注册监理工程师模拟考试题

1.合同法律关系的产生、变更和消灭的法律事实分为行为和事件两类。下列在施工合同履行过程中发生的事实，属于行为的是( )。

A.地震灾害导致施工暂停

B.恶劣气候影响施工安全

C.社会动乱影响施工进度

D.图纸设计错误导致的工程返工

2.按照《担保法》的规定，下列财产中可以作为抵押物的是( )。

A.抵押人依法有权处分的国有土地使用权

B.抵押人使用的宅基地

C.抵押人拥有的股票

D.学校设施

3.甲仓库为乙单位保管 500 吨水泥，双方约定保管费用为 1000 元，乙没能按约定支付保管费用，则甲可以( )。

A.行使质押权变卖全部水泥

B.行使质押权变卖部分水泥

C.行使留置权变卖全部水泥

D.行使留置权变卖部分水泥

4.施工项目的工程担保中，保证期限因保证内容和风险不同而各异。下列保证方式中，保证期限相对较短的是( )。

A.施工投标保证

B.施工履约保证

C.施工预付款保证

D.质量保证金保证

5.用于明确资格审查和评标的方法、因素、标准和程序的是( )。

A.评标办法前附表

B.投标人须知前附表

C.专用合同条款

D.通用合同条款

6.根据《标准施工招标文件》的要求,不属于招标文件的内容是( )。

A.招标公告或投标邀请书

B.投标人须知

C.评标办法

D.工程量清单计价规范

7.下列关于资格预审和资格后审的说法，正确的是( )。

A.资格预审与资格后审可以同时使用

B.公开招标的项目，实行资格后审

C.邀请招标的项目，实行资格预审

D.资格预审与资格后审的审查内容相同

8.建设工程勘察、设计合同的发包方式的说法不正确的是( )。

A.建设工程勘察、设计发包依法实行招标发包或直接发包

B.采用特定的专利或者专有技术的，经有关部门批准可以直接发包

C.建筑艺术造型有特殊要求的应公开招标

D.发包方可以将整个建设工程的勘察、设计发包给一个勘察、设计单位

9.设计合同的发包人，根据工程实际情况需要修改设计文件时，应按照法定程序进行变更，即 ( )。

A.发包人报原审批机关批准，选择设计单位设计

B.由原设计合同承包人完成设计修改

C.发包人经审批机关批准后，自行修改

D.发包人报原审批机关批准，由原设计单位修改后，报有关部门审批

10.某工程设计合同，双方约定设计费为 10 万元，定金为 2 万元。当设计人完成设计工作 30％时，发包人由于该工程停建要求解除合同，此时发包人应进一步支付设计人( )。

A.3 万元

B.5 万元

C.7 万元

D.10 万元

11.根据《标准施工招标文件》，合同履行涉及的几个时间期限说法不正确的是( )。

A.合同工期是指承包人在投标函承诺完成合同工程的时间期限，以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予顺延工期的时间之和

B.施工期从监理人发出的开工通知中写明的开工日起算，至工程接收证书中写明的实际竣工日止

C.缺陷责任期从工程接收证书中写明的竣工日开始起算

D.保修期自验收合格日起算

12.施工合同履行中，某隐蔽工程经工程师检验后进行了隐蔽。之后工程师又要求对已隐蔽的工程重新进行检验。检验结果表明该隐蔽工程的施工质量合格，则( )。

A.发包人承担全部费用，工期相应顺延

B.发包人承担全部费用，工期不予顺延

C.承包人承担全部费用，工期不予顺延

D.承包人承担全部费用，工期相应顺延

13.由于承包人原因使工程未在约定的工期内竣工的，对原约定竣工日期后继续施工的工程进行价格调整时，涉及到原约定竣工日期价格指数与实际竣工日期价格指数，则调整价格差额计算应采用( )。

A.原约定日期的价格指数

B.实际竣工日期的价格指数

C.原约定日期的价格指数与实际竣工日期价格指数的平均值

D.原约定竣工日期价格指数与实际竣工日期价格指数中较低的一个

14.施工阶段承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并通知监理人。监理人没有发出指示，承包人因采取合理措施而( )。

