1.以代理权产生的依据不同，可将代理分为委托代理、法定代理和指定代理。项目总监理工程师 是监理单位的代理人，这种代理是( )。
A.委托代理
B.法定代理
C.指定代理
D.转代理
2.施工企业以自己的资产为抵押向银行借款后，由于资金链断裂无力还款，在依法拍卖该房产时 尚欠银行 500 万元本金、20 万元利息、50 万元违约金，拍卖房产得款 400 万元，拍卖费用 10 万 元，则施工企业欠银行的债务( )。
A.全部消灭
B.还有 100 万元
C.还有 150 万元
D.还有 180 万元
3.下列关于留置担保的说法中，正确的是( )。
A.留置不以合法占有对方财产为前提
B.可以留置的财产仅限于动产
C.留置担保可适用于建设工程合同
D.留置以合法占有对方固定资产有前提
4.依据《担保法》，只能由合同当事人本人提供担保的担保方式是( )。
A.保证
B.抵押
C.质押
D.定金
5.施工项目的工程担保中，保证期限因保证内容和风险不同而各异。下列保证方式中，保证期限 相对较短的是( )。
A.施工投标保证
B.施工履约保证
C.施工预付款保证
D.质量保证金保证
6.招标人对施工投标保函的正确处理方式是( )。
A.未中标的投标人不退还
B.中标的投标人在中标的同时退还
C.在中标的投标人向业主提交履约担保后退还
D.投标人在投标有效期内撤销投标书后退还
7.中标人确定后，招标人发出中标通知书并予以公示，投标人或者其他利害关系人对招标项目 的评标结果有异议，应当在( )提出。
A.立即
B.签订合同后
C.中标候选人公示
D.提交履约保证金后
8.根据《标准施工招标资格预审文件》的规定，关于申请文件递交的说明不正确的是( )。
A.申请截止时间和地点，在申请人须知前附表内规定
B.招标人应当合理确定提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于 5 日
C.除申请人须知前附表另有规定的外，申请人所递交的资格预审申请文件不予退还
D.逾期送达或者未送达指定地点的资格预审申请文件，只要说明理由，招标人均应接受
9.施工招标资格预审分初步审查和详细审查两个阶段进行，下列属于初步审查内容的是( )。
A.提供资料的有效性
B.资质条件
C.财务状况
D.类似项目的业绩
10.关于建筑工程设计评标标准的表述中，不正确的是( )。
A.工程设计投标的评比一般分为技术标和商务标两部分
B.通常情况下，如果招标人不接受投标人技术标方案的投标书依然可以再进行商务标的评审
C.评标委员会应当在符合城市规划、消防、节能、环保的前提下，按照投标文件的要求，对投标设计方案的经济、技术、功能和造型等进行比选、评价
D.评标委员会必须严格按照招标文件确定的评标标准和评标办法进行评审
11.采购大宗建筑材料或通用型批量生产的中小型设备属于( )。
A.买卖合同
B.施工合同
C.融资租赁合同
D.加工承揽合同
12.设计合同履行过程中，设计审批部门拖延对设计文件审批的损失应由( )。
A.发包人承担
B.设计人承担
C.双方各自承担
D.设计审批部门承担
13.关于物价浮动合同价格调整的表述中，不正确的是( )。
A.通用条款规定的基准日期指投标截止日前第 28 天
B.规定基准日期的作用是划分该日后由于政策法规的变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任
C.承包人投标阶段在基准日后不再进行此方面的调研，进入编制投标文件阶段
D.合同履行期间市场价格浮动对施工成本造成的影响是否允许调整合同价格，要视施工质量的高 低来决定
14.承包人应对施工工艺进行全过程的质量检查和检验，认真执行自检、互检和工序交叉检验制 度，下列关于检验的说法不正确的是( )。
A.承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后即无需通知监理人检查
B.经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖
