注册监理工程师模拟考试题

1.法人成立进行注册登记时，应当以( )为住所。

A.主要办事机构所在地

B.主要经营场所所在地

C.主要合同履行地

D.董事长的户口所在地

2.按照《担保法》的规定，下列财产中可以作为抵押物的是( )。

A.抵押人依法有权处分的国有土地使用权

B.抵押人使用的宅基地

C.抵押人拥有的股票

D.学校设施

3.投标人在投标过程中出现( )时，招标人可以没收投标保证金。

A.投标文件的密封不符合招标文件的要求

B.投标文件中附有招标人不能接受的条件

C.购买招标文件后不递交投标文件

D.拒绝签字确认评标委员会对投标书中错误的修正

4.在进行选择保险人决策时，一般应当考虑的因素至少包括( )。

A.安全、服务、信用

B.安全、服务、成本

C.服务、成本、效率

D.技术、效率、成本

5.用于明确资格审查和评标的方法、因素、标准和程序的是( )。

A.评标办法前附表

B.投标人须知前附表

C.专用合同条款

D.通用合同条款

6.可以用资格预审公告代替招标公告的招标方式是( )，可不必发布两个公告。

A.公开招标

B.邀请招标

C.直接发包

D.两阶段招标

7.依据《招标投标法实施条例》的规定，中标人确定后，招标人发出中标通知书并予以公示，公示期不少于( )日。

A.3

B.5

C.7

D.10

8.中标人确定后，招标人发出中标通知书并予以公示，投标人或者其他利害关系人对招标项目的评标结果有异议，应当在( )提出。

A.立即

B.签订合同后

C.中标候选人公示

D.提交履约保证金后

9.某项目招标，经评标委员会评审认为所有投标都不符合招标文件的要求，这时应当( )。

A.与相对接近要求的投标人协商，改为议标确定中标人

B.改为直接发包

C.用原招标文件重新招标

D.修改招标文件后重新招标

10.招标的资格预审须知中规定，采用限制合格者数量为六家的方式。当排名第六的投标人放弃投标时，应当( )。

A.仅允许排名前五名的投标人参加投标

B.改变预审合格标准，只设合格分，不限制合格者数量

C.由排名第七的递补，维持六家投标人

D.重新进行资格预审

11.综合评估法详细评审的内容有施工组织设计、项目管理机构、投标报价和其他因素 4 个方面，其不属于项目管理机构评审重点是( )。

A.项目经理的任职资格及以往的工程施工管理业绩表明能胜任本项目的工作

B.主要技术负责人的任职资格及以往的工程施工管理业绩表明能胜任本项目的工作

C.其他主要人员的配备是否合理，本项目施工涉及的专业能全覆盖

D.质量管理体系的可靠性和针对性

12.设计人交付设计文件完成合同约定的设计任务后，发包人从项目预期效益考虑要求增加部分专业工程的设计内容。由于设计人当时承接的设计任务较多，在发包人要求的时间内无力完成变更增加的工作，故发包人征得设计人同意后，将此部分的设计任务委托给另一设计单位完成。变更设计完成并经监理工程师审核后发给承包人施工，但因设计原因出现质量事故，则事故的责任应由( )。

A.设计人承担

B.承接变更的设计人承担

C.设计人与承接变更的设计人共同承担

D.承接变更的设计人与监理工程师共同承担

13.某工程设计合同，双方约定设计费为 10 万元，定金为 2 万元。当设计人完成设计工作 30％时，发包人由于该工程停建要求解除合同，此时发包人应进一步支付设计人( )。