A.增加的费用和工期延误，由发包人承担

B.增加的费用和工期延误，由承包人承担

C.增加的费用由发包人承担，工期不予顺延

D.增加的费用由承包人承担，工期给予顺延

15.关于缺陷责任期的表述中，不正确的是( )。

A.缺陷责任期自实际竣工日期起计算

B.在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前

C.对于工程主要部位承包人责任的缺陷工程修复后，缺陷责任期相应延长

D.任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由发包方承担

16.下列关于设计施工总承包合同的说法错误的是( )

A.合同责任单一，责任明确

B.建设周期长

C.可以减少设计变更

D.可以减少承包人的索赔

17.下列表述中，不符合对联合体承包人规定的是( )。

A.总承包合同的承包人可以是独立承包人，也可以是联合体

B.对于联合体的承包人，合同履行过程中发包人和监理人仅与联合体牵头人或联合体授权的代表联系

C.履行合同过程中，未经监理人同意，承包人不得擅自修改联合体协议

D.履行合同过程中，未经发包人同意，承包人不得擅自改变联合体的组成

18.设计施工总承包合同订立时，承包人文件中最主要的是( )，需在专用条款约定承包人向监理人陆续提供文件的内容、数量和时间。

A.承包人建议书

B.设计文件

C.价格清单

D.投标函

19.监理人应当在收到承包人报送的支付分解报告后( )天内给予批复或提出修改意见，经监理人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表。

A.7

B.14

C.21

D.30

20.某单位采用货样买卖方式签订了设备采购合同，关于采购方式及合同的说法，正确的是 ( )

A.该合同属于即时买卖合同

B.货样不得有隐蔽瑕疵

C.当事人可以在合同中对货样进行说明

D.采购人不知道货样有隐蔽瑕疵的，供货人可按货样交付货物

21.供货方供应的袋装水泥，采购方与供货方进行现场交货的数量检验时，应采用( )计算交货数量。

A.查点法

B.理论换算法

C.衡量法

D.经验鉴别法

22.依据 FIDIC 施工合同条件，有关指定分包商的特点表述正确的是( )

A.合同关系主体为业主和指定分包商

B.指定分包商工作内容为承包商必须完成范围外的特定部分

C.承包商对指定分包商违约的行为承担责任

D.由工程师负责协调管理

23.根据 FIDIC《施工合同条件》，保留金返还承包商的方式是( )。

A.工程师颁发工程接收证书后和履约证书后分两次返还

B.工程竣工试验合格后和工程师颁发工程接收证书后分两次返还

C.工程师颁发工程接收证书后一次性返还

D.工程师颁发履约证书后一次性返还

24.根据 FIDIC《施工合同条件》，颁发工程接收证书后扣留在业主方的保留金应( )。

A.全额扣留在业主方，颁发履约证书后再全部返还

B.返还总额的 40％

C.返还总额的 50％

D.全部返还

25.施工承包单位按照监理工程师审查批准的配合比进行现场拌和材料的加工。如果现场作业条件发生变化需要对配合比进行调整时，则应执行(　　)程序。

A、质量预控

B、承包商自检

C、质量检验

D、技术复核

26.在工程网络图中，工作K的最迟完成时间为第20天，其持续时间为6天，该工作有三项紧前工作，它们的最早完成时间分别为第8天、第10天、第12天，则工作K的总时差为(　)天。

