1.以代理权产生的依据不同，可将代理分为委托代理、法定代理和指定代理。项目总监理工程师 是监理单位的代理人，这种代理是( )。

A.委托代理

B.法定代理

C.指定代理

D.转代理




2.按照《担保法》的规定，下列财产中可以作为抵押物的是( )。

A.抵押人依法有权处分的国有土地使用权

B.抵押人使用的宅基地

C.抵押人拥有的股票

D.学校设施




3.最高额抵押权设立前已经存在的债权，( )。

A.可以直接转入最高额抵押担保的债权范围，事后通知当事人即可

B.经当事人同意，可以转入最高额抵押担保的债权范围

C.应当直接转入最高额抵押担保的债权范围

D.不得转入最高额抵押担保的债权范围




4.投标人在投标过程中出现( )时，招标人可以没收投标保证金。

A.投标文件的密封不符合招标文件的要求

B.投标文件中附有招标人不能接受的条件

C.购买招标文件后不递交投标文件

D.拒绝签字确认评标委员会对投标书中错误的修正




5.施工项目的工程担保中，保证期限因保证内容和风险不同而各异。下列保证方式中，保证期限 相对较短的是( )。

A.施工投标保证

B.施工履约保证

C.施工预付款保证

D.质量保证金保证




6.招标人对施工投标保函的正确处理方式是( )。

A.未中标的投标人不退还

B.中标的投标人在中标的同时退还

C.在中标的投标人向业主提交履约担保后退还

D.投标人在投标有效期内撤销投标书后退还




7.关于保险索赔的说法，正确的是( )。

A.保险事故发生后，投保人、被保险人或者受益人仅需向保险人提供与确认保险事故的原因和损 失程度有关的证明和资料

B.保险人认为有关的证明和资料不完整的，可以多次通知投保人、被保险人或者受益人补充提供

C.对其赔偿或者给付保险金的数额不能确定的，保险人应在最终确定赔偿或者给付保险金的数额 后一次性支付保险金

D.投保人重复保险的，除合同另有约定外，各保险人按照其保险金额与保险金额总和的比例承担 赔偿保险金的责任




8.关于两阶段招标的表述中，符合《招标投标法实施条例》的是( )。

A.两阶段招标必须采用公开招标

B.对技术复杂或者无法精确拟定技术规格的项目，招标人必须分两阶段，并采用公开招标方式进行招标

C.两阶段招标可以采用邀请招标

D.第二阶段属于工程项目实施方案选择阶段，投标人按招标文件的要求首先投“技术标”，说明项 目的设计方案和实施计划




9.可以用资格预审公告代替招标公告的招标方式是( )，可不必发布两个公告。

A.公开招标

B.邀请招标

C.直接发包

D.两阶段招标




10.关于招标文件的澄清的表述，符合《招标投标法实施条例》规定的是( )。

A.投标人研究招标文件和现场踏勘后，在投标人须知前附表规定的时间内以书面或口头形式提交 招标人，要求予以澄清

B.招标人在规定的时间和地点召开的投标预备会上，一方面进行招标工程的交底，另一方面要对 投标人提出的问题予以澄清，并将会议记录发给有疑虑的投标人

C.投标预备会是招标的必经程序，由招标人在投标人须知中说明

D.如果澄清文件发出的时间距投标截止日期不足 15d，须相应延长投标截止日期




11.关于中标人确定范围的表述不正确的是( )。

A.招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人

B.招标人可以在评标委员会推荐的中标候选人之外确定中标人

C.依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人

D.排名第一的中标候选人放弃中标.因不可抗力提出不能履行合同，招标人可以确定排名第二的中 标候选人为中标人




12.中标人确定后，招标人发出中标通知书并予以公示，投标人或者其他利害关系人对招标项目 的评标结果有异议，应当在( )提出。

A.立即

B.签订合同后

C.中标候选人公示

D.提交履约保证金后




13.大型主机设备招标不同于定型生产的设备和材料，不仅没有统一的设备标准，而且由于设备 庞大、生产成本较高，通常厂家在签订合同后才进行制造，中标人承担的责任包括生产、交货、 安装(或安装指导)、保修的全过程，因此招标签订的合同属于( )。

