1.无权代理主要包括没有代理权.超越代理权或者代理权终止后的行为。对于无权代理，如果未 经被代理人追认，则应由( )承担责任。

A.被代理人

B.代理人

C.第三人

D.行为人




2.招标人对施工投标保函的正确处理方式是( )。

A.未中标的投标人不退还

B.中标的投标人在中标的同时退还

C.在中标的投标人向业主提交履约担保后退还

D.投标人在投标有效期内撤销投标书后退还




3.某建筑工程，业主投保了建筑工程一切险。工程竣工移交后，在合同约定保险期限内发生地震， 造成部分建筑物损坏，业主向保险公司提出索赔。则应由( )。

A.保险公司承担全部损失

B.保险公司承担除外责任以外的全部损失

C.业主自行承担全部损失

D.业主和保险公司协商分担损失




4.下列关于评标的说法，错误的是( )。

A.评标程序按照初步评审和详细评审两个步骤进行

B.评标委员会首先通过初步评审，检查各投标书是否响应了招标文件的要求

C.招标文件没有规定的评标标准和方法不得作为评标的依据

D.对投标文件没有作出响应或存在重大偏差的投标书在详细评审阶段淘汰




5.关于工程设计招标发包范围的表述中，不正确的是( )。

A.与工程设计的两个阶段相对应，工程设计招标一般分为初步设计招标和施工图设计招标

B.对计划复杂而又缺乏经验的项目，在必要时还要增加技术设计阶段

C.招标人可以依据工程建设项目的不同特点，实行勘察设计一次性总体招标

D.为了保证设计指导思想连续贯穿于设计的各个阶段，一般多采用单独进行初步设计招标




6.设计招标文件是指导投标人正确编制投标文件的依据，招标人应当根据招标项目的特点和需 要编制招标文件。下列不属于设计招标文件的是( )

A.投标文件格式及主要合同条款

B.投标报价要求

C.评标标准和方法

D.技术经济指标要求




7.投标设备应具有招标文件技术规范中要求的生产效率，如果所提供设备的性能、生产能力等 某些技术指标没有达到要求的基准参数，则每种参数比基准参数降低( )时，应以投标设备实际 生产效率成本为基础计算，在投标价上增加若干金额。

