1.关于合同法律关系的说法，正确的是( )。

A.合同法律关系可以没有内容

B.技术秘密不能作为合同法律关系的客体

C.法律事实能够引起合同法律关系的消灭

D.只有行为能够引起合同法律关系的消灭

2.法人成立进行注册登记时，应当以( )为住所。

A.主要办事机构所在地

B.主要经营场所所在地

C.主要合同履行地

D.董事长的户口所在地

3.依据《担保法》的规定，当采用保证方式进行担保时，( )。

A.债务人与债权人是保证合同的当事人，债务人向债权人保证，当债务人不履行债务时由保证人 承担责任。

B.债务人与债权人是保证合同的当事人，明确保证人，保证人向债务人保证，当债务人不履行债 务时，由保证人承担责任。

C.保证人与债务人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责 任

D.保证人与债权人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责 任

4.甲仓库为乙单位保管 500 吨水泥，双方约定保管费用为 1000 元，乙没能按约定支付保管费用， 则甲可以( )。

A.行使质押权变卖全部水泥

B.行使质押权变卖部分水泥

C.行使留置权变卖全部水泥

D.行使留置权变卖部分水泥

5.招标人对施工投标保函的正确处理方式是( )。

A.未中标的投标人不退还

B.中标的投标人在中标的同时退还

C.在中标的投标人向业主提交履约担保后退还

D.投标人在投标有效期内撤销投标书后退还

6.依据有关建筑工程一切险的规定，下列描述中正确的是( )。

A.保险对象包括各类工业与民用建筑工程，而不包括公共工程

B.投保人和被保险人是保险合同的当事人

C.发包人未经过竣工验收即提前使用部分工程，保险公司不再对该部分工程承担保险义务

D.保险合同的有效期至工程保修期满为止

7.根据《中华人民共和国保险法》，投保人参保建筑工程一切险的建筑工程项目，保险人须负责 赔偿因( )造成的损失和费用。

A.设计错误

B.原材料缺陷

C.不可预料的意外事故

D.工艺不完善

8.根据《标准施工招标文件》的规定，招标人接受中标人提交的履约保证金后，双方签订合同协 议书。在签订合同的( )内，退还招标人和其他所有投标人的投标保证金及银行同期存款利息， 完成本次项目招标的全部工作。

A.1 个月

B.15 日

C.5 个工作日

D.5 日

9.关于施工评标程序的说法不正确的是( )。

A.无论是采用经评审的最低投标价法还是综合评估法均采用初步评审和详细评审两个阶段进行

B.初步评审以招标文件前附表规定的评审内容，检查投标书是否对招标文件做出实质性响应

C.详细审查中，有一项以上不符合评审标准，作废标处理，不再进行详细评审

D.评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、 说明或 补正，直至满足评标委员会的要求

10.评标的初步评审过程中，下列各项属于响应性评审标准的是( )。

A.资质等级符合规定

B.已标价工程量清单

C.联合体投标人已提交联合体协议书

D.环境保护管理体系与措施符合有关标准

11.综合评估法详细评审的内容有施工组织设计、项目管理机构、投标报价和其他因素 4 个方面， 其不属于项目管理机构评审重点是( )。

A.项目经理的任职资格及以往的工程施工管理业绩表明能胜任本项目的工作

B.主要技术负责人的任职资格及以往的工程施工管理业绩表明能胜任本项目的工作

C.其他主要人员的配备是否合理，本项目施工涉及的专业能全覆盖

D.质量管理体系的可靠性和针对性

12.发包人应按合同规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付 1d，应承担支付金额 ( )。

A.2％的逾期违约金，且设计人提交设计文件的时间顺延

B.2‰的逾期违约金，且设计人提交设计文件的时间顺延

C.2％的逾期违约金，但设计人提交设计文件的时间不予顺延

D.2‰的逾期违约金，但设计人提交设计文件的时间不予顺延

13.某工程设计合同，双方约定设计费为 10 万元，定金为 2 万元。当设计人完成设计工作 30％ 时，发包人由于该工程停建要求解除合同，此时发包人应进一步支付设计人( )。

