1.某单位与某设计院就购买该设计院设计专利签定了合同，此合同法律关系的客体是( )。
A.物
B.行为
C.智力成果
D.活动
2.根据《物权法》，下列各项财产作为抵押物时，抵押权自登记时设立的是( )。
A.正在建造的船舶、航空器
B.交通运输工具
C.生产设备.原材料
D.正在建造的建筑物
3.施工企业以自己的资产为抵押向银行借款后，由于资金链断裂无力还款，在依法拍卖该房产时 尚欠银行 500 万元本金、20 万元利息、50 万元违约金，拍卖房产得款 400 万元，拍卖费用 10 万 元，则施工企业欠银行的债务( )。
A.全部消灭
B.还有 100 万元
C.还有 150 万元
D.还有 180 万元
4.关于抵押的效力的说法，正确的是( )。
A.抵押物折价后，其价款超过债权数额的部分归债务人所有，不足部分由债务人清偿
B.债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以拍卖该抵押物所得价款受偿
C.抵押人的行为足以使抵押物价值减少的，抵押权人不可以要求抵押人停止其行为
D.抵押人无义务妥善保管抵押物并保证其价值
5.最高额抵押权设立前已经存在的债权，( )。
A.可以直接转入最高额抵押担保的债权范围，事后通知当事人即可
B.经当事人同意，可以转入最高额抵押担保的债权范围
C.应当直接转入最高额抵押担保的债权范围
D.不得转入最高额抵押担保的债权范围
6.甲仓库为乙单位保管 500 吨水泥，双方约定保管费用为 1000 元，乙没能按约定支付保管费用， 则甲可以( )。
A.行使质押权变卖全部水泥
B.行使质押权变卖部分水泥
C.行使留置权变卖全部水泥
D.行使留置权变卖部分水泥
7.甲建筑公司为本公司所有的挖掘机投保了财产险，保险金额为 800 万元人民币，不久建筑公司 发生火灾，被保险的挖掘机全部烧毁。经有关部门勘察评估，这些挖掘机总价值为 700 万元人民 币，于是保险公司应赔付给建筑公司的金额为( )万元人民币。
A.800
B.400
C.700
D.750
8.根据《标准施工招标文件》的规定，招标人接受中标人提交的履约保证金后，双方签订合同协 议书。在签订合同的( )内，退还招标人和其他所有投标人的投标保证金及银行同期存款利息， 完成本次项目招标的全部工作。
A.1 个月
B.15 日
C.5 个工作日
D.5 日
9.根据《标准施工招标资格预审文件》的规定，关于申请文件递交的说明不正确的是( )。
A.申请截止时间和地点，在申请人须知前附表内规定
B.招标人应当合理确定提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于 5 日
C.除申请人须知前附表另有规定的外，申请人所递交的资格预审申请文件不予退还
D.逾期送达或者未送达指定地点的资格预审申请文件，只要说明理由，招标人均应接受
10.根据《建设工程设计合同(一)》 [GF-2000-0209]，下列关于建设工程设计深度要求的说法中，正确的是( )。
A.设计标准不得高于国家规范的强制性要求
B.技术设计文件应满足编制初步设计文件的需要
C.施工图设计文件应满足设备材料采购的需要
D.方案设计文件应满足编制工程预算的要求
11.某工程的大型设备通过国际招标采用国外承包商制造的设备。外商提交的设备制造图纸及设 备的基础土建设计文件应由( )进行审查认可。
A.承包总体工程设计的设计单位
B.发包人
C.监理工程师
D.设备安装承包商
12.施工合同的组成文件中，结合项目特点针对通用条款内容进行补充或修正，使之与通用条款 共同构成对某一方面问题内容完备约定的文件是( )。
A.协议书
B.专用条款
C.标准条款
D.质量保修书
13.施工阶段承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并通 知监理人。监理人没有发出指示，承包人因采取合理措施而( )。
A.增加的费用和工期延误，由发包人承担
B.增加的费用和工期延误，由承包人承担
C.增加的费用由发包人承担，工期不予顺延
D.增加的费用由承包人承担，工期给予顺延