A、8

B、6

C、4

D、2

27.下列关于《卓越绩效评价准则》与ISO 9000的表述，正确的是(　)。

A、卓越绩效模式主要关注过程

B、ISO 9000是多元化目标

C、卓越绩效是有限的目标

D、ISO 9000主要关注过程

28.《卓越绩效评价准则》与ISO 9000质量管理体系的相同点是(　)。

A、对组织的要求相同

B、评价方式相同

C、关注点相同

D、使用方法相同

29.下列关于设计招标的说法，正确的是( )。

A、招标文件中应有具体的工作量

B、评标时不考虑设计资历

C、评标时应进行投入产出经济效益的比较

D、开标时应按报价高低排定标价次序

30.对于鸟巢国家体育场这类复杂项目的工程设计，可采用三阶段设计，一般不单独进行(　)招标。

A、概念设计

B、初步设计

C、技术设计

D、施工图设计

31.在建设工程施工招标中，下列关于投标人须知的说法，正确的是(　)。

A、投标人须知包括文字说明和投标人须知前附表两个文件

B、投标人须知是对所有招标项目的专用性规定

C、投标人须知与招标项目具体特点和实际需要无必然联系

D、附表中的内容可以与正文内容相抵触

32.按照施工合同示范文本规定，下列关于发包人供应的材料设备运至施工现场后的保管及保管费用的说法中，正确的是( )。

A.应当由发包人保管并承担保管费用

B.应当由发包人保管，但保管费用由承包人承担

C.应当由承包人保管并承担保管费用

D.应当由承包人保管，但保管费用由发包人承担

33.某施工合同履行中，工程师进行了合同约定外的检查试验，影响了施工进度。如检查结果表明该部分的施工质量不合格，则( )。

A.检查试验的费用由承包人承担，工期不予顺延

B.检查试验的费用由承包人承担，工期给予顺延

C.检查试验的费用由发包人承担，工期给予顺延

D.检查试验的费用由发包人承担，工期不予顺延

34.施工工程竣工验收通过后，确定承包人的实际竣工日应为( )。

A.承包人送交竣工验收报告日

B.发包人组织竣工验收日

C.开始进行竣工检验日

D.验收组通过竣工验收日

35.按照FIDIC《施工合同条件》规定，施工中遇到( )不属于业主应承担的风险。

A.不利的外界自然条件

B.不利的气候条件

C.招标文件未提供的地质条件

D.图纸未标明的地下障碍物

36.某高层建筑采购外墙面砖合同，进行交货检验时，发现交货数量少于订购的数量，但是没有超过合同约定的合理尾差限度，采购方应( )。

A.按实际交货数量支付

B.按订购数量支付

C.待供货方补足数量后再按订购数量支付

D.按订购数量支付但扣除少交部分的违约金

37.在FIDIC的《施工合同条件》中，合同协议书应当在( )后签订。

A.开标

B.发出中标函

C.提交履约保证

D.开工

38.根据《建设工程设计合同(示范文本)》，关于违约责任的说法，正确的是()。

A、发包人要求**合同，设计人未开始工作的，不退还定金

B、合同生效后，设计人要求终止合同的，应全额返还定金

C、发包人上级部门对设计文件不审批导致项目停建，设计人应减收设计费

D、因设计**工程质量事故的，设计人应免收工程全部设计费

39.根据《中华人民共和国建筑法》规定，从事建筑活动的(　　)，应当依法取得相应的执业资格证书，并在执业资格证书许可范围内从事建筑活动。

A、设计要求、工程设计不符合建筑工程质量标准的，监理单位有权要求施工企业和设计单位改正

B、建筑工程质量标准、工程设计不符合设计要求的，监理单位有权要求施工企业和设计单位改正

C、设计要求、工程设计不符合建筑工程质量标准的，监理单位应当报告建设单位要求施工企业和设计单位改正

D、工程设计要求的，监理单位有权要求建筑施工企业改正，发现工程设计不符合建筑工程质量标准的，应当报告建设单位要求设计单位改正

40.目标分解结构与组织分解结构之间存在对应关系，因此，目标分解结构(　　)。

A、应当与组织分解结构完全一致

B、在较粗的层次上应当与组织分解结构一致

C、在较细的层次上应当与组织分解结构一致

D、在各个层次应当与组织分解结构基本一致

41.经由谈判确定的(　　)应当纳入监理合同的附件之中，成为监理合同文件的组成部分。

A、监理大纲

B、监理规则

C、监理实施细则

D、承包合同

42.建设工程通过建设工程监理的(　　)，使影响监理目标实现的各方主体有机配合，使监理工作实施和运行过程顺利。

A、组织协调

B、任务分工

C、严格监理

D、组织机构

43.对于监理例会上意见不一致的重大问题，应(　　)。

A、不记入会议纪要

B、不形成会议纪要

C、将各方主要观点记入会议纪要中的“会议主要内容”

