1.下列选项中，关于合同形式的说法，正确的是( )。

A.合同法对合同形式的要求是以要式为原则

B.建设工程合同需采用书面形式

C.建设工程施工合同不能通过传真方式订立

D.电子邮件不是合同的书面形式




2.合同担保方式中，既可以用当事人自己的财产又可以用第三人的财产作担保的方式是( )。

A.保证

B.定金

C.留置

D.质押




3.某建筑工程，业主投保了建筑工程一切险。工程竣工移交后，在合同约定保险期限内发生地震， 造成部分建筑物损坏，业主向保险公司提出索赔。则应由( )。

A.保险公司承担全部损失

B.保险公司承担除外责任以外的全部损失

C.业主自行承担全部损失

D.业主和保险公司协商分担损失




4.用于明确资格审查和评标的方法、因素、标准和程序的是( )。

A.评标办法前附表

B.投标人须知前附表

C.专用合同条款

D.通用合同条款




5.关于招标文件的澄清的表述，符合《招标投标法实施条例》规定的是( )。

A.投标人研究招标文件和现场踏勘后，在投标人须知前附表规定的时间内以书面或口头形式提交 招标人，要求予以澄清

B.招标人在规定的时间和地点召开的投标预备会上，一方面进行招标工程的交底，另一方面要对 投标人提出的问题予以澄清，并将会议记录发给有疑虑的投标人

C.投标预备会是招标的必经程序，由招标人在投标人须知中说明

D.如果澄清文件发出的时间距投标截止日期不足 15d，须相应延长投标截止日期




6.关于中标人确定范围的表述不正确的是( )。

A.招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人

B.招标人可以在评标委员会推荐的中标候选人之外确定中标人

C.依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人

D.排名第一的中标候选人放弃中标.因不可抗力提出不能履行合同，招标人可以确定排名第二的中 标候选人为中标人




7.采用有限数量制资格审查办法，初步评审和详细评审合格申请人数量不少于( )家且没有超 过预先规定的通过数量时，均通过资格预审，不进行评分。

A.3

B.4

C.5

D.7




8.评标的初步评审过程中，下列各项属于响应性评审标准的是( )。

A.资质等级符合规定

B.已标价工程量清单

C.联合体投标人已提交联合体协议书

D.环境保护管理体系与措施符合有关标准




9.建设工程勘察合同委托的工作内容不包括( )。

A.工程测量

B.水文地质勘察

C.工程地质勘察

D.工程物探




10.设计合同履行过程中，属于设计人责任的是( )。

A.组织对设计文件的审查.鉴定和验收

B.办理设计文件的报批手续

C.选定设计文件依据的设计规范

D.为现场的设计人提供必要的工作条件




11.下列有关设计错误后果责任的说法中，不正确的是( )。

A.由于设计人错误造成损失应免收全部设计费

B.损失严重的应向发包人支付赔偿金

C.累计赔偿总额不得超过设计费用总额

D.赔偿责任按工程实际损失的百分比计算




12.下列不属于施工合同中监理人职责的是( )。

A.独立处理或决定有关事项，如签订分包合同、变更估价、索赔等

B.在发包人授权范围内，负责发出指示、检查施工质量、控制进度等现场管理工作

C.承包人收到监理人发出的任何指示，视为已得到发包人的批准，应遵照执行

D.在发包人授权范围内独立处理合同履行过程中的有关事项，行使通用条款规定的，以及具体施 工合同专用条款中说明的权力




13.施工阶段发包人责任的暂停施工情形不包括( )。

A.发包人未履行合同规定的义务

B.不可抗力

C.承包人违约

D.行政管理部门的指令




14.关于发包人要求提前竣工的说法不正确的是( )。

A.如果发包人根据实际情况向承包人提出提前竣工要求，由于涉及合同约定的变更，应与承包人 通过协商达成提前竣工协议作为合同文件的组成部分

B.协议的内容应包括:承包人修订进度计划及为保证工程质量和安全采取的赶工措施:发包人应提供的条件:所需追加的合同价款:提前竣工给发包人带来效益应给承包人的奖励

C.专用条款使用说明中建议，奖励金额可为发包人实际效益的 20%。

D.以上说法都不正确




15.根据《标准施工招标文件》规定，关于对承包人施工设备的控制说法不正确的是( )。

A.承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划或质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更 换施工设备，增加的费用和工期延误由承包人承担

