注册监理工程师模拟考试题

1.下列不属于建设工程合同管理的目标的是( )

A.发展和完善建筑市场

B.普及相关法律知识，培训合同管理人才

C.推进建筑领域的改革

D.避免和克服建筑领域的经济违法和犯罪

2.无权代理主要包括没有代理权.超越代理权或者代理权终止后的行为。对于无权代理，如果未经被代理人追认，则应由( )承担责任。

A.被代理人

B.代理人

C.第三人

D.行为人

3.投标人在投标过程中出现( )时，招标人可以没收投标保证金。

A.投标文件的密封不符合招标文件的要求

B.投标文件中附有招标人不能接受的条件

C.购买招标文件后不递交投标文件

D.拒绝签字确认评标委员会对投标书中错误的修正

4.招标人对施工投标保函的正确处理方式是( )。

A.未中标的投标人不退还

B.中标的投标人在中标的同时退还

C.在中标的投标人向业主提交履约担保后退还

D.投标人在投标有效期内撤销投标书后退还

5.履约担保书是由保险公司、信托公司、证券公司、实体公司或社会上担保公司出具担保书，担保额度是合同价格的( )。

A.10％

B.20％

C.30％

D.40％

6.关于保险索赔的说法，正确的是( )。

A.保险事故发生后，投保人、被保险人或者受益人仅需向保险人提供与确认保险事故的原因和损失程度有关的证明和资料

B.保险人认为有关的证明和资料不完整的，可以多次通知投保人、被保险人或者受益人补充提供

C.对其赔偿或者给付保险金的数额不能确定的，保险人应在最终确定赔偿或者给付保险金的数额后一次性支付保险金

D.投保人重复保险的，除合同另有约定外，各保险人按照其保险金额与保险金额总和的比例承担赔偿保险金的责任

7.根据《标准施工招标文件》的规定，有可能不属于投标文件内容的是( )。

A.投标报价

B.联合体投标协议书

C.施工组织设计

D.投标保证金

8.根据《标准施工招标文件》的规定，招标人接受中标人提交的履约保证金后，双方签订合同协议书。在签订合同的( )内，退还招标人和其他所有投标人的投标保证金及银行同期存款利息，完成本次项目招标的全部工作。

A.1 个月

B.15 日

C.5 个工作日

D.5 日

9.下列关于评标的说法，错误的是( )。

A.评标程序按照初步评审和详细评审两个步骤进行

B.评标委员会首先通过初步评审，检查各投标书是否响应了招标文件的要求

C.招标文件没有规定的评标标准和方法不得作为评标的依据

D.对投标文件没有作出响应或存在重大偏差的投标书在详细评审阶段淘汰

10.依据《招标投标法实施条例》的规定，中标人确定后，招标人发出中标通知书并予以公示，公示期不少于( )日。

A.3

B.5

C.7

D.10

11.大型主机设备招标不同于定型生产的设备和材料，不仅没有统一的设备标准，而且由于设备庞大、生产成本较高，通常厂家在签订合同后才进行制造，中标人承担的责任包括生产、交货、安装(或安装指导)、保修的全过程，因此招标签订的合同属于( )。

A.买卖合同

B.施工合同

C.融资租赁合同

D.加工承揽合同

12.大型工程设备的采购招标阶段，关于详细评审交货期的表述，正确的是( )。

A.招标文件要求了设备分期和全部交货的时间，故不允许交货时间与招标文件要求的时间存在偏差

B.依据投标文件偏差表中提供的分期和全部交货的时间，评定是否可以接受。如果交货时间不能接受，视为响应投标

C.在可接受范围内的评定方法是，依据招标文件的货物需求一览表规定的时间为基础，每超过基础时间一周，其评标价将在投标价的基础上增加报价的某一百分比(一般为 0.5%)加到评标价基础上，形成评审价格

