1.下列不属于建设工程合同管理的目标的是( )
A.发展和完善建筑市场
B.普及相关法律知识，培训合同管理人才
C.推进建筑领域的改革
D.避免和克服建筑领域的经济违法和犯罪
2.关于保证责任的表述中，有误的是( )。
A.保证担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用
B.保证期间，债权人许可债务人转让债务的，应当取得保证人书面同意，保证人对未经保证人同 意转让的债务，不再承担保证责任
C.保证期间，债权人依法将主债权转让给第三人的，保证人无须继续承担保证责任
D.当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，保证人应当对全部债务承担责任
3.按照《担保法》的规定，下列财产中可以作为抵押物的是( )。
A.抵押人依法有权处分的国有土地使用权
B.抵押人使用的宅基地
C.抵押人拥有的股票
D.学校设施
4.最高额抵押权设立前已经存在的债权，( )。
A.可以直接转入最高额抵押担保的债权范围，事后通知当事人即可
B.经当事人同意，可以转入最高额抵押担保的债权范围
C.应当直接转入最高额抵押担保的债权范围
D.不得转入最高额抵押担保的债权范围
5.我国《建设工程施工合同(示范文本)》GF-2013-0201 规定，建筑工程一切险的投保人应当是 ( )。
A.施工合同的发包人
B.施工合同的承包人
C.施工合同发包人和承包人
D.工程项目的代建方和施工合同的发包人
6.下列表述中，符合标准施工招标文件使用特点的表述是( )。
A.标准施工招标资格预审文件和标准施工招标文件是以 9 部委联合编制的标准文件形式发布，不 同于以往各部委或行业协会颁布的合同示范文本
B.标准文件不具有强制性使用的效力
C.行业标准施工招标文件中的“专用合同条款”不得对《标准施工招标文件》中的“通用合同条 款”进行补充、细化，否则按无效处理
D.《标准文件》中的其他内容，要求招标人必须使用
7.建设工程施工招标过程中的投标人须知的内容不包括( )。
A.招标程序
B.招标文件的获取方式
C.对投标人的要求
D.招标项目概况介绍和要求
8.某项目的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力，则招标人( )。
A.可以采用直接委托方式发包
B.可以自行招标，但应当备案
C.可以自行招标，无需备案
D.必须委托中介机构代理招标
9.可以用资格预审公告代替招标公告的招标方式是( )，可不必发布两个公告。
A.公开招标
B.邀请招标
C.直接发包
D.两阶段招标
10.招标的资格预审须知中规定，采用限制合格者数量为六家的方式。当排名第六的投标人放弃 投标时，应当( )。
A.仅允许排名前五名的投标人参加投标
B.改变预审合格标准，只设合格分，不限制合格者数量
C.由排名第七的递补，维持六家投标人
D.重新进行资格预审
11.综合评估法详细评审的内容有施工组织设计、项目管理机构、投标报价和其他因素 4 个方面， 其不属于项目管理机构评审重点是( )。
A.项目经理的任职资格及以往的工程施工管理业绩表明能胜任本项目的工作
B.主要技术负责人的任职资格及以往的工程施工管理业绩表明能胜任本项目的工作
C.其他主要人员的配备是否合理，本项目施工涉及的专业能全覆盖
D.质量管理体系的可靠性和针对性
12.大型主机设备招标不同于定型生产的设备和材料，不仅没有统一的设备标准，而且由于设备 庞大、生产成本较高，通常厂家在签订合同后才进行制造，中标人承担的责任包括生产、交货、 安装(或安装指导)、保修的全过程，因此招标签订的合同属于( )。
A.买卖合同
B.施工合同
C.融资租赁合同
D.加工承揽合同
13.勘察合同生效后 3d 内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的( )作为定金。
A.10％
B.15％
C.20％
D.30%
14.依据设计合同示范文本，下列有关设计变更中提法不正确的是( )。
A.设计人负责对不超出原定范围的内容做出必要的调整补充
B.如果发包人确需修改设计时，应首先请设计单位修改，然后经有关部门审批后使用