A.1％

B.2％

C.3％

D.4％




8.以设备寿命周期成本为基础的评标价法是在综合评标价的基础上，进一步加上一定运行年限 内的费用作为评审价格。这些贴现值计算的费用不包括( )。

A.估算寿命期内所需的燃料消耗费

B.估算寿命期内所需备件及维修费用

C.估算寿命残值

D.人工工资费用




9.根据《建设工程设计合同(一)》 [GF-2000-0209]，下列关于建设工程设计深度要求的说法中，正确的是( )。

A.设计标准不得高于国家规范的强制性要求

B.技术设计文件应满足编制初步设计文件的需要

C.施工图设计文件应满足设备材料采购的需要

D.方案设计文件应满足编制工程预算的要求




10.依据设计合同示范文本，下列有关设计变更中提法不正确的是( )。

A.设计人负责对不超出原定范围的内容做出必要的调整补充

B.如果发包人确需修改设计时，应首先请设计单位修改，然后经有关部门审批后使用

C.发包人原因的重大设计变更造成设计人需返工时，双方需另行协商签订补充协议

D.发包人需要委托其他设计单位完成设计变更工作，需经原设计人书面同意




11.下列不属于施工合同中监理人职责的是( )。

A.独立处理或决定有关事项，如签订分包合同、变更估价、索赔等

B.在发包人授权范围内，负责发出指示、检查施工质量、控制进度等现场管理工作

C.承包人收到监理人发出的任何指示，视为已得到发包人的批准，应遵照执行

D.在发包人授权范围内独立处理合同履行过程中的有关事项，行使通用条款规定的，以及具体施 工合同专用条款中说明的权力




12.下列施工合同文件中，解释顺序优先的是( )。

A.中标通知书

B.投标书

C.施工合同专用条款

D.规范




13.关于物价浮动合同价格调整的表述中，不正确的是( )。

A.通用条款规定的基准日期指投标截止日前第 28 天

B.规定基准日期的作用是划分该日后由于政策法规的变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任

C.承包人投标阶段在基准日后不再进行此方面的调研，进入编制投标文件阶段

D.合同履行期间市场价格浮动对施工成本造成的影响是否允许调整合同价格，要视施工质量的高 低来决定




14.在施工合同履行中，发包人按合同约定购买了玻璃，现场交货前未通知承包人派代表共同进 行现场交货清点，单方检验接收后直接交承包人的仓库保管员保管，施工使用时发现部分玻璃损 坏，则应由( )。

A.保管员负责赔偿损失

B.发包人承担损失责任

C.承包人负责赔偿损失

D.发包人与承包人共同承担损失责任




15.根据《标准施工招标文件》规定，关于对承包人施工设备的控制说法不正确的是( )。

A.承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划或质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更 换施工设备，增加的费用和工期延误由承包人承担

B.承包人的施工设备和临时设施应专用于合同工程，未经监理人同意，不得将施工设备和临时设 施中的任何部分运出施工场地或挪作他用

C.对目前闲置的施工设备或后期不再使用的施工设备，经监理人根据合同进度计划审核同意后， 承包人方可将其撒离施工现场

D.以上说法都不正确




16.关于施工阶段发包人违约处理的表述中，不正确的是( )。

A.除了发包人不履行合同义务或无力履行合同义务的情况外，承包人向发包人发出通知，要求发 包人采取有效措施纠正违约行为

B.发包人收到承包人通知后的 28d 内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人

C.发包人收到承包人通知后的 28d 内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误

D.发包人无需支付承包人暂停施工期间的合理利润




17.设计施工总承包合同承包人需要变动保险合同条款时，应( )。

A.将变动结果及时通知发包人

B.事先征得发包人与监理人的同意

C.事先征得发包人同意，并通知监理人

D.事先征得监理人同意，并通知发包人




18.设计施工总承包合同模式下，承包人只可以索赔费用的是( )

A.发包人原因造成的质量不合格

B.异常恶劣的气候条件

C.发包人要求提前交货

D.隐蔽工程的重新检验证明质量合格




19.FIDIC 标准合同文本中的( )，适用于承包商以交钥匙方式进行设计、采购和施工，完成一 个配备完善的工程，雇主“转动钥匙”时即可运行的总承包项目建设合同。

A.《施工合同条件》(1999 年版)

B.《生产设备和设计-施工合同条件》(1999 年版)

C.《设计采购施工(EPC)／交钥匙工程合同条件》(1999 年版)

D.《简明合同格式》(1999 年版)