D.提前交货应当考虑降低评标价

13.根据《建设工程设计合同(一)》 [GF-2000-0209]的规定，订立合同时，发包人应提供的设计依据文件和资料不包括( )。

A.城市规划许可文件

B.工程勘察资料

C.限额设计的要求

D.经批准的项目可行性研究报告

14.勘察合同生效后 3d 内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的( )作为定金。

A.10％

B.15％

C.20％

D.30%

15.《建设工程设计合同(一)》 [GF-2000-0209]规定，设计人负责设计的建(构)筑物需注明 ( )

A.施工方案

B.使用年限

C.竣工验收的标准

D.设计变更的年限

16.某工程的大型设备通过国际招标采用国外承包商制造的设备。外商提交的设备制造图纸及设备的基础土建设计文件应由( )进行审查认可。

A.承包总体工程设计的设计单位

B.发包人

C.监理工程师

D.设备安装承包商

17.设计合同履行过程中，设计审批部门拖延对设计文件审批的损失应由( )。

A.发包人承担

B.设计人承担

C.双方各自承担

D.设计审批部门承担

18.在施工合同履行中，发包人按合同约定购买了玻璃，现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点，单方检验接收后直接交承包人的仓库保管员保管，施工使用时发现部分玻璃损坏，则应由( )。

A.保管员负责赔偿损失

B.发包人承担损失责任

C.承包人负责赔偿损失

D.发包人与承包人共同承担损失责任

19.根据《标准施工招标文件》中合同条款的规定，下列承包人可以索赔工期和费用的情形是( )。

A.承包人遇到不利物质条件

B.发包人要求承包人提前竣工

C.异常恶劣的气候条件

D.法律变化引起的价格调整

20.设计施工总承包合同模式下，竣工试验程序分为三阶段，( )需要通知监理人。

A.第一阶段

B.第二阶段

C.第三阶段

D.三个阶段都需要

21.根据 FIDIC《施工合同条件》，助手相当于我国项目监理机构中的专业监理工程师，下列关于其相关事项的表述，不正确的是( )。

A.工程师可以向助手指派任务

B.工程师可以向助手付托全部权力

C.如果承包商对助手的指示有疑义时，不需再请助手澄清，可直接提交工程师请其对该指示予以确认、取消或改变

D.助手在授权范围内向承包人发出的指示，具有与工程师指示同样的效力

22.按照 FIDIC《施工合同条件》规定，如果指定分包商不是因执行承包商的错误指令而出现违约行为时，( )。

A.业主可将指定分包商的违约行为视为承包商的违约

B.应由选定指定分包商的工程师和指定分包商共同承担责任

C.应由承包商和指定分包商共同承担责任

D.应由指定分包商直接对业主承担责任

23.建设工程监理的基本程序宜按( )实施。

A. 编制建设工程监理大纲、监理规划、监理细则，开展监理工作

B. 编制监理规划，成立项目监理机构，编制监理细则，开展监理工作

C. 监理规划，成立项目监理机构，开展监理工作，参加工程竣工验收

D. 成立项目监理机构，编制监理规划，开展监理工作，向业主提交工程监理档案资料

24.下列关于《卓越绩效评价准则》与ISO 9000的表述，正确的是(　)。

A、卓越绩效模式主要关注过程

B、ISO 9000是多元化目标

C、卓越绩效是有限的目标

D、ISO 9000主要关注过程

25.对于鸟巢国家体育场这类复杂项目的工程设计，可采用三阶段设计，一般不单独进行(　)招标。

A、概念设计

B、初步设计

C、技术设计

D、施工图设计

26.机电产品国际招标采购中，详细评审采用的评标方法是(　　)。

A、综合评价法

B、最低报价法

C、招标控制价法

D、最低评标价法

27.在建设工程施工招投标过程中，用于招标评审的文件不包括(　)。

A、资格审查内容和标准的文件

B、评标的审查、比较要素和标准的文件

C、施工组织设计导则

D、标底说明文件

28.无法精确拟定技术规格的项目，招标人可以分两阶段进行招标，下列关于两阶段招标的说法，正确的是(　)。

A、第一阶段投标的实施方案允许附带报价

B、两阶段招标必须采用公开招标

C、第一阶段投标人按照招标文件的要求首先投“技术标”

