注册监理工程师模拟考试题

1.关于抵押的效力的说法，正确的是( )。

A.抵押物折价后，其价款超过债权数额的部分归债务人所有，不足部分由债务人清偿

B.债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以拍卖该抵押物所得价款受偿

C.抵押人的行为足以使抵押物价值减少的，抵押权人不可以要求抵押人停止其行为

D.抵押人无义务妥善保管抵押物并保证其价值

2.依据《担保法》，只能由合同当事人本人提供担保的担保方式是( )。

A.保证

B.抵押

C.质押

D.定金

3.关于财产保险合同的说法，不正确的是( )。

A.财产保险合同是以财产及其有关利益为标的的保险合同

B.财产保险合同的转让应当通知保险人，经保险人同意继续承保后，依法转让合同

C.在合同有效期内，保险标的的危险程度显著增加的，被保险人应当按照合同约定及时通知保险人，保险人可以按照合同约定增加保险费或解除合同

D.建筑工程一切险是财产保险合同，安装工程一切险是人身保险合同

4.下列关于评标的说法，错误的是( )。

A.评标程序按照初步评审和详细评审两个步骤进行

B.评标委员会首先通过初步评审，检查各投标书是否响应了招标文件的要求

C.招标文件没有规定的评标标准和方法不得作为评标的依据

D.对投标文件没有作出响应或存在重大偏差的投标书在详细评审阶段淘汰

5.招标过程中出现下列情形( )，招标人应当重新招标。

A.投标截止时间止，投标人少于 5 家

B.经评标委员会评审后否决所有投标

C.中标候选人放弃中标

D.投标人对招标文件提出异议

6.采购大宗建筑材料或通用型批量生产的中小型设备属于( )。

A.买卖合同

B.施工合同

C.融资租赁合同

D.加工承揽合同

7.关于大型工程设备采购招标中，详细评审的表述，正确的是( )。

A.详细评审的原则是现场接受货物可能发生的总费用和在规定的设备运行期内可能发生费用之和计算评标价，以评标价的高低比较投标书的优劣

B.国际招标时，不得要求国内投标人报设备出厂价

C.投标人应按照招标文件内合同条款所列的付款条件报价，评标时以此报价另加 5%的费用为基础

D.零部件、备品备件费用通常不包含在报价内，评标价应进行相应调整

8.根据《建设工程设计合同(一)》 [GF-2000-0209]，下列关于建设工程设计深度要求的说法中，正确的是( )。

A.设计标准不得高于国家规范的强制性要求

B.技术设计文件应满足编制初步设计文件的需要

C.施工图设计文件应满足设备材料采购的需要

D.方案设计文件应满足编制工程预算的要求

9.设计合同履行过程中，属于设计人责任的是( )。

A.组织对设计文件的审查.鉴定和验收

B.办理设计文件的报批手续

C.选定设计文件依据的设计规范

D.为现场的设计人提供必要的工作条件

10.设计人交付设计文件完成合同约定的设计任务后，发包人从项目预期效益考虑要求增加部分专业工程的设计内容。由于设计人当时承接的设计任务较多，在发包人要求的时间内无力完成变更增加的工作，故发包人征得设计人同意后，将此部分的设计任务委托给另一设计单位完成。变更设计完成并经监理工程师审核后发给承包人施工，但因设计原因出现质量事故，则事故的责任应由( )。

