注册监理工程师模拟考试题

1.建设工程由于结构复杂、体积大、建筑材料类型多、工作量大，体现出建设工程合同( )特征

A.合同标的的特殊性

B.履行期限的长期性

C.计划和程序的严格性

D.合同主体的严格性

2.法人成立进行注册登记时，应当以( )为住所。

A.主要办事机构所在地

B.主要经营场所所在地

C.主要合同履行地

D.董事长的户口所在地

3.施工项目的工程担保中，保证期限因保证内容和风险不同而各异。下列保证方式中，保证期限相对较短的是( )。

A.施工投标保证

B.施工履约保证

C.施工预付款保证

D.质量保证金保证

4.招标人对施工投标保函的正确处理方式是( )。

A.未中标的投标人不退还

B.中标的投标人在中标的同时退还

C.在中标的投标人向业主提交履约担保后退还

D.投标人在投标有效期内撤销投标书后退还

5.关于财产保险合同的说法，不正确的是( )。

A.财产保险合同是以财产及其有关利益为标的的保险合同

B.财产保险合同的转让应当通知保险人，经保险人同意继续承保后，依法转让合同

C.在合同有效期内，保险标的的危险程度显著增加的，被保险人应当按照合同约定及时通知保险人，保险人可以按照合同约定增加保险费或解除合同

D.建筑工程一切险是财产保险合同，安装工程一切险是人身保险合同

6.某建筑工程，业主投保了建筑工程一切险。工程竣工移交后，在合同约定保险期限内发生地震，造成部分建筑物损坏，业主向保险公司提出索赔。则应由( )。

A.保险公司承担全部损失

B.保险公司承担除外责任以外的全部损失

C.业主自行承担全部损失

D.业主和保险公司协商分担损失

7.建设工程施工招标过程中的投标人须知的内容不包括( )。

A.招标程序

B.招标文件的获取方式

C.对投标人的要求

D.招标项目概况介绍和要求

8.下列关于评标报告的说法错误的是( )。

A.评标报告应当由评标委员会全体成员签字

B.对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应注明

C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字并拒绝书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果

D.提交的评标报告无需推荐中标候选人

9.某项目招标，经评标委员会评审认为所有投标都不符合招标文件的要求，这时应当( )。

A.与相对接近要求的投标人协商，改为议标确定中标人

B.改为直接发包

C.用原招标文件重新招标

D.修改招标文件后重新招标

10.招标的资格预审须知中规定，采用限制合格者数量为六家的方式。当排名第六的投标人放弃投标时，应当( )。

A.仅允许排名前五名的投标人参加投标

B.改变预审合格标准，只设合格分，不限制合格者数量

C.由排名第七的递补，维持六家投标人

D.重新进行资格预审

11.关于施工评标程序的说法不正确的是( )。

A.无论是采用经评审的最低投标价法还是综合评估法均采用初步评审和详细评审两个阶段进行

B.初步评审以招标文件前附表规定的评审内容，检查投标书是否对招标文件做出实质性响应

C.详细审查中，有一项以上不符合评审标准，作废标处理，不再进行详细评审

D.评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求

12.大型工程设备的采购招标阶段，关于详细评审交货期的表述，正确的是( )。

A.招标文件要求了设备分期和全部交货的时间，故不允许交货时间与招标文件要求的时间存在偏差

B.依据投标文件偏差表中提供的分期和全部交货的时间，评定是否可以接受。如果交货时间不能接受，视为响应投标

C.在可接受范围内的评定方法是，依据招标文件的货物需求一览表规定的时间为基础，每超过基础时间一周，其评标价将在投标价的基础上增加报价的某一百分比(一般为 0.5%)加到评标价基础上，形成评审价格