D、将各方主要观点记入会议纪要中的“其他事项”

44.根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由（）承担。

A.发包人

B.承包人

C.工程师

D.承包人和发包人共同

45.根据FIDIC施工合同条件部分条款的规定，如果承包商对助手的指示有疑义时，（）。

A.不需再请助手澄清，可直接按想法对其予以确认、取消或改变

B.不需再请助手澄清，可直接提交工程师请其对该指示予以确认、取消或改变

C.需再请助手澄清，再提交工程师请其对该指示予以确认、取消或改变

D.需再请助手澄清，可不提交工程师请其对该指示予以确认、取消或改变

46.承包人办理保险的情况下，如果承包人未按合同约定办理设计和工程保险、第三者责任保险，或未能使保险持续有效时，（）可代为办理，所需费用由（）承担。

A.发包人，发包人

B.发包人，承包人

C.监理人，发包人

D.监理人，承包人

47.关于代理，下列叙述不正确的一项是（）。

A.无权代理行为的后果由被代理人决定是否有效

B.无权代理在被代理人追认前，行为人可以撤销

C.代理人只能在代理权限内实施代理行为

D.无权代理的法律后果由被代理人承担

48.下列关于设计施工总承包合同的说法正确的是（）。

A.设计方案最优

B.有利于发包人对承包人的监督和检查

C.可以减少设计变更

D.增加承包人的索赔

49.（）是一种约定的担保物权，以转移占有为特征。

A.抵押

B.抵押权

C.质押

D.质权

50.下列担保方式中，不转移对担保财产占有的是（）。

A.留置

B.抵押

C.定金

D.质押

52.甲施工企业与乙钢材生产企业签订一份价值为 600 万元人民币的钢材购销合同，合同约定：甲施工企业分期付款，最后一笔尾款于 2009 年 8 月 31 日之前付清，丙企业在贷款合同的保证人一栏中加盖了企业的印章。甲施工企业逾期没有还清欠款，乙钢材生产企业于 2009 年 9 月 20 日向法院提起诉讼。下列关于保证责任和保证期间的表述中，不正确的是( )。

A.丙企业承担一般保证责任，保证期间为自 2009 年 8 月 31 日起 6 个月

B.丙企业承担一般保证责任，保证期间为自 2009 年 9 月 20 日起 6 个月

C.丙企业承担连带保证责任，保证期间为自 2009 年 8 月 31 目起 6 个月

D.丙企业承担连带保证责任，保证期间为自 2009 年 9 月 20 日起 6 个月

E.丙企业承担违约责任，保证期间为自 2009 年 9 月 20 日起 6 个月

54.关于保险合同的表述中，正确的有( )。

A.保险合同是指被保险人与保险人约定保险权利义务关系的协议

B.投保人是指与保险人订立保险合同，并按照保险合同负有支付保险费义务的人

C.保险人是指与投保人订立保险合同，并承担赔偿或者给付保险金责任的保险公司

D.被保险人是指其财产或者人身受保险合同保障，享有保险金请求权的人

E.保险合同分为财产保险合同、人身保险合同

55.简明标准施工招标文件适用于( )的小型项目。

A.工期不超过 12 个月

B.工期不超过 6 个月

C.技术相对简单

D.签约合同价较低

E.设计和施工不是由同一承包人承担

56.关于《标准施工招标资格预审文件》的说法正确的是( )。

A.《标准施工招标资格预审文件》与《标准施工招标文件》配套使用

B.标准资格预审文件的使用格式与标准招标文件相同，均是正式文件内容适用于所有工程，对应于资格预审文件的部分条、目，结合招标工程项目特点和实际需要，将具体要求和说明置于申请人须知前附表中