C.发包人原因的重大设计变更造成设计人需返工时，双方需另行协商签订补充协议
D.发包人需要委托其他设计单位完成设计变更工作，需经原设计人书面同意
15.下列不属于施工合同中监理人职责的是( )。
A.独立处理或决定有关事项，如签订分包合同、变更估价、索赔等
B.在发包人授权范围内，负责发出指示、检查施工质量、控制进度等现场管理工作
C.承包人收到监理人发出的任何指示，视为已得到发包人的批准，应遵照执行
D.在发包人授权范围内独立处理合同履行过程中的有关事项，行使通用条款规定的，以及具体施 工合同专用条款中说明的权力
16.下列施工合同文件中，解释顺序优先的是( )。
A.中标通知书
B.投标书
C.施工合同专用条款
D.规范
17.施工合同履行中，某隐蔽工程经工程师检验后进行了隐蔽。之后工程师又要求对已隐蔽的工 程重新进行检验。检验结果表明该隐蔽工程的施工质量合格，则( )。
A.发包人承担全部费用，工期相应顺延
B.发包人承担全部费用，工期不予顺延
C.承包人承担全部费用，工期不予顺延
D.承包人承担全部费用，工期相应顺延
18.根据《标准施工招标文件》的规定，不属于设计变更范围的是( )。
A.更改工程有关部分的标高.基线.位置和尺寸
B.改变工程质量等级要求
C.增减合同中约定的工程量
D.改变工程施程工时间和顺序
19.下列关于设计施工总承包合同的说法错误的是( )
A.合同责任单一，责任明确
B.建设周期长
C.可以减少设计变更
D.可以减少承包人的索赔
20.设计施工总承包合同承包人需要变动保险合同条款时，应( )。
A.将变动结果及时通知发包人
B.事先征得发包人与监理人的同意
C.事先征得发包人同意，并通知监理人
D.事先征得监理人同意，并通知发包人
21.关于采购方不按合同约定接收货物的表述中，不正确的是( )。
A.合同签订以后或履行过程中，采购方要求中途退货，应向供货方支付按退货部分货款总额计算 的违约金
B.对于实行供货方送货或代运的物资，采购方违反合同规定拒绝接货，采购方与供货方共同承担 由此造成的货物损失和运输部门的罚款
C.约定为自提的产品，采购方不能按期提货，除需支付按逾期提货部分货款总值计算延期付款的 违约金之外，还应承担逾期提货时间内供货方实际发生的代为保管、保养费用
D.逾期提货，可能是未按合同约定的日期提货；也可能是已同意供货方逾期交付货物，而接到提 货通知后未在合同规定的时限内去提货两种情况
22.建筑材料采购合同履行中，采购方变更到货地点，未在合同规定的时限内及时通知供货商， 导致供货商仍将货物通过铁路发运到合同约定的地点。关于运费及相关费用的承担，下列说法中， 正确的是( )。
A.由供货商承担供货的全部运费
B.由采购方承担自行运到目的地所需费用
C.由供货商承担货物转运增加的保险费用
D.由采购方和供货方共同承担转运费用
23.根据 FIDIC《施工合同条件》，保留金返还承包商的方式是( )。
A.工程师颁发工程接收证书后和履约证书后分两次返还
B.工程竣工试验合格后和工程师颁发工程接收证书后分两次返还
C.工程师颁发工程接收证书后一次性返还
D.工程师颁发履约证书后一次性返还
24.FIDIC《施工合同条件》规定，将合同争议提交争端裁决委员会决定的，裁决委员会应在收到争议文件后( )d 内做出合理的裁决。
A.15
B.28
C.72
D.84
25.由于发包人或承包人违约以及不可抗力事件等原因造成合同非正常终止，无责任的受害方因其蒙受经济损失而向对方提出索赔，这种索赔叫做( )。
A. 合同被迫终止的索赔
B. 意外风险和不可预见因素索赔
C. 工程加速索赔
D. 工程变更索赔
26.在监理合同的履行期间，因监理单位的过失给业主造成经济损失20万元，该合同中业主向监理单位支付的监理酬金总额为10万元，监理单位缴纳的税金为1万元，监理单位承担的赔偿责任不应超过()万元。
A.20
B.10
C.9
D.1
27.在工程网络图中，工作K的最迟完成时间为第20天，其持续时间为6天，该工作有三项紧前工作，它们的最早完成时间分别为第8天、第10天、第12天，则工作K的总时差为( )天。
A、8
B、6
C、4
D、2