A.买卖合同

B.施工合同

C.融资租赁合同

D.加工承揽合同




14.某工程的大型设备通过国际招标采用国外承包商制造的设备。外商提交的设备制造图纸及设 备的基础土建设计文件应由( )进行审查认可。

A.承包总体工程设计的设计单位

B.发包人

C.监理工程师

D.设备安装承包商




15.施工阶段发包人责任的暂停施工情形不包括( )。

A.发包人未履行合同规定的义务

B.不可抗力

C.承包人违约

D.行政管理部门的指令




16.根据《标准施工招标文件》规定，关于对承包人施工设备的控制说法不正确的是( )。

A.承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划或质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更 换施工设备，增加的费用和工期延误由承包人承担

B.承包人的施工设备和临时设施应专用于合同工程，未经监理人同意，不得将施工设备和临时设 施中的任何部分运出施工场地或挪作他用

C.对目前闲置的施工设备或后期不再使用的施工设备，经监理人根据合同进度计划审核同意后， 承包人方可将其撒离施工现场

D.以上说法都不正确




17.根据《标准施工合同》的规定，关于暂列金额及暂估价的说法，不正确的是( )。

A.暂列金指已标价工程量清单中所列的一笔款项，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的款项

B.暂估价是在招标投标阶段暂时不能合理确定价格，但合同履行阶段必然发生，发包人一定予以 支付的款项

C.暂列金额则指招标投标阶段不能确定价格，监理人在合同履行阶段根据工程实际情况指示承包 人完成相关工作后给予支付的款项

D.签约合同价内约定的暂列金额可能全部使用或部分使用，因此承包人一定能够全部获得支付




18.关于施工阶段发包人违约处理的表述中，不正确的是( )。

A.除了发包人不履行合同义务或无力履行合同义务的情况外，承包人向发包人发出通知，要求发 包人采取有效措施纠正违约行为

B.发包人收到承包人通知后的 28d 内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人

C.发包人收到承包人通知后的 28d 内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误

D.发包人无需支付承包人暂停施工期间的合理利润




19.设计施工总承包合同中，由于发包人责任应给承包人延长工期和增加费用，并支付利润的情 况不包括( )。

A.未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查

B.因发包人原因导致的暂停施工

C.发包人停工的基准资料错误

D.不可抗力




20.根据 FIDIC《施工合同条件》，保留金返还承包商的方式是( )。

A.工程师颁发工程接收证书后和履约证书后分两次返还

B.工程竣工试验合格后和工程师颁发工程接收证书后分两次返还

C.工程师颁发工程接收证书后一次性返还

D.工程师颁发履约证书后一次性返还




21.根据招标投标活动的公开原则，( )等信息应当公开。

A.投标人名单

B.标底

C.评标委员会成员

D.评标的标准




22.工程施工过程中，对于变更工作的单价在已标价工程量清单中无适用或类似子目时，应由(　)按照成本加利润的原则商定或确定。

A、承包人

B、监理人

C、设计人

D、造价机构




23.在工程网络图中，工作K的最迟完成时间为第20天，其持续时间为6天，该工作有三项紧前工作，它们的最早完成时间分别为第8天、第10天、第12天，则工作K的总时差为(　)天。