A.3 万元

B.5 万元

C.7 万元

D.10 万元

14.下列施工合同文件中，解释顺序优先的是( )。

A.中标通知书

B.投标书

C.施工合同专用条款

D.规范

15.根据《标准施工招标文件》，关于索赔时限的规定的说法，错误的是( )。

A.承包人应在确认引起索赔的事件发生后 28 天内向监理人发出索赔通知书

B.承包人应在确认引起索赔的事件后 28 天内向监理人提交索赔通知书

C.对于具有连续影响的索赔事件，承包人应在该事件产生的影响结束后 42 天内，递交一份最终索赔报告

D.监理人在收到最终索赔报告的 28 天内未作答复即视为该索赔报告已经认可

16.设计施工总承包合同订立时，承包人文件中最主要的是( )，需在专用条款约定承包人向监理人陆续提供文件的内容、数量和时间。

A.承包人建议书

B.设计文件

C.价格清单

D.投标函

17.设计施工总承包合同承包人需要变动保险合同条款时，应( )。

A.将变动结果及时通知发包人

B.事先征得发包人与监理人的同意

C.事先征得发包人同意，并通知监理人

D.事先征得监理人同意，并通知发包人

18.关于采购方不按合同约定接收货物的表述中，不正确的是( )。

A.合同签订以后或履行过程中，采购方要求中途退货，应向供货方支付按退货部分货款总额计算的违约金

B.对于实行供货方送货或代运的物资，采购方违反合同规定拒绝接货，采购方与供货方共同承担由此造成的货物损失和运输部门的罚款

C.约定为自提的产品，采购方不能按期提货，除需支付按逾期提货部分货款总值计算延期付款的违约金之外，还应承担逾期提货时间内供货方实际发生的代为保管、保养费用

D.逾期提货，可能是未按合同约定的日期提货；也可能是已同意供货方逾期交付货物，而接到提货通知后未在合同规定的时限内去提货两种情况

19.根据 FIDIC《施工合同条件》，颁发工程接收证书后扣留在业主方的保留金应( )。

A.全额扣留在业主方，颁发履约证书后再全部返还

B.返还总额的 40％

C.返还总额的 50％

D.全部返还

20.根据美国 AIA 标准合同文本，CM 合同与雇主订立合同的当事人是( )

A.建筑师

B.专业咨询机构

C.施工承包商

D.承担分包工作的分包商

21.施工承包单位按照监理工程师审查批准的配合比进行现场拌和材料的加工。如果现场作业条件发生变化需要对配合比进行调整时，则应执行(　　)程序。

A、质量预控

B、承包商自检

C、质量检验

D、技术复核

22.由于发包人或承包人违约以及不可抗力事件等原因造成合同非正常终止，无责任的受害方因其蒙受经济损失而向对方提出索赔，这种索赔叫做( )。

A. 合同被迫终止的索赔

B. 意外风险和不可预见因素索赔

C. 工程加速索赔

D. 工程变更索赔

23.设计施工总承包合同规定，发包人要求文件应说明(　　)个方面的内容。

A.8

B.9

C.10

D.11

24.下列内容中，属于建设程序中生产准备阶段工作的是(　)。

A、准备必要的施工图纸

B、招聘和培训生产人员

C、办理工程质量监督和施工许可手续

D、组织招标选择设备、材料供应商

25.根据《国务院关于投资体制改革的决定》，对于企业投资《政府核准的投资项目目录》以外的项目，投资决策实行的制度是(　)。

A、审批制

B、核准制

C、备案制

D、公示制

26.根据《施工合同标准文本》的规定，因承包人违约而解除合同，发包人的行为正确的是(　)。

A、发包人不可派人员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工

B、发包人无权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施

C、发包人扣留使用承包人在现场的材料设备，则发包人不能再享有索赔的权利

D、发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货合同或任何服务协议转让给发包人

27.在工程设计招标过程中，设计招标的原则是(　)。

A、评标时过分追求投标价的高低

B、评标委员会更多关注于所提供方案的先进性、合理性

C、评标时，投标价最低者中标

D、采用最低评标价法评标

28.在大型工程设备采购招标过程中，下列情况中属于实质性响应投标文件的是(　)。

A、提交投标保证金额不足

B、超出经营范围投标

C、资格证明文件不全

D、投标文件无项目经理签字

29.在建设工程施工招标中，标准施工招标文件分卷组成的第三卷是(　)。

A、招标公告

B、图纸

C、技术标准和要求

D、投标文件格式

30.按照施工合同示范文本规定，下列关于发包人供应的材料设备运至施工现场后的保管及保管费用的说法中，正确的是( )。

A.应当由发包人保管并承担保管费用

B.应当由发包人保管，但保管费用由承包人承担

C.应当由承包人保管并承担保管费用

D.应当由承包人保管，但保管费用由发包人承担

31.按照FIDIC《施工合同条件》规定，承包商施工期的截止时间为( )。

A.颁发工程接收证书日

B.工程接收证书注明的竣工日

C.颁发履约证书日

D.协议书中约定的竣工日

32.如果施工索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件影响结束后的28 日内向工程师提交( )。

