注册监理工程师模拟考试题

1.法人成立进行注册登记时，应当以( )为住所。

A.主要办事机构所在地

B.主要经营场所所在地

C.主要合同履行地

D.董事长的户口所在地

2.最高额抵押权设立前已经存在的债权，( )。

A.可以直接转入最高额抵押担保的债权范围，事后通知当事人即可

B.经当事人同意，可以转入最高额抵押担保的债权范围

C.应当直接转入最高额抵押担保的债权范围

D.不得转入最高额抵押担保的债权范围

3.我国《建设工程施工合同(示范文本)》GF-2013-0201 规定，建筑工程一切险的投保人应当是 ( )。

A.施工合同的发包人

B.施工合同的承包人

C.施工合同发包人和承包人

D.工程项目的代建方和施工合同的发包人

4.某建设单位与某施工企业签订的施工合同约定开工日期为 2017 年 3 月 15 日。2016 年 12 月 20 日，该建设单位投保建筑工程一切险保险。施工企业为避免材料价格上涨承担风险，于 2017 年 4 月 10 将主要材料运至工地，2017 年 4 月 15 日主体结构准备施工，后因设备原因，工程实际开工日为同年 4 月 20 日，该建筑工程一切险保险责任的生效日期为( )。

A.2017 年 3 月 15 日

B.2016 年 1 月 20 日

C.2017 年 4 月 10 日

D.2017 年 4 月 20 日

5.依据《招标投标法实施条例》的规定，中标人确定后，招标人发出中标通知书并予以公示，公示期不少于( )日。

A.3

B.5

C.7

D.10

6.设计招标文件是指导投标人正确编制投标文件的依据，招标人应当根据招标项目的特点和需要编制招标文件。下列不属于设计招标文件的是( )

A.投标文件格式及主要合同条款

B.投标报价要求

C.评标标准和方法

D.技术经济指标要求

7.关于建筑工程设计评标标准的表述中，不正确的是( )。

A.工程设计投标的评比一般分为技术标和商务标两部分

B.通常情况下，如果招标人不接受投标人技术标方案的投标书依然可以再进行商务标的评审

C.评标委员会应当在符合城市规划、消防、节能、环保的前提下，按照投标文件的要求，对投标设计方案的经济、技术、功能和造型等进行比选、评价

D.评标委员会必须严格按照招标文件确定的评标标准和评标办法进行评审

8.设计合同履行过程中，设计审批部门拖延对设计文件审批的损失应由( )。

A.发包人承担

B.设计人承担

C.双方各自承担

D.设计审批部门承担

9.根据《标准设计施工总承包合同》，承包人编制进度付款支付分解表时，勘察设计费分解的原则是( )。

A.按提交勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解

B.按勘察设计总费用、勘察设计工作持续时间进行分解

C.按提交勘察设计阶段性成果的次数平均分解

D.按勘察设计总费、项目施工周期进行分解

10.设计施工总承包合同模式下，承包人只可以索赔费用的是( )

A.发包人原因造成的质量不合格

B.异常恶劣的气候条件

C.发包人要求提前交货

D.隐蔽工程的重新检验证明质量合格

11.某单位采用货样买卖方式签订了设备采购合同，关于采购方式及合同的说法，正确的是 ( )

A.该合同属于即时买卖合同

B.货样不得有隐蔽瑕疵

C.当事人可以在合同中对货样进行说明

D.采购人不知道货样有隐蔽瑕疵的，供货人可按货样交付货物

12.某材料采购合同中约定了提交数量与订购数量之间的合理镑差，合同履行过程中，供货方交付的材料多于订购数量，且超过了合理镑差界限，但采购方同意接受多付材料时，下列关于货款的说法中，正确的是( )。

A.按订购数量加多付数量计算货款

B.按订购数量支付货款，多交付部分不在追加货款

C.按交货数量减去合理镑差时的数量计算货款

D.按交货数量加上合理镑差时的数量计算货款

13.FIDIC 发布的标准合同文本中，( )适用于由承包商按照雇主要求进行设计、生产设备制造和安装的电力、机械、房屋建筑等工程的合同。

A.《简明合同格式》(1999 年版)