A.设计人承担

B.承接变更的设计人承担

C.设计人与承接变更的设计人共同承担

D.承接变更的设计人与监理工程师共同承担

11.标准施工合同提供了通用条款.专用条款和签订合同时采用的合同附件格式。其中合同附件格式不包括( )。

A.履约保函

B.合同协议书

C.预付款担保

D.房屋建筑工程质量保修书

12.关于物价浮动合同价格调整的表述中，不正确的是( )。

A.通用条款规定的基准日期指投标截止日前第 28 天

B.规定基准日期的作用是划分该日后由于政策法规的变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任

C.承包人投标阶段在基准日后不再进行此方面的调研，进入编制投标文件阶段

D.合同履行期间市场价格浮动对施工成本造成的影响是否允许调整合同价格，要视施工质量的高低来决定

13.某工程采用的是不足额投保方式投保的工程一切险，工程受到保险事件的损失时，保险金不足以赔偿损失，一般来说，其中永久工程的损失差额由( )补偿。

A.保险公司

B.发包人

C.承包人

D.发包人和承包人共同

14.工程师接到承包人提交的进度计划后，应在合同约定的时间内予以确认或提出修改意见。如果工程师没有在约定时间内予以确认或提出修改意见，则视为( )。

A.工程师已经确认，承包人不再承担计划的缺陷责任

B.工程师已经确认，承包人仍应承担计划的缺陷责任

C.工程师未确认，承包人应修改进度计划

D.工程师未确认，承包人应等待工程师的进一步指示

15.关于发包人要求提前竣工的说法不正确的是( )。

A.如果发包人根据实际情况向承包人提出提前竣工要求，由于涉及合同约定的变更，应与承包人通过协商达成提前竣工协议作为合同文件的组成部分

B.协议的内容应包括:承包人修订进度计划及为保证工程质量和安全采取的赶工措施:发包人应提供的条件:所需追加的合同价款:提前竣工给发包人带来效益应给承包人的奖励

C.专用条款使用说明中建议，奖励金额可为发包人实际效益的 20%。

D.以上说法都不正确

16.施工合同履行中，某隐蔽工程经工程师检验后进行了隐蔽。之后工程师又要求对已隐蔽的工程重新进行检验。检验结果表明该隐蔽工程的施工质量合格，则( )。

A.发包人承担全部费用，工期相应顺延

B.发包人承担全部费用，工期不予顺延

C.承包人承担全部费用，工期不予顺延

D.承包人承担全部费用，工期相应顺延

17.关于工程量计量的表述中，不正确的是( )。

A.分包人收到通知后不参加计量，承包人的计量结果有效

B.分包人收到通知后不参加计量，承包人的计量结果可作为分包工程价款支付的依据

C.承包人不按约定时间通知分包人，致使分包人未能参加计量，计量结果仍然有效

D.无论监理人参与或不参与分包工程的工程量计量，承包人均需在每一计量周期通知分包人共同对分包工程量进行计量

18.根据《标准施工招标文件》中合同条款的规定，下列承包人可以索赔工期和费用的情形是( )。

A.承包人遇到不利物质条件

B.发包人要求承包人提前竣工

C.异常恶劣的气候条件

D.法律变化引起的价格调整

19.施工专业分包合同的组成不包括( )。

A.通用条款

B.协议书

C.推荐性条款

D.专用条款

20.设计施工总承包合同订立时，承包人文件中最主要的是( )，需在专用条款约定承包人向监理人陆续提供文件的内容、数量和时间。

A.承包人建议书

B.设计文件

C.价格清单

D.投标函

21.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，“发包人要求”中竣工试验的第三阶段应对( )提出要求。

A.联动试车

B.性能测试

C.单车试验

D.投料试车

22.某单位采用货样买卖方式签订了设备采购合同，关于采购方式及合同的说法，正确的是 ( )

A.该合同属于即时买卖合同

B.货样不得有隐蔽瑕疵

C.当事人可以在合同中对货样进行说明

D.采购人不知道货样有隐蔽瑕疵的，供货人可按货样交付货物

23.供货方供应的袋装水泥，采购方与供货方进行现场交货的数量检验时，应采用( )计算交货数量。

A.查点法

B.理论换算法

C.衡量法

D.经验鉴别法

24.FIDIC 标准合同文本中的( )，适用于承包商以交钥匙方式进行设计、采购和施工，完成一个配备完善的工程，雇主“转动钥匙”时即可运行的总承包项目建设合同。

A.《施工合同条件》(1999 年版)

B.《生产设备和设计-施工合同条件》(1999 年版)

C.《设计采购施工(EPC)／交钥匙工程合同条件》(1999 年版)