A.索赔意向通知

B.索赔报告

C.施工现场的记录

D.索赔依据

33.在施工索赔中，工程师处理索赔的决定( )。

A.承包人必须接受

B.不具有强制性的约束力

C.仲裁机构应予以认可

D.排除了法院的诉讼管辖

34.在订立合同时( )即可采用格式条款。

A.与对方协商一致

B.通知对方

C.未与对方协商

D.在要约中明确

35.承包人在临街交通要道附近施工，施工开始前应向工程师提出安全措施，工程师认可后实施，其防护措施费由( )。

A.发包人承担

B.承包人承担

C.发包人和承包人共同分担

D.承包人垫付，施工结束无安全事故后由发包人支付

36.项目总监理工程师是监理单位的代理人，这种代理是( )。

A.委托代理

B.法定代理

C.指定代理

D.转代理

37.在FIDIC道德准则中，“不得故意或无意地做出损害他人名誉或事务的事情”属于(　　)的内容。

A、正直性

B、公正性

C、对他人的公正

D、对社会和职业的责任

38.建设工程投标过程的风险是不可采用的对策是(　　)。

A、风险回避

B、风险自留

C、风险转移

D、损失控制

39.在建设工程实施过程中，要避免不断提高质量目标的倾向，是质量控制(　　)的要求。

A、全过程控制

B、全方位控制

C、系统控制

D、动态控制

40.在下列监理单位中，监理单位的类别按照组建方式划分的是(　　)。

A、全民所有制监理单位

B、合作监理单位

C、专业监理单位

D、甲级监理单位

41.在监理工作中，监理工程师对质量控制的技术措施是(　　)。

A、制定质量监督制度

B、落实技术控制责任制

C、加强质量检查监督

D、制定协调控制程序

42.颁发履约证书后将（）保留金返还承包商

A.30%

B.50%

C.80%

D.全部

43.根据《建设工程设计合同(示范文本)》规定，关于设计成果的说法，错误的是（）。

A.设计概算不得超过合同约定的设计限额

B.设计文件中不得采用未经有资质检测机构试验论证的新材料

C.设计标准不得低于国家或行业规定的强制性标准

D.设计标准不得高于国家或行业规定的强制性标准

44.（）是指当事人根据法律规定或者双方约定，为促使债务人履行债务实现债权人权利的法律制度。

A.保证

B.担保

C.抵押

D.质押

45.我国标准施工合同中规定质量保证金在缺陷责任期满后返还给承包人。FIDIC《施工合同条件》规定保留金在工程师颁发工程接收证书和颁发履约证书后分两次返还。颁发工程接收证书后，将保留金的（）返还承包商。