B.《设计采购施工(EPC)／交钥匙工程合同条件》(1999 年版)

C.《土木工程施工分包合同条件》(1994 年版)

D.《生产设备和设计—施工合同条件》(1999 年版)

14.根据 FIDIC《施工合同条件》，颁发工程接收证书后扣留在业主方的保留金应( )。

A.全额扣留在业主方，颁发履约证书后再全部返还

B.返还总额的 40％

C.返还总额的 50％

D.全部返还

15.在FIDIC的《施工合同条件》中，合同协议书应当在()后签订。

A.开标

B.发出中标函

C.提交履约保证

D.开工

16.在工程网络图中，工作K的最迟完成时间为第20天，其持续时间为6天，该工作有三项紧前工作，它们的最早完成时间分别为第8天、第10天、第12天，则工作K的总时差为(　)天。

A、8

B、6

C、4

D、2

17.每公顷被征用耕地的安置补助费，最高不超过被征用前3年平均年产值的( )倍。

A、5

B、10

C、15

D、20

18.根据《国务院关于投资体制改革的决定》，对于企业投资《政府核准的投资项目目录》以外的项目，投资决策实行的制度是(　)。

A、审批制

B、核准制

C、备案制

D、公示制

19.在工程设计招标管理中，设计文件编制依据属于(　)。

A、设计要求文件的内容

B、施工招标文件的内容

C、资质审查内容

D、经验审查内容

20.材料设备采购招标中，划分采购合同包的原则是(　)。

A、符合采购资金的到位计划和周转计划，充分考虑计划实施的风险

B、有利于吸引较多投标人参加竞争，降低价格，保证供货质量和时间

C、充分考虑供货的市场价格浮动，减少价格波动对采购成本的影响

D、全面考虑供货、仓储和运输能力，减少运输规划，提高仓储能力

21.在建设项目各类招标中，关于工程设计招标的说法，正确的是(　)。

A、发包任务一般分为初步设计招标和技术设计招标

B、设计招标的评标应采用经评审的最低投标价法

C、勘察设计不能够一次性总体招标

D、设计招标通常采用设计方案竞选的方式

22.大型工程设备的采购招标中，有关修正投标报价计算错误的描述错误的是(　)。

A、单价计算的结果与总价不一致，以单价为准

B、文字表示的数值与用数字表示的不一致，以数字表示的数值为准

C、评标委员会改正后请投标人签字确认，作为投标书的有效组成部分

D、投标人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝

23.在建设工程施工招投标过程中，关于招标项目标底或投标限价的说法，正确的是(　)。

A、若招标项目设有标底，开标时应当公布

B、设有最高投标限价时，应规定最低投标限价

C、评标时可以投标报价是否接近标底作为中标条件

D、可以投标报价超过标底上下15%作为否定投标的条件

24.在建设工程施工招标中，标准施工招标文件分卷组成的第三卷是(　)。

A、招标公告

B、图纸

C、技术标准和要求

D、投标文件格式

25.如果施工索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件影响结束后的28 日内向工程师提交( )。

A.索赔意向通知

B.索赔报告

C.施工现场的记录

D.索赔依据

26.在施工索赔中，工程师处理索赔的决定( )。

A.承包人必须接受

B.不具有强制性的约束力

C.仲裁机构应予以认可

D.排除了法院的诉讼管辖

27.某高层建筑采购外墙面砖合同，进行交货检验时，发现交货数量少于订购的数量，但是没有超过合同约定的合理尾差限度，采购方应( )。

A.按实际交货数量支付

B.按订购数量支付

C.待供货方补足数量后再按订购数量支付

D.按订购数量支付但扣除少交部分的违约金

28.实施监理的建设工程项目施工前，有关监理工作内容及监理权限事宜，应由( ) 以书面形式通知承包人。

A.总监理工程师

B.监理人

C.发包人

D.总监理工程师代表

29.承包人在临街交通要道附近施工，施工开始前应向工程师提出安全措施，工程师认可后实施，其防护措施费由( )。

A.发包人承担

B.承包人承担

C.发包人和承包人共同分担

D.承包人垫付，施工结束无安全事故后由发包人支付

30.某工程项目的承包人具有设计资质。承包人将完成的设计文件按规定的审查程序获得批准后提交监理工程师审核，经监理工程师签认后承包人按图样施工。施工中发现由于设计计算错误，已经施工的部分工程需要拆除，设计文件必须修改。则该事件的损失应由( )。