A、8

B、6

C、4

D、2




24.根据《国务院关于投资体制改革的决定》，对于企业投资《政府核准的投资项目目录》以外的项目，投资决策实行的制度是(　)。

A、审批制

B、核准制

C、备案制

D、公示制




25.下列关于紧前工作、紧后工作和平行工作的说法正确的是(　)。

A、在双代号网络图中，工作与其紧前工作之间不可能有虚工作存在

B、在网络图中，相对于某工作而言，可以与该工作同时进行的工作即为该工作的平行工作

C、紧前工作、紧后工作及平行工作是工作之间施工组织关系的具体表现

D、工作之间施工组织关系是正确绘制网络图的前提条件




26.《卓越绩效评价准则》与ISO 9000质量管理体系的相同点是(　)。

A、对组织的要求相同

B、评价方式相同

C、关注点相同

D、使用方法相同




27.根据《国务院关于投资体制改革的决定》，对于企业投资《政府核准的投资项目目录》以外的项目，投资决策实行的制度是(　)。

A、审批制

B、核准制

C、备案制

D、公示制




28.按《招标投标法实施条例》，建设工程项目允许采用邀请招标方式的情形是(　)。

A、因潜在投标人多而导致招标工作量太大的

B、因潜在投标人不了解信息而导致投标人太少的

C、公开招标程序过于繁琐的

D、受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择




29.某施工合同履行中，工程师进行了合同约定外的检查试验，影响了施工进度。如检查结果表明该部分的施工质量不合格，则( )。

A.检查试验的费用由承包人承担，工期不予顺延

B.检查试验的费用由承包人承担，工期给予顺延

C.检查试验的费用由发包人承担，工期给予顺延

D.检查试验的费用由发包人承担，工期不予顺延




30.按照FIDIC《施工合同条件》规定，在( )后，业主应将保留金全部返还给承包商。

A.颁发工程接收证书

B.颁发履约证书

C.签发最终支付证书

D.承包商提交结清单




31.如果施工索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件影响结束后的28 日内向工程师提交( )。