C.监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整或返工后，由监理人重新 检查
D.承包人应对施工工艺进行全过程的质量检查和检验，认真执行自检、互检和工序交叉检验制度
15.在施工合同履行中，发包人按合同约定购买了玻璃，现场交货前未通知承包人派代表共同进 行现场交货清点，单方检验接收后直接交承包人的仓库保管员保管，施工使用时发现部分玻璃损 坏，则应由( )。
A.保管员负责赔偿损失
B.发包人承担损失责任
C.承包人负责赔偿损失
D.发包人与承包人共同承担损失责任
16.根据《标准施工招标文件》规定，关于对承包人施工设备的控制说法不正确的是( )。
A.承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划或质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更 换施工设备，增加的费用和工期延误由承包人承担
B.承包人的施工设备和临时设施应专用于合同工程，未经监理人同意，不得将施工设备和临时设 施中的任何部分运出施工场地或挪作他用
C.对目前闲置的施工设备或后期不再使用的施工设备，经监理人根据合同进度计划审核同意后， 承包人方可将其撒离施工现场
D.以上说法都不正确
17.国际设计工程总承包合同通常采用( )的承包方式，项目建设的预期目标容易实现。
A.固定工期、固定费用
B.固定工期、浮动费用
C.浮动工期、浮动费用
D.浮动工期、固定费用
18.下列表述中，不符合对联合体承包人规定的是( )。
A.总承包合同的承包人可以是独立承包人，也可以是联合体
B.对于联合体的承包人，合同履行过程中发包人和监理人仅与联合体牵头人或联合体授权的代表 联系
C.履行合同过程中，未经监理人同意，承包人不得擅自修改联合体协议
D.履行合同过程中，未经发包人同意，承包人不得擅自改变联合体的组成
19.设计施工总承包合同订立时，无条件补偿条款规定承包人复核时未发现发包人要求的错误， 实施过程中因该错误导致承包人增加了费用和(或)工期延误，发包人应( )。
A.仅承担由此增加的费用
B.仅承担由此增加的工期延误
C.仅承担由此增加的费用和(或)工期延误
D.承担由此增加的费用和(或)工期延误，并向承包人支付合理利润
20.某材料采购合同中约定了提交数量与订购数量之间的合理镑差，合同履行过程中，供货方交 付的材料多于订购数量，且超过了合理镑差界限，但采购方同意接受多付材料时，下列关于货款 的说法中，正确的是( )。
A.按订购数量加多付数量计算货款
B.按订购数量支付货款，多交付部分不在追加货款
C.按交货数量减去合理镑差时的数量计算货款
D.按交货数量加上合理镑差时的数量计算货款
21.FIDIC 发布的标准合同文本中，( )适用于由承包商按照雇主要求进行设计、生产设备制造 和安装的电力、机械、房屋建筑等工程的合同。
A.《简明合同格式》(1999 年版)
B.《设计采购施工(EPC)／交钥匙工程合同条件》(1999 年版)
C.《土木工程施工分包合同条件》(1994 年版)
D.《生产设备和设计—施工合同条件》(1999 年版)
22.依据 FIDIC 施工合同条件，有关指定分包商的特点表述正确的是( )
A.合同关系主体为业主和指定分包商
B.指定分包商工作内容为承包商必须完成范围外的特定部分
C.承包商对指定分包商违约的行为承担责任
D.由工程师负责协调管理
23.下列关于施工合同履行过程中竣工前的单机无负荷试车的说法中，不正确的是( )。
A. 安装工程具备试车条件时，由承包人组织试车
B. 承包人应在试车前 48 h 内向工程师发出要求试车的书面通知
C. 试车记录由发包人准备
D. 试车合格，工程师在试车记录上签字
24.合同法律关系是一种重要的( )。
A.法律关系
B.权利关系
C.义务关系
D.自然关系
25.项目建议书的基本内容包括( )。
A、工艺和技术方案研究
B、财务和经济分析
C、项目提出的必要性和依据
D、工程开工时间初步设想
26.下列关于紧前工作、紧后工作和平行工作的说法正确的是( )。
A、在双代号网络图中，工作与其紧前工作之间不可能有虚工作存在