D.《简明合同格式》(1999 年版)

25.关于 CM 合同的说法不正确的是( )。

A.CM 合同属于总承包管理承包合同，有别于施工总承包商承包后对分包合同的管理

B.依据雇主委托项目实施阶段管理的范围和管理责任不同，分为代理型 CM 合同和风险型 CM 合同两类

C.代理型 CM 合同，CM 承包商只为雇主对设计和施工阶段的有关问题提供咨询服务，不承担项目的实施风险

D.风险型 CM 合同，要求在设计阶段为雇主提供咨询服务但不参与合同履行的管理，施工阶段相当于总承包商，与分包商、供货商签订分包合同，承担各分包合同的协调管理职责，在保证工程按设定的最大费用前提下完成工程施工任务

26.施工承包单位按照监理工程师审查批准的配合比进行现场拌和材料的加工。如果现场作业条件发生变化需要对配合比进行调整时，则应执行(　　)程序。

A、质量预控

B、承包商自检

C、质量检验

D、技术复核

27.FIDIC《施工合同条件》规定，将合同争议提交争端裁决委员会决定的，裁决委员会应在收到争议文件后( )d 内做出合理的裁决。

A.15

B.28

C.72

D.84

28.设计施工总承包合同规定，发包人要求文件应说明(　　)个方面的内容。

A.8

B.9

C.10

D.11

29.指定分包商是与( )签订分包合同，因而在合同关系和管理关系方面与一般分包商处于同等地位。

A.工程师

B.承包人

C.发包人

D.政府主管部门

30.FIDIC《施工合同条件》规定，某些项目的工程量清单中包括有“暂列金额”款项，其使用权全部归( )控制。

A.承包商

B.工程师

C.分包商

D.业主

31.下列内容中，属于建设程序中生产准备阶段工作的是(　)。

A、准备必要的施工图纸

B、招聘和培训生产人员

C、办理工程质量监督和施工许可手续

D、组织招标选择设备、材料供应商

32.大型工程设备的采购招标中，有关修正投标报价计算错误的描述错误的是(　)。

A、单价计算的结果与总价不一致，以单价为准

B、文字表示的数值与用数字表示的不一致，以数字表示的数值为准

C、评标委员会改正后请投标人签字确认，作为投标书的有效组成部分

D、投标人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝

33.在大型工程设备采购招标过程中，下列情况中属于实质性响应投标文件的是(　)。

A、提交投标保证金额不足

B、超出经营范围投标

C、资格证明文件不全

D、投标文件无项目经理签字

34.机电产品国际招标采购中，详细评审采用的评标方法是(　　)。

A、综合评价法

B、最低报价法

C、招标控制价法

D、最低评标价法

35.在建设工程施工招投标过程中，关于招标项目标底或投标限价的说法，正确的是(　)。

A、若招标项目设有标底，开标时应当公布

B、设有最高投标限价时，应规定最低投标限价

C、评标时可以投标报价是否接近标底作为中标条件

D、可以投标报价超过标底上下15%作为否定投标的条件

36.在建设工程施工招标中，标准施工招标文件分卷组成的第三卷是(　)。

A、招标公告

B、图纸

C、技术标准和要求

D、投标文件格式

37.设备安装工程竣工前的单机无负荷试车，应由( )组织。

A.发包人

B.承包人

C.设备供应商

D.质量监管部门

38.FIDIC《施工合同条件》规定的“暂列金额”款项使用的特点是( )。

A.工程师有权根据施工实际情况控制使用

B.承包商有权根据施工实际需要自主使用

C.承包商应于工程竣工前使用完毕

D.可用于支付承包商的索赔

39.依据监理合同示范文本规定，下列职权中，不属于监理人的是( )。