A.索赔意向通知

B.索赔报告

C.施工现场的记录

D.索赔依据




32.甲公司经过资产重组分立为乙、丙两家公司，乙公司与丙公司协商后将某合同的履行归于乙公司。对此，以下说法正确的是( )。

A.乙、丙公司之间的协议有效，无需通知合同对方当事人

B.乙、丙公司之间的协议有效，只需通知合同对方当事人即可

C.乙、丙公司之间的协议经甲公司同意后通知合同对方当事人即可

D.乙、丙公司之间的归属协议，若合同对方当事人不同意，则丙公司对该合同承担连带责任




33.对债务人以明显不合理低价转让财产危害债权人利益的行为，债权人可以( )撤销。

A.自行

B.请求主管部门

C.请求人民法院

D.请求工商行政管理部门




34.FIDIC施工合同条件中，对有经验的承包商在( )前不能合理预见到的风险，归业主承担。

A.合同签字日

B.下达开工令

C.基准日

D.风险事件发生日




35.根据《建设工程设计合同(示范文本)》，关于违约责任的说法，正确的是()。

A、发包人要求**合同，设计人未开始工作的，不退还定金

B、合同生效后，设计人要求终止合同的，应全额返还定金

C、发包人上级部门对设计文件不审批导致项目停建，设计人应减收设计费

D、因设计**工程质量事故的，设计人应免收工程全部设计费




36.建设工程数据库对建设工程目标确定的作用，在很大程度上取决于(　　)。

A、数据库的结构

B、数据库中数据的详细程度

C、数据库中分类与编码体系的合理性

D、数据库中与拟建工程相似的同类工程的数量




37.审查施工单位选择的分包单位的资质在(　　)。

A、建设工程立项阶段

B、建设工程招标阶段

C、建设工程施工准备阶段

D、建设工程施工阶段




38.向城建档案馆归档的应该是(　　)。

A、所有工程文件

B、所有工程档案

C、《建设工程归档整理规范》规定的工程文件

D、《建设工程归档整理规范》规定的工程档案




39.分包合同发生的索赔问题，涉及到总包合同中业主的义务和责任时，由总承包商向业主提出索赔，由(　　)进行协调。

A、总包项目经理

B、分包项目经理

C、监理工程师

D、业主代表




40.在建设工程三大目标控制中，相对而言，组织协调对(　　)的作用最为突出且最为直接。

A、投资控制

B、进度控制

C、质量控制

D、风险控制




41.经由谈判确定的(　　)应当纳入监理合同的附件之中，成为监理合同文件的组成部分。

A、监理大纲

B、监理规则

C、监理实施细则

D、承包合同




42.《建设工程安全生产条例》规定，出租单位应对出租的机械设备和施工机具及配件的安全性能进行检测，在签订租赁协议时，应当出具( )。

A、生产许可证

B、制造许可证

C、产品合格证

D、检测合格证明




43.设计施工总承包合同模式下，对于发包人要求中对某工程部分功能的要求错误，承包人在复核时未能发现，导致承包人费用增加和延误工期，则（ ）。

A.发包人承担费用并延长工期，支付合理利润

B.承包人承担费用和延误的工期

C.发包人承担费用并延长工期，无须支付利润

D.发包人和承包人共同承担费用，并延长工期




44.有关大型设备采购招标方式的说法，错误的是（ ）。

A.工程建设机电产品国际招标投标一般应采用公开招标的方式进行

B.根据法律、行政法规的规定，不适宜公开招标的，可以采取邀请招标，采用邀请招标方式的项目应当向有关行政监督部门备案

C.工程建设机电产品国际招标采购应当采用国际招标的方式进行

D.已经明确采购产品的原产地在国内的，可以采用国内招标的方式进行




45.与雇主签订合同的CM承包商，属于（ ）。

A.建筑师

B.工程师

C.专业咨询机构

D.承担施工的承包商公司




46.设计施工总承包合同的价格清单与施工招标由发包人依据设计图纸的概算量提出工程量清单，经 （ ）填写单价后计算价格的方式不同。

A.承包人

B.分包人

C.工程师

D.监理人




47.定金的数额由当事人约定，但不得超过（ ）。

A.主合同与从合同标的总额的20%

B.主合同标的额的20%

C.主合同与从合同标的总额的10%

D.主合同标的额的10%




48.《标准施工招标文件》的组成（ ）。

A.共包含封面格式和三卷八章的内容

B.共包含封面格式和四卷八章的内容

C.共包含封面格式和三卷九章的内容

D.共包含封面格式和四卷九章的内容




49.依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的28天内，承包人应向监理人递交（ ）。

A.现场同期记录

B.索赔意向通知书

C.索赔报告

D.索赔证据




50.FIDIC标准合同文本中的（ ），适用于投资金额相对较小、工期短、不需进行专业分包，相对简单或重复性的工程项目施工。

A.《施工合同条件》(1999年版)

B.《生产设备和设计一施工合同条件》(1999年版)

C.《设计采购施工(EPC)／交钥匙工程合同条件》(1999年版)

D.《简明合同格式》(1999年版)