B.承包人的施工设备和临时设施应专用于合同工程，未经监理人同意，不得将施工设备和临时设 施中的任何部分运出施工场地或挪作他用

C.对目前闲置的施工设备或后期不再使用的施工设备，经监理人根据合同进度计划审核同意后， 承包人方可将其撒离施工现场

D.以上说法都不正确




16.根据《标准施工招标文件》中合同条款的规定，下列承包人可以索赔工期和费用的情形是( )。

A.承包人遇到不利物质条件

B.发包人要求承包人提前竣工

C.异常恶劣的气候条件

D.法律变化引起的价格调整




17.关于签发最终结清证书的表述中，不正确的是( )。

A.监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人 核查同意

B.发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见，监理人提出应支付给承包人的价款视为未经发包人同意

C.监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的 14d 内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人

D.发包人应在收到后 14d 内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书




18.设计施工总承包合同订立时，无条件补偿条款规定承包人复核时未发现发包人要求的错误， 实施过程中因该错误导致承包人增加了费用和(或)工期延误，发包人应( )。

A.仅承担由此增加的费用

B.仅承担由此增加的工期延误

C.仅承担由此增加的费用和(或)工期延误

D.承担由此增加的费用和(或)工期延误，并向承包人支付合理利润




19.某材料采购合同中约定了提交数量与订购数量之间的合理镑差，合同履行过程中，供货方交 付的材料多于订购数量，且超过了合理镑差界限，但采购方同意接受多付材料时，下列关于货款 的说法中，正确的是( )。