D.提前交货应当考虑降低评标价

13.建设工程勘察、设计合同的发包方式的说法不正确的是( )。

A.建设工程勘察、设计发包依法实行招标发包或直接发包

B.采用特定的专利或者专有技术的，经有关部门批准可以直接发包

C.建筑艺术造型有特殊要求的应公开招标

D.发包方可以将整个建设工程的勘察、设计发包给一个勘察、设计单位

14.根据《标准施工招标文件》，合同履行涉及的几个时间期限说法不正确的是( )。

A.合同工期是指承包人在投标函承诺完成合同工程的时间期限，以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予顺延工期的时间之和

B.施工期从监理人发出的开工通知中写明的开工日起算，至工程接收证书中写明的实际竣工日止

C.缺陷责任期从工程接收证书中写明的竣工日开始起算

D.保修期自验收合格日起算

15.工程师接到承包人提交的进度计划后，应在合同约定的时间内予以确认或提出修改意见。如果工程师没有在约定时间内予以确认或提出修改意见，则视为( )。

A.工程师已经确认，承包人不再承担计划的缺陷责任

B.工程师已经确认，承包人仍应承担计划的缺陷责任

C.工程师未确认，承包人应修改进度计划

D.工程师未确认，承包人应等待工程师的进一步指示

16.根据《标准施工招标文件》，关于索赔时限的规定的说法，错误的是( )。

A.承包人应在确认引起索赔的事件发生后 28 天内向监理人发出索赔通知书

B.承包人应在确认引起索赔的事件后 28 天内向监理人提交索赔通知书

C.对于具有连续影响的索赔事件，承包人应在该事件产生的影响结束后 42 天内，递交一份最终索赔报告

D.监理人在收到最终索赔报告的 28 天内未作答复即视为该索赔报告已经认可

17.根据《标准施工招标文件》中合同条款的规定，下列承包人可以索赔工期和费用的情形是( )。

A.承包人遇到不利物质条件

B.发包人要求承包人提前竣工

C.异常恶劣的气候条件

D.法律变化引起的价格调整

18.关于施工阶段因承包人违约解除合同的表述中，不正确的是( )。

A.合同解除后，发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工

B.发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施

C.发包人的扣留行为不免除承包人应承担的违约责任

D.发包人的扣留行为导致发包人根据合同约定享有的索赔权利丧失

19.国际设计工程总承包合同通常采用( )的承包方式，项目建设的预期目标容易实现。

A.固定工期、固定费用

B.固定工期、浮动费用

C.浮动工期、浮动费用

D.浮动工期、固定费用

20.设计施工总承包合同订立时，无条件补偿条款规定承包人复核时未发现发包人要求的错误，实施过程中因该错误导致承包人增加了费用和(或)工期延误，发包人应( )。

A.仅承担由此增加的费用

B.仅承担由此增加的工期延误

C.仅承担由此增加的费用和(或)工期延误

D.承担由此增加的费用和(或)工期延误，并向承包人支付合理利润

21.设计施工总承包合同中，由于发包人责任应给承包人延长工期和增加费用，并支付利润的情况不包括( )。

A.未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查

B.因发包人原因导致的暂停施工

C.发包人停工的基准资料错误

D.不可抗力

22.根据《标准设计施工总承包合同》，承包人编制进度付款支付分解表时，勘察设计费分解的原则是( )。

A.按提交勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解

B.按勘察设计总费用、勘察设计工作持续时间进行分解

C.按提交勘察设计阶段性成果的次数平均分解

D.按勘察设计总费、项目施工周期进行分解

23.FIDIC 发布的标准合同文本中，( )适用于由承包商按照雇主要求进行设计、生产设备制造和安装的电力、机械、房屋建筑等工程的合同。

A.《简明合同格式》(1999 年版)

B.《设计采购施工(EPC)／交钥匙工程合同条件》(1999 年版)

C.《土木工程施工分包合同条件》(1994 年版)

D.《生产设备和设计—施工合同条件》(1999 年版)