14.设计施工总承包合同中，由于发包人责任应给承包人延长工期和增加费用，并支付利润的情 况不包括( )。
A.未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查
B.因发包人原因导致的暂停施工
C.发包人停工的基准资料错误
D.不可抗力
15.监理人应当在收到承包人报送的支付分解报告后( )天内给予批复或提出修改意见，经监理 人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表。
A.7
B.14
C.21
D.30
16.设计施工总承包合同模式下，承包人只可以索赔费用的是( )
A.发包人原因造成的质量不合格
B.异常恶劣的气候条件
C.发包人要求提前交货
D.隐蔽工程的重新检验证明质量合格
17.设计施工总承包合同模式下，竣工试验程序分为三阶段，( )需要通知监理人。
A.第一阶段
B.第二阶段
C.第三阶段
D.三个阶段都需要
18.某单位采用货样买卖方式签订了设备采购合同，关于采购方式及合同的说法，正确的是 ( )
A.该合同属于即时买卖合同
B.货样不得有隐蔽瑕疵
C.当事人可以在合同中对货样进行说明
D.采购人不知道货样有隐蔽瑕疵的，供货人可按货样交付货物
19.依据《合同法》，出卖人按照约定标的物置于交付地点，买受人违反约定没有收取的，标的物毁损、灭失的风险自违反约定之日起由( )承担。
A.买受人
B.出卖人
C.运输人
D.买受人与出卖人
20.FIDIC 标准合同文本中的( )，适用于承包商以交钥匙方式进行设计、采购和施工，完成一 个配备完善的工程，雇主“转动钥匙”时即可运行的总承包项目建设合同。
A.《施工合同条件》(1999 年版)
B.《生产设备和设计-施工合同条件》(1999 年版)
C.《设计采购施工(EPC)／交钥匙工程合同条件》(1999 年版)
D.《简明合同格式》(1999 年版)
21.某甲级工程监理企业在资质年检时，取得监理工程师注册证书的人员为 20 人，其他各项均达到标准要求，其年检结论应当为( )。
A. 合格
B. 基本合格
C. 不合格
D. 基本不合格
22.工程师判定承包人索赔成立的条件不包括( )。
A. 造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任，包括行为责任或风险责任
B. 与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误
C. 承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告
D. 索赔意向通知必须在 28 d 内提交
23.《建设工程监理合同》通用条件规定“委托人”是指()。
A.进行监理招标的一方
B.监督监理招标的一方
C.监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人
D.委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人
24.在工程网络图中，工作K的最迟完成时间为第20天，其持续时间为6天，该工作有三项紧前工作，它们的最早完成时间分别为第8天、第10天、第12天，则工作K的总时差为( )天。
A、8
B、6
C、4
D、2
25.办公和生活家具购置费属于( )。
A、与项目建设有关的其他费用
B、与未来企业生产经营有关的其他费用
C、企业管理费
D、措施费
26.根据《标准施工合同》，承包人向监理人递交索赔意向书的时效是( )。
A、7
B、14
C、28
D、30
27.办公和生活家具购置费属于( )。
A、与项目建设有关的其他费用
B、与未来企业生产经营有关的其他费用
C、企业管理费
D、措施费
28.在建设工程设计招标中，( )对工程项目建设的成败有着至关重要的影响。
A、设计的优劣
B、设计的成本
C、设计负责人的资质
D、设计公司的资质
29.某工程投标了建设工程一切险，在施工期间现场发生下列事件造成损失，保险人负责赔偿的事件是( )。
A、大雨造成现场档案资料毁损
B、雷电击毁现场施工用配电柜
C、设计错误导致部分工程拆除重建
D、施工机械过度磨损需要停工检修