28.下列关于紧前工作、紧后工作和平行工作的说法正确的是( )。
A、在双代号网络图中，工作与其紧前工作之间不可能有虚工作存在
B、在网络图中，相对于某工作而言，可以与该工作同时进行的工作即为该工作的平行工作
C、紧前工作、紧后工作及平行工作是工作之间施工组织关系的具体表现
D、工作之间施工组织关系是正确绘制网络图的前提条件
29.下列关于设计招标的说法，正确的是( )。
A、招标文件中应有具体的工作量
B、评标时不考虑设计资历
C、评标时应进行投入产出经济效益的比较
D、开标时应按报价高低排定标价次序
30.在工程设计招标管理中，设计文件编制依据属于( )。
A、设计要求文件的内容
B、施工招标文件的内容
C、资质审查内容
D、经验审查内容
31.按照FIDIC《施工合同条件》规定，在( )后，业主应将保留金全部返还给承包商。
A.颁发工程接收证书
B.颁发履约证书
C.签发最终支付证书
D.承包商提交结清单
32.某施工合同协议书内注明的开工日期为2009年2月1日。承包人因主要施工机械未到场向工程师递交了延期开工1周的申请，但未获得工程师批准。工程实际在2009年2月5日开始动工。2009年12月5日，承包人在自检合格后提交了竣工验收报告，工程于2009年12月20日通过了竣工验收。按照建设工程施工合同示范文本的规定，承包人的施工期应为( )。
A.自2月1日始，至12月5日止
B.自2月1日始，至12月20日止
C.自2月5日始，至12月5日止
D.自2月5日始，至12月20日止
33.对债务人以明显不合理低价转让财产危害债权人利益的行为，债权人可以( )撤销。
A.自行
B.请求主管部门
C.请求人民法院
D.请求工商行政管理部门
34.施工评标中，审查投标人名称与资质证书的名称是否一致，属于()评审的内容。
A、资格
B、程序
C、响应性
D、形式
35.建设工程在可调价格合同条件下，发生通货膨胀风险事件，则( )。
A、业主不存在风险
B、业主的风险很大
C、承包商的风险很大
D、承包商不存在风险
36.承包单位向监理单位的工程质量检查验收申报表采用( )。
A、工程款支付申请表
B、报验申请表
C、工程材料报审表
D、工程竣工报验单
37.在建设工程实施过程中，要避免不断提高质量目标的倾向，是质量控制( )的要求。
A、全过程控制
B、全方位控制
C、系统控制
D、动态控制
38.根据《建设工程监理规范》的规定，检查进场材料、设备、构配件的原始凭证和检测报告等质量证明文件，是( )的职责。
A、总监理工程题
B、总监理工程师代表
C、专业监理工程师
D、监理员
39.《建设工程监理规范》规定，监理单位派驻施工现场项目监理机构的总监理工程师应由具有( )以上同类工程监理工作经验的人员担任。
A、1年
B、2年
C、3年
D、5年
40.经由谈判确定的( )应当纳入监理合同的附件之中，成为监理合同文件的组成部分。
A、监理大纲
B、监理规则
C、监理实施细则
D、承包合同
41.建设工程通过建设工程监理的( )，使影响监理目标实现的各方主体有机配合，使监理工作实施和运行过程顺利。
A、组织协调
B、任务分工
C、严格监理
D、组织机构
42.建设工程发生质量事故，有关单位应当在( )小时内向当地建设行政主管部门或其他有关部门报告。
A、12
B、24
C、48
D、72
43.《中华人民共和国建筑法》中所规定的责令停业整顿，由( )决定。
A、建设行政主管部门
B、建设监理行政主管部门
C、工商行政管理部门
D、颁发资质证书的机关
44.采用专家调查法进行建设工程风险识别时，对专家发表的意见要由( )加以归纳分类、整理分析。
A、最具权威的专家
B、建设单位负责人
C、总监理工程师
D、风险管理人员
45.《建设工程安全生产条例》规定，出租单位应对出租的机械设备和施工机具及配件的安全性能进行检测，在签订租赁协议时，应当出具( )。
A、生产许可证
B、制造许可证
C、产品合格证
D、检测合格证明
46.区段工程在通用条款中定义的是能单独接收并使用的（ ）。
A.永久工程
B.长期工程
C.短期工程
D.一般工程
47.下列各项中，不属于保证合同的内容的有（ ）。
A.被保证的主债权种类、数额
B.债务人履行债务的期限