D、第二阶段属于工程项目实施方案选择阶段

29.作为标准施工招标文件的主要内容，(　)是对所有招标项目的通用性规定。

A、投标人须知

B、文字说明

C、前附表

D、附表

30.施工合同履行中，发包人另行发包的设备安装工程开始施工，合同中没有规定二建承包人有配合安装的义务。工程师为避免施工的交叉干扰发出暂停部分土建施工指示，导致土建承包人的损失，由( )。

A.发包人承担，批准顺延工期

B.发包人承担，不批准顺延工期

C.承包人承担，可以顺延工期

D.承包人承担，工期不可顺延

31.施工合同履行中，由于设计变更需要确定变更价款，而报价单中没有适用于变更工作的单价，则计算变更合同的价款应( )计算。

A.按工程师提出的单价

B.按承包人提出的单价

C.按设计单位提出的单价

D.参照报价单内类似工作的单价

32.按照FIDIC《施工合同条件》规定，施工中遇到( )不属于业主应承担的风险。

A.不利的外界自然条件

B.不利的气候条件

C.招标文件未提供的地质条件

D.图纸未标明的地下障碍物

33.在FIDIC的《施工合同条件》中，合同协议书应当在( )后签订。

A.开标

B.发出中标函

C.提交履约保证

D.开工

34.FIDIC施工合同条件中，对有经验的承包商在( )前不能合理预见到的风险，归业主承担。

A.合同签字日

B.下达开工令

C.基准日

D.风险事件发生日

35.项目总监理工程师是监理单位的代理人，这种代理是( )。

A.委托代理

B.法定代理

C.指定代理

D.转代理

36.接受要约的承诺人要使发出的承诺不产生法律效力，则撤回承诺的通知应当在( )到达要约人。

A.要约到达受要约人之前

B.承诺通知到达要约人之前

C.承诺通知发出之前

D.承诺通知到达要约人之后

37.某项目招标，经评标委员会评审认为所有投标均不符合招标文件的要求，此时应( )。

A.与相对接近要求的投标人协商，改为议标确定中标人

B.修改招标文件后重新招标

C.改为直接发包

D.用原招标文件重新招标

38.在决定购买工程保险时，要选择保险公司，确定恰当的保险范围、免赔额、保险费，这些是(　　)的重要内容。

A、风险评价

B、风险识别

C、风险对策决策

D、实施决策

39.根据《中华人民共和国建筑法》规定，从事建筑活动的(　　)，应当依法取得相应的执业资格证书，并在执业资格证书许可范围内从事建筑活动。

A、设计要求、工程设计不符合建筑工程质量标准的，监理单位有权要求施工企业和设计单位改正

B、建筑工程质量标准、工程设计不符合设计要求的，监理单位有权要求施工企业和设计单位改正

C、设计要求、工程设计不符合建筑工程质量标准的，监理单位应当报告建设单位要求施工企业和设计单位改正

D、工程设计要求的，监理单位有权要求建筑施工企业改正，发现工程设计不符合建筑工程质量标准的，应当报告建设单位要求设计单位改正

40.在建设工程实施过程中，监理工程师应当跟踪了解工程进展情况，掌握第一手资料，为分析偏差原因，确定纠偏措施提供可靠依据是建设工程目标中(　)环节的重要工作。

A、纠正

B、对比

C、反馈

D、转换

41.根据《建设工程监理规范》的规定，检查进场材料、设备、构配件的原始凭证和检测报告等质量证明文件，是(　　)的职责。

A、总监理工程题

B、总监理工程师代表

C、专业监理工程师

D、监理员

42.《建设工程监理规范》规定，监理单位派驻施工现场项目监理机构的总监理工程师应由具有(　　)以上同类工程监理工作经验的人员担任。

A、1年

B、2年

C、3年

D、5年

43.建设工程通过建设工程监理的(　　)，使影响监理目标实现的各方主体有机配合，使监理工作实施和运行过程顺利。

A、组织协调

B、任务分工

C、严格监理

D、组织机构

44.建设工程发生质量事故，有关单位应当在(　　)小时内向当地建设行政主管部门或其他有关部门报告。

A、12

B、24

C、48

D、72

45.根据项目法人责任制的规定，在( )后，正式成立项目法人。