A.按订购数量加多付数量计算货款

B.按订购数量支付货款，多交付部分不在追加货款

C.按交货数量减去合理镑差时的数量计算货款

D.按交货数量加上合理镑差时的数量计算货款




20.材料采购合同履行中，检验水泥碱量的质量检验方法是( )。

A.化学分析

B.理论换算法

C.物理试验法

D.经验判别法




21.关于采购方不按合同约定接收货物的表述中，不正确的是( )。

A.合同签订以后或履行过程中，采购方要求中途退货，应向供货方支付按退货部分货款总额计算 的违约金

B.对于实行供货方送货或代运的物资，采购方违反合同规定拒绝接货，采购方与供货方共同承担 由此造成的货物损失和运输部门的罚款

C.约定为自提的产品，采购方不能按期提货，除需支付按逾期提货部分货款总值计算延期付款的 违约金之外，还应承担逾期提货时间内供货方实际发生的代为保管、保养费用

D.逾期提货，可能是未按合同约定的日期提货；也可能是已同意供货方逾期交付货物，而接到提 货通知后未在合同规定的时限内去提货两种情况




22.美国 AIA 合同文本中，B 系列代表( )。

A.雇主与建筑师之间合同的文本

B.建筑师行业的有关文件

C.建筑师与专业咨询机构之间合同的文本

D.雇主与施工承包商、CM 承包商、供应商之间的合同




23.下列关于施工合同履行过程中竣工前的单机无负荷试车的说法中，不正确的是( )。

A. 安装工程具备试车条件时，由承包人组织试车

B. 承包人应在试车前 48 h 内向工程师发出要求试车的书面通知

C. 试车记录由发包人准备

D. 试车合格，工程师在试车记录上签字




24.FIDIC《施工合同条件》通用条款中未明确规定业主必须向承包商提供( )，具体工程的合同内是否包括此条款，取决于业主主动选用或融资机构的强制性规定。

A. 投标保函

B. 履约保函

C. 支付保函

D. 预付款保函




25.合同法律关系是一种重要的(　　)。

A.法律关系

B.权利关系

C.义务关系

D.自然关系




26.工程施工过程中，对于变更工作的单价在已标价工程量清单中无适用或类似子目时，应由(　)按照成本加利润的原则商定或确定。

A、承包人

B、监理人

C、设计人

D、造价机构




27.根据《国务院关于投资体制改革的决定》，对于企业投资《政府核准的投资项目目录》以外的项目，投资决策实行的制度是(　)。

A、审批制

B、核准制

C、备案制

D、公示制




28.根据《标准施工合同》，承包人向监理人递交索赔意向书的时效是(　)。

A、7

B、14

C、28

D、30




29.在大型工程设备采购招标过程中，下列情况中属于实质性响应投标文件的是(　)。

A、提交投标保证金额不足

B、超出经营范围投标

C、资格证明文件不全

D、投标文件无项目经理签字




30.在大型工程设备的采购招标招标文件中，规定投标文件应包括的主要内容，以及说明本次招标的评审要素的文件是(　)。

A、投标邀请

B、投标资料表

C、合同条款资料表

D、货物需求




31.无法精确拟定技术规格的项目，招标人可以分两阶段进行招标，下列关于两阶段招标的说法，正确的是(　)。

A、第一阶段投标的实施方案允许附带报价

B、两阶段招标必须采用公开招标

C、第一阶段投标人按照招标文件的要求首先投“技术标”

D、第二阶段属于工程项目实施方案选择阶段




32.某施工合同履行中，工程师进行了合同约定外的检查试验，影响了施工进度。如检查结果表明该部分的施工质量不合格，则( )。

A.检查试验的费用由承包人承担，工期不予顺延

B.检查试验的费用由承包人承担，工期给予顺延

C.检查试验的费用由发包人承担，工期给予顺延

D.检查试验的费用由发包人承担，工期不予顺延




33.施工合同履行中，由于设计变更需要确定变更价款，而报价单中没有适用于变更工作的单价，则计算变更合同的价款应( )计算。

A.按工程师提出的单价

B.按承包人提出的单价

C.按设计单位提出的单价

D.参照报价单内类似工作的单价




34.在施工索赔中，工程师处理索赔的决定( )。

A.承包人必须接受

B.不具有强制性的约束力

C.仲裁机构应予以认可

D.排除了法院的诉讼管辖




35.实施监理的建设工程项目施工前，有关监理工作内容及监理权限事宜，应由( ) 以书面形式通知承包人。

A.总监理工程师

B.监理人

C.发包人

D.总监理工程师代表




36.对债务人以明显不合理低价转让财产危害债权人利益的行为，债权人可以( )撤销。

A.自行

B.请求主管部门

C.请求人民法院

D.请求工商行政管理部门




37.在FIDIC的《施工合同条件》中，合同协议书应当在( )后签订。

A.开标

B.发出中标函

C.提交履约保证

D.开工




38.建设单位提供的支付保函担保金额可以按总价或分项合同的某一百分比计算，担保期限至缺陷通知期满后( )，并且为无条件担保，使合同双方的担保义务对等。

A.1个月

B.3个月

C.6个月

D.12个月




39.项目总监理工程师是监理单位的代理人，这种代理是( )。

A.委托代理

B.法定代理

C.指定代理

D.转代理




40.按照控制信息的来源，可将控制分为(　　)。

A、事前控制和事后控制

B、前馈控制和反馈控制

C、开环控制和闭环控制

D、主动控制和被动控制




41.建设工程数据库对建设工程目标确定的作用，在很大程度上取决于(　　)。

A、数据库的结构

B、数据库中数据的详细程度

C、数据库中分类与编码体系的合理性

D、数据库中与拟建工程相似的同类工程的数量




42.《中华人民共和国建筑法》规定，建筑工程主体结构的施工(　　)。

A、必须由总承包单位自行完成

B、可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位

C、经总监理工程师批准，可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位

D、经业主批准，可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位




43.审查施工单位选择的分包单位的资质在(　　)。

A、建设工程立项阶段

B、建设工程招标阶段

C、建设工程施工准备阶段

D、建设工程施工阶段




44.《建设工程监理规范》规定，监理单位派驻施工现场项目监理机构的总监理工程师应由具有(　　)以上同类工程监理工作经验的人员担任。

A、1年

B、2年

C、3年

D、5年




45.某材料采购合同中约定了提交数量与订购数量之间的合理磅差，合同履行过程中，供货方交付的材料多于订购数量，且超过了合理磅差界限，当采购方同意接受多付材料时，下列关于货款的说法中，正确的是 （ ） 。