30.无法精确拟定技术规格的项目，招标人可以分两阶段进行招标，下列关于两阶段招标的说法，正确的是( )。
A、第一阶段投标的实施方案允许附带报价
B、两阶段招标必须采用公开招标
C、第一阶段投标人按照招标文件的要求首先投“技术标”
D、第二阶段属于工程项目实施方案选择阶段
31.施工合同履行中，由于设计变更需要确定变更价款，而报价单中没有适用于变更工作的单价，则计算变更合同的价款应( )计算。
A.按工程师提出的单价
B.按承包人提出的单价
C.按设计单位提出的单价
D.参照报价单内类似工作的单价
32.施工工程竣工验收通过后，确定承包人的实际竣工日应为( )。
A.承包人送交竣工验收报告日
B.发包人组织竣工验收日
C.开始进行竣工检验日
D.验收组通过竣工验收日
33.按照FIDIC《施工合同条件》规定，合同有效期的结束时间为( )。
A.签发工程接收证书日
B.颁发履约证书日
C.结清单生效曰
D.签发最终支付证书日
34.按照FIDIC《施工合同条件》规定，施工中遇到( )不属于业主应承担的风险。
A.不利的外界自然条件
B.不利的气候条件
C.招标文件未提供的地质条件
D.图纸未标明的地下障碍物
35.某高层建筑采购外墙面砖合同，进行交货检验时，发现交货数量少于订购的数量，但是没有超过合同约定的合理尾差限度，采购方应( )。
A.按实际交货数量支付
B.按订购数量支付
C.待供货方补足数量后再按订购数量支付
D.按订购数量支付但扣除少交部分的违约金
36.实施监理的建设工程项目施工前，有关监理工作内容及监理权限事宜，应由( ) 以书面形式通知承包人。
A.总监理工程师
B.监理人
C.发包人
D.总监理工程师代表
37.《建设工程监理规范》规定的“C”类表是为建设各单位准备的，其中工程变更单在建设单位提出变更时，按照( )原则进行。
A、建设单位填写并签发，项目总监理工程师下达变更指令后，施工单位进行施工
B、建设单位填写，由建设单位现场代表、项目总监理工程师、本工程设计技术负责人、项目经理签认，项目监理部签发，项目总监理工程师下达变更指令后，施工单位进行施工
C、建设单位直接填写后，通知施工单位进行施工
D、建设单位现场代表填写，交由项目监理部签发，并委托设计单位编制设计变更文件，签转项目监理部，施工单位收到工程变更单后，实施工程变更
38.审查施工单位选择的分包单位的资质在( )。
A、建设工程立项阶段
B、建设工程招标阶段
C、建设工程施工准备阶段
D、建设工程施工阶段
39.可能在职能部门与指挥部门之间产生矛盾的监理组织形式是( )监理组织。
A、职能制
B、直线职能制
C、直线制
D、矩阵制
40.监理工程师执业资格考试是一种( )考试，是对监理人员掌握监理理论和监理实务技能的抽检。
A、水平
B、学历
C、职称
D、能力
41.建设工程发生质量事故，有关单位应当在( )小时内向当地建设行政主管部门或其他有关部门报告。
A、12
B、24
C、48
D、72
42.区段工程在通用条款中定义的是能单独接收并使用的（ ）。
A.永久工程
B.长期工程
C.短期工程
D.一般工程
43.根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由（ ）承担。
A.发包人
B.承包人
C.工程师
D.承包人和发包人共同
44.建设工程合同要求每一个建筑产品都需要单独设计和施工，决定了（ ）。
A.合同主体的严格性
B.合同标的的特殊性
C.合同履行期限的长期性
D.计划和程序的严格性
45.（ ）是对施工合同主要共性条款的规定。
A.核心条款
B.主要选项条款
C.次要选项条款
D.基础条款
46.保证期间债权人与债务人协议变更主合同或者债权人许可债务人转让债务的，应当取得保证人的 （ ），否则保证人不再承担保证责任。保证合同另有约定的按照约定。
A.书面同意
B.口头同意
C.签字盖章
D.签字
47.下列关于设计施工总承包合同的说法正确的是（ ）。
A.设计方案最优
B.有利于发包人对承包人的监督和检查
C.可以减少设计变更
D.增加承包人的索赔
48.（ ）主要是依靠行政手段来规范财产流转关系。
A.自然经济
B.商品经济
C.市场经济