A.3 万元

B.5 万元

C.7 万元

D.10 万元

14.设计合同履行过程中，设计审批部门拖延对设计文件审批的损失应由( )。

A.发包人承担

B.设计人承担

C.双方各自承担

D.设计审批部门承担

15.某工程项目的设计合同，设计人提交了初步设计文件并完成了部分施工图设计任务。由于环 境影响评价未获得批准，该项目被迫暂停，此时设计合同履行的时间接近合同约定期限的一半， 设计工作已完成全部任务的 60%。若合同终止，发包人应向设计人支付( )。

A.合同约定设计费的 60％

B.双倍定金作为赔偿

C.合同约定设计费的一半

D.合同约定的全部设计费

16.下列有关设计错误后果责任的说法中，不正确的是( )。

A.由于设计人错误造成损失应免收全部设计费

B.损失严重的应向发包人支付赔偿金

C.累计赔偿总额不得超过设计费用总额

D.赔偿责任按工程实际损失的百分比计算

17.施工阶段发包人责任的暂停施工情形不包括( )。

A.发包人未履行合同规定的义务

B.不可抗力

C.承包人违约

D.行政管理部门的指令

18.根据《标准施工招标文件》的规定，不属于设计变更范围的是( )。

A.更改工程有关部分的标高.基线.位置和尺寸

B.改变工程质量等级要求

C.增减合同中约定的工程量

D.改变工程施程工时间和顺序

19.施工阶段承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并通 知监理人。监理人没有发出指示，承包人因采取合理措施而( )。

A.增加的费用和工期延误，由发包人承担

B.增加的费用和工期延误，由承包人承担

C.增加的费用由发包人承担，工期不予顺延

D.增加的费用由承包人承担，工期给予顺延

20.根据《标准施工招标文件》中合同条款的规定，下列承包人可以索赔工期和费用的情形是( )。

A.承包人遇到不利物质条件

B.发包人要求承包人提前竣工

C.异常恶劣的气候条件

D.法律变化引起的价格调整

21.关于施工阶段发包人违约处理的表述中，不正确的是( )。

A.除了发包人不履行合同义务或无力履行合同义务的情况外，承包人向发包人发出通知，要求发 包人采取有效措施纠正违约行为

B.发包人收到承包人通知后的 28d 内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人

C.发包人收到承包人通知后的 28d 内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误

D.发包人无需支付承包人暂停施工期间的合理利润

22.施工专业分包合同的组成不包括( )。

A.通用条款

B.协议书

C.推荐性条款

D.专用条款

23.下列关于设计施工总承包合同的说法错误的是( )