C.行业标准的施工招标资格预审文件应不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》中的“申请人须知" (申请人须知前附表除外)、“资格审查办法" (资格审查办法前附表除外)

D. “申请人须知前附表” 用于进一步明确“申请人须知”正文中的未尽事宜，招标人应结合招标项目具体特点和实际需要编制和填写，但不得与“申请人须知”正文内容相抵触，否则抵触内容无效

E.招标人应根据招标项目具体特点和实际需要，详细列明全部审查或评审因素、标准，没有列明的因素和标准可作为资格审查或评标的依据。

57.根据《标准施工招标资格预审文件》的规定，申请人提供的资格预审申请文件应包括的内容 ( )。

A.资格预审申请函

B.法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

C.申请人基本情况表

D.近年财务状况表

E.分包计划书

58.下列内容中，符合设计资质管理的是( )。

A.工程设计资质分为工程设计综合资质、工程设计行业资质、工程设计专业资质和工程设计专项资质

B.综合资质设甲级和乙级

C.取得工程设计综合资质的企业，可以承接各行业、各等级的建设工程设计业务

D.取得工程设计行业资质的企业，可以承接相应行业相应等级的工程设计业务及本行业范用内同级别的相应专业、专项(设计施工一体化资质除外)工程设计业务

E.取得工程设计专业资质的企业，可以承接本专业相应等级的专业工程设计业务及同级别的相应专项工程设计业务(设计施工体化资质除外)

59.设计合同履行过程中，初步设计阶段需发包人提供的资料和文件有( )。

A.已批准的方案设计资料

B.场地工程勘察报告(初勘或详勘)

C.有关使用要求或生产工艺等资料

D.有关水、电、气、燃料等能源供应情况的资料

E.已批准的初步设计资料

60.根据《标准施工合同》，履约担保和预付款担保的主要区别有( )。

A.担保的方式不同

B.担保的金额不同

C.担保的期限不同

D.担保的作用不同

E.被担保的主体不同

61.下列关于变更估价的说法，错误的是( )。

A.变更工作如果影响工期，承包人应提出调整工期的具体细节

B.已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目，采用该子目的单价计算变更费用

C.已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人商定或确定变更工作的单价

D.已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由承包人确定变更工作的单价

E.监理人收到承包人变更报价书后的 28 天内，根据合同约定的估价原则，商定或确定变更价格

62.监理人对专业施工分包合同履行管理的内容包括( )。

A.对分包工程施工的确认

B.进度管理

C.索赔管理

D.变更管理

E.资质管理

63.设计施工总承包合同的承包人要投保的险种主要包括( )。

A.设计和工程保险

B.失业保险

C.工伤保险

D.第三者责任保险

E.医疗保险

64.根据《标准设计施工总承包合同》，承包人提出的合理化建议说法正确的是( )。

A.履行合同过程中，承包人可以书面形式向监理人提交改变“发包人要求”文件中有关内容的合理化建议书

B.合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件

C.监理人无须与发包人协商是否采纳承包人的建议

D.建议被采纳并构成变更，由监理人向承包人发出变更指示

E.如果接受承包人提出的合理化建议，降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程的经济效益，发包人可依据专用条款中约定给予奖励