D.计划经济
49.依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的28天内，承包人应向监理人递交（ ）。
A.现场同期记录
B.索赔意向通知书
C.索赔报告
D.索赔证据
50.FIDIC标准合同文本中的（ ），适用于投资金额相对较小、工期短、不需进行专业分包，相对简单或重复性的工程项目施工。
A.《施工合同条件》(1999年版)
B.《生产设备和设计一施工合同条件》(1999年版)
C.《设计采购施工(EPC)／交钥匙工程合同条件》(1999年版)
D.《简明合同格式》(1999年版)
51.建设工程合同的特征包括( )。
A.合同主体的单一性
B.合同履行期限的长期性
C.合同标的的特殊性
D.计划和程序的严格性
E.合同形式的多样性
52.根据《民法通则》的规定，法定代理或指定代理终止的情形有( )。
A.代理期间届满或者代理事务完成
B.被代理人取得或者恢复行为能力
C.被代理人或者代理人死亡
D.代理人丧失民事行为能力
E.指定代理的人民法院或者指定单位取消指定
53.在《担保法》规定的担保方式中，( )能作为保证人。
A.公民
B.国家机关
C.企业法人的分支机构
D.企业法人的职能部门
E.经国务院批准为使用外国政府贷款进行转贷的国家机关
54.根据《物权法》，下列各项财产作为抵押物时，抵押权自抵押合同生效时设立的是( )。
A.正在建造的船舶.航空器
B.交通运输工具
C.生产设备.原材料
D.正在建造的建筑物
E.以上说法都不正确
55.关于质押的说法正确的是( )。
A.债务人或者第三人为出质人
B.债权人为质权人
C.移交的动产或权利为质物
D.是一种法定的担保物权
E.质权自出质人交付质押财产时设立
56.关于保险合同的表述中，正确的有( )。
A.保险合同是指被保险人与保险人约定保险权利义务关系的协议
B.投保人是指与保险人订立保险合同，并按照保险合同负有支付保险费义务的人
C.保险人是指与投保人订立保险合同，并承担赔偿或者给付保险金责任的保险公司
D.被保险人是指其财产或者人身受保险合同保障，享有保险金请求权的人
E.保险合同分为财产保险合同、人身保险合同
57.关于施工评标程序的说法正确的是( )。
A.评标委员会成员应当按照招标文件规定的评标标准和方法，客观、公正地对投标文件提出评审 意见
B.招标文件没有规定的评标标准和方法不得作为评标的依据
C.招标人应当根据项目规模和技术复杂程度等因素合理确定评标时间，超过三分之二的评标委员 会成员认为评标时间不够的，招标人应当适当延长
D.完成评标后，如果招标人授权由评标委员会定标，可直接确定中标人
E.若评标委员没有获得招标人的定标授权，应向招标人提交评标报告和中标候选人名单
58.初步评审过程中，发现投标人有( )的情形，其投标作废标处理。
A.按评标委员会要求澄清、说明或补正投标文件中的偏差
B.与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股
C.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出
D.为招标人不具有独立法人资格的附属机构或单位
E.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异
59.根据《招标投标法实施条例》的规定，有下列情形的视为投标人互相串通投标( )。
A.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制
B.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜
C.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人
D.不同投标文件包装一致
E.不同投标人的投标文件相互混装
60.材料、通用型设备采购招标应当具备的条件包括( )。
A.项目法人已经依法成立
B.有相应资金或者资金来源已经落实
C.能够提出货物的使用与技术要求
D.可以合理进行分次采购招标