A.按订购数量加多付数量计算货款

B.按订购数量支付货款，多交付部分不再追加货款

C.按交货数量减去合理磅差时的数量计算货款

D.按交货数量加上合理磅差时的数量计算货款




46.根据《建设工程设计合同(示范文本)》规定，关于设计成果的说法，错误的是（ ）。

A.设计概算不得超过合同约定的设计限额

B.设计文件中不得采用未经有资质检测机构试验论证的新材料

C.设计标准不得低于国家或行业规定的强制性标准

D.设计标准不得高于国家或行业规定的强制性标准




47.对于具体工程项目建设使用的施工合同，（ ），就构成了一个内容约定完备的合同文件。

A.标价合同加上选定的核心条款和主要选项条款

B.标价合同加上选定的主要选项条款和次要选项条款

C.核心条款加上选定的主要选项条款和次要选项条款

D.核心条款加上选定的主要选项条款和标价合同




48.（ ）是一种约定的担保物权，以转移占有为特征。

A.抵押

B.抵押权

C.质押

D.质权




49.下列担保方式中，不转移对担保财产占有的是（ ）。

A.留置

B.抵押

C.定金

D.质押




50.采购方在合理期间内未通知或者自标的物收到之日起（ ）年内未通知出卖人的，视为标的物的质量符合约定。

A.两

B.三

C.四

D.五




51.合同法律关系包括( )。

A.合同法律关系主体

B.合同法律关系客体

C.合同法律关系内容

D.合同法律关系条款

E.合同法律关系机构






52.《担保法》规定，因( )发生的债权，债务人不履行债务的，债权人有权行使留置权并对抗其 他债权和抵押权。

A.加工承揽合同

B.买卖合同

C.保管合同

D.建设工程合同

E.运输合同






53.关于施工预付款担保的表述中，正确的是( )。

A.预付款担保是指承包人与发包人签订合同后，承包人正确、合理使用发包人支付的预付款的担 保

B.建设工程合同签订以后，发包人给承包人一定比例的预付款，但需由承包人的开户银行向发包 人出具预付款担保，金额应当与预付款金额相同

C.预付款担保的主要作用是保证发包人能够按合同规定进行竣工验收

D.预付款担保的主要形式为银行保函

E.如果承包人中途毁约，中止工程，使发包人不能在规定期限内从应付工程款中扣除全部预付款， 则发包人作为保函的受益人有权凭预付款担保向银行索赔该保函的担保金额作为补偿






54.下列内容中，符合设计资质管理的是( )。

A.工程设计资质分为工程设计综合资质、工程设计行业资质、工程设计专业资质和工程设计专项 资质

B.综合资质设甲级和乙级

C.取得工程设计综合资质的企业，可以承接各行业、各等级的建设工程设计业务

D.取得工程设计行业资质的企业，可以承接相应行业相应等级的工程设计业务及本行业范用内同 级别的相应专业、专项(设计施工一体化资质除外)工程设计业务

E.取得工程设计专业资质的企业，可以承接本专业相应等级的专业工程设计业务及同级别的相应 专项工程设计业务(设计施工体化资质除外)