A.工程规划设计的建议权

B.工程款支付审核和签认权

C.工程项目设计标准的认定权

D.协调工程项目有关协作单位的主持权

40.建设单位提供的支付保函担保金额可以按总价或分项合同的某一百分比计算，担保期限至缺陷通知期满后( )，并且为无条件担保，使合同双方的担保义务对等。

A.1个月

B.3个月

C.6个月

D.12个月

41.在FIDIC道德准则中，“不得故意或无意地做出损害他人名誉或事务的事情”属于(　　)的内容。

A、正直性

B、公正性

C、对他人的公正

D、对社会和职业的责任

42.建设工程投标过程的风险是不可采用的对策是(　　)。

A、风险回避

B、风险自留

C、风险转移

D、损失控制

43.建设工程数据库对建设工程目标确定的作用，在很大程度上取决于(　　)。

A、数据库的结构

B、数据库中数据的详细程度

C、数据库中分类与编码体系的合理性

D、数据库中与拟建工程相似的同类工程的数量

44.《中华人民共和国建筑法》规定，建筑工程主体结构的施工(　　)。

A、必须由总承包单位自行完成

B、可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位

C、经总监理工程师批准，可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位

D、经业主批准，可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位

45.我国的《建设工程监理规范》适用于(　　)。

A、施工阶段质量监理

B、施工阶段全方位监理

C、工程建设全过程质量监理

D、工程建设全过程的全方位监理

46.审查施工单位选择的分包单位的资质在(　　)。

A、建设工程立项阶段

B、建设工程招标阶段

C、建设工程施工准备阶段

D、建设工程施工阶段

47.对于监理例会上意见不一致的重大问题，应(　　)。

A、不记入会议纪要

B、不形成会议纪要

C、将各方主要观点记入会议纪要中的“会议主要内容”

D、将各方主要观点记入会议纪要中的“其他事项”

48.下列关于设计施工总承包合同的说法正确的是（）。

A.设计方案最优

B.有利于发包人对承包人的监督和检查

C.可以减少设计变更

D.增加承包人的索赔

49.建设工程合同应当采用书面形式，是（）的体现。

A.合同标的的特殊性

B.合同履行期限的长期性

C.计划和程序的严格性

D.合同形式的特殊要求

50.定金的数额由当事人约定，但不得超过（）。

A.主合同与从合同标的总额的20%

B.主合同标的额的20%

C.主合同与从合同标的总额的10%

D.主合同标的额的10%

51.关于建设工程合同管理的基本方法正确的是( )。

A.严格执行建设工程合同管理相关法律法规

B.普及相关法律知识，培训合同管理人才

C.设立合同管理机构，配备合同管理人员

D.建立合同管理目标制度

E.不实行示范文本制度

52.根据《民法通则》的规定，法定代理或指定代理终止的情形有( )。

A.代理期间届满或者代理事务完成

B.被代理人取得或者恢复行为能力

C.被代理人或者代理人死亡

D.代理人丧失民事行为能力

E.指定代理的人民法院或者指定单位取消指定

53.甲施工企业与乙钢材生产企业签订一份价值为 600 万元人民币的钢材购销合同，合同约定：甲施工企业分期付款，最后一笔尾款于 2009 年 8 月 31 日之前付清，丙企业在贷款合同的保证人一栏中加盖了企业的印章。甲施工企业逾期没有还清欠款，乙钢材生产企业于 2009 年 9 月 20 日向法院提起诉讼。下列关于保证责任和保证期间的表述中，不正确的是( )。