E.按照国家有关规定应当履行项目审批、核准或者备案手续的，已经审批、核准或者备案
61.建设工程勘察合同当事人包括发包人和勘察人，其勘察人须具备的条件包括( )。
A.作为承包人的勘察单位必须具备法人资格
B.除法人以外的任何其他组织和个人符合相关条件的均可成为承包人
C.建设工程勘察合同的承包方须持有建设行政主管部门核发的施工许可证
D.建设工程勘察合同的承包方须持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照，并且必须在其 核准的经营范围内从事建设活动
E.建设工程勘察合同的承包方必须持有建设行政主管部门颁发的工程勘察资质证书、工程勘察收 费资格证书，而且应当在其资质等级许可的范围内承揽建设工程勘察、设计业务
62.关于建设工程施工合同中工程保险和第三者责任保险的表述，正确的有( )。
A.《标准施工合同》和《简明施工合同》的通用条款中均规定由承包人负责投保“建筑工程一切 险”、“安装工程一切险”和“第三者责任保险”，并承担办理保险的费用
B.承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险 单必须与专用合同条款约定的条件一致
C.如果一个建设工程项目的施工采用平行发包的方式分别交由多个承包人施工，由几家承包人分 别投保的话，有可能产生重复投保或漏保，此时由发包人投保为宜
D.保险人做出保险责任变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知勘察人和监理人
E.无论是由承包人还是发包人办理工程险和第三者责任保险，均必须以发包人和承包人的共同名 义投保
63.关于施工准备阶段监理人开工通知的说法中，正确的有( )。
A.当发包人的开工前期工作已完成且临近约定的开工日期时，应委托设计单位按专用条款约定的 时间向承包人发出开工通知
B.如果约定的开工已届至，但发包人应完成的开工配合义务尚未完成(如现场移交延误)，由于监 理人不能按时发出开工通知，仅顺延合同工期无需赔偿承包人的损失
C.如果约定的开工已届至，但发包人应完成的开工配合义务尚未完成(如现场移交延误)，由于监 理人不能按时发出开工通知，仅赔偿承包人的相应损失即可，工期不予顺延
D.如果发包人开工前的配合工作已完成且约定的开工日期已届至，但承包人的开工准备还不满足 开工条件，监理人仍应按时发出开工的指示，合同工期不予顺延
E.监理人征得发包人同意后，应在开工日期 7d 前向承包人发出开工通知，合同工期自开工通知中载明的开工日起计算
64.根据《标准施工合同》的规定，关于暂估价的说法，正确的是( )。
A.暂估价指发包人在工程量清单中给出的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、设备 以及专业工程的金额
B.该笔款项属于签约合同价的组成部分合同履行阶段一定发生但招标阶段由于局部设计深度不够:质量标准尚未最终确定，投标时市场价格差异较大等原因，要求承包人按暂估价格报价部分，合同履行阶段再最终确定该部分的合同价格金额
C.暂估价内的工程材料、设备或专业工程施工，属于依法必须招标的项目，施工过程中由发包人 和承包人以招标的方式选择供应商或分包人，按招标的中标价确定
D.未达到必须招标的规模或标准时，材料和设备由承包人负责提供，经监理人确认相应的金额; 专业工程施工的价格由监理人进行估价确定
E.不与工程量清单中所列暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格
65.某建设工程项目中，甲公司作为工程发包人与乙公司签订了工程承包合同，乙公司又与劳务 分包人丙公司签订了该工程的劳务分包合同。则在劳务分包合同中，关于丙公司应承担义务的说 法，正确的有( )。
A.丙公司须服从乙公司转发的发包人及工程师的指令
B.丙公司应自觉接受乙公司及有关部门的管理.监督和检查
C.丙公司未经乙公司授权或允许，不得擅自与甲公司及有关部门建立工作联系
D.丙公司应按时提交报表.有关的技术经济资料，配合乙公司办理交工验收
E.丙公司负责组织实施施工管理的各项工作，对工期和质量向发包人负责