20.根据 FIDIC《施工合同条件》，颁发工程接收证书后扣留在业主方的保留金应( )。

A.全额扣留在业主方，颁发履约证书后再全部返还

B.返还总额的 40％

C.返还总额的 50％

D.全部返还




21.设计施工总承包合同规定，发包人要求文件应说明(　　)个方面的内容。

A.8

B.9

C.10

D.11




22.工程施工过程中，对于变更工作的单价在已标价工程量清单中无适用或类似子目时，应由(　)按照成本加利润的原则商定或确定。

A、承包人

B、监理人

C、设计人

D、造价机构




23.《卓越绩效评价准则》与ISO 9000质量管理体系的相同点是(　)。

A、对组织的要求相同

B、评价方式相同

C、关注点相同

D、使用方法相同




24.下列关于《卓越绩效评价准则》与ISO 9000的表述，正确的是(　)。

A、卓越绩效模式主要关注过程

B、ISO 9000是多元化目标

C、卓越绩效是有限的目标

D、ISO 9000主要关注过程




25.对于鸟巢国家体育场这类复杂项目的工程设计，可采用三阶段设计，一般不单独进行(　)招标。

A、概念设计

B、初步设计

C、技术设计

D、施工图设计




26.鉴于工程项目设计招标的特点，工程建设项目设计招标评标方法通常采用(　)。

A、综合评估法

B、最低评标价法

C、最低投标价法

D、最优设计方案法




27.招标人编写招标投标书面情况报告，确定中标人(　)日内向建设行政主管部门备案。

A、10

B、15

C、21

D、28




28.作为标准施工招标文件的主要内容，(　)是对所有招标项目的通用性规定。

A、投标人须知

B、文字说明

C、前附表

D、附表




29.施工工程竣工验收通过后，确定承包人的实际竣工日应为( )。

A.承包人送交竣工验收报告日

B.发包人组织竣工验收日

C.开始进行竣工检验日

D.验收组通过竣工验收日




30.按照FIDIC《施工合同条件》规定，在( )后，业主应将保留金全部返还给承包商。

A.颁发工程接收证书

B.颁发履约证书

C.签发最终支付证书

D.承包商提交结清单




31.FIDIC《施工合同条件》规定的“暂列金额”款项使用的特点是( )。

A.工程师有权根据施工实际情况控制使用

B.承包商有权根据施工实际需要自主使用

C.承包商应于工程竣工前使用完毕

D.可用于支付承包商的索赔




32.按照FIDIC《施工合同条件》规定，合同有效期的结束时间为( )。

A.签发工程接收证书日

B.颁发履约证书日

C.结清单生效曰

D.签发最终支付证书日




33.甲公司经过资产重组分立为乙、丙两家公司，乙公司与丙公司协商后将某合同的履行归于乙公司。对此，以下说法正确的是( )。

A.乙、丙公司之间的协议有效，无需通知合同对方当事人

B.乙、丙公司之间的协议有效，只需通知合同对方当事人即可

C.乙、丙公司之间的协议经甲公司同意后通知合同对方当事人即可

D.乙、丙公司之间的归属协议，若合同对方当事人不同意，则丙公司对该合同承担连带责任




34.承包人在临街交通要道附近施工，施工开始前应向工程师提出安全措施，工程师认可后实施，其防护措施费由( )。

A.发包人承担

B.承包人承担

C.发包人和承包人共同分担

D.承包人垫付，施工结束无安全事故后由发包人支付




35.FIDIC施工合同条件中，对有经验的承包商在( )前不能合理预见到的风险，归业主承担。

A.合同签字日

B.下达开工令

C.基准日

D.风险事件发生日




36.某施工合同履行过程中，承包人因自身原因造成实际工程进度滞后计划进度，按照工程师要求对进度计划进行了修改，并得到工程师的确认。但执行修改后的进度计划，仍不能按期完工。下列关于该拖期的处理方法中，正确的是( )。