A.审查单位与监理单位共同承担

B.承包人与审查单位连带承担

C.承包人全部承担

D.承包人承担设计损失，发包人承担施工损失

31.作为一个有经验承包商在投标阶段不可能合理预见的风险事件，如果承包商发生损失，按承包商受到的实际影响给予补偿;如果( )获得好处，也应取得相应的利益。

A.发包人

B.承包商

C.工程师

D.特殊分包商

32.依据委托监理合同示范文本的规定，监理人可以单方面提出终止合同的情况是( )。

A.委托人未能为监理人提供与监理有关的工程资料

B.非监理人原因暂停监理业务超过6个月

C.委托人无正当理由拖欠监理酬金超过3周

D.委托人拒付合理化建议

33.某施工合同履行过程中，承包人因自身原因造成实际工程进度滞后计划进度，按照工程师要求对进度计划进行了修改，并得到工程师的确认。但执行修改后的进度计划，仍不能按期完工。下列关于该拖期的处理方法中，正确的是( )。

A.追究承包人拖期违约责任时，减少合同约定的日拖期赔偿金额

B.工程师对确认进度计划负责，承担部分拖期完工违约金

C.承包人按合同约定的拖期违约金的计算办法承担违约责任

D.按照修改后的进度计划确认新的合同工期，不视为拖期完工

34.根据《建设工程勘察合同(示范文本)》，若有毒、有害等危险勘察现场作业需要看守时，应由()**人员负责安全保卫工作。

A、发包人

B、勘察人

C、监理人

D、项目施工单位

35.根据《建设工程设计合同(示范文本)》，关于违约责任的说法，正确的是()。

A、发包人要求**合同，设计人未开始工作的，不退还定金

B、合同生效后，设计人要求终止合同的，应全额返还定金

C、发包人上级部门对设计文件不审批导致项目停建，设计人应减收设计费

D、因设计**工程质量事故的，设计人应免收工程全部设计费

36.建设工程在可调价格合同条件下，发生通货膨胀风险事件，则(　　)。

A、业主不存在风险

B、业主的风险很大

C、承包商的风险很大

D、承包商不存在风险

37.关于监理机构的组织形式，下列四种说法不正确的是(　　)。

A、直线制监理组织形式组织结构简单，权力集中，命令统一，职责明确，对总监理工程师要求高

B、职能制的监理组织形式发挥了职能机构的专业管理作用，提高管理效率，减轻总监理工程师负担，适用于小型项目

C、直线职能制组织是有直线领导，统一指挥，职责清楚的特点，信息传递线路不利于互通情报

D、矩阵型监理组织形式，加强了各职能部门的横向联系，具有较大的机动性和适应性

38.由监理人员现场监理某工序过程完成情况的活动称为(　　)。

A、旁站

B、见证

C、巡视

D、施工监理

39.向城建档案馆归档的应该是(　　)。

A、所有工程文件

B、所有工程档案

C、《建设工程归档整理规范》规定的工程文件

D、《建设工程归档整理规范》规定的工程档案