24.根据 FIDIC《施工合同条件》，保留金返还承包商的方式是( )。

A.工程师颁发工程接收证书后和履约证书后分两次返还

B.工程竣工试验合格后和工程师颁发工程接收证书后分两次返还

C.工程师颁发工程接收证书后一次性返还

D.工程师颁发履约证书后一次性返还

25.下列关于施工合同履行过程中竣工前的单机无负荷试车的说法中，不正确的是( )。

A. 安装工程具备试车条件时，由承包人组织试车

B. 承包人应在试车前 48 h 内向工程师发出要求试车的书面通知

C. 试车记录由发包人准备

D. 试车合格，工程师在试车记录上签字

26.建设工程设计合同示范文本分为(一)、(二)两个版本，建设工程设计合同(一)示范文本适用于(　)。

A、民用建设工程设计的合同

B、公用建设工程设计的合同

C、委托专业工程设计

D、代理专业工程设计

27.在工程设计招标管理中，工程设计行业资质等级不包括(　)。

A、甲级

B、乙级

C、丙级

D、特级

28.建设工程项目设备材料采购招标，对于技术复杂或技术规格、性能、技术要求难以统一的，一般采用(　)进行评标。

A、最低投标价法

B、综合评标法

C、综合评估法

D、评标价法

29.在建设工程设计招标中，(　)对工程项目建设的成败有着至关重要的影响。

A、设计的优劣

B、设计的成本

C、设计负责人的资质

D、设计公司的资质

30.在建设工程设计投标管理中，表述错误的是(　)。

A、工程设计投标的评比一般分为技术标和商务标两部分

B、设计招标评标方法通常采用综合评估法

C、如果招标人接受了投标人技术标方案的投标书，就不需要再进行商务标的评审

D、国有资金占控股或者主导地位的依法必须招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人

31.对于施工合同约定由发包人提供的图纸，如果承包人要求增加图纸套数，则下列关于图纸的复制人和复制费用承担的说法中，正确的是( )。

A.应由承包人自行复制，复制费用自行承担

B.应由承包人自行复制，复制费用由发包人承担

C.应由发包人复制，复制费用由发包人承担

D.应由发包人复制，复制费用由承包人承担

32.按照FIDIC《施工合同条件》规定，合同有效期的结束时间为( )。

A.签发工程接收证书日

B.颁发履约证书日

C.结清单生效曰

D.签发最终支付证书日

33.某工程项目的承包人具有设计资质。承包人将完成的设计文件按规定的审查程序获得批准后提交监理工程师审核，经监理工程师签认后承包人按图样施工。施工中发现由于设计计算错误，已经施工的部分工程需要拆除，设计文件必须修改。则该事件的损失应由( )。