C.保证的方式
D.债权人认为需要约定的其他事项
48.（ ）是对施工合同主要共性条款的规定。
A.核心条款
B.主要选项条款
C.次要选项条款
D.基础条款
49.标的物需要运输的，出卖人应当将标的物交付给（ ）以运交给买受人。
A.承运人
B.第一承运人
C.委托人
D.运输人
50.《建设工程设计合同(示范文本)》规定，发包人向设计人提供设计依据文件和基础资料超过规定期限（ ）天以内，设计人规定的交付设计文件时间相应顺延，在此期限以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。
A.78
B.14
C.15
D.30
51.按承包的内容划分，属于建设工程合同的有( )。
A.建设工程监理合同
B.建设工程勘察合同
C.建设工程设计合同
D.建设工程施工合同
E.建设物资采购合同
52.下列属于代理的法律特征包括( )。
A.代理人必须在代理权限范围内实施代理行为
B.代理行为的法律后果归属于被代理人
C.代理人和被代理人对代理行为的法律后果承担连带责任
D.代理行为必须是具有法律意义的行为
E.代理人以被代理人的名义实施代理行为
53.根据《民法通则》的规定，法定代理或指定代理终止的情形有( )。
A.代理期间届满或者代理事务完成
B.被代理人取得或者恢复行为能力
C.被代理人或者代理人死亡
D.代理人丧失民事行为能力
E.指定代理的人民法院或者指定单位取消指定
54.关于质押的说法正确的是( )。
A.债务人或者第三人为出质人
B.债权人为质权人
C.移交的动产或权利为质物
D.是一种法定的担保物权
E.质权自出质人交付质押财产时设立
55.某建设项目施工招标过程中，由于某种原因，在投标有效期内未能结束评标工作，招标人需延 长投标有效期，则( )。
A.投标人可以修改投标文件的实质内容
B.投标人不得修改投标文件的实质内容
C.招标人可以要求投标人延长投标保函期限
D.投标人可以拒绝招标人延长投标保函期限的要求
E.投标人可以接受招标人延长投标保函期限的要求
56.关于投标保证金的表述，正确的有( )。
A.投标截止时间前投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金
B.投标保证金有效期应当与投标有效期一致
C.采用投标保函时，金融机构出具的担保应为无条件、不可撤销的担保
D.投标人撤回已提交的投标文件，招标人已收取投标保证金的，应当自收到投标人书面撤回通知 之日起 5 日内退还
E.联合体投标的，其投标保证金由牵头人提交
57.关于评标，下列说法不正确的是( )。
A.评标委员会成员名单一般应于开标前确定，且该名单在中标结果确定前应当保密
B.评标委员会必须由招标人的代表及其有关的技术.经济等方面的专家组成，且其人数为 5 人以上 的奇数
C.评标委员会成员应从事相关专业领域工作满 5 年并具有高级职称或者同等专业水平
D.评标委员会成员不得与任何投标人进行私人接触
E.技术经济等方面专家人数应不少于成员总数的四分之三
58.综合评估法详细评审的内容有施工组织设计、项目管理机构、投标报价和其他因素 4 个方面，其属于施工组织设计评审重点是( )。
A.内容完整性和编制水平
B.施工方案和技术措施的合理性
C.质量管理体系的可靠性和针对性
D.环境保护管理体系与措施的完整性和有效性
E.项目经理的任职资格及以往的工程施工管理业绩表明能胜任本项目的工作
59.工程设计招标与施工招标的主要区别有( )。
A.招标文件的内容不同
B.投标保函的保证范围不同
C.对投标书的编制要求不同
D.开标形式不同
E.评标原则不同
60.设计合同履行过程中，初步设计阶段需发包人提供的资料和文件有( )。
A.已批准的方案设计资料
B.场地工程勘察报告(初勘或详勘)
C.有关使用要求或生产工艺等资料
D.有关水、电、气、燃料等能源供应情况的资料
E.已批准的初步设计资料
61.按照标准施工合同通用条款对监理人的相关规定，监理人居于施工合同履行管理的核心地位 的主要表现有( )。
A.承包人收到监理人发出的任何指示，视为已得到发包人的批准，应遵照执行