A.丙企业承担一般保证责任，保证期间为自 2009 年 8 月 31 日起 6 个月

B.丙企业承担一般保证责任，保证期间为自 2009 年 9 月 20 日起 6 个月

C.丙企业承担连带保证责任，保证期间为自 2009 年 8 月 31 目起 6 个月

D.丙企业承担连带保证责任，保证期间为自 2009 年 9 月 20 日起 6 个月

E.丙企业承担违约责任，保证期间为自 2009 年 9 月 20 日起 6 个月

55.关于履约保证金的说法，正确的是( )。

A.中标人必须缴纳履约保证金

B.履约保证金与支付担保具有同等效力

C.履约保证金一般为合同价格的10%

D.中标人违反招标文件的要求拒绝提交履约保证金的，视为放弃中标项目

E.招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当提交

56.关于保险合同的表述中，正确的有( )。

A.保险合同是指被保险人与保险人约定保险权利义务关系的协议

B.投保人是指与保险人订立保险合同，并按照保险合同负有支付保险费义务的人

C.保险人是指与投保人订立保险合同，并承担赔偿或者给付保险金责任的保险公司

D.被保险人是指其财产或者人身受保险合同保障，享有保险金请求权的人

E.保险合同分为财产保险合同、人身保险合同

58.下列各项中属于初步评审标准中施工组织设计和项目管理机构评审标准内容的是( )。

A.施工方案与技术措施

B.环境保护管理体系与措施

C.资源配备计划

D.技术负责人

E.资质等级符合规定

59.工程设计招标与施工招标的主要区别有( )。

A.招标文件的内容不同

B.投标保函的保证范围不同

C.对投标书的编制要求不同

D.开标形式不同

E.评标原则不同

60.材料、通用型设备采购招标应当具备的条件包括( )。

A.项目法人已经依法成立

B.有相应资金或者资金来源已经落实

C.能够提出货物的使用与技术要求

D.可以合理进行分次采购招标

E.按照国家有关规定应当履行项目审批、核准或者备案手续的，已经审批、核准或者备案

61.按照标准施工合同通用条款对监理人的相关规定，监理人居于施工合同履行管理的核心地位的主要表现有( )。

A.承包人收到监理人发出的任何指示，视为已得到发包人的批准，应遵照执行

B.监理人应按照合同条款的约定，公平合理地处理合同履行过程中涉及的有关事项

C.在发包人授权范围内独立处理合同履行过程中的有关事项，行使通用条款规定的，以及具体施工合同专用条款中说明的权力

D.除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或被授权的监理人员处取得指示

E.“商定或确定”条款规定，总监理工程师在协调处理合同履行过程中的有关事项时，应首先与合同当事人协商，尽量达成一致

62.施工准备阶段承包人的义务包括( )。

A.编制施工实施计划

B.现场查勘

C.提出开工申请

C.提出开工申请

E.组织设计交底

63.关于承包人原因延误的说法正确的是( )。

A.未能按合同进度计划完成工作时，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用

B.由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金

C.订立合同时，应在专用条款内约定逾期竣工违约金的计算方法和逾期违约金的最高限额

D.专用条款说明中建议，违约金计算方法约定的日拖期赔偿额，可采用每天为多少钱或每天为签约合同价的千分之儿

E.最高赔偿限额为签约合同价的 5%。

64.《标准施工招标文件》中合同条款规定的( )等，可以合理补偿承包人工期.费用和利润的内容。

A.发包人要求向承包人提前交付材料和工程设备

B.发包人提供的材料和工程设备不符合合同要求

C.发包人的原因造成工期延误

D.发包人的原因导致工程缺陷和损失

E.发包人的原因引起的暂停施工

65.关于建设工程施工合同竣工验收的表述中，正确的有( )。

A.竣工验收基本合格但提出了需要整修和完善要求时，监理人应指示承包人限期修好，并立即发放工程接收证书

B.经监理人复查整修和完善工作达到了要求，再签发工程接收证书，竣工日仍为承包人提交竣工验收申请报告的日期

C.竣工验收不合格，监理人应按照验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程认真返工重作或进行补救处理，并承担由此产生的费用