40.相对于一般的目标控制措施而言，风险对策更强调(　　)。

A、主动控制

B、被动控制

C、主动控制与被动控制相结合

D、动态控制

41.审查施工单位选择的分包单位的资质在(　　)。

A、建设工程立项阶段

B、建设工程招标阶段

C、建设工程施工准备阶段

D、建设工程施工阶段

42.《中华人民共和国建筑法》中所规定的责令停业整顿，由(　　)决定。

A、建设行政主管部门

B、建设监理行政主管部门

C、工商行政管理部门

D、颁发资质证书的机关

43.下列各项中，不属于保证合同的内容的有（）。

A.被保证的主债权种类、数额

B.债务人履行债务的期限

C.保证的方式

D.债权人认为需要约定的其他事项

44.承包人办理保险的情况下，如果承包人未按合同约定办理设计和工程保险、第三者责任保险，或未能使保险持续有效时，（）可代为办理，所需费用由（）承担。

A.发包人，发包人

B.发包人，承包人

C.监理人，发包人

D.监理人，承包人

45.关于代理，下列叙述不正确的一项是（）。

A.无权代理行为的后果由被代理人决定是否有效

B.无权代理在被代理人追认前，行为人可以撤销

C.代理人只能在代理权限内实施代理行为

D.无权代理的法律后果由被代理人承担

46.我国标准施工合同中规定质量保证金在缺陷责任期满后返还给承包人。FIDIC《施工合同条件》规定保留金在工程师颁发工程接收证书和颁发履约证书后分两次返还。颁发工程接收证书后，将保留金的（）返还承包商。

A.100%

B.50%

C.30%

D.由工程师决定的

47.施工过程中发生变更，而合同中没有适用或类似工程的价格，应（）。

A.由监理人提出适当的变更价格，经发包人批准后执行

B.由承包人提出适当的变更价格，经监理人确认后执行

C.由发包人提出适当的变更价格，经承包人同意后执行

D.按照成本加利润原则，由监理人商定

48.授予代理权的形式（）。

A.可以用书面形式，也可以用口头形式

B.可以用书面形式，不可以用口头形式

C.不可以用书面形式，但可以用口头形式

D.不可以用书面形式，也不可以用口头形式

49.《建设工程设计合同(示范文本)》规定，发包人向设计人提供设计依据文件和基础资料超过规定期限（）天以内，设计人规定的交付设计文件时间相应顺延，在此期限以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。

A.78

B.14

C.15

D.30

50.FIDIC标准合同文本中的（），适用于投资金额相对较小、工期短、不需进行专业分包，相对简单或重复性的工程项目施工。

A.《施工合同条件》(1999年版)

B.《生产设备和设计一施工合同条件》(1999年版)

C.《设计采购施工(EPC)／交钥匙工程合同条件》(1999年版)

D.《简明合同格式》(1999年版)