B.监理人应按照合同条款的约定，公平合理地处理合同履行过程中涉及的有关事项
C.在发包人授权范围内独立处理合同履行过程中的有关事项，行使通用条款规定的，以及具体施 工合同专用条款中说明的权力
D.除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或被授权的监理人员处取得指示
E.“商定或确定”条款规定，总监理工程师在协调处理合同履行过程中的有关事项时，应首先与 合同当事人协商，尽量达成一致
62.关于施工准备阶段监理人开工通知的说法中，正确的有( )。
A.当发包人的开工前期工作已完成且临近约定的开工日期时，应委托设计单位按专用条款约定的 时间向承包人发出开工通知
B.如果约定的开工已届至，但发包人应完成的开工配合义务尚未完成(如现场移交延误)，由于监 理人不能按时发出开工通知，仅顺延合同工期无需赔偿承包人的损失
C.如果约定的开工已届至，但发包人应完成的开工配合义务尚未完成(如现场移交延误)，由于监 理人不能按时发出开工通知，仅赔偿承包人的相应损失即可，工期不予顺延
D.如果发包人开工前的配合工作已完成且约定的开工日期已届至，但承包人的开工准备还不满足 开工条件，监理人仍应按时发出开工的指示，合同工期不予顺延
E.监理人征得发包人同意后，应在开工日期 7d 前向承包人发出开工通知，合同工期自开工通知中载明的开工日起计算
63.当工程具备( )条件时，承包人可向监理人报送竣工验收申请报告。
A.监理人要求提交的竣工验收合格证明
B.监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作
C.已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工资料
D.已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划
E.除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作外，承包人的施工已完成合同范围内的全部单位工程以及有关工作
64.材料采购合同履行中，供货方交付产品时，可以作为双方验收依据的有( )。
A.双方签订的采购合同
B.施工合同对材料的要求
C.合同约定的质量标准
D.合同未约定的推荐性质量标准
E.双方当事人共同封存的样品
65.在材料采购合同履行中，现场交货数量验收的方法有( )。
A.衡量法
B.物理实验法
C.理论换算法
D.查点法
E.抽检实验法
66.关于设备采购合同的交付中的检验和测试说法不正确的是( )。
A.买方或其代表应有权检验和/或测试货物，以确认货物是有检验和测试，并且不承担额外的费用。合同条款和技术规格将说明买方要求进行的检验和测试，以及在何处进行这些检验和试验
B.卖方将及时以书面形式把进行检验和/或买/或货物的最终目的地通知买方
C.检验和测试可以在卖方或其分包人的驻地、交货地点和/或货物的最终目的地任何地点进行
D.如果在卖方或其分包人的驻地进行，检测人员应能得到全部合理的设施和协助买方不应为此承 担费用
E.如果任何被检验或测试的货物不能满足规格的要求，买方可以拒绝接受该货物，卖方应更换被 拒绝的货物，或者免费进行必要的修改以满足规格的要求
67.根据 FIDIC《施工合同条件》，关于口头指示的说法，正确的有( )
A.工程师可作出口头指示
B.工程师助手可作出口头指示
C.承包商应在得到书面确认后才能执行口头指示
D.工程师未及时补发书面指示，承包商应要求书面确认口头指示
E.工程师未在约定时间内答复书面确认要求，应视为确认了口头指示
68.英国 NCE 合同文本中，关于早期预警的说法正确的是( )。
A.工程施工合同文本提出的早期警告条款，是对双方诚信、合作基础上实现项目预期目标的很好 措施，建立了风险预警机制
B.当项目经理或承包人任一方发现有可能影响合同价款、推迟竣工或削弱工程的使用功能的情况 时，应立即向对方发出早期警告，而非事件发生后进行索赔
C.项目经理和承包商都可以提出召开早期警告会议，并在对方同意后邀请其他方出席，可能包括 分包商、供应商、公用事业部门、地方行政机关代表或应主