51.下列属于代理的法律特征包括( )。

A.代理人必须在代理权限范围内实施代理行为

B.代理行为的法律后果归属于被代理人

C.代理人和被代理人对代理行为的法律后果承担连带责任

D.代理行为必须是具有法律意义的行为

E.代理人以被代理人的名义实施代理行为






52.在代理关系中，委托代理关系终止的条件包括( )。

A.作为被代理人的法人终止

B.被代理人取得民事行为能力

C.被代理人取消委托

D.代理事项完成

E.代理期限届满






53.关于人身保险合同的表述中，正确的有( )。

A.人身保险合同是以人的寿命和身体为保险标的的保险合同

B.投保人应向保险人如实申报被保险人的年龄、身体状况

C.投保人于合同成立后，只能向保险人一次性支付全部保险费

D.人身保险的受益人只能由被保险人进行指定

E.保险人对人身保险的保险费，可以用诉讼方式要求投保人支付






54.下列选项中，不符合标底规定的是( )。

A.招标人必须编制标底且标底是保密的

B.一个招标项目可以有两个标底

C.招标人不得规定最低投标限价

D.招标人不得规定最高投标限价

E.标底的编制机构也可以参加编制标底项目的投标工作






55.关于标底说明文件的表述中，正确的是( )。

A.标底只能作为评标的参考

B.若招标项目设有标底，应当在开标时公布

C.标底说明属于招标文件的投标人须知中的内容，招标人可以自行决定是否编制标底

D.可以投标报价是否接近标底作为中标条件或以投标报价超过标底上下浮动的某一范围作为否决 投标的条件

E.不得以投标报价是否接近标底作为中标条件






56.关于评标，下列说法不正确的是( )。

A.评标委员会成员名单一般应于开标前确定，且该名单在中标结果确定前应当保密

B.评标委员会必须由招标人的代表及其有关的技术.经济等方面的专家组成，且其人数为 5 人以上 的奇数

C.评标委员会成员应从事相关专业领域工作满 5 年并具有高级职称或者同等专业水平

D.评标委员会成员不得与任何投标人进行私人接触

E.技术经济等方面专家人数应不少于成员总数的四分之三






57.评标委员会成员应当回避的情形有( )

A.是投标人或其主要负责人的近亲属

B.与投标人有经济利益关系，影响其评审公正性的人员

C.项目主管部门的人员

D.曾因违法行为而受过刑事处罚的人员

E.在招标投标活动中受过行政处罚的人员






58.评标报告应包括( )等内容。

A.评标情况说明

B.招标单位名称

C.建设项目资金来源

D.符合要求的投标一览表

E.推荐的合格中标候选人






59.根据《标准施工招标资格预审文件》的规定，申请人提供的资格预审申请文件应包括的内容 ( )。

A.资格预审申请函

B.法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

C.申请人基本情况表

D.近年财务状况表

E.分包计划书






60.采购机组、车辆等大型设备时，较多采用综合评标法。投标报价之外还需要考虑的因素通常 包括( )。

A.运输费用

B.交货期

C.付款条件

D.零配件和售后服务

E.运输距离






61.根据《建设工程设计合同(一)》 [GF-2000-0209]的规定，发包人的责任包括( )。

A.为设计人派驻现场的工作人员提供方便条件

B.外部协调工作

C.负责审查各阶段设计文件

D.对外商的设计资料的审查

E.保护设计人的知识产权






62.施工阶段承包人责任的暂停施工情形包括( )。

A.承包人擅自暂停施工

B.承包人违约引起的暂停施工

C.不可抗力

D.协调管理原因

E.由于承包人原因为工程合理施工和安全保障所必需的暂停施工






63.下列关于变更估价的说法，错误的是( )。

A.变更工作如果影响工期，承包人应提出调整工期的具体细节

B.已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目，采用该子目的单价计算变更费用

C.已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人商定或确定变更工作的单价

D.已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由承包人确定变更工作的单价

E.监理人收到承包人变更报价书后的 28 天内，根据合同约定的估价原则，商定或确定变更价格






64.《标准施工招标文件》中合同条款规定的( )等，可以合理补偿承包人工期.费用和利润的内 容。

A.发包人要求向承包人提前交付材料和工程设备

B.发包人提供的材料和工程设备不符合合同要求

C.发包人的原因造成工期延误

D.发包人的原因导致工程缺陷和损失

E.发包人的原因引起的暂停施工






65.当工程具备( )条件时，承包人可向监理人报送竣工验收申请报告。

A.监理人要求提交的竣工验收合格证明

B.监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作

C.已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工资料

D.已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划

E.除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作外，承包人的施工已完成合同范围内的全部单位工程以及有关工作






66.下列关于供货方不能按期交货的说法中，正确的是( )

A.供货方逾期交货，应补偿采购方的额外损失

B.供货方提前交货，采购方可拒绝提前提货

C.采购方可因供货方逾期交货而解除合同

D.采购方因供货方提前交货而应提前付款

E.逾期交货供货方承担违约责任






67.关于设备采购合同的交付中的检验和测试说法不正确的是( )。

A.买方或其代表应有权检验和/或测试货物，以确认货物是有检验和测试，并且不承担额外的费用。合同条款和技术规格将说明买方要求进行的检验和测试，以及在何处进行这些检验和试验