65.建设工程材料设备采购合同属于买卖合同，具有买卖合同的一般特点，该特点体现在( )。

A.买卖合同是实践合同

B.买卖合同是双务、有偿合同

C.买卖合同的买受人取得财产所有权，必须支付相应的价款

D.出卖人转移财产所有权，必须以买受人支付价款为对价

E.出卖人与买受人订立买卖合同，是以转移财产所有权为目的

66.关于材料采购合同交货期限的确定，表述正确的是( )。

A.材料采购合同当事人可以约定明确的交货期限，也可以约定交货的一段期间

B.约定明确的交货期限，出卖人应当按照约定的期限交付标的物

C.约定交付期间的，出卖人可以在该交付期间内的任何时间交付

D.当事人没有约定标的物的交付期限或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定

E.按照合同有关条款或者交易习惯仍不能确定的，债务人可以随时履行，债权人也可以随时要求履行

67.材料采购合同履行过程中，供货方的违约责任主要包括( )。

A.逾期付款

B.不按合同约定接受货物

C.产品的质量缺陷

D.供货方的运输责任

E.未能按合同约定交付货物

68.英国 NCE 合同文本中，关于早期预警的说法正确的是( )。

A.工程施工合同文本提出的早期警告条款，是对双方诚信、合作基础上实现项目预期目标的很好措施，建立了风险预警机制

B.当项目经理或承包人任一方发现有可能影响合同价款、推迟竣工或削弱工程的使用功能的情况时，应立即向对方发出早期警告，而非事件发生后进行索赔

C.项目经理和承包商都可以提出召开早期警告会议，并在对方同意后邀请其他方出席，可能包括分包商、供应商、公用事业部门、地方行政机关代表或应主

D.项目经理应在早期警告会议上对所研究的建议和做出的决定记录在案，会后发给承包商

E.项目经理发出的指令或变更导致合同价款的补偿时，如果项目经理认为承包商未就此事件发出过个有经验的承包商应发出的早期警告，无须减少承包商应得的补偿

69.下列关于《卓越绩效评价准则》评分系统的说法，正确的有(　)。

A、基本要求是各条目最核心的概念和最基本的主题

B、总体要求是各条目最核心的概念和最基本的主题

C、多项要求是各条目最核心的概念和最基本的主题

D、总体要求是条目要求中最重要的特征

E、基本要求是条目要求中最重要的特征

70.依据《合同法》，下列有关解决合同争议方式的表述中，错误的有( )。

A.当事人双方未达成仲裁协议的，仲裁机构不能受理

B.当事人对仲裁裁决不满的，可以申请法院进行二审

C.一方当事人不履行仲裁裁决的，对方可以请求法院执行

D.仲裁裁决书自作出裁决之日起发生法律效力

E.建设工程合同的纠纷必须由被告所在地法院审理

71.某施工项目，因与相邻单位的协调工作没有做好，无法按照施工合同约定日期开工，则发包人应当承担的义务和责任包括( 　)。

A.通知承包人延期开工

B.赔偿承包人损失

C.顺延工期

D.将协调工作交给承包人

E.按原约定期限支付预付款

72.依据FIDIC《施工合同条件》，下列风险中，属于业主应承担的风险有( 　)。

A.外敌入侵

B.工程所在地发生叛乱

C.超音速飞行物产生的压力波

D.工地发生放射性污染

E.不利气候条件对施工的影响

73.依据FIDIC《分包合同条件》，分包商应立即执行的变更指令包括( 　)。

A.工程师直接送达的书面指令

B.工程师代表直接送达的书面指令

C.承包商代表直接送达的书面指令

D.经工程师代表确认承包商代表发出的书面指令

E.经承包商代表确认工程师代表发出的书面指令

74.依据FIDIC《施工合同条件》，下列事件中，承包商索赔可获得利润补偿的有( 　)。

A.延误发放图低

B.不可预见的外界条件

C.业主提前占有工程

D.不可抗力事件造成的损害

E.异常不利的气候条件

75.在风险管理理论中，将风险因素分为(　　)。

A、自然风险因素

B、主观风险因素

C、道德风险因素

D、心理风险因素

E、生理风险因素

76.建设工程监理实施原则有：(　　)。

A、经济效益原则

B、权责一致原则

C、总监理工程师负责原则

D、公正、独立、自主原则

E、严格监理，热情服务原则

78.工程施工合同定义的“其他方”包括（）以外的人员或机构。

A.雇主

B.项目经理

C.裁决人

D.承包商的雇员

E.材料市场

79.标准施工招标文件的附表格式是招标过程中用到的标准化格式，包括（）。

A.开标记录表

B.问题澄清通知书格式

C.招标书格式

D.中标通知书格式

E.中标结果通知书格式