A.追究承包人拖期违约责任时，减少合同约定的日拖期赔偿金额

B.工程师对确认进度计划负责，承担部分拖期完工违约金

C.承包人按合同约定的拖期违约金的计算办法承担违约责任

D.按照修改后的进度计划确认新的合同工期，不视为拖期完工




37.施工评标中，审查投标人名称与资质证书的名称是否一致，属于()评审的内容。

A、资格

B、程序

C、响应性

D、形式




38.不属于总监理工程师职责的是(　　)。

A、组织编写监理工作专题报告

B、参与编写监理月报

C、签发监理工作阶段报告

D、组织编写并签发项目监理工作总结




39.我国的《建设工程监理规范》适用于(　　)。

A、施工阶段质量监理

B、施工阶段全方位监理

C、工程建设全过程质量监理

D、工程建设全过程的全方位监理




40.在建设工程实施过程中，监理工程师应当跟踪了解工程进展情况，掌握第一手资料，为分析偏差原因，确定纠偏措施提供可靠依据是建设工程目标中(　)环节的重要工作。

A、纠正

B、对比

C、反馈

D、转换




41.可能在职能部门与指挥部门之间产生矛盾的监理组织形式是(　　)监理组织。

A、职能制

B、直线职能制

C、直线制

D、矩阵制




42.建设工程发生质量事故，有关单位应当在(　　)小时内向当地建设行政主管部门或其他有关部门报告。

A、12

B、24

C、48

D、72




43.《建筑法》规定，建筑工程主体结构的施工( )。

A、经总监理工程师批准，可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位

B、经建设单位批准，可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位

C、可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位

D、必须由总承包单位自行完成




44.颁发履约证书后将（ ）保留金返还承包商

A.30%

B.50%

C.80%

D.全部




45.建设工程合同要求每一个建筑产品都需要单独设计和施工，决定了（ ）。

A.合同主体的严格性

B.合同标的的特殊性

C.合同履行期限的长期性

D.计划和程序的严格性




46.我国标准施工合同中规定质量保证金在缺陷责任期满后返还给承包人。FIDIC《施工合同条件》规定保留金在工程师颁发工程接收证书和颁发履约证书后分两次返还。颁发工程接收证书后，将保留金的（ ）返还承包商。

A.100%

B.50%

C.30%

D.由工程师决定的




47.施工过程中发生变更，而合同中没有适用或类似工程的价格，应（ ）。

A.由监理人提出适当的变更价格，经发包人批准后执行

B.由承包人提出适当的变更价格，经监理人确认后执行

C.由发包人提出适当的变更价格，经承包人同意后执行

D.按照成本加利润原则，由监理人商定




48.（ ）是一种约定的担保物权，以转移占有为特征。

A.抵押

B.抵押权

C.质押

D.质权




49.在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复情况时，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经监理人、承包人复核同意的修正，应在（ ）支付或扣除。

A.竣工结算

B.下一次进度款中

C.本次进度付款中

D.以上都不正确




50.建设工程合同是（ ）实施工程建设活动，（ ）支付价款或酬金的协议。

A.承包人，发包人

B.承包人，监理人

C.发包人，监理人

D.发包人，分包人




51.在代理关系中，委托代理关系终止的条件包括( )。

A.作为被代理人的法人终止

B.被代理人取得民事行为能力

C.被代理人取消委托

D.代理事项完成

E.代理期限届满






52.在《担保法》规定的担保方式中，( )能作为保证人。

A.公民

B.国家机关

C.企业法人的分支机构

D.企业法人的职能部门

E.经国务院批准为使用外国政府贷款进行转贷的国家机关






53.甲施工企业与乙钢材生产企业签订一份价值为 600 万元人民币的钢材购销合同，合同约定：甲 施工企业分期付款，最后一笔尾款于 2009 年 8 月 31 日之前付清，丙企业在贷款合同的保证人一 栏中加盖了企业的印章。甲施工企业逾期没有还清欠款，乙钢材生产企业于 2009 年 9 月 20 日向 法院提起诉讼。下列关于保证责任和保证期间的表述中，不正确的是( )。