55.施工准备阶段承包人的义务包括( )。

A.编制施工实施计划

B.现场查勘

C.提出开工申请

C.提出开工申请

E.组织设计交底






56.关于施工准备阶段监理人开工通知的说法中，正确的有( )。

A.当发包人的开工前期工作已完成且临近约定的开工日期时，应委托设计单位按专用条款约定的 时间向承包人发出开工通知

B.如果约定的开工已届至，但发包人应完成的开工配合义务尚未完成(如现场移交延误)，由于监 理人不能按时发出开工通知，仅顺延合同工期无需赔偿承包人的损失

C.如果约定的开工已届至，但发包人应完成的开工配合义务尚未完成(如现场移交延误)，由于监 理人不能按时发出开工通知，仅赔偿承包人的相应损失即可，工期不予顺延

D.如果发包人开工前的配合工作已完成且约定的开工日期已届至，但承包人的开工准备还不满足 开工条件，监理人仍应按时发出开工的指示，合同工期不予顺延

E.监理人征得发包人同意后，应在开工日期 7d 前向承包人发出开工通知，合同工期自开工通知中载明的开工日起计算






57.下列关于变更估价的说法，错误的是( )。

A.变更工作如果影响工期，承包人应提出调整工期的具体细节

B.已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目，采用该子目的单价计算变更费用

C.已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人商定或确定变更工作的单价

D.已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由承包人确定变更工作的单价

E.监理人收到承包人变更报价书后的 28 天内，根据合同约定的估价原则，商定或确定变更价格






58.关于建设工程施工合同竣工验收的表述中，正确的有( )。

A.竣工验收基本合格但提出了需要整修和完善要求时，监理人应指示承包人限期修好，并立即发 放工程接收证书

B.经监理人复查整修和完善工作达到了要求，再签发工程接收证书，竣工日仍为承包人提交竣工 验收申请报告的日期

C.竣工验收不合格，监理人应按照验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程认真返工重作或 进行补救处理，并承担由此产生的费用

D.承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告

E.重新验收如果合格，则工程接收证书中注明的实际竣工日，应为承包人第一次提交竣工验收报 告的日期






59.设计施工总承包合同订立的有条件补偿条款规定，无论承包人复核时发现与否，由于( )的 错误，导致承包人增加费用和(或)延误的工期，均由发包人承担，并向承包人支付合理利润。

A.试验和检验标准

B.对工程的工艺安排或要求

C.对工程或其任何部分的功能要求

D.发包人要求中引用的原始数据和资料

E.承包人可以通过其他途径核实的数据和资料






60.设计施工总承包合同中关于履约担保的说法正确的是( )。

A.承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效

B.合同约定需要进行竣工后试验，承包人应保证其履约担保在竣工后试验通过前一直有效

C.工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效

D.发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由承包人承担

E.承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由承包人承担






61.设计施工总承包合同的承包人要投保的险种主要包括( )。

A.设计和工程保险

B.失业保险

C.工伤保险

D.第三者责任保险

E.医疗保险






62.根据《标准设计施工总承包合同》，承包人提出的合理化建议说法正确的是( )。

A.履行合同过程中，承包人可以书面形式向监理人提交改变“发包人要求”文件中有关内容的合 理化建议书

B.合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等， 并附必要的设计文件

C.监理人无须与发包人协商是否采纳承包人的建议

D.建议被采纳并构成变更，由监理人向承包人发出变更指示

E.如果接受承包人提出的合理化建议，降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程的经济效益， 发包人可依据专用条款中约定给予奖励






63.交货质量检验中的产品质量应满足规定用途的特性指标，因此合同内必须约定产品应达到的 质量标准。约定质量标准的一般原则包括( )

A.无国家标准，按企业标准执行

B.按颁布的国家标准执行

C.无国家标准而有部颁标准的产品，按部颁标准执行

D.没有国家标准和部颁标准作为依据时，可按企业标准执行

E.虽有某一标准但采购方有特殊要求时，按双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要 求执行






64.建设工程材料采购中，交货质量检验的方法有( )。

A.物理试验法

B.理论换算法

C.衡量法

D.化学分析法

E.查点法






65.根据 FIDIC《施工合同条件》，关于竣工试验的说法，正确的有( )