A.合同责任单一，责任明确

B.建设周期长

C.可以减少设计变更

D.可以减少承包人的索赔

24.设计施工总承包合同中，由于发包人责任应给承包人延长工期和增加费用，并支付利润的情 况不包括( )。

A.未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查

B.因发包人原因导致的暂停施工

C.发包人停工的基准资料错误

D.不可抗力

25.建设工程监理的基本程序宜按( )实施。

A. 编制建设工程监理大纲、监理规划、监理细则，开展监理工作

B. 编制监理规划，成立项目监理机构，编制监理细则，开展监理工作

C. 监理规划，成立项目监理机构，开展监理工作，参加工程竣工验收

D. 成立项目监理机构，编制监理规划，开展监理工作，向业主提交工程监理档案资料

26.FIDIC《施工合同条件》通用条款中未明确规定业主必须向承包商提供( )，具体工程的合同内是否包括此条款，取决于业主主动选用或融资机构的强制性规定。

A. 投标保函

B. 履约保函

C. 支付保函

D. 预付款保函

27.指定分包商是与( )签订分包合同，因而在合同关系和管理关系方面与一般分包商处于同等地位。

A.工程师

B.承包人

C.发包人

D.政府主管部门

28.合同履行过程中，如需变更合同内容或解除合同，都必须依据合同法的有关规定执行。一方当事人要求变更或解除合同时，在未达成新的协议以前，原合同(　　)。

A.效力待定

B.仍然有效

C.可变更、可撤销

D.无效

29.根据《标准施工合同》，下列事件中，属于不可抗力的是(　)。

A、政策汇率调整

B、世界金融危机

C、突发地震

D、气温转变

30.下列关于紧前工作、紧后工作和平行工作的说法正确的是(　)。

A、在双代号网络图中，工作与其紧前工作之间不可能有虚工作存在

B、在网络图中，相对于某工作而言，可以与该工作同时进行的工作即为该工作的平行工作

C、紧前工作、紧后工作及平行工作是工作之间施工组织关系的具体表现

D、工作之间施工组织关系是正确绘制网络图的前提条件

31.材料设备采购招标中，划分采购合同包的原则是(　)。

A、符合采购资金的到位计划和周转计划，充分考虑计划实施的风险

B、有利于吸引较多投标人参加竞争，降低价格，保证供货质量和时间

C、充分考虑供货的市场价格浮动，减少价格波动对采购成本的影响

D、全面考虑供货、仓储和运输能力，减少运输规划，提高仓储能力

32.在建设工程施工招标中，标准施工招标文件分卷组成的第三卷是(　)。

A、招标公告

B、图纸

C、技术标准和要求

D、投标文件格式

33.施工合同履行中，由于设计变更需要确定变更价款，而报价单中没有适用于变更工作的单价，则计算变更合同的价款应( )计算。

A.按工程师提出的单价

B.按承包人提出的单价

C.按设计单位提出的单价

D.参照报价单内类似工作的单价

34.赶工合同履行过程中，若合同文件约定不一致时，正确的解释顺序应为( )。

A.中标通知书、工程量清单、标准

B.施工合同通用条款、施工合同专用条款、图纸

C.投标书、施工合同通用条款、工程量清单

D.中标通知书、工程报价单、投标书

35.按照FIDIC《施工合同条件》规定，承包商施工期的截止时间为( )。

A.颁发工程接收证书日

B.工程接收证书注明的竣工日

C.颁发履约证书日

D.协议书中约定的竣工日

36.在施工索赔中，工程师处理索赔的决定( )。

A.承包人必须接受

B.不具有强制性的约束力

C.仲裁机构应予以认可

D.排除了法院的诉讼管辖

37.某工程项目的承包人具有设计资质。承包人将完成的设计文件按规定的审查程序获得批准后提交监理工程师审核，经监理工程师签认后承包人按图样施工。施工中发现由于设计计算错误，已经施工的部分工程需要拆除，设计文件必须修改。则该事件的损失应由( )。