A、项目建议书被批准

B、设计概算被批准

C、施工图设计完成

D、可行性研究报告被批准

46.根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由（）承担。

A.发包人

B.承包人

C.工程师

D.承包人和发包人共同

47.下列担保方式中，不转移对担保财产占有的是（）。

A.留置

B.抵押

C.定金

D.质押

48.法律事实是指能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象和事实，法律事实包括（）。

A.社会事件与合法行为

B.自然与非自然

C.事件和行为

D.主体与客体

49.FIDIC标准合同文本中的（），适用于投资金额相对较小、工期短、不需进行专业分包，相对简单或重复性的工程项目施工。

A.《施工合同条件》(1999年版)

B.《生产设备和设计一施工合同条件》(1999年版)

C.《设计采购施工(EPC)／交钥匙工程合同条件》(1999年版)

D.《简明合同格式》(1999年版)

50.有关建设工程材料设备采购合同的特点，下列说法中正确的是（）。

A.出卖人与买受人订立买卖合同，是以转移财产所有权为目的

B.买受人转移财产所有权，必须以买受人支付价款为对价

C.买卖合同是双务、无偿合同

D.除了法律有特殊规定的情况外，当事人之间意思表示一致，买卖合同即可成立，并以实物的交付为合同成立的条件

51.关于建设工程合同管理的基本方法正确的是( )。

A.严格执行建设工程合同管理相关法律法规

B.普及相关法律知识，培训合同管理人才

C.设立合同管理机构，配备合同管理人员

D.建立合同管理目标制度

E.不实行示范文本制度

53.保证合同是保证人与债权人应当以书面形式订立保证合同。下列条款中，属于保证合同应当包含的内容有( )。

A.被保证的主债权种类

B.保证人的资产状况

C.保证的期间

D.保证的方式

E.保证担保的范围

54.在工程项目建设过程中，不可以采用的保证方式有( )。

A.投标人提供投标保函

B.中标人提供担保公司出具的履约担保书

C.发包人提供的在建工程股权质押担保

D.发包人提供的在建工程留置权担保

E.承包人提交的预付款保函

55.根据规定，招标的方式有公开招标和邀请招标。对于应当公开招标的建设工程招标项目，有( ) 情形，经批准可以进行邀请招标。

A.项目技术复杂或有特殊要求，只有少量几家潜在投标人可供选择的

B.某社区医院建筑面积 300 平方米

C.建设项目使用了专有技术

D.某集团公司给职工修建的家属楼

E.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大

56.关于投标保证金的表述，正确的有( )。

A.投标截止时间前投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金

B.投标保证金有效期应当与投标有效期一致

C.采用投标保函时，金融机构出具的担保应为无条件、不可撤销的担保

D.投标人撤回已提交的投标文件，招标人已收取投标保证金的，应当自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还

E.联合体投标的，其投标保证金由牵头人提交

57.关于《标准施工招标资格预审文件》的说法正确的是( )。

A.《标准施工招标资格预审文件》与《标准施工招标文件》配套使用

B.标准资格预审文件的使用格式与标准招标文件相同，均是正式文件内容适用于所有工程，对应于资格预审文件的部分条、目，结合招标工程项目特点和实际需要，将具体要求和说明置于申请人须知前附表中

C.行业标准的施工招标资格预审文件应不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》中的“申请人须知" (申请人须知前附表除外)、“资格审查办法" (资格审查办法前附表除外)