A.审查单位与监理单位共同承担

B.承包人与审查单位连带承担

C.承包人全部承担

D.承包人承担设计损失，发包人承担施工损失

34.建设单位提供的支付保函担保金额可以按总价或分项合同的某一百分比计算，担保期限至缺陷通知期满后( )，并且为无条件担保，使合同双方的担保义务对等。

A.1个月

B.3个月

C.6个月

D.12个月

35.承包人可就执行工程师加快施工速度以缩短工期的指令引起的施工成本增加提出索赔。该索赔的类型属于( )。

A.工程延误索赔

B.工程变更索赔

C.工程加速索赔

D.合同工期索赔

36.根据《建设工程设计合同(示范文本)》，关于违约责任的说法，正确的是()。

A、发包人要求**合同，设计人未开始工作的，不退还定金

B、合同生效后，设计人要求终止合同的，应全额返还定金

C、发包人上级部门对设计文件不审批导致项目停建，设计人应减收设计费

D、因设计**工程质量事故的，设计人应免收工程全部设计费

37.监理实施与监理组织设计都应遵循(　　 )原则。

A、公正、独立、自主

B、权责一致

C、分工与协作统一

D、综合效益

38.在建设工程实施过程中，出现偏差仅采用被动控制纠偏措施(　　)。

A、不可将偏差控制在尽可能小的范围内

B、不会产生偏差累积效应

C、偏差可能越来越大

D、偏差一定越来越小

39.《中华人民共和国建筑法》规定，建筑工程主体结构的施工(　　)。

A、必须由总承包单位自行完成

B、可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位

C、经总监理工程师批准，可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位

D、经业主批准，可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位

40.《建设工程监理规范》规定，监理单位派驻施工现场项目监理机构的总监理工程师应由具有(　　)以上同类工程监理工作经验的人员担任。

A、1年

B、2年

C、3年

D、5年

41.《中华人民共和国建筑法》中所规定的责令停业整顿，由(　　)决定。

A、建设行政主管部门

B、建设监理行政主管部门

C、工商行政管理部门

D、颁发资质证书的机关

42.根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由（）承担。

A.发包人

B.承包人

C.工程师

D.承包人和发包人共同

43.设计施工总承包合同模式下，对于发包人要求中对某工程部分功能的要求错误，承包人在复核时未能发现，导致承包人费用增加和延误工期，则（）。

A.发包人承担费用并延长工期，支付合理利润

B.承包人承担费用和延误的工期

C.发包人承担费用并延长工期，无须支付利润

D.发包人和承包人共同承担费用，并延长工期

44.对于具体工程项目建设使用的施工合同，（），就构成了一个内容约定完备的合同文件。

A.标价合同加上选定的核心条款和主要选项条款

B.标价合同加上选定的主要选项条款和次要选项条款

C.核心条款加上选定的主要选项条款和次要选项条款

D.核心条款加上选定的主要选项条款和标价合同

45.保证期间债权人与债务人协议变更主合同或者债权人许可债务人转让债务的，应当取得保证人的（），否则保证人不再承担保证责任。保证合同另有约定的按照约定。

A.书面同意

B.口头同意

C.签字盖章

D.签字

46.施工过程中发生变更，而合同中没有适用或类似工程的价格，应（）。

A.由监理人提出适当的变更价格，经发包人批准后执行

B.由承包人提出适当的变更价格，经监理人确认后执行

C.由发包人提出适当的变更价格，经承包人同意后执行

D.按照成本加利润原则，由监理人商定

47.法律事实是指能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象和事实，法律事实包括（）。

A.社会事件与合法行为

B.自然与非自然

C.事件和行为

D.主体与客体

48.定金的数额由当事人约定，但不得超过（）。

A.主合同与从合同标的总额的20%

B.主合同标的额的20%

C.主合同与从合同标的总额的10%

D.主合同标的额的10%

49.《标准施工招标文件》的组成（）。

A.共包含封面格式和三卷八章的内容

B.共包含封面格式和四卷八章的内容

C.共包含封面格式和三卷九章的内容

D.共包含封面格式和四卷九章的内容

50.FIDIC标准合同文本中的（），适用于投资金额相对较小、工期短、不需进行专业分包，相对简单或重复性的工程项目施工。

A.《施工合同条件》(1999年版)

B.《生产设备和设计一施工合同条件》(1999年版)

C.《设计采购施工(EPC)／交钥匙工程合同条件》(1999年版)

D.《简明合同格式》(1999年版)