A.丙企业承担一般保证责任，保证期间为自 2009 年 8 月 31 日起 6 个月

B.丙企业承担一般保证责任，保证期间为自 2009 年 9 月 20 日起 6 个月

C.丙企业承担连带保证责任，保证期间为自 2009 年 8 月 31 目起 6 个月

D.丙企业承担连带保证责任，保证期间为自 2009 年 9 月 20 日起 6 个月

E.丙企业承担违约责任，保证期间为自 2009 年 9 月 20 日起 6 个月






54.关于质押的说法正确的是( )。

A.债务人或者第三人为出质人

B.债权人为质权人

C.移交的动产或权利为质物

D.是一种法定的担保物权

E.质权自出质人交付质押财产时设立






55.在工程项目建设过程中，不可以采用的保证方式有( )。

A.投标人提供投标保函

B.中标人提供担保公司出具的履约担保书

C.发包人提供的在建工程股权质押担保

D.发包人提供的在建工程留置权担保

E.承包人提交的预付款保函






56.某建设项目施工招标过程中，由于某种原因，在投标有效期内未能结束评标工作，招标人需延 长投标有效期，则( )。

A.投标人可以修改投标文件的实质内容

B.投标人不得修改投标文件的实质内容

C.招标人可以要求投标人延长投标保函期限

D.投标人可以拒绝招标人延长投标保函期限的要求

E.投标人可以接受招标人延长投标保函期限的要求






57.根据《标准施工招标资格预审文件》的规定，可以作为拒绝资格预审申请人的情况包括( )。

A.为招标人不具有独立法人资格的附属机构或单位

B.为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外

C.本标段的监理人

D.本标段的代建人

E.发生诉讼行为的投标人






58.关于建设工程施工合同中工程保险和第三者责任保险的表述，正确的有( )。

A.《标准施工合同》和《简明施工合同》的通用条款中均规定由承包人负责投保“建筑工程一切 险”、“安装工程一切险”和“第三者责任保险”，并承担办理保险的费用

B.承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险 单必须与专用合同条款约定的条件一致

C.如果一个建设工程项目的施工采用平行发包的方式分别交由多个承包人施工，由几家承包人分 别投保的话，有可能产生重复投保或漏保，此时由发包人投保为宜

D.保险人做出保险责任变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知勘察人和监理人

E.无论是由承包人还是发包人办理工程险和第三者责任保险，均必须以发包人和承包人的共同名 义投保






59.施工阶段发包人应在解除合同后 28d 内向承包人支付的金额有( )。

A.合同解除日以前所完成工作的价款

B.由于解除合同应赔偿的承包人损失

C.承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额，发包人付款后，该材 料、工程设备和其他物品仍归承包人所有

D.承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额

E.承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的赔偿金额






60.关于建设工程施工合同竣工验收的表述中，正确的有( )。

A.竣工验收基本合格但提出了需要整修和完善要求时，监理人应指示承包人限期修好，并立即发 放工程接收证书

B.经监理人复查整修和完善工作达到了要求，再签发工程接收证书，竣工日仍为承包人提交竣工 验收申请报告的日期

C.竣工验收不合格，监理人应按照验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程认真返工重作或 进行补救处理，并承担由此产生的费用

D.承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告

E.重新验收如果合格，则工程接收证书中注明的实际竣工日，应为承包人第一次提交竣工验收报 告的日期






61.设计施工阶段总承包合同履行过程中，承包人可以同时获得工期、费用与利润补偿的情形包 括( )。

A.未能按时提供文件

B.发包人要求提前交货

C.发包人原因指示的暂停工作

D.发包人提供的材料、设备不符合要求

E.重新试验表明材料、设备、工程质量合格






62.建设工程材料设备采购合同属于买卖合同，具有买卖合同的一般特点，该特点体现在( )。

A.买卖合同是实践合同

B.买卖合同是双务、有偿合同

C.买卖合同的买受人取得财产所有权，必须支付相应的价款

D.出卖人转移财产所有权，必须以买受人支付价款为对价

E.出卖人与买受人订立买卖合同，是以转移财产所有权为目的






63.关于建设工程材料设备采购合同当事人的表述中，正确的有( )。

A.永久工程的大型设备一般情况下由发包人采购

B.施工中使用的建筑材料采购责任，按照施工合同专用条款的约定执行

C.采购合同的出卖人即供货人，只能是生产厂家

D.采购合同的出卖人即供货人，只能是从事物资流转业务的供应商

E.建设工程材料设备采购合同的买受人即采购人，可以是发包人，也可能是承包人






64.关于材料采购合同交货期限的确定，表述正确的是( )。

A.材料采购合同当事人可以约定明确的交货期限，也可以约定交货的一段期间

B.约定明确的交货期限，出卖人应当按照约定的期限交付标的物

C.约定交付期间的，出卖人可以在该交付期间内的任何时间交付

D.当事人没有约定标的物的交付期限或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的， 按照合同有关条款或者交易习惯确定