B、在网络图中，相对于某工作而言，可以与该工作同时进行的工作即为该工作的平行工作
C、紧前工作、紧后工作及平行工作是工作之间施工组织关系的具体表现
D、工作之间施工组织关系是正确绘制网络图的前提条件
27.办公和生活家具购置费属于( )。
A、与项目建设有关的其他费用
B、与未来企业生产经营有关的其他费用
C、企业管理费
D、措施费
28.在大型工程设备采购招标过程中，不属于初步评审中实质性偏差的是( )。
A、未提交投标保证金
B、超出经营范围投标
C、资格证明文件不全
D、单价计算结果与总价不一致
29.以下关于施工企业意外伤害保险的说法中，正确的是( )。
A、保险费由建设单位支付
B、实行施工总承包的，保险费由总包单位支付
C、保险期限自建设工程开工之日起至工程交付使用止
D、提前竣工的，保险责任仍按原定时间终止
30.招标人编写招标投标书面情况报告，确定中标人( )日内向建设行政主管部门备案。
A、10
B、15
C、21
D、28
31.某施工合同履行中，工程师进行了合同约定外的检查试验，影响了施工进度。如检查结果表明该部分的施工质量不合格，则( )。
A.检查试验的费用由承包人承担，工期不予顺延
B.检查试验的费用由承包人承担，工期给予顺延
C.检查试验的费用由发包人承担，工期给予顺延
D.检查试验的费用由发包人承担，工期不予顺延
32.施工合同履行中，由于设计变更需要确定变更价款，而报价单中没有适用于变更工作的单价，则计算变更合同的价款应( )计算。
A.按工程师提出的单价
B.按承包人提出的单价
C.按设计单位提出的单价
D.参照报价单内类似工作的单价
33.按照FIDIC《施工合同条件》规定，承包商施工期的截止时间为( )。
A.颁发工程接收证书日
B.工程接收证书注明的竣工日
C.颁发履约证书日
D.协议书中约定的竣工日
34.按照FIDIC《施工合同条件》规定，施工中遇到( )不属于业主应承担的风险。
A.不利的外界自然条件
B.不利的气候条件
C.招标文件未提供的地质条件
D.图纸未标明的地下障碍物
35.依据监理合同示范文本规定，下列监理工作中，属于“额外监理工作”的是( )。
A.根据委托人的指示，监理人编写采用新技术施工的质量验收标准
B.按照委托人的要求，监理人办理开工许可手续
C.因施工承包人严重违约，委托人解除合同后的善后工作
D.因施工承包人延误工期，延长时间的监理工作
36.在施工索赔中，工程师处理索赔的决定( )。
A.承包人必须接受
B.不具有强制性的约束力
C.仲裁机构应予以认可
D.排除了法院的诉讼管辖
37.能够作为保证人的是( )。
A.法人的职能部门
B.公司
C.学校
D.幼儿园
38.实施监理的建设工程项目施工前，有关监理工作内容及监理权限事宜，应由( ) 以书面形式通知承包人。
A.总监理工程师
B.监理人
C.发包人
D.总监理工程师代表
39.依据委托监理合同示范文本的规定，监理人可以单方面提出终止合同的情况是( )。
A.委托人未能为监理人提供与监理有关的工程资料
B.非监理人原因暂停监理业务超过6个月
C.委托人无正当理由拖欠监理酬金超过3周
D.委托人拒付合理化建议
40.根据《标准施工合同》，合同附件格式包括()。
A、项目经理任命书
B、合同协议书
C、工程设备表
D、建筑材料表
41.对复杂而又缺乏经验的工程设计，可采用三阶段设计，一般不单独进行()招标。
A.概念设计
B.初步设计
C.技术设计
D.施工图设计
42.业主在监理招标时应以( )的水平作为评定工程监理企业投标书优劣的重要内容。
A、监理费用
B、监理规划
C、监理细则
D、监理大纲
43.在决定购买工程保险时，要选择保险公司，确定恰当的保险范围、免赔额、保险费，这些是( )的重要内容。
A、风险评价
B、风险识别
C、风险对策决策
D、实施决策
44.由监理人员现场监理某工序过程完成情况的活动称为( )。
A、旁站
B、见证
C、巡视
D、施工监理
45.目标分解结构与组织分解结构之间存在对应关系，因此，目标分解结构( )。
A、应当与组织分解结构完全一致
B、在较粗的层次上应当与组织分解结构一致
C、在较细的层次上应当与组织分解结构一致
