注册监理工程师模拟考试题

1.施工项目的工程担保中，保证期限因保证内容和风险不同而各异。下列保证方式中，保证期限相对较短的是( )。

A.施工投标保证

B.施工履约保证

C.施工预付款保证

D.质量保证金保证

2.履约担保书是由保险公司、信托公司、证券公司、实体公司或社会上担保公司出具担保书，担保额度是合同价格的( )。

A.10％

B.20％

C.30％

D.40％

3.依据有关建筑工程一切险的规定，下列描述中正确的是( )。

A.保险对象包括各类工业与民用建筑工程，而不包括公共工程

B.投保人和被保险人是保险合同的当事人

C.发包人未经过竣工验收即提前使用部分工程，保险公司不再对该部分工程承担保险义务

D.保险合同的有效期至工程保修期满为止

4.某项目的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力，则招标人( )。

A.可以采用直接委托方式发包

B.可以自行招标，但应当备案

C.可以自行招标，无需备案

D.必须委托中介机构代理招标

5.根据《标准施工招标文件》的规定，招标人接受中标人提交的履约保证金后，双方签订合同协议书。在签订合同的( )内，退还招标人和其他所有投标人的投标保证金及银行同期存款利息，完成本次项目招标的全部工作。

A.1 个月

B.15 日

C.5 个工作日

D.5 日

6.施工评标办法中，( )适用于没有特殊专业施工技术要求，采用通用技术即可保证质量完成的招标工程项目，在满足评审各要素条件的前提下，按照预定的评标规则，在投标人报价的基础上，部分评审要素进行简单的价格量化后形成评标价。

A.最低评标价法

B.综合评估法

C.强制打分法

D.逻辑评分法

7.评标的初步评审过程中，下列各项属于响应性评审标准的是( )。

A.资质等级符合规定

B.已标价工程量清单

C.联合体投标人已提交联合体协议书

D.环境保护管理体系与措施符合有关标准

8.设计合同履行过程中，设计审批部门拖延对设计文件审批的损失应由( )。

A.发包人承担

B.设计人承担

C.双方各自承担

D.设计审批部门承担

9.下列不属于施工合同中监理人职责的是( )。

A.独立处理或决定有关事项，如签订分包合同、变更估价、索赔等

B.在发包人授权范围内，负责发出指示、检查施工质量、控制进度等现场管理工作

C.承包人收到监理人发出的任何指示，视为已得到发包人的批准，应遵照执行

D.在发包人授权范围内独立处理合同履行过程中的有关事项，行使通用条款规定的，以及具体施工合同专用条款中说明的权力

10.关于发包人要求提前竣工的说法不正确的是( )。

A.如果发包人根据实际情况向承包人提出提前竣工要求，由于涉及合同约定的变更，应与承包人通过协商达成提前竣工协议作为合同文件的组成部分

B.协议的内容应包括:承包人修订进度计划及为保证工程质量和安全采取的赶工措施:发包人应提供的条件:所需追加的合同价款:提前竣工给发包人带来效益应给承包人的奖励

C.专用条款使用说明中建议，奖励金额可为发包人实际效益的 20%。

D.以上说法都不正确

11.承包人应对施工工艺进行全过程的质量检查和检验，认真执行自检、互检和工序交叉检验制度，下列关于检验的说法不正确的是( )。

A.承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后即无需通知监理人检查

B.经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖

C.监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整或返工后，由监理人重新检查

D.承包人应对施工工艺进行全过程的质量检查和检验，认真执行自检、互检和工序交叉检验制度

12.施工合同履行中，某隐蔽工程经工程师检验后进行了隐蔽。之后工程师又要求对已隐蔽的工程重新进行检验。检验结果表明该隐蔽工程的施工质量合格，则( )。

A.发包人承担全部费用，工期相应顺延

B.发包人承担全部费用，工期不予顺延

C.承包人承担全部费用，工期不予顺延

D.承包人承担全部费用，工期相应顺延

13.由于承包人原因使工程未在约定的工期内竣工的，对原约定竣工日期后继续施工的工程进行价格调整时，涉及到原约定竣工日期价格指数与实际竣工日期价格指数，则调整价格差额计算应采用( )。

A.原约定日期的价格指数

B.实际竣工日期的价格指数

C.原约定日期的价格指数与实际竣工日期价格指数的平均值

D.原约定竣工日期价格指数与实际竣工日期价格指数中较低的一个

14.根据《标准施工招标文件》，关于索赔时限的规定的说法，错误的是( )。

A.承包人应在确认引起索赔的事件发生后 28 天内向监理人发出索赔通知书

B.承包人应在确认引起索赔的事件后 28 天内向监理人提交索赔通知书

C.对于具有连续影响的索赔事件，承包人应在该事件产生的影响结束后 42 天内，递交一份最终索赔报告

D.监理人在收到最终索赔报告的 28 天内未作答复即视为该索赔报告已经认可

15.关于缺陷责任期的表述中，不正确的是( )。

A.缺陷责任期自实际竣工日期起计算

B.在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前

C.对于工程主要部位承包人责任的缺陷工程修复后，缺陷责任期相应延长

D.任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由发包方承担

16.关于签发最终结清证书的表述中，不正确的是( )。

A.监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意

B.发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见，监理人提出应支付给承包人的价款视为未经发包人同意