D. “申请人须知前附表” 用于进一步明确“申请人须知”正文中的未尽事宜，招标人应结合招标项目具体特点和实际需要编制和填写，但不得与“申请人须知”正文内容相抵触，否则抵触内容无效

E.招标人应根据招标项目具体特点和实际需要，详细列明全部审查或评审因素、标准，没有列明的因素和标准可作为资格审查或评标的依据。

58.关于施工评标程序的说法正确的是( )。

A.评标委员会成员应当按照招标文件规定的评标标准和方法，客观、公正地对投标文件提出评审意见

B.招标文件没有规定的评标标准和方法不得作为评标的依据

C.招标人应当根据项目规模和技术复杂程度等因素合理确定评标时间，超过三分之二的评标委员会成员认为评标时间不够的，招标人应当适当延长

D.完成评标后，如果招标人授权由评标委员会定标，可直接确定中标人

E.若评标委员没有获得招标人的定标授权，应向招标人提交评标报告和中标候选人名单

59.下列内容中，符合设计资质管理的是( )。

A.工程设计资质分为工程设计综合资质、工程设计行业资质、工程设计专业资质和工程设计专项资质

B.综合资质设甲级和乙级

C.取得工程设计综合资质的企业，可以承接各行业、各等级的建设工程设计业务

D.取得工程设计行业资质的企业，可以承接相应行业相应等级的工程设计业务及本行业范用内同级别的相应专业、专项(设计施工一体化资质除外)工程设计业务

E.取得工程设计专业资质的企业，可以承接本专业相应等级的专业工程设计业务及同级别的相应专项工程设计业务(设计施工体化资质除外)

60.建设工程设计评标标准主要包括的内容是( )

A.设计方案的优劣

B.投入、产出经济效益比较

C.设计进度快慢

D.设计资历和社会信誉

E.设计新颖性

61.材料设备采购评标，说法正确的是( )。

A.建设工程项目材料设备采购招标评标的特点是，不仅要看报价的高低，还要考虑招标人在货物运抵现场过程中可能要支付的其他费用，以及设备在评审预定的寿命期内可能投入的运营、管理费用的多少

B.如果投标人的设备报价较低但运营费用很高时，仍不符合以最合理价格采购的原则

C.材料设备采购评标，一般采用评标价法或综合评估法，也可以将二者结合使用

D.技术简单或技术规格、性能、制作工艺要求统一的设备材料，一般采用综合评估法进行评标

E.技术复杂或技术规格、性能、技术要求难以统一的，一般采用经评审的最低投标价法进行评标

62.关于调价条款的说法正确的是( )。

A.合同履行期间市场价格浮动对施工成本造成的影响是否允许调整合同价格，要视合同工期的长短来决定

B.适用于工期在 12 个月以内的简明施工合同的通用条款没有约定调价条款，承包人在投标报价中合理考虑市场价格变化对施工成本的影响，合同履行期间不考虑市场价格变化调整合同价款

C.工期 12 个月以上的施工合同，由于承包人在投标阶段不可能合理预测一年以后的市场价格变化，因此应设有调价条款，由发包人和承包人共同分担市场价格变化的风险

C.工期 12 个月以上的施工合同，由于承包人在投标阶段不可能合理预测一年以后的市场价格变化，因此应设有调价条款，由发包人和承包人共同分担市场价格变化的风险

E.价格指数应首先采用工程项目所在地有关行政管理部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用市场价格指数代替

63.按照《标准施工招标文件》通用条款的规定，因不可抗力事件导致的损失应由发包人承担的包括( )。

A.工程本身的损害

B.由发包人采购，已运至施工现场待安装设备的损害

C.由承包人采购，已运至施工现场待安装设备的损害

D.承包方人员伤亡

E.承包人停工损失

64.设计施工总承包合同中，关于监理人的说法正确的是( )。

A.监理人的地位和作用与标准施工合同相同，但对承包人的干预较少

B.总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作

C.总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人

D.被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力

E.承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问时，可在该指示发出的 48 小时内向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在 24 小时内对该指示予以确认、更改或撤销

65.关于建设工程材料设备采购合同当事人的表述中，正确的有( )。

A.永久工程的大型设备一般情况下由发包人采购

B.施工中使用的建筑材料采购责任，按照施工合同专用条款的约定执行

C.采购合同的出卖人即供货人，只能是生产厂家

D.采购合同的出卖人即供货人，只能是从事物资流转业务的供应商

E.建设工程材料设备采购合同的买受人即采购人，可以是发包人，也可能是承包人

66.根据 FIDIC《施工合同条件》，关于口头指示的说法，正确的有( )