D.承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告

E.重新验收如果合格，则工程接收证书中注明的实际竣工日，应为承包人第一次提交竣工验收报告的日期

66.关于材料采购合同交货期限的确定，表述正确的是( )。

A.材料采购合同当事人可以约定明确的交货期限，也可以约定交货的一段期间

B.约定明确的交货期限，出卖人应当按照约定的期限交付标的物

C.约定交付期间的，出卖人可以在该交付期间内的任何时间交付

D.当事人没有约定标的物的交付期限或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定

E.按照合同有关条款或者交易习惯仍不能确定的，债务人可以随时履行，债权人也可以随时要求履行

67.材料采购合同履行中，供货方交付产品时，可以作为双方验收依据的有( )。

A.双方签订的采购合同

B.施工合同对材料的要求

C.合同约定的质量标准

D.合同未约定的推荐性质量标准

E.双方当事人共同封存的样品

68.材料采购合同中，采购方的违约责任包括( )。

A.逾期付款

B.提前交付货物

C.交货数量与合同不符

D.货物交接地点错误的责任

E.不按合同约定接受货物

69.设备采购合同中，关于包装的表述，正确的有( )。

A.卖方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质

B.包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其他损坏的必要保护措施

C.买方应承担所有由于包装或防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失责任或费用

D.对于木质包装材料，应按照检验检疫局的规定进行熏蒸处理，无需熏蒸证明

E.包装应保护货物能够经受多次搬运、装卸及远洋和内陆的长途运输

70.根据 FIDIC《施工合同条件》，关于竣工试验的说法，正确的有( )

A.雇主可以对竣工试验结果作出通过的结论

B.雇主可以对竣工试验结果作出拒收的结论

C.雇主可以接收竣工试验表明存在缺陷的部分工程

D.雇主同意接收竣工试验有缺陷的工程应全额支付工程款

E.实际竣工试验没有缺陷是颁发接收证书的前提

71.CM承包商的酬金约定通常可采用的方式是( )。

A.固定酬金

B.按总包合同价的百分比取费

C.按分包合同价的百分比取费

D.按总包合同实际发生工程费用的百分比取费

E.按分包合同实际发生工程费用的百分比取费

72.投标书对招标文件的响应偏离中，属于细微偏差的内容有(　)。

A、投标文件中不构成实质性偏差的不正规

B、投标文件中不构成实质性偏差的不一致

C、投标文件中不构成实质性偏差的不规则

D、未提交投标保证金

E、投标保证金不足

73.依据《合同法》，下列有关解决合同争议方式的表述中，错误的有( )。

A.当事人双方未达成仲裁协议的，仲裁机构不能受理

B.当事人对仲裁裁决不满的，可以申请法院进行二审

C.一方当事人不履行仲裁裁决的，对方可以请求法院执行

D.仲裁裁决书自作出裁决之日起发生法律效力

E.建设工程合同的纠纷必须由被告所在地法院审理

74.依据FIDIC《施工合同条件》，下列事件中，承包商索赔可获得利润补偿的有( 　)。

A.延误发放图低

B.不可预见的外界条件

C.业主提前占有工程

D.不可抗力事件造成的损害

E.异常不利的气候条件

75.组织设计原则包括(　　)。

A、主观能动原则

B、专业分工与协作统一原则

C、权责一致原则

D、才职相称原则

E、弹性原则

76.仅仅从为客户服务的角度，工程咨询的作用表现为以下几方面：(　　)。

A、为决策者提供科学合理的建议

B、保证工程的顺利实施

C、为客户提供信息和先进技术

D、发挥准仲裁人的作用

E、促进国际间工程领域的交流和合作

77.发包人有权凭履约保证向银行或者担保公司索取保证金作为赔偿的情况有（）。

A.施工过程中，承包人中途毁约

B.施工过程中，承包人任意中断工程

C.施工过程中，承包人按规定施工

D.承包人破产

E.承包人倒闭

79.下列各项中，属于保证合同的内容的有（）。

A.被保证的主债权种类、数额

B.债务人履行债务的期限

C.保证的方式

D.保证担保的范围

E.债权人认为需要约定的其他事项

80.按照标准施工合同通用条款对监理人的相关规定，有关监理人指示通用条款明确规定（）。

A.监理人应按照合同条款的约定，公平合理地处理合同履行过程中涉及的有关事项

B.除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或被授权的监理人员处取得指示

C.监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人施工成本增加和(或)工期延误，由发包人承担赔偿责任

D.承包人收到监理人发出的任何指示，视为已得到发包人的批准，应遵照执行

E.监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人权利、义务和责任