B.卖方将及时以书面形式把进行检验和/或买/或货物的最终目的地通知买方

C.检验和测试可以在卖方或其分包人的驻地、交货地点和/或货物的最终目的地任何地点进行

D.如果在卖方或其分包人的驻地进行，检测人员应能得到全部合理的设施和协助买方不应为此承 担费用

E.如果任何被检验或测试的货物不能满足规格的要求，买方可以拒绝接受该货物，卖方应更换被 拒绝的货物，或者免费进行必要的修改以满足规格的要求






68.根据 FIDIC《施工合同条件》，关于竣工试验的说法，正确的有( )

A.雇主可以对竣工试验结果作出通过的结论

B.雇主可以对竣工试验结果作出拒收的结论

C.雇主可以接收竣工试验表明存在缺陷的部分工程

D.雇主同意接收竣工试验有缺陷的工程应全额支付工程款

E.实际竣工试验没有缺陷是颁发接收证书的前提






69.采用综合评标法进行建设工程项目设备材料采购招标，需要考虑的因素有(　)。

A、投标价

B、付款条件

C、设备性能

D、寿命残值

E、燃料消耗费






70.对设计投标书进行评审时，主要考虑的因素有(　)。

A、设计方案优劣

B、环境保护措施是否合理

C、投资估算是否超过限额

D、投标报价是否合理

E、社会信誉是否良好






71.根据《标准施工合同》，有关索赔的表述中，正确的有(　)。

A、索赔要求的提出不需经对方同意

B、发包人应在做出索赔处理结果答复后28天内完成赔付

C、应在索赔事件发生后的28天内递交索赔意向通知书

D、监理人的索赔处理决定超过权限时应报发包人批准

E、承包人必须执行监理人的索赔处理决定






72.农用土地征用费由(　)及耕地占用税等组成，并按被征用土地的原用途给予补偿。

A、土地补偿费

B、安置补助费

C、土地投资补偿费

D、土地管理费

E、土地占用费






73.建筑工程一切险中的除外责任包括( )。

A.地震

B.洪水

C.设计错误引起的损失

D.自然磨损

E.维修保养费用






74.下列在施工过程中因不可抗力事件导致的损失，应由承包人承担的有( 　)。

A.施工现场待安装的设备损坏

B.承包人的人员伤亡

C.在现场的第三方人员伤亡

D.承包人设备的停工损失

E.停工期间，承包人留在现场保卫人员的费用






75.依据FIDIC《分包合同条件》，分包商应立即执行的变更指令包括( 　)。

A.工程师直接送达的书面指令

B.工程师代表直接送达的书面指令

C.承包商代表直接送达的书面指令

D.经工程师代表确认承包商代表发出的书面指令

E.经承包商代表确认工程师代表发出的书面指令






76.建设工程监理组织协调方法中的交谈协调法的作用有(　　)。

A、保持信息畅通

B、寻求协作和帮助

C、及时发布工程指令

D、协商效果好

E、科学的协调方法






77.下列关于建设工程目标控制技术措施的表述中，正确的有(　　)。

A、要能提出多个不同的技术方案

B、要对不同的技术方案进行技术经济分析

C、技术措施必须与经济措施结合使用才能取得好的效果

D、要避免仅从技术角度选定技术方案

E、对由于业主原因所导致的目标偏差，技术措施可能成为首选措施






78.对设计投标书进行评审时，设计方案评审的内容包括（ ）。

A.总体布置的合理性

B.设备选型的适用性

C.造型是否美观大方

D.“三废”治理方案是否有效

E.投资是否超过限额






79.工程项目建设过程中，发包人要求承包人提供的担保通常有（ ）。

A.施工投标保证

B.施工合同的履约保证

C.施工合同支付保证

D.施工预付款担保

E.施工合同工程垫支保证






80.建设工程勘察合同(二)范本委托工作内容仅涉及岩土工程，它包括（ ）。

A.取得岩土工程的勘察资料

B.水文地质勘察

C.工程测量

D.治理和监测工作

E.工程物探