66.关于建设工程施工合同中，分包工程竣工管理的表述，正确的有( )。
A.分包工程具备竣工验收条件后，分包人向承包人提供完整的竣工资料及竣工验收报告
B.承包人应在收到分包人提供的竣工验收报告之日起 3d 内通知发包人进行验收，分包人应配合承包人进行验收
C.根据总承包合同无需由发包人验收的部分，承包人应按照总承包合同约定的程序自行验收
D.分包工程竣工日期为分包人提供竣工验收报告之日。需要修复的，为首次提供的竣工报告之日
E.发包人未能按照总承包合同及时组织验收时，监理人应按照总承包合同规定的发包人验收的期 限及程序自行组织验收，并视为分包工程竣工验收通过
67.设计施工总承包合同的承包人要投保的险种主要包括( )。
A.设计和工程保险
B.失业保险
C.工伤保险
D.第三者责任保险
E.医疗保险
68.工程设计投标的评比一般分为( )，评标委员会必须严格按照招标文件确定的评标标准和评标办法进行评审。
A、技术标
B、经济标
C、管理标
D、合同标
E、商务标
69.在大型工程设备采购招标初步评审过程中，初步评审的内容包括( )。
A、投标文件是否完整
B、总体编排是否有序
C、文件签署是否合格
D、投标人是否提交投标保证金
E、付款条件偏差
70.根据《标准施工合同》，有关索赔的表述中，正确的有( )。
A、索赔要求的提出不需经对方同意
B、发包人应在做出索赔处理结果答复后28天内完成赔付
C、应在索赔事件发生后的28天内递交索赔意向通知书
D、监理人的索赔处理决定超过权限时应报发包人批准
E、承包人必须执行监理人的索赔处理决定
71.农用土地征用费由( )及耕地占用税等组成，并按被征用土地的原用途给予补偿。
A、土地补偿费
B、安置补助费
C、土地投资补偿费
D、土地管理费
E、土地占用费
72.依据《合同法》，下列有关格式条款合同的说法中，错误的有( )。
A.采用格式条款合同时，订立合同时全部条款都不得改动
B.合同条款必须与对方事先协商一致后才能确定
C.当格式条款与非格式条款不一致时，应采用非格式条款
D.提供格式条款方应提请对方注意免除或限制自己责任的条款
E.当对格式条款有争议时，如果有两种以上解释的，应当采用不利于非提供方的解释
73.依据FIDIC《分包合同条件》，下列有关分包合同履行管理的说法中，正确的有( )。
A.工程师负责分包商施工的协调管理
B.业主不参与分包合同履行的管理
C.承包商有权根据工程实际进展情况不经工程师同意自行发布变更指令
D.承包商对分包商报送的支付报表审核后支付，工程师不参与审核工作
E.当分包商的合法权益受到损害时，有权向对其造成损害方提出索赔
74.有关对风险的叙述中，正确的是( )。
A、风险具有确定性
B、风险是实际结果与预期结果之间的差异
C、产生损失后果就称为风险
D、风险不是肯定发生损失后果的事件
E、没有损失后果的不确定性事件不是风险
75.仅仅从为客户服务的角度，工程咨询的作用表现为以下几方面：( )。
A、为决策者提供科学合理的建议
B、保证工程的顺利实施
C、为客户提供信息和先进技术
D、发挥准仲裁人的作用
E、促进国际间工程领域的交流和合作
76.按照《招标投标法》，关于招标方式的说法，正确的有（ ）。
A.公开招标的投标人不受地域和行业限制
B.议标是招标方式的一种
C.竞争性谈判是招标方式的一种
D.邀请招标不能限制投标人的数量
E.公开招标意味着招标时间长、费用高
77.指定代理或法定代理可因（ ）而终止。
A.监护关系消灭
B.被代理人或代理人死亡
C.被代理人取得或者恢复民事行为能力
D.作为被代理人或者代理人的法人终止
E.指定代理的人民法院或指定单位撤销指定
78.标准施工招标文件的附表格式是招标过程中用到的标准化格式，包括（ ）。
A.开标记录表
B.问题澄清通知书格式
C.招标书格式
D.中标通知书格式
E.中标结果通知书格式
79.下列各项中，属于《标准设计施工总承包招标文件》的有（ ）。
A.招标公告
B.工程量清单
C.投标人须知
D.评标办法
E.投标文件格式
80.施工合同的中标通知书是招标人接受中标人的书面承诺文件，具体写明的内容有（ ）。
A.承包的施工标段
B.投标价
C.工期
D.工程质量标准
E.投标人的项目经理名称