D、在各个层次应当与组织分解结构基本一致
46.在项目监理组织中，主要根据管理( )的不同，将监理人员划分为项目总监理工程师、监理工程师和监理员。
A、层次
B、跨度
C、部门
D、任务
47.设计施工总承包合同模式下，对于发包人要求中对某工程部分功能的要求错误，承包人在复核时未能发现，导致承包人费用增加和延误工期，则（ ）。
A.发包人承担费用并延长工期，支付合理利润
B.承包人承担费用和延误的工期
C.发包人承担费用并延长工期，无须支付利润
D.发包人和承包人共同承担费用，并延长工期
48.（ ）是对施工合同主要共性条款的规定。
A.核心条款
B.主要选项条款
C.次要选项条款
D.基础条款
49.以下（ ）专项施工方案需要进行5人以上专项论证方案的安全性和可靠性。
A.高大模板工程
B.浅基坑工程
C.大爆破工程
D.脚手架工程
50.建设工程合同是（ ）实施工程建设活动，（ ）支付价款或酬金的协议。
A.承包人，发包人
B.承包人，监理人
C.发包人，监理人
D.发包人，分包人
51.法人应当具备的条件是( )。
A.依法成立
B.有必要的财产或者经费
C.能够独立承担民事责任
D.有自己的名称.组织机构和场所
E.经上级行政主管机关批准
52.在《担保法》规定的担保方式中，( )能作为保证人。
A.公民
B.国家机关
C.企业法人的分支机构
D.企业法人的职能部门
E.经国务院批准为使用外国政府贷款进行转贷的国家机关
53.权利质押一般是将权利凭证交付质押人的担保，可以质押的权利包括( ) 。
A.抵押人合法所有的车辆
B.汇票、支票、本票
C.依法可以转让的股权
D.债券、存款单、仓单、提单
E.依法可以转让的商标专用权、专利权、著作权中的财产权
54.关于保险合同的表述中，正确的有( )。
A.保险合同是指被保险人与保险人约定保险权利义务关系的协议
B.投保人是指与保险人订立保险合同，并按照保险合同负有支付保险费义务的人
C.保险人是指与投保人订立保险合同，并承担赔偿或者给付保险金责任的保险公司
D.被保险人是指其财产或者人身受保险合同保障，享有保险金请求权的人
E.保险合同分为财产保险合同、人身保险合同
55.关于人身保险合同的表述中，正确的有( )。
A.人身保险合同是以人的寿命和身体为保险标的的保险合同
B.投保人应向保险人如实申报被保险人的年龄、身体状况
C.投保人于合同成立后，只能向保险人一次性支付全部保险费
D.人身保险的受益人只能由被保险人进行指定
E.保险人对人身保险的保险费，可以用诉讼方式要求投保人支付
56.下列选项中，不符合标底规定的是( )。
A.招标人必须编制标底且标底是保密的
B.一个招标项目可以有两个标底
C.招标人不得规定最低投标限价
D.招标人不得规定最高投标限价
E.标底的编制机构也可以参加编制标底项目的投标工作
57.材料、通用型设备采购招标应当具备的条件包括( )。
A.项目法人已经依法成立
B.有相应资金或者资金来源已经落实
C.能够提出货物的使用与技术要求
D.可以合理进行分次采购招标
E.按照国家有关规定应当履行项目审批、核准或者备案手续的，已经审批、核准或者备案
58.根据《标准施工合同》的要求，关于履约保函的表述中，正确的有( )。
A.担保期限自发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程移交证书日止
B.没有采用国际招标工程或使用世界银行贷款建设工程的担保期限至缺陷责任期满止的规定，即 担保人对承包人保修期内履行合同义务的行为承担担保责任
C.采用无条件担保方式，即持有履约保函的发包人认为承包人有严重违约情况时，即可凭保函向 担保人要求予以赔偿
D.无条件担保有利于当出现承包人严重违约情况，由于解决合同争议而影响后续工程的施工
E.采用无条件担保方式的唯一要求是需承包人确认
59.按照标准施工合同通用条款对监理人的相关规定，监理人居于施工合同履行管理的核心地位 的主要表现有( )。
A.承包人收到监理人发出的任何指示，视为已得到发包人的批准，应遵照执行
B.监理人应按照合同条款的约定，公平合理地处理合同履行过程中涉及的有关事项