A.100%

B.50%

C.30%

D.由工程师决定的

46.保险决策主要表现在（）。

A.是否投保和选择保险人

B.是否投保和选择被保险人

C.是否投保和选择受益人

D.选择保险人和选择受益人

47.（）是对核心条款的补充和细化。

A.合同条款

B.主要选项条款

C.次要选项条款

D.基础条款

48.采购方拒付货款，应当按照（）的拒付规定办理。

A.国家财政部门结算办法

B.地方财政部门结算办法

C.中国人民银行结算办法

D.银行结算办法

49.《标准施工招标文件》的组成（）。

A.共包含封面格式和三卷八章的内容

B.共包含封面格式和四卷八章的内容

C.共包含封面格式和三卷九章的内容

D.共包含封面格式和四卷九章的内容

50.建设工程合同是（）实施工程建设活动，（）支付价款或酬金的协议。

A.承包人，发包人

B.承包人，监理人

C.发包人，监理人

D.发包人，分包人

51.关于质押的说法正确的是( )。

A.债务人或者第三人为出质人

B.债权人为质权人

C.移交的动产或权利为质物

D.是一种法定的担保物权

E.质权自出质人交付质押财产时设立

52.关于施工预付款担保的表述中，正确的是( )。

A.预付款担保是指承包人与发包人签订合同后，承包人正确、合理使用发包人支付的预付款的担保

B.建设工程合同签订以后，发包人给承包人一定比例的预付款，但需由承包人的开户银行向发包人出具预付款担保，金额应当与预付款金额相同

C.预付款担保的主要作用是保证发包人能够按合同规定进行竣工验收

D.预付款担保的主要形式为银行保函

E.如果承包人中途毁约，中止工程，使发包人不能在规定期限内从应付工程款中扣除全部预付款，则发包人作为保函的受益人有权凭预付款担保向银行索赔该保函的担保金额作为补偿

53.关于保险合同的表述中，正确的有( )。

A.保险合同是指被保险人与保险人约定保险权利义务关系的协议

B.投保人是指与保险人订立保险合同，并按照保险合同负有支付保险费义务的人

C.保险人是指与投保人订立保险合同，并承担赔偿或者给付保险金责任的保险公司

D.被保险人是指其财产或者人身受保险合同保障，享有保险金请求权的人

E.保险合同分为财产保险合同、人身保险合同

54.划分合同标段的工作范围时，主要考虑以下因素的影响( )。

A.施工内容专业要求

B.施工现场条件

C.对工程总投资影响

D.其他因素影响

E.施工单位管理能力

55.关于《标准施工招标资格预审文件》的说法正确的是( )。

A.《标准施工招标资格预审文件》与《标准施工招标文件》配套使用

B.标准资格预审文件的使用格式与标准招标文件相同，均是正式文件内容适用于所有工程，对应于资格预审文件的部分条、目，结合招标工程项目特点和实际需要，将具体要求和说明置于申请人须知前附表中

C.行业标准的施工招标资格预审文件应不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》中的“申请人须知" (申请人须知前附表除外)、“资格审查办法" (资格审查办法前附表除外)

D. “申请人须知前附表” 用于进一步明确“申请人须知”正文中的未尽事宜，招标人应结合招标项目具体特点和实际需要编制和填写，但不得与“申请人须知”正文内容相抵触，否则抵触内容无效

E.招标人应根据招标项目具体特点和实际需要，详细列明全部审查或评审因素、标准，没有列明的因素和标准可作为资格审查或评标的依据。

56.关于施工评标程序的说法正确的是( )。

A.评标委员会成员应当按照招标文件规定的评标标准和方法，客观、公正地对投标文件提出评审意见

B.招标文件没有规定的评标标准和方法不得作为评标的依据

C.招标人应当根据项目规模和技术复杂程度等因素合理确定评标时间，超过三分之二的评标委员会成员认为评标时间不够的，招标人应当适当延长

D.完成评标后，如果招标人授权由评标委员会定标，可直接确定中标人

E.若评标委员没有获得招标人的定标授权，应向招标人提交评标报告和中标候选人名单

58.订立勘察合同时发包人应及时向勘察人提供的文件包括( )。

A.本工程的批准文件(原件)

B.用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件)

C.勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料

D.勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电信电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图