A.审查单位与监理单位共同承担

B.承包人与审查单位连带承担

C.承包人全部承担

D.承包人承担设计损失，发包人承担施工损失

38.制定工程材料设备采购招标工作方案时，分阶段招标的计划应以()为关键约束条件。

A、最大限度减少资金时间价值

B、到货时间满足施工进度计划

C、采购资金落实到位情况

D、保证库存周期最短

39.根据《建设工程勘察合同(示范文本)》，若有毒、有害等危险勘察现场作业需要看守时，应由()**人员负责安全保卫工作。

A、发包人

B、勘察人

C、监理人

D、项目施工单位

40.对复杂而又缺乏经验的工程设计，可采用三阶段设计，一般不单独进行()招标。

A.概念设计

B.初步设计

C.技术设计

D.施工图设计

41.《建设工程监理规范》规定的“C”类表是为建设各单位准备的，其中工程变更单在建设单位提出变更时，按照(　　)原则进行。

A、建设单位填写并签发，项目总监理工程师下达变更指令后，施工单位进行施工

B、建设单位填写，由建设单位现场代表、项目总监理工程师、本工程设计技术负责人、项目经理签认，项目监理部签发，项目总监理工程师下达变更指令后，施工单位进行施工

C、建设单位直接填写后，通知施工单位进行施工

D、建设单位现场代表填写，交由项目监理部签发，并委托设计单位编制设计变更文件，签转项目监理部，施工单位收到工程变更单后，实施工程变更

42.关于监理机构的组织形式，下列四种说法不正确的是(　　)。

A、直线制监理组织形式组织结构简单，权力集中，命令统一，职责明确，对总监理工程师要求高

B、职能制的监理组织形式发挥了职能机构的专业管理作用，提高管理效率，减轻总监理工程师负担，适用于小型项目

C、直线职能制组织是有直线领导，统一指挥，职责清楚的特点，信息传递线路不利于互通情报

D、矩阵型监理组织形式，加强了各职能部门的横向联系，具有较大的机动性和适应性

43.在建设工程实施过程中，监理工程师应当跟踪了解工程进展情况，掌握第一手资料，为分析偏差原因，确定纠偏措施提供可靠依据是建设工程目标中(　)环节的重要工作。

A、纠正

B、对比

C、反馈

D、转换

44.在建设工程三大目标控制中，相对而言，组织协调对(　　)的作用最为突出且最为直接。

A、投资控制

B、进度控制

C、质量控制

D、风险控制

45.未经(　　)签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。

A、总监理工程师

B、监理工程师

C、业主代表

D、项目经理

46.下列关于留置担保的说法中，正确的是（ ）。

A.留置不以合法占有对方财产为前提

B.可以留置的财产仅限于动产

C.留置担保可适用于建设工程合同

D.留置以合法占有对方固定资产为前提

47.踏勘现场后涉及对招标文件进行澄清修改的，招标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间至少（ ）日前以书面形式通知所有招标文件收受人。

A.5

B.10

C.15

D.30

48.（ ）是一种约定的担保物权，以转移占有为特征。

A.抵押

B.抵押权

C.质押

D.质权

49.以下（ ）专项施工方案需要进行5人以上专项论证方案的安全性和可靠性。

A.高大模板工程

B.浅基坑工程

C.大爆破工程

D.脚手架工程

50.《建设工程设计合同(示范文本)》规定，发包人向设计人提供设计依据文件和基础资料超过规定期限（ ）天以内，设计人规定的交付设计文件时间相应顺延，在此期限以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。

A.78

B.14

C.15

D.30

51.下列属于代理的法律特征包括( )。

A.代理人必须在代理权限范围内实施代理行为

B.代理行为的法律后果归属于被代理人

C.代理人和被代理人对代理行为的法律后果承担连带责任

D.代理行为必须是具有法律意义的行为

E.代理人以被代理人的名义实施代理行为

52.保证合同是保证人与债权人应当以书面形式订立保证合同。下列条款中，属于保证合同应当包 含的内容有( )。

A.被保证的主债权种类

B.保证人的资产状况

C.保证的期间

D.保证的方式

E.保证担保的范围

53.在《担保法》规定的担保方式中，不能作为抵押的财产包括( )。

A 土地使用权

B.社会团体的教育设施

C.土地所有权

D.抵押人所有的交通工具

E.依法被监管的财产

54.关于履约保证金的说法，正确的是( )。

A.中标人必须缴纳履约保证金

B.履约保证金与支付担保具有同等效力

C.履约保证金一般为合同价格的10%

D.中标人违反招标文件的要求拒绝提交履约保证金的，视为放弃中标项目

E.招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当提交

55.在工程项目建设过程中，不可以采用的保证方式有( )。

A.投标人提供投标保函

B.中标人提供担保公司出具的履约担保书

C.发包人提供的在建工程股权质押担保

D.发包人提供的在建工程留置权担保

E.承包人提交的预付款保函

56.关于保险合同的表述中，正确的有( )。

A.保险合同是指被保险人与保险人约定保险权利义务关系的协议

B.投保人是指与保险人订立保险合同，并按照保险合同负有支付保险费义务的人

C.保险人是指与投保人订立保险合同，并承担赔偿或者给付保险金责任的保险公司

D.被保险人是指其财产或者人身受保险合同保障，享有保险金请求权的人

E.保险合同分为财产保险合同、人身保险合同

57.建筑工程一切险的保险人对( )造成的损失不负责赔偿。

A.设计错误引起的损失和费用

B.维修保养或正常检修的费用

C.盘点时发现的短缺

D.外力引起的机械或电气装置的本身损失

E.领有公共运输行驶执照的，或已由其他保险予以保障的车辆、船舶和飞机的损失

58.关于投标保证金的表述，正确的有( )。

A.投标截止时间前投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金

B.投标保证金有效期应当与投标有效期一致

C.采用投标保函时，金融机构出具的担保应为无条件、不可撤销的担保

D.投标人撤回已提交的投标文件，招标人已收取投标保证金的，应当自收到投标人书面撤回通知 之日起 5 日内退还

E.联合体投标的，其投标保证金由牵头人提交

59.关于《标准施工招标资格预审文件》的说法正确的是( )。

A.《标准施工招标资格预审文件》与《标准施工招标文件》配套使用

B.标准资格预审文件的使用格式与标准招标文件相同，均是正式文件内容适用于所有工程，对应 于资格预审文件的部分条、目，结合招标工程项目特点和实际需要，将具体要求和说明置于申请 人须知前附表中