C.在发包人授权范围内独立处理合同履行过程中的有关事项，行使通用条款规定的，以及具体施 工合同专用条款中说明的权力
D.除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或被授权的监理人员处取得指示
E.“商定或确定”条款规定，总监理工程师在协调处理合同履行过程中的有关事项时，应首先与 合同当事人协商，尽量达成一致
60.施工阶段承包人责任的暂停施工情形包括( )。
A.承包人擅自暂停施工
B.承包人违约引起的暂停施工
C.不可抗力
D.协调管理原因
E.由于承包人原因为工程合理施工和安全保障所必需的暂停施工
61.根据《标准施工合同》的规定，关于暂估价的说法，正确的是( )。
A.暂估价指发包人在工程量清单中给出的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、设备 以及专业工程的金额
B.该笔款项属于签约合同价的组成部分合同履行阶段一定发生但招标阶段由于局部设计深度不够:质量标准尚未最终确定，投标时市场价格差异较大等原因，要求承包人按暂估价格报价部分，合同履行阶段再最终确定该部分的合同价格金额
C.暂估价内的工程材料、设备或专业工程施工，属于依法必须招标的项目，施工过程中由发包人 和承包人以招标的方式选择供应商或分包人，按招标的中标价确定
D.未达到必须招标的规模或标准时，材料和设备由承包人负责提供，经监理人确认相应的金额; 专业工程施工的价格由监理人进行估价确定
E.不与工程量清单中所列暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格
62.按照《标准施工招标文件》通用条款的规定，因不可抗力事件导致的损失应由发包人承担的 包括( )。
A.工程本身的损害
B.由发包人采购，已运至施工现场待安装设备的损害
C.由承包人采购，已运至施工现场待安装设备的损害
D.承包方人员伤亡
E.承包人停工损失
63.设计施工总承包合同中，关于监理人的说法正确的是( )。
A.监理人的地位和作用与标准施工合同相同，但对承包人的干预较少
B.总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作
C.总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人
D.被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师 发出的指示具有同等效力
E.承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问时，可在该指示发出的 48 小时内向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在 24 小时内对该指示予以确认、更改或撤销
64.设计施工总承包合同中关于履约担保的说法正确的是( )。
A.承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效
B.合同约定需要进行竣工后试验，承包人应保证其履约担保在竣工后试验通过前一直有效
C.工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效
D.发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由承包人承担
E.承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由承包人承担
65.设计施工阶段总承包合同履行过程中，承包人可以同时获得工期、费用与利润补偿的情形包 括( )。
A.未能按时提供文件
B.发包人要求提前交货
C.发包人原因指示的暂停工作
D.发包人提供的材料、设备不符合要求
E.重新试验表明材料、设备、工程质量合格
66.建筑工程一切险加保了第三者责任险，下列事件中保险公司应承担赔偿责任的有( )。
A、因原材料缺陷造成的损失
B、与工程直接相关的意外事故引起工地内第三者伤亡