E.工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图

59.建设工程勘察合同履行期间，在发包人要求下解除合同时，下列关于勘察费结算的说法正确的是( )。

A.不论工作进行到何种程度，发包人均应全额支付勘察费

B.完成的工作量在 50%以内时，应支付预算额 50%的勘察费；完成工作量超过 50%时，应全额支付赔偿费

C.完成的工作量在 50%以内时，定金不退；完成的工作量超过 50%时，根据工作量支付勘察费

D.不论工作进行到何种程度，定金不退，并应根据工程量比例支付勘察费

E.发包人未按合同规定时间拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金

60.根据《标准施工合同》的要求，关于履约保函的表述中，正确的有( )。

A.担保期限自发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程移交证书日止

B.没有采用国际招标工程或使用世界银行贷款建设工程的担保期限至缺陷责任期满止的规定，即担保人对承包人保修期内履行合同义务的行为承担担保责任

C.采用无条件担保方式，即持有履约保函的发包人认为承包人有严重违约情况时，即可凭保函向担保人要求予以赔偿

D.无条件担保有利于当出现承包人严重违约情况，由于解决合同争议而影响后续工程的施工

E.采用无条件担保方式的唯一要求是需承包人确认

61.根据《标准施工合同》的规定，关于暂估价的说法，正确的是( )。

A.暂估价指发包人在工程量清单中给出的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、设备以及专业工程的金额

B.该笔款项属于签约合同价的组成部分合同履行阶段一定发生但招标阶段由于局部设计深度不够:质量标准尚未最终确定，投标时市场价格差异较大等原因，要求承包人按暂估价格报价部分，合同履行阶段再最终确定该部分的合同价格金额

C.暂估价内的工程材料、设备或专业工程施工，属于依法必须招标的项目，施工过程中由发包人和承包人以招标的方式选择供应商或分包人，按招标的中标价确定

D.未达到必须招标的规模或标准时，材料和设备由承包人负责提供，经监理人确认相应的金额; 专业工程施工的价格由监理人进行估价确定

E.不与工程量清单中所列暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格

62.施工阶段发包人应在解除合同后 28d 内向承包人支付的金额有( )。

A.合同解除日以前所完成工作的价款

B.由于解除合同应赔偿的承包人损失

C.承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额，发包人付款后，该材料、工程设备和其他物品仍归承包人所有

D.承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额

E.承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的赔偿金额

63.工程接收证书颁发后，承包人的下列场地清理行为符合监理人检验合格要求的有( )。

A.监理人指示的其他场地清理工作已全部完成

B.施工场地内残留的垃圾已大部分清除出场

C.临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原

D.工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按监理人指示全部清理

E.按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地

64.关于建设工程施工合同中，分包工程竣工管理的表述，正确的有( )。

A.分包工程具备竣工验收条件后，分包人向承包人提供完整的竣工资料及竣工验收报告

B.承包人应在收到分包人提供的竣工验收报告之日起 3d 内通知发包人进行验收，分包人应配合承包人进行验收

C.根据总承包合同无需由发包人验收的部分，承包人应按照总承包合同约定的程序自行验收

D.分包工程竣工日期为分包人提供竣工验收报告之日。需要修复的，为首次提供的竣工报告之日

E.发包人未能按照总承包合同及时组织验收时，监理人应按照总承包合同规定的发包人验收的期限及程序自行组织验收，并视为分包工程竣工验收通过

65.交货质量检验中的产品质量应满足规定用途的特性指标，因此合同内必须约定产品应达到的质量标准。约定质量标准的一般原则包括( )

