉴证贯彻自愿原则

E.公证仅限于合同,鉴证除合同外还可包括证明材料的真实性






71.依据《合同法》,下列有关解决合同争议方式的表述中,错误的有( )。

A.当事人双方未达成仲裁协议的,仲裁机构不能受理

B.当事人对仲裁裁决不满的,可以申请法院进行二审

C.一方当事人不履行仲裁裁决的,对方可以请求法院执行

D.仲裁裁决书自作出裁决之日起发生法律效力

E.建设工程合同的纠纷必须由被告所在地法院审理






72.下列有关违约金的表述中,错误的有( )。

A.合同中必须约定违约金

B.约定的违约金低于实际损失,当事入可以请求人民法院或仲裁机构予以增加

C.约定的违约金过分高于实际损失,当事人必须按约定的违约金执行

D.合同中未约定违约金,当事人一方可以要求对方依法支付违约金

E.违约方支付违约金后,对方仍有权要求其履行债务






73.对招标项目的投标人在研究招标文件和现场考察后提出的质疑,招标人的正确处理方式有(  )。

A.以书面形式将质疑的解答通知所有投标人

B.以口头形式将质疑的解答通知所有投标人

C.仅对提出质疑人给予书面形式的解答

D.解昝应说明问题的来源

E.在标前会上给予解答并记入会议纪要






74.材料采购合同履行中,供货方交付产品时,可以作为双方验收依据的有(  )。

A.双方签订的采购合同

B.施工合同对材料的要求

C.合同约定的质量标准

D.合同未约定的推荐性质量标准

E.双方当事人共同封存的样品






75.依据FIDIC《分包合同条件》,下列有关分包合同履行管理的说法中,正确的有(  )。

A.工程师负责分包商施工的协调管理

B.业主不参与分包合同履行的管理

C.承包商有权根据工程实际进展情况不经工程师同意自行发布变更指令

D.承包商对分包商报送的支付报表审核后支付,工程师不参与审核工作

E.当分包商的合法权益受到损害时,有权向对其造成损害方提出索赔






76.建设工程立项阶段建设监理工作的主要内容有(  )。

A、协助业主准备工程报建手续

B、可行性论证咨询/监理

C、技术经济论证

D、编制项目风险评价报告

E、编制建设工程投资匡算






77.有关对风险的叙述中,正确的是(  )。

A、风险具有确定性

B、风险是实际结果与预期结果之间的差异

C、产生损失后果就称为风险

D、风险不是肯定发生损失后果的事件

E、没有损失后果的不确定性事件不是风险






78.除了促进监理人员努力钻研监理业务,提高业务之外,实行监理工程师执业资格考试的意义在于(  )。

A、统一监理工程师的业务能力标准

B、有利于公正地确定监理人员是否具备监理工程师的资格

C、合理建立工程监理人才库

D、同国际接轨,开拓国际工程监理市场

E、限制外国工程咨询人员进入中国建筑市场






79.依据《建设工程质量管理条例》规定,在实行监理的工程中,项目监理机构要对(  )进行约束和协调,以使建设主体各尽其责。

A、政府建设主管部门

B、建设单位

C、勘察单位

D、施工单位

E、设计单位






80.施工企业从银行借款时,可以作为抵押物的有( )。

A.施工企业所有的汽车

B.施工企业所有的支票

C.施工企业有处分权的国有土地使用权

D.施工企业自有的建筑施工机具

E.施工企业所有的房产