51.根据《民法通则》的规定，法定代理或指定代理终止的情形有( )。

A.代理期间届满或者代理事务完成

B.被代理人取得或者恢复行为能力

C.被代理人或者代理人死亡

D.代理人丧失民事行为能力

E.指定代理的人民法院或者指定单位取消指定

52.关于人身保险合同的表述中，正确的有( )。

A.人身保险合同是以人的寿命和身体为保险标的的保险合同

B.投保人应向保险人如实申报被保险人的年龄、身体状况

C.投保人于合同成立后，只能向保险人一次性支付全部保险费

D.人身保险的受益人只能由被保险人进行指定

E.保险人对人身保险的保险费，可以用诉讼方式要求投保人支付

54.某建设项目施工招标过程中，由于某种原因，在投标有效期内未能结束评标工作，招标人需延长投标有效期，则( )。

A.投标人可以修改投标文件的实质内容

B.投标人不得修改投标文件的实质内容

C.招标人可以要求投标人延长投标保函期限

D.投标人可以拒绝招标人延长投标保函期限的要求

E.投标人可以接受招标人延长投标保函期限的要求

55.关于评标，下列说法不正确的是( )。

A.评标委员会成员名单一般应于开标前确定，且该名单在中标结果确定前应当保密

B.评标委员会必须由招标人的代表及其有关的技术.经济等方面的专家组成，且其人数为 5 人以上的奇数

C.评标委员会成员应从事相关专业领域工作满 5 年并具有高级职称或者同等专业水平

D.评标委员会成员不得与任何投标人进行私人接触

E.技术经济等方面专家人数应不少于成员总数的四分之三

56.根据《招标投标法实施条例》的规定，有下列情形的视为投标人互相串通投标( )。

A.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制

B.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜

C.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人

D.不同投标文件包装一致

E.不同投标人的投标文件相互混装

57.工程设计招标与施工招标的主要区别有( )。

A.招标文件的内容不同

B.投标保函的保证范围不同

C.对投标书的编制要求不同

D.开标形式不同

E.评标原则不同

58.订立勘察合同时发包人应及时向勘察人提供的文件包括( )。

A.本工程的批准文件(原件)

B.用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件)

C.勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料

D.勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电信电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图

E.工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图

59.关于建设工程施工合同中工程保险和第三者责任保险的表述，正确的有( )。

A.《标准施工合同》和《简明施工合同》的通用条款中均规定由承包人负责投保“建筑工程一切险”、“安装工程一切险”和“第三者责任保险”，并承担办理保险的费用

B.承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件一致

C.如果一个建设工程项目的施工采用平行发包的方式分别交由多个承包人施工，由几家承包人分别投保的话，有可能产生重复投保或漏保，此时由发包人投保为宜

D.保险人做出保险责任变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知勘察人和监理人

E.无论是由承包人还是发包人办理工程险和第三者责任保险，均必须以发包人和承包人的共同名义投保

60.为了保证工程项目完满实现发包人预期的建设目标，通用条款中对工程分包做的规定正确的是( )。

A.发包人同意分包的工作，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本

B.分包工作需要征得监理人同意

C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人

D.承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人

E.分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应，其资质能力的材料应经监理人审查

61.设计施工阶段总承包合同履行过程中，承包人可以同时获得工期、费用与利润补偿的情形包括( )。

A.未能按时提供文件

B.发包人要求提前交货

C.发包人原因指示的暂停工作

D.发包人提供的材料、设备不符合要求

E.重新试验表明材料、设备、工程质量合格

62.在设计施工总承包合同模式下，关于缺陷责任期的说法正确的是( )

A.缺陷责任期内，承包人需要对已接收使用的工程负责日常维护工作

B.在使用过程中，发现接收工程存在新的缺陷，由承包人负责修复

C.缺陷责任期内，工程缺陷的修复和查验费用由承包人承担

D.缺陷责任期最长不超过 2 年

E.缺陷责任期内，承包人不能在合理时间内修复缺陷，发包人可以委托他人修复

63.关于材料采购合同交货期限的确定，表述正确的是( )。

A.材料采购合同当事人可以约定明确的交货期限，也可以约定交货的一段期间

B.约定明确的交货期限，出卖人应当按照约定的期限交付标的物

C.约定交付期间的，出卖人可以在该交付期间内的任何时间交付

D.当事人没有约定标的物的交付期限或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定

E.按照合同有关条款或者交易习惯仍不能确定的，债务人可以随时履行，债权人也可以随时要求履行

64.设备采购合同中，关于包装的表述，正确的有( )。

A.卖方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质

B.包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其他损坏的必要保护措施

C.买方应承担所有由于包装或防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失责任或费用

D.对于木质包装材料，应按照检验检疫局的规定进行熏蒸处理，无需熏蒸证明

E.包装应保护货物能够经受多次搬运、装卸及远洋和内陆的长途运输

65.英国 NEC 合同文本的主要选项条款包括( )。

A.管理合同

B.成本补偿合同

C.带有工程量清单的目标合同

D.误期损害赔偿

E.关键业绩指标

66.约定保证工程最大费用(GMP)后，由于实施过程中发生 CM 承包商确定 GMP 时不一致使得工程费用增加的情况发生后，可以与雇主协商调整 GMP。可能的情况包括( )。