C、与工程直接相关的意外事故引起工地邻近区域的第三者人身伤亡
D、维修保养或正常检修的费用
E、承包商基础土方开挖破坏了图纸上未标明的市政供水管道造成的损害
67.物资设备采购中，划分合同包装的主要考虑因素包括( )。
A、有利于投标竞争
B、物资设备种类
C、考虑资金计划
D、工程进度与供货时间的关系
D、工程进度与供货时间的关系
68.采用综合评标法进行建设工程项目设备材料采购招标，需要考虑的因素有( )。
A、投标价
B、付款条件
C、设备性能
D、寿命残值
E、燃料消耗费
69.卓越绩效评价准则与ISO 9000的不相同点包括( )。
A、基本原理和原则
B、基本理念和思维方式
C、关注点和目标
D、使用方法(工具)相同
E、导向和驱动力
70.根据《标准施工合同》，有关索赔的表述中，正确的有( )。
A、索赔要求的提出不需经对方同意
B、发包人应在做出索赔处理结果答复后28天内完成赔付
C、应在索赔事件发生后的28天内递交索赔意向通知书
D、监理人的索赔处理决定超过权限时应报发包人批准
E、承包人必须执行监理人的索赔处理决定
71.下列关于《卓越绩效评价准则》评分系统的说法，正确的有( )。
A、基本要求是各条目最核心的概念和最基本的主题
B、总体要求是各条目最核心的概念和最基本的主题
C、多项要求是各条目最核心的概念和最基本的主题
D、总体要求是条目要求中最重要的特征
E、基本要求是条目要求中最重要的特征
72.合同订立后，甲公司将与乙公司签订合同中的义务转移给丙公司履行。下列关于该转让的说法中，符合《合同法》对合同转让规定的有( )。
A.甲公司不须经乙公司同意，但要通知乙公司
B.丙公司直接对乙公司承担合同义务
C.丙公司可对乙公司行使抗辩权
D.丙公司应向乙公司提供合同约定的履约担保
E.甲公司对丙公司不履行合同的行为承担连带责任
73.依据设计合同示范文本规定，下列有关设计工作内容变更的说法中，正确的有( )。
A.设计人应根据设计审查结论对设计进行调整和补充
B.发包人根据工程实际需要要求修改设计文件时，只能由原设计单位修改并经审批后使用
C.发包人经原设计人书面同意后，可以委托其他具有资质的设计单位修改
D.由于发包人原因对设计进行重大修改，应另签订合同
E.在未签合同之前发包人已同意的设计人为发包人所做的各项设计工作，应支付相应的设计费
74.某施工项目，因与相邻单位的协调工作没有做好，无法按照施工合同约定日期开工，则发包人应当承担的义务和责任包括( )。
A.通知承包人延期开工
B.赔偿承包人损失
C.顺延工期
D.将协调工作交给承包人
E.按原约定期限支付预付款
75.依据FIDIC《施工合同条件》，下列有关争端裁决委员会的说法中，正确的有( )。
A.业主与承包商各提名1 位专家作为争端裁决委员会成员
B.争端裁决委员会成员的报酬由双方平均分担
C.业主和承包商可单方面向争端裁决委员会征求建议
D.业主或承包商提名的争端裁决委员会成员应各自从本单位获得报酬
E.争端裁决委员会成员可在业主或承包商的项目部担任技术顾问
76.在风险管理理论中，将风险因素分为( )。
A、自然风险因素
B、主观风险因素
C、道德风险因素
D、心理风险因素
E、生理风险因素
77.组织设计原则包括( )。
A、主观能动原则
B、专业分工与协作统一原则
C、权责一致原则
D、才职相称原则
E、弹性原则
78.必须进行国际招标的机电产品有（ ）。
A.国家规定进行国际招标采购的机电产品
B.基础设施项目公用事业项目中进行国际招标采购的机电产品
C.使用国有资金或国家融资资金进行国际招标采购的机电产品
D.外商投资企业投资总额内进口的机电产品
E.供生产企业及科研机构研究开发用的样品样机
79.指定代理或法定代理可因（ ）而终止。
A.监护关系消灭
B.被代理人或代理人死亡
C.被代理人取得或者恢复民事行为能力
D.作为被代理人或者代理人的法人终止
E.指定代理的人民法院或指定单位撤销指定
80.材料、通用型设备采购招标，划分采购包装主要考虑的因素有（ ）。
A.有利于投标竞争
B.工程进度与供货时间的关系
C.市场供应情况
D.资金计划
E.售后服务