51.建设工程合同的特征包括( )。

A.合同主体的单一性

B.合同履行期限的长期性

C.合同标的的特殊性

D.计划和程序的严格性

E.合同形式的多样性

52.关于建设工程合同管理的基本方法正确的是( )。

A.严格执行建设工程合同管理相关法律法规

B.普及相关法律知识，培训合同管理人才

C.设立合同管理机构，配备合同管理人员

D.建立合同管理目标制度

E.不实行示范文本制度

53.法人应当具备的条件是( )。

A.依法成立

B.有必要的财产或者经费

C.能够独立承担民事责任

D.有自己的名称.组织机构和场所

E.经上级行政主管机关批准

55.在代理关系中，委托代理关系终止的条件包括( )。

A.作为被代理人的法人终止

B.被代理人取得民事行为能力

C.被代理人取消委托

D.代理事项完成

E.代理期限届满

56.保证合同是保证人与债权人应当以书面形式订立保证合同。下列条款中，属于保证合同应当包含的内容有( )。

A.被保证的主债权种类

B.保证人的资产状况

C.保证的期间

D.保证的方式

E.保证担保的范围

57.根据规定，招标的方式有公开招标和邀请招标。对于应当公开招标的建设工程招标项目，有( ) 情形，经批准可以进行邀请招标。

A.项目技术复杂或有特殊要求，只有少量几家潜在投标人可供选择的

B.某社区医院建筑面积 300 平方米

C.建设项目使用了专有技术

D.某集团公司给职工修建的家属楼

E.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大

58.关于标底说明文件的表述中，正确的是( )。

A.标底只能作为评标的参考

B.若招标项目设有标底，应当在开标时公布

C.标底说明属于招标文件的投标人须知中的内容，招标人可以自行决定是否编制标底

D.可以投标报价是否接近标底作为中标条件或以投标报价超过标底上下浮动的某一范围作为否决投标的条件

E.不得以投标报价是否接近标底作为中标条件

59.关于评标，下列说法不正确的是( )。

A.评标委员会成员名单一般应于开标前确定，且该名单在中标结果确定前应当保密

B.评标委员会必须由招标人的代表及其有关的技术.经济等方面的专家组成，且其人数为 5 人以上的奇数

C.评标委员会成员应从事相关专业领域工作满 5 年并具有高级职称或者同等专业水平

D.评标委员会成员不得与任何投标人进行私人接触

E.技术经济等方面专家人数应不少于成员总数的四分之三

60.下列内容中，符合设计资质管理的是( )。

A.工程设计资质分为工程设计综合资质、工程设计行业资质、工程设计专业资质和工程设计专项资质

B.综合资质设甲级和乙级

C.取得工程设计综合资质的企业，可以承接各行业、各等级的建设工程设计业务

D.取得工程设计行业资质的企业，可以承接相应行业相应等级的工程设计业务及本行业范用内同级别的相应专业、专项(设计施工一体化资质除外)工程设计业务

E.取得工程设计专业资质的企业，可以承接本专业相应等级的专业工程设计业务及同级别的相应专项工程设计业务(设计施工体化资质除外)

61.关于建设工程施工合同中工程保险和第三者责任保险的表述，正确的有( )。

A.《标准施工合同》和《简明施工合同》的通用条款中均规定由承包人负责投保“建筑工程一切险”、“安装工程一切险”和“第三者责任保险”，并承担办理保险的费用

B.承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件一致

C.如果一个建设工程项目的施工采用平行发包的方式分别交由多个承包人施工，由几家承包人分别投保的话，有可能产生重复投保或漏保，此时由发包人投保为宜

D.保险人做出保险责任变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知勘察人和监理人

E.无论是由承包人还是发包人办理工程险和第三者责任保险，均必须以发包人和承包人的共同名义投保

62.施工准备阶段发包人的义务包括( )。

A.提供施工场地

B.组织设计交底

C.编制施工实施计划

D.约定开工时间

E.现场勘察

63.施工阶段承包人责任的暂停施工情形包括( )。

A.承包人擅自暂停施工

B.承包人违约引起的暂停施工

C.不可抗力

D.协调管理原因

E.由于承包人原因为工程合理施工和安全保障所必需的暂停施工

64.按照《标准施工招标文件》通用条款的规定，因不可抗力事件导致的损失应由发包人承担的包括( )。

A.工程本身的损害

B.由发包人采购，已运至施工现场待安装设备的损害

C.由承包人采购，已运至施工现场待安装设备的损害

D.承包方人员伤亡

E.承包人停工损失

65.施工阶段发包人违约的情况包括( )。

A.发包人原因造成停工的持续时间超过 28d

B.发包人拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误

C.发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同

D.监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工

E.发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款

66.设计施工总承包方式的缺点包括( )。

A.工期与费用不固定

B.设计不一定是最优方案

C.建设工期延长

D.增加设计变更

E.减弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查

67.根据《标准设计施工总承包合同》，承包人提出的合理化建议说法正确的是( )。

A.履行合同过程中，承包人可以书面形式向监理人提交改变“发包人要求”文件中有关内容的合理化建议书

B.合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件

C.监理人无须与发包人协商是否采纳承包人的建议

D.建议被采纳并构成变更，由监理人向承包人发出变更指示

E.如果接受承包人提出的合理化建议，降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程的经济效益，发包人可依据专用条款中约定给予奖励