C.行业标准的施工招标资格预审文件应不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》中的“申 请人须知" (申请人须知前附表除外)、“资格审查办法" (资格审查办法前附表除外)

D. “申请人须知前附表” 用于进一步明确“申请人须知”正文中的未尽事宜，招标人应结合招 标项目具体特点和实际需要编制和填写，但不得与“申请人须知”正文内容相抵触，否则抵触内 容无效

E.招标人应根据招标项目具体特点和实际需要，详细列明全部审查或评审因素、标准，没有列明 的因素和标准可作为资格审查或评标的依据。

60.材料设备采购评标，说法正确的是( )。

A.建设工程项目材料设备采购招标评标的特点是，不仅要看报价的高低，还要考虑招标人在货物运抵现场过程中可能要支付的其他费用，以及设备在评审预定的寿命期内可能投入的运营、管理费用的多少

B.如果投标人的设备报价较低但运营费用很高时，仍不符合以最合理价格采购的原则

C.材料设备采购评标，一般采用评标价法或综合评估法，也可以将二者结合使用

D.技术简单或技术规格、性能、制作工艺要求统一的设备材料，一般采用综合评估法进行评标

E.技术复杂或技术规格、性能、技术要求难以统一的，一般采用经评审的最低投标价法进行评标

61.关于建设工程施工合同中工程保险和第三者责任保险的表述，正确的有( )。

A.《标准施工合同》和《简明施工合同》的通用条款中均规定由承包人负责投保“建筑工程一切 险”、“安装工程一切险”和“第三者责任保险”，并承担办理保险的费用

B.承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险 单必须与专用合同条款约定的条件一致

C.如果一个建设工程项目的施工采用平行发包的方式分别交由多个承包人施工，由几家承包人分 别投保的话，有可能产生重复投保或漏保，此时由发包人投保为宜

D.保险人做出保险责任变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知勘察人和监理人

E.无论是由承包人还是发包人办理工程险和第三者责任保险，均必须以发包人和承包人的共同名 义投保

62.《标准施工招标文件》中合同条款规定的( )等，可以合理补偿承包人工期.费用和利润的内 容。

A.发包人要求向承包人提前交付材料和工程设备

B.发包人提供的材料和工程设备不符合合同要求

C.发包人的原因造成工期延误

D.发包人的原因导致工程缺陷和损失

E.发包人的原因引起的暂停施工

63.工程接收证书颁发后，承包人的下列场地清理行为符合监理人检验合格要求的有( )。

A.监理人指示的其他场地清理工作已全部完成

B.施工场地内残留的垃圾已大部分清除出场

C.临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原

D.工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按监理人指示全部清理

E.按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地

64.设计施工总承包方式的缺点包括( )。

A.工期与费用不固定

B.设计不一定是最优方案

C.建设工期延长

D.增加设计变更

E.减弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查

65.设计施工总承包合同订立的有条件补偿条款规定，无论承包人复核时发现与否，由于( )的 错误，导致承包人增加费用和(或)延误的工期，均由发包人承担，并向承包人支付合理利润。

A.试验和检验标准

B.对工程的工艺安排或要求

C.对工程或其任何部分的功能要求

D.发包人要求中引用的原始数据和资料

E.承包人可以通过其他途径核实的数据和资料

66.关于设计施工总承包合同中，承包人编制进度付款支付分解表的说法正确的是( )。

A.承包人应当在收到经监理人批复的合同进度计划后 7 天内，将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报监理人审批

B.承包人应根据价格清单的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素，对拟支付 的款项进行分解并编制支付分解表

C.材料和工程设备费。分别按订立采购合同、进场验收合格、安装就位、工程竣工等阶段和专用 条款约定的比例进行分解

D.技术服务培训费按照价格清单中的单价，结合合同进度计划对应的工作量进行分解

E.其他工程价款按照价格清单中的价格，结合合同实际进度完成的工程量或者比例进行分解

67.根据 FIDIC《施工合同条件》，关于口头指示的说法，正确的有( )