A.工程师可作出口头指示

B.工程师助手可作出口头指示

C.承包商应在得到书面确认后才能执行口头指示

D.工程师未及时补发书面指示，承包商应要求书面确认口头指示

E.工程师未在约定时间内答复书面确认要求，应视为确认了口头指示

67.依据 FIDIC《施工合同条件》规定，指定分包商的特点表现为( )。

A.由业主指定，并与其签定合同

B.工作内容不属于合同约定由承包商应完成工作范围

C.对其付款从暂列金额内开支

D.承包商负责对其施工进行协调管理

E.对其违约行为承包商承担连带责任

68.招标方式分为公开招标和邀请招标两种方式，下列情形中可以进行邀请招标的有(　)。

A、技术复杂，有特殊要求的

B、受自然环境限制的

C、只有少量潜在投标人可供选择的

D、政府投资的项目

E、采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大

69.在建设工程中，建筑工程一切险的保险期终止时间可以是(　)日。

A、工程动工

B、全部工程验收合格

C、工程所有人实际占有全部工程

D、施工合同约定的竣工

E、签发工程验收证书

70.根据《标准施工合同》，有关索赔的表述中，正确的有(　)。

A、索赔要求的提出不需经对方同意

B、发包人应在做出索赔处理结果答复后28天内完成赔付

C、应在索赔事件发生后的28天内递交索赔意向通知书

D、监理人的索赔处理决定超过权限时应报发包人批准

E、承包人必须执行监理人的索赔处理决定

71.施工合同采用可调价合同时，可以对合同价款进行相应调整的情况包括( 　)。

A.国家规定应缴纳的税费发生变化

B.工程造价管理部门公布的价格调整

C.电价发生变化

D.承包人租赁的设备损坏增加了维修费用

E.一周内非承包人原因停水造成停工累计超过8小时

72.下列在施工过程中因不可抗力事件导致的损失，应由承包人承担的有( 　)。

A.施工现场待安装的设备损坏

B.承包人的人员伤亡

C.在现场的第三方人员伤亡

D.承包人设备的停工损失

E.停工期间，承包人留在现场保卫人员的费用

73.依据FIDIC《分包合同条件》，下列有关分包合同履行管理的说法中，正确的有( 　)。

A.工程师负责分包商施工的协调管理

B.业主不参与分包合同履行的管理

C.承包商有权根据工程实际进展情况不经工程师同意自行发布变更指令

D.承包商对分包商报送的支付报表审核后支付，工程师不参与审核工作

E.当分包商的合法权益受到损害时，有权向对其造成损害方提出索赔

74.设立监理的资质审查要注重以下条件，即(　　)。

A、从事过监理业务的人员比例达到规定要求

B、单位负责人资格条件符合要求

C、申请的监理业务范围与人员专业配套的一致性

D、构成经济实体

E、非专业技术人员比例符合规定

75.建设工程立项阶段建设监理工作的主要内容有(　　)。

A、协助业主准备工程报建手续

B、可行性论证咨询/监理

C、技术经济论证

D、编制项目风险评价报告

E、编制建设工程投资匡算

76.下列内容中，属于监理股份有限公司特点的是(　　)。

A、应当有5个以上发起人

B、公司的管理者通常是公司的所有者

C、公司管理实行两权分离

D、公司账目必须公开

E、公司帐目可以不公开

77.工程施工合同定义的“其他方”包括（）以外的人员或机构。

A.雇主

B.项目经理

C.裁决人

D.承包商的雇员

E.材料市场

79.指定代理或法定代理可因（）而终止。

A.监护关系消灭

B.被代理人或代理人死亡

C.被代理人取得或者恢复民事行为能力

D.作为被代理人或者代理人的法人终止

E.指定代理的人民法院或指定单位撤销指定

80.施工合同的中标通知书是招标人接受中标人的书面承诺文件，具体写明的内容有（）。

A.承包的施工标段

B.投标价

C.工期

D.工程质量标准

E.投标人的项目经理名称