68.建设工程材料设备采购合同属于买卖合同，具有买卖合同的一般特点，该特点体现在( )。

A.买卖合同是实践合同

B.买卖合同是双务、有偿合同

C.买卖合同的买受人取得财产所有权，必须支付相应的价款

D.出卖人转移财产所有权，必须以买受人支付价款为对价

E.出卖人与买受人订立买卖合同，是以转移财产所有权为目的

69.材料采购合同履行中，供货方交付产品时，可以作为双方验收依据的有( )。

A.双方签订的采购合同

B.施工合同对材料的要求

C.合同约定的质量标准

D.合同未约定的推荐性质量标准

E.双方当事人共同封存的样品

70.交货质量检验中的产品质量应满足规定用途的特性指标，因此合同内必须约定产品应达到的质量标准。约定质量标准的一般原则包括( )

A.无国家标准，按企业标准执行

B.按颁布的国家标准执行

C.无国家标准而有部颁标准的产品，按部颁标准执行

D.没有国家标准和部颁标准作为依据时，可按企业标准执行

E.虽有某一标准但采购方有特殊要求时，按双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行

71.下列关于供货方不能按期交货的说法中，正确的是( )

A.供货方逾期交货，应补偿采购方的额外损失

B.供货方提前交货，采购方可拒绝提前提货

C.采购方可因供货方逾期交货而解除合同

D.采购方因供货方提前交货而应提前付款

E.逾期交货供货方承担违约责任

72.根据 FIDIC《施工合同条件》，关于竣工试验的说法，正确的有( )

A.雇主可以对竣工试验结果作出通过的结论

B.雇主可以对竣工试验结果作出拒收的结论

C.雇主可以接收竣工试验表明存在缺陷的部分工程

D.雇主同意接收竣工试验有缺陷的工程应全额支付工程款

E.实际竣工试验没有缺陷是颁发接收证书的前提

73.根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，除了依法获得有关部门批准可以不进行公开招标的，必须实行公开招标的情形包括(　)。

A、全部使用国有资金投资的工程建设项目设计服务招标

B、国有资金投资占控股的工程建设项目设计服务招标

C、单项合同估算价在40万元人民币以上的设计服务的采购

D、国务院发展和改革部门确定的国家重点项目

E、招标费用占项目合同金额比例较大的设计服务招标

74.下列关于《卓越绩效评价准则》评分系统的说法，正确的有(　)。

A、基本要求是各条目最核心的概念和最基本的主题

B、总体要求是各条目最核心的概念和最基本的主题

C、多项要求是各条目最核心的概念和最基本的主题

D、总体要求是条目要求中最重要的特征

E、基本要求是条目要求中最重要的特征

75.下列有关违约金的表述中，错误的有( )。

A.合同中必须约定违约金

B.约定的违约金低于实际损失，当事入可以请求人民法院或仲裁机构予以增加

C.约定的违约金过分高于实际损失，当事人必须按约定的违约金执行

D.合同中未约定违约金，当事人一方可以要求对方依法支付违约金

E.违约方支付违约金后，对方仍有权要求其履行债务

76.按照《建设工程质量管理条例》规定，最低保修期限为2 年的工程有( 　)。

A.地基基础工程

B.电气管线工程

C.设备安装工程

D.装修工程

E.屋面防水工程

77.发包人有权凭履约保证向银行或者担保公司索取保证金作为赔偿的情况有（）。

A.施工过程中，承包人中途毁约

B.施工过程中，承包人任意中断工程

C.施工过程中，承包人按规定施工

D.承包人破产

E.承包人倒闭

78.根据《建设工程设计合同》，设计人完成的初步设计文件的深度应满足（）的需要。

A.编制招标文件

B.控制工程概算

C.编制施工图设计

D.订购主设备

E.制作非标准部件

79.下列各项中，属于保证合同的内容的有（）。

A.被保证的主债权种类、数额

B.债务人履行债务的期限

C.保证的方式

D.保证担保的范围

E.债权人认为需要约定的其他事项

80.按照标准施工合同通用条款对监理人的相关规定，有关监理人指示通用条款明确规定（）。

A.监理人应按照合同条款的约定，公平合理地处理合同履行过程中涉及的有关事项

B.除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或被授权的监理人员处取得指示

C.监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人施工成本增加和(或)工期延误，由发包人承担赔偿责任

D.承包人收到监理人发出的任何指示，视为已得到发包人的批准，应遵照执行

E.监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人权利、义务和责任