A.发生设计变更或补充图纸

B.雇主签约交由 CM 承包商管理的施工承包商与 CM 承包商签约的合同价小于 GMP 中的相应金额

C.雇主签约交由 CM 承包商管理的施工承包商与 CM 承包商签约的合同价大于 GMP 中的相应金额

D.雇主签约交由 CM 承包商管理的雇主指定分包商与 CM 承包商签约的合同价大于 GMP 中的相应金额

E.雇主要求变更材料、设备的标准、系统、种类、数量和质量

67.工程设计投标的评比一般分为(　)，评标委员会必须严格按照招标文件确定的评标标准和评标办法进行评审。

A、技术标

B、经济标

C、管理标

D、合同标

E、商务标

68.设计招标中，下列因素属于评标标准的有(　)。

A、投标单位的社会信誉

B、投标方案的投入、产出经济效益比较

C、设计进度快慢

D、投标单位的企业规模大小

E、设计资历

69.公证与鉴证的区别包括( )。

A.合同公证和鉴证所依据的法规不同

B.公证或鉴证的合同在诉讼中的法律证据效力不同

C.公证或鉴证过的合同法律效力适用范围不同

D.合同公证具有强制性，鉴证贯彻自愿原则

E.公证仅限于合同，鉴证除合同外还可包括证明材料的真实性

70.工程项目监理评标时，需要保密的内容包括( 　)。

A.投标报价

B.评标过程

C.评标专家名单

D.评标标准

E.评标方法

71.依据监理合同示范文本规定，下列事项中，属于委托人义务的有( 　)。

A.办理施工有关的行政审批手续

B.将监理机构权限和主要成员分工书面通知第三方

C.负责工程施工各方的协调管理

D.与监理人协商一致，选定项目承包人

E.提供监理工作需要的资料

72.按照《建设工程质量管理条例》规定，最低保修期限为2 年的工程有( 　)。

A.地基基础工程

B.电气管线工程

C.设备安装工程

D.装修工程

E.屋面防水工程

73.依据FIDIC《施工合同条件》，下列风险中，属于业主应承担的风险有( 　)。

A.外敌入侵

B.工程所在地发生叛乱

C.超音速飞行物产生的压力波

D.工地发生放射性污染

E.不利气候条件对施工的影响

74.建设工程监理组织协调方法中的交谈协调法的作用有(　　)。

A、保持信息畅通

B、寻求协作和帮助

C、及时发布工程指令

D、协商效果好

E、科学的协调方法

75.设立监理的资质审查要注重以下条件，即(　　)。

A、从事过监理业务的人员比例达到规定要求

B、单位负责人资格条件符合要求

C、申请的监理业务范围与人员专业配套的一致性

D、构成经济实体

E、非专业技术人员比例符合规定

76.在风险管理理论中，将风险因素分为(　　)。

A、自然风险因素

B、主观风险因素

C、道德风险因素

D、心理风险因素

E、生理风险因素

77.组织设计原则包括(　　)。

A、主观能动原则

B、专业分工与协作统一原则

C、权责一致原则

D、才职相称原则

E、弹性原则

78.工程咨询公司为承包商提供工程设计服务的具体方式是(　　)。

A、承担基本设计

B、承担详细设计

C、承担全部或绝大部分设计

D、承担投标估价

E、承担概念设计

79.施工单位使用的监理报表有(　　)。

A、费用索赔审批表

B、工程暂停令

C、工程开工报审表

D、施工组织设计报审表

E、工程款支付申请表

80.指定代理或法定代理可因（）而终止。

A.监护关系消灭

B.被代理人或代理人死亡

C.被代理人取得或者恢复民事行为能力

D.作为被代理人或者代理人的法人终止

E.指定代理的人民法院或指定单位撤销指定