A.无国家标准，按企业标准执行

B.按颁布的国家标准执行

C.无国家标准而有部颁标准的产品，按部颁标准执行

D.没有国家标准和部颁标准作为依据时，可按企业标准执行

E.虽有某一标准但采购方有特殊要求时，按双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行

66.材料采购合同履行过程中，供货方的违约责任主要包括( )。

A.逾期付款

B.不按合同约定接受货物

C.产品的质量缺陷

D.供货方的运输责任

E.未能按合同约定交付货物

67.英国 NCE 合同文本中，关于早期预警的说法正确的是( )。

A.工程施工合同文本提出的早期警告条款，是对双方诚信、合作基础上实现项目预期目标的很好措施，建立了风险预警机制

B.当项目经理或承包人任一方发现有可能影响合同价款、推迟竣工或削弱工程的使用功能的情况时，应立即向对方发出早期警告，而非事件发生后进行索赔

C.项目经理和承包商都可以提出召开早期警告会议，并在对方同意后邀请其他方出席，可能包括分包商、供应商、公用事业部门、地方行政机关代表或应主

D.项目经理应在早期警告会议上对所研究的建议和做出的决定记录在案，会后发给承包商

E.项目经理发出的指令或变更导致合同价款的补偿时，如果项目经理认为承包商未就此事件发出过个有经验的承包商应发出的早期警告，无须减少承包商应得的补偿

68.机电设备招标可以采用公开招标或要求招标的方式。招标程序与施工招标的不同之处有(　)。

A、资格预审

B、投标文件的编制

C、签署合同协议

D、评审要素

E、量化比较的方法

69.下列关于《卓越绩效评价准则》评分系统的说法，正确的有(　)。

A、基本要求是各条目最核心的概念和最基本的主题

B、总体要求是各条目最核心的概念和最基本的主题

C、多项要求是各条目最核心的概念和最基本的主题

D、总体要求是条目要求中最重要的特征

E、基本要求是条目要求中最重要的特征

70.下列关于《卓越绩效评价准则》评分系统的说法，正确的有(　)。

A、基本要求是各条目最核心的概念和最基本的主题

B、总体要求是各条目最核心的概念和最基本的主题

C、多项要求是各条目最核心的概念和最基本的主题

D、总体要求是条目要求中最重要的特征

E、基本要求是条目要求中最重要的特征

71.依据《合同法》，下列有关解决合同争议方式的表述中，错误的有( )。

A.当事人双方未达成仲裁协议的，仲裁机构不能受理

B.当事人对仲裁裁决不满的，可以申请法院进行二审

C.一方当事人不履行仲裁裁决的，对方可以请求法院执行

D.仲裁裁决书自作出裁决之日起发生法律效力

E.建设工程合同的纠纷必须由被告所在地法院审理

72.下列有关违约金的表述中，错误的有( )。

A.合同中必须约定违约金

B.约定的违约金低于实际损失，当事入可以请求人民法院或仲裁机构予以增加

C.约定的违约金过分高于实际损失，当事人必须按约定的违约金执行

D.合同中未约定违约金，当事人一方可以要求对方依法支付违约金

E.违约方支付违约金后，对方仍有权要求其履行债务

73.下列在施工过程中因不可抗力事件导致的损失，应由承包人承担的有( 　)。

A.施工现场待安装的设备损坏

B.承包人的人员伤亡

C.在现场的第三方人员伤亡

D.承包人设备的停工损失

E.停工期间，承包人留在现场保卫人员的费用

74.材料采购合同履行中，供货方交付产品时，可以作为双方验收依据的有( 　)。

A.双方签订的采购合同

B.施工合同对材料的要求

C.合同约定的质量标准

D.合同未约定的推荐性质量标准

E.双方当事人共同封存的样品

75.依据FIDIC《分包合同条件》，分包商应立即执行的变更指令包括( 　)。

A.工程师直接送达的书面指令

B.工程师代表直接送达的书面指令

C.承包商代表直接送达的书面指令

D.经工程师代表确认承包商代表发出的书面指令

E.经承包商代表确认工程师代表发出的书面指令

76.设立监理的资质审查要注重以下条件，即(　　)。

A、从事过监理业务的人员比例达到规定要求

B、单位负责人资格条件符合要求

C、申请的监理业务范围与人员专业配套的一致性

D、构成经济实体

E、非专业技术人员比例符合规定

77.下列关于建设工程目标控制技术措施的表述中，正确的有(　　)。

A、要能提出多个不同的技术方案

B、要对不同的技术方案进行技术经济分析

C、技术措施必须与经济措施结合使用才能取得好的效果

D、要避免仅从技术角度选定技术方案

E、对由于业主原因所导致的目标偏差，技术措施可能成为首选措施

78.工程咨询公司为承包商提供工程设计服务的具体方式是(　　)。

A、承担基本设计

B、承担详细设计

C、承担全部或绝大部分设计

D、承担投标估价

E、承担概念设计

79.下列合同属于按照承发包的内容进行分类的是（）。

A.建设工程勘察合同

B.建设工程设计施工总承包合同

C.工程施工承包合同

D.建设工程施工合同

E.施工分包合同

80.建设工程勘察合同(二)范本委托工作内容仅涉及岩土工程，它包括（）。

A.取得岩土工程的勘察资料

B.水文地质勘察

C.工程测量

D.治理和监测工作

E.工程物探