D.项目经理应在早期警告会议上对所研究的建议和做出的决定记录在案，会后发给承包商
E.项目经理发出的指令或变更导致合同价款的补偿时，如果项目经理认为承包商未就此事件发出 过个有经验的承包商应发出的早期警告，无须减少承包商应得的补偿
69.设计招标中，下列因素属于评标标准的有( )。
A、投标单位的社会信誉
B、投标方案的投入、产出经济效益比较
C、设计进度快慢
D、投标单位的企业规模大小
E、设计资历
70.在进行大型工程设备的采购招标过程中，投标人( )的情形属于没有进行实质性响应，其投标将会被否决。
A、投标函有效期不足
B、单价计算结果和总价不一致
C、没有提供资格证明文件
D、有法定代表人的签字和盖章
E、技术规格中响应虚假投标的
71.下列关于《卓越绩效评价准则》评分系统的说法，正确的有( )。
A、基本要求是各条目最核心的概念和最基本的主题
B、总体要求是各条目最核心的概念和最基本的主题
C、多项要求是各条目最核心的概念和最基本的主题
D、总体要求是条目要求中最重要的特征
E、基本要求是条目要求中最重要的特征
72.下列关于《卓越绩效评价准则》评分系统的说法，正确的有( )。
A、基本要求是各条目最核心的概念和最基本的主题
B、总体要求是各条目最核心的概念和最基本的主题
C、多项要求是各条目最核心的概念和最基本的主题
D、总体要求是条目要求中最重要的特征
E、基本要求是条目要求中最重要的特征
73.根据《施工合同标准文本》的规定，关于监理人指示变更描述正确的有( )。
A、可划分为直接指示的变更和通过与承包人协商后确定的变更
B、直接指示的变更属于必须实施的变更
C、直接指示的变更不需征求承包人意见
D、监理人首先向承包人发出变更意向书，并附必要的图纸和相关资料
E、若承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更，不进行回复即可
74.依据设计合同示范文本规定，下列有关设计工作内容变更的说法中，正确的有( )。
A.设计人应根据设计审查结论对设计进行调整和补充
B.发包人根据工程实际需要要求修改设计文件时，只能由原设计单位修改并经审批后使用
C.发包人经原设计人书面同意后，可以委托其他具有资质的设计单位修改
D.由于发包人原因对设计进行重大修改，应另签订合同
E.在未签合同之前发包人已同意的设计人为发包人所做的各项设计工作，应支付相应的设计费
75.组织设计原则包括( )。
A、主观能动原则
B、专业分工与协作统一原则
C、权责一致原则
D、才职相称原则
E、弹性原则
76.仅仅从为客户服务的角度，工程咨询的作用表现为以下几方面：( )。
A、为决策者提供科学合理的建议
B、保证工程的顺利实施
C、为客户提供信息和先进技术
D、发挥准仲裁人的作用
E、促进国际间工程领域的交流和合作
77.工程咨询公司为承包商提供工程设计服务的具体方式是( )。
A、承担基本设计
B、承担详细设计
C、承担全部或绝大部分设计
D、承担投标估价
E、承担概念设计
78.下列取得《监理工程师资格证书》的人员中，监理工程师注册机关不受理注册申请的是( )人员。
A、国家行政机关现职
B、施工单位在职
C、工程咨询单位
D、设计单位
E、厂矿企业基建
79.按照标准施工合同通用条款对监理人的相关规定，有关监理人指示通用条款明确规定（ ）。
A.监理人应按照合同条款的约定，公平合理地处理合同履行过程中涉及的有关事项
B.除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或被授权的监理人员处取得指示
C.监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人施工成本增加和(或)工期延误，由发包人承担赔偿责任
D.承包人收到监理人发出的任何指示，视为已得到发包人的批准，应遵照执行
E.监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人权利、义务和责任
80.施工合同的中标通知书是招标人接受中标人的书面承诺文件，具体写明的内容有（ ）。
A.承包的施工标段
B.投标价
C.工期
D.工程质量标准
E.投标人的项目经理名称