A.雇主可以对竣工试验结果作出通过的结论

B.雇主可以对竣工试验结果作出拒收的结论

C.雇主可以接收竣工试验表明存在缺陷的部分工程

D.雇主同意接收竣工试验有缺陷的工程应全额支付工程款

E.实际竣工试验没有缺陷是颁发接收证书的前提






66.CM承包商的酬金约定通常可采用的方式是( )。

A.固定酬金

B.按总包合同价的百分比取费

C.按分包合同价的百分比取费

D.按总包合同实际发生工程费用的百分比取费

E.按分包合同实际发生工程费用的百分比取费






67.建筑工程一切险加保了第三者责任险，下列事件中保险公司应承担赔偿责任的有(　)。

A、因原材料缺陷造成的损失

B、与工程直接相关的意外事故引起工地内第三者伤亡

C、与工程直接相关的意外事故引起工地邻近区域的第三者人身伤亡

D、维修保养或正常检修的费用

E、承包商基础土方开挖破坏了图纸上未标明的市政供水管道造成的损害






68.在进行大型工程设备的采购招标过程中，投标人(　)的情形属于没有进行实质性响应，其投标将会被否决。

A、投标函有效期不足

B、单价计算结果和总价不一致

C、没有提供资格证明文件

D、有法定代表人的签字和盖章

E、技术规格中响应虚假投标的






69.在进行大型工程设备的采购招标过程中，下列选项属于没有实质性响应的招标文件有(　)。

A、用文字表述的数值与数字表示的数值不一致

B、投标保证金形式不符合招标文件要求

C、投标人没有提交投标保证金

D、超出经营范围投标

E、资格证明文件不全






70.在工程设计招标中，技术复杂项目的建筑工程设计包括(　)阶段。

A、初步设计

B、施工图设计

C、技术设计

D、总体规划设计

E、建筑工程设计






71.根据《标准施工合同》，有关索赔的表述中，正确的有(　)。

A、索赔要求的提出不需经对方同意

B、发包人应在做出索赔处理结果答复后28天内完成赔付

C、应在索赔事件发生后的28天内递交索赔意向通知书

D、监理人的索赔处理决定超过权限时应报发包人批准

E、承包人必须执行监理人的索赔处理决定






72.依据监理合同示范文本规定，下列事项中，属于委托人义务的有( 　)。

A.办理施工有关的行政审批手续

B.将监理机构权限和主要成员分工书面通知第三方

C.负责工程施工各方的协调管理

D.与监理人协商一致，选定项目承包人

E.提供监理工作需要的资料






73.下列内容中，属于施工阶段质量控制任务的是(　　)。

A、审查施工组织设计

B、做好工程计量工作

C、做好工程变更方案比选

D、协助业主做好现场准备工作

E、组织质量协调会






74.从国际工程市场的情况来看，工程咨询有以下发展趋势：(　　)。

A、向全过程和全方位服务方向发展

B、逐渐取代工程承包

C、与工程承包相互渗透、相互融合

D、带动本国工程设备、材料和劳务出口

E、促进国际间工程领域的交流和合作






75.信息时代的特点有(　　)。

A、信息是主体

B、信息是软资源

C、全面使用电脑

D、个性化、多样化

E、大多数人使用信息






76.下列关于建设工程质量目标全过程控制的表述中，正确的是(　　)。

A、对建设工程质量目标的所有内容进行控制

B、建设工程各阶段关于质量控制的侧重点不同

C、要避免不断提高质量目标的倾向

D、重点是设计阶段和施工阶段的质量控制

E、对建设工程所有内容的质量进行控制






77.在(　　)情况下.申请注册入员不能获得注册。

A、同时注册于两个及以上单位

B、年龄在60周岁以上

C、不具备完全民事行为能力

D、在申报注册过程中有弄虚作假行为

E、受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日不满两年






78.建设工程勘察合同(二)范本委托工作内容仅涉及岩土工程，它包括（ ）。

A.取得岩土工程的勘察资料

B.水文地质勘察

C.工程测量

D.治理和监测工作

E.工程物探






79.材料、通用型设备采购招标，划分采购包装主要考虑的因素有（ ）。

A.有利于投标竞争

B.工程进度与供货时间的关系

C.市场供应情况

D.资金计划

E.售后服务






80.按照《合同法》的分类，材料采购合同属于买卖合同，合同条款一般包括（ ）。

A.运输方式及到站、港和费用的负担责任

B.所有损耗及计算方法

C.包装标准、包装物的供应与回收

D.验收标准、方法及提出异议的期限

E.随机备品、配件工具数量及供应办法