A.工程师可作出口头指示

B.工程师助手可作出口头指示

C.承包商应在得到书面确认后才能执行口头指示

D.工程师未及时补发书面指示，承包商应要求书面确认口头指示

E.工程师未在约定时间内答复书面确认要求，应视为确认了口头指示

68.英国 NCE 合同文本中，关于早期预警的说法正确的是( )。

A.工程施工合同文本提出的早期警告条款，是对双方诚信、合作基础上实现项目预期目标的很好 措施，建立了风险预警机制

B.当项目经理或承包人任一方发现有可能影响合同价款、推迟竣工或削弱工程的使用功能的情况 时，应立即向对方发出早期警告，而非事件发生后进行索赔

C.项目经理和承包商都可以提出召开早期警告会议，并在对方同意后邀请其他方出席，可能包括 分包商、供应商、公用事业部门、地方行政机关代表或应主

D.项目经理应在早期警告会议上对所研究的建议和做出的决定记录在案，会后发给承包商

E.项目经理发出的指令或变更导致合同价款的补偿时，如果项目经理认为承包商未就此事件发出 过个有经验的承包商应发出的早期警告，无须减少承包商应得的补偿

69.招标方式分为公开招标和邀请招标两种方式，下列情形中可以进行邀请招标的有(　)。

A、技术复杂，有特殊要求的

B、受自然环境限制的

C、只有少量潜在投标人可供选择的

D、政府投资的项目

E、采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大

70.在建设工程中，建筑工程一切险的保险期终止时间可以是(　)日。

A、工程动工

B、全部工程验收合格

C、工程所有人实际占有全部工程

D、施工合同约定的竣工

E、签发工程验收证书

71.工程设计投标的评比一般分为(　)，评标委员会必须严格按照招标文件确定的评标标准和评标办法进行评审。

A、技术标

B、经济标

C、管理标

D、合同标

E、商务标

72.对设计投标书进行评审时，主要考虑的因素有(　)。

A、设计方案优劣

B、环境保护措施是否合理

C、投资估算是否超过限额

D、投标报价是否合理

E、社会信誉是否良好

73.下列费用中，属于按照项目所在地省级人民政府有关规定缴纳的市政公用设施费的有(　)。

A、市政公用设施建设配套费用

B、绿化工程补偿费用

C、环境影响评价费

D、劳动安全卫生评价费

E、临时设施费

74.依据FIDIC《施工合同条件》，下列有关争端裁决委员会的说法中，正确的有( 　)。

A.业主与承包商各提名1 位专家作为争端裁决委员会成员

B.争端裁决委员会成员的报酬由双方平均分担

C.业主和承包商可单方面向争端裁决委员会征求建议

D.业主或承包商提名的争端裁决委员会成员应各自从本单位获得报酬

E.争端裁决委员会成员可在业主或承包商的项目部担任技术顾问

75.设立监理的资质审查要注重以下条件，即(　　)。

A、从事过监理业务的人员比例达到规定要求

B、单位负责人资格条件符合要求

C、申请的监理业务范围与人员专业配套的一致性

D、构成经济实体

E、非专业技术人员比例符合规定

76.直线职能制监理组织形式的缺点有( )。

A、信息传递路线长

B、不利于互通情报

C、易产生矛盾

D、不利于目标管理专业化

E、职责不清楚

77.在设计合同中，发包人和设计人必须共同保证施工图设计满足（ ）条件。

A.地基基础、主体结构体系的设计可靠

B.设计符合有关强制性标准、规范

C.依据的勘察资料准确

D.未侵犯任何第三人的知识产权

E.不损害社会公共利益

78.指定代理或法定代理可因（ ）而终止。

A.监护关系消灭

B.被代理人或代理人死亡

C.被代理人取得或者恢复民事行为能力

D.作为被代理人或者代理人的法人终止

E.指定代理的人民法院或指定单位撤销指定

79.下列各项中，属于保证合同的内容的有（ ）。

A.被保证的主债权种类、数额

B.债务人履行债务的期限

C.保证的方式

D.保证担保的范围

E.债权人认为需要约定的其他事项

80.建筑工程一切险的被保险人具体包括（ ）。

A.业主或工程所有人

B.承包人或者分包人

C.技术顾问

D.招标代理人

E.业主聘用的建筑师、工程师及其他专业顾问