E.按照合同有关条款或者交易习惯仍不能确定的，债务人可以随时履行，债权人也可以随时要求履行






65.在进行大型工程设备的采购招标过程中，投标人(　)的情形属于没有进行实质性响应，其投标将会被否决。

A、投标函有效期不足

B、单价计算结果和总价不一致

C、没有提供资格证明文件

D、有法定代表人的签字和盖章

E、技术规格中响应虚假投标的






66.国有资金控股必须依法招标的项目，招标人可以选择排名第二的中标候选人为中标人的情形有(　)。

A、排名第一的中标候选人放弃中标

B、排名第一的中标候选人因不可抗力提出不能履行合同

C、招标人认为排名第一的中标候选人价格偏高

D、第一中标候选人未按招标文件要求提交履约保证金

E、第一中标候选人未接受招标人提出缩短工期要求






67.机电设备招标可以采用公开招标或要求招标的方式。招标程序与施工招标的不同之处有(　)。

A、资格预审

B、投标文件的编制

C、签署合同协议

D、评审要素

E、量化比较的方法






68.根据《标准施工合同》，有关索赔的表述中，正确的有(　)。

A、索赔要求的提出不需经对方同意

B、发包人应在做出索赔处理结果答复后28天内完成赔付

C、应在索赔事件发生后的28天内递交索赔意向通知书

D、监理人的索赔处理决定超过权限时应报发包人批准

E、承包人必须执行监理人的索赔处理决定






69.农用土地征用费由(　)及耕地占用税等组成，并按被征用土地的原用途给予补偿。

A、土地补偿费

B、安置补助费

C、土地投资补偿费

D、土地管理费

E、土地占用费






70.为了保证建设工程的实施能够有够的时间、空间、人力、财力和物力来保证计划的可行性，首先应在充分考虑(　　)等因素的前提下制定计划。

A、投资数额

B、工程规模

C、技术复杂程度

D、质量水平

E、主要工作的逻辑关系






71.建设工程立项阶段建设监理工作的主要内容有(　　)。

A、协助业主准备工程报建手续

B、可行性论证咨询/监理

C、技术经济论证

D、编制项目风险评价报告

E、编制建设工程投资匡算






72.在采用EPC模式时，应具备以下条件：(　　)。

A、有完整、足够详细的设计图纸

B、给投标人充分的资料和时间

C、业主直接按照合同规定向承包商支付工程款

D、业主代表不能过分干预承包商的工作

E、业主代表对承包商的施工质量进行严格的监督和检查






73.依据《建设工程质量管理条例》规定，在实行监理的工程中，项目监理机构要对(　　)进行约束和协调，以使建设主体各尽其责。

A、政府建设主管部门

B、建设单位

C、勘察单位

D、施工单位

E、设计单位






74.下列合同属于按照承发包的内容进行分类的是（ ）。

A.建设工程勘察合同

B.建设工程设计施工总承包合同

C.工程施工承包合同

D.建设工程施工合同

E.施工分包合同






75.工程施工合同定义的“其他方”包括（ ）以外的人员或机构。

A.雇主

B.项目经理

C.裁决人

D.承包商的雇员

E.材料市场






76.合同法律关系的客体，包括（ ）。

A.提供一定劳务

B.限制流通物

C.禁止流通物

D.智力成果

E.完成一定的工作






77.建设工程勘察合同(二)范本委托工作内容仅涉及岩土工程，它包括（ ）。

A.取得岩土工程的勘察资料

B.水文地质勘察

C.工程测量

D.治理和监测工作

E.工程物探






78.下列各项中，属于保证合同的内容的有（ ）。

A.被保证的主债权种类、数额

B.债务人履行债务的期限

C.保证的方式

D.保证担保的范围

E.债权人认为需要约定的其他事项






79.建筑工程一切险的被保险人具体包括（ ）。

A.业主或工程所有人

B.承包人或者分包人

C.技术顾问

D.招标代理人

E.业主聘用的建筑师、工程师及其他专业顾问






80.按照标准施工合同通用条款对监理人的相关规定，有关监理人指示通用条款明确规定（ ）。

A.监理人应按照合同条款的约定，公平合理地处理合同履行过程中涉及的有关事项

B.除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或被授权的监理人员处取得指示

C.监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人施工成本增加和(或)工期延误，由发包人承担赔偿责任

D.承包人收到监理人发出的任何指示，视为已得到发包人的批准，应遵照执行

E.监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人权利、义务和责任