C.监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的 14d 内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人

D.发包人应在收到后 14d 内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书

17.根据《标准设计施工总承包合同》，承包人编制进度付款支付分解表时，勘察设计费分解的原则是( )。

A.按提交勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解

B.按勘察设计总费用、勘察设计工作持续时间进行分解

C.按提交勘察设计阶段性成果的次数平均分解

D.按勘察设计总费、项目施工周期进行分解

18.FIDIC 标准合同文本中的( )，适用于承包商以交钥匙方式进行设计、采购和施工，完成一个配备完善的工程，雇主“转动钥匙”时即可运行的总承包项目建设合同。

A.《施工合同条件》(1999 年版)

B.《生产设备和设计-施工合同条件》(1999 年版)

C.《设计采购施工(EPC)／交钥匙工程合同条件》(1999 年版)

D.《简明合同格式》(1999 年版)

19.由于发包人或承包人违约以及不可抗力事件等原因造成合同非正常终止，无责任的受害方因其蒙受经济损失而向对方提出索赔，这种索赔叫做( )。

A. 合同被迫终止的索赔

B. 意外风险和不可预见因素索赔

C. 工程加速索赔

D. 工程变更索赔

20.指定分包商是与( )签订分包合同，因而在合同关系和管理关系方面与一般分包商处于同等地位。

A.工程师

B.承包人

C.发包人

D.政府主管部门

21.根据招标投标活动的公开原则，( )等信息应当公开。

A.投标人名单

B.标底

C.评标委员会成员

D.评标的标准

22.下列内容中，属于建设程序中生产准备阶段工作的是(　)。

A、准备必要的施工图纸

B、招聘和培训生产人员

C、办理工程质量监督和施工许可手续

D、组织招标选择设备、材料供应商

23.《卓越绩效评价准则》与ISO 9000质量管理体系的相同点是(　)。

A、对组织的要求相同

B、评价方式相同

C、关注点相同

D、使用方法相同

24.建设单位招聘和培训生产人员，组织生产人员参加设备的安装、调试等工作是(　)阶段的工作。

A、建设准备

B、施工安装

C、生产准备

D、竣工验收

25.下列关于设计招标的说法，正确的是( )。

A、招标文件中应有具体的工作量

B、评标时不考虑设计资历

C、评标时应进行投入产出经济效益的比较

D、开标时应按报价高低排定标价次序

26.在工程设计招标管理中，设计文件编制依据属于(　)。

A、设计要求文件的内容

B、施工招标文件的内容

C、资质审查内容

D、经验审查内容

27.在建设工程设计招标中，(　)对工程项目建设的成败有着至关重要的影响。

A、设计的优劣

B、设计的成本

C、设计负责人的资质

D、设计公司的资质

28.赶工合同履行过程中，若合同文件约定不一致时，正确的解释顺序应为( )。

A.中标通知书、工程量清单、标准

B.施工合同通用条款、施工合同专用条款、图纸

C.投标书、施工合同通用条款、工程量清单

D.中标通知书、工程报价单、投标书

29.按照FIDIC《施工合同条件》规定，承包商施工期的截止时间为( )。

A.颁发工程接收证书日

B.工程接收证书注明的竣工日

C.颁发履约证书日

D.协议书中约定的竣工日

30.按照FIDIC《施工合同条件》规定，由于业主原因使分包商受到损失，分包商向承包商提出索赔时，承包商( )。

A.可以拒绝索赔

B.应承担全部责任

C.先行赔偿再向业主追索

D.代替分包商向工程师递交索赔报告

31.能够作为保证人的是( )。

A.法人的职能部门

B.公司

C.学校

D.幼儿园

32.实施监理的建设工程项目施工前，有关监理工作内容及监理权限事宜，应由( ) 以书面形式通知承包人。

A.总监理工程师

B.监理人

C.发包人

D.总监理工程师代表

33.依据委托监理合同示范文本的规定，监理人可以单方面提出终止合同的情况是( )。

A.委托人未能为监理人提供与监理有关的工程资料

B.非监理人原因暂停监理业务超过6个月

C.委托人无正当理由拖欠监理酬金超过3周

D.委托人拒付合理化建议

34.对债务人以明显不合理低价转让财产危害债权人利益的行为，债权人可以( )撤销。

A.自行

B.请求主管部门

C.请求人民法院

D.请求工商行政管理部门

35.在FIDIC的《施工合同条件》中，合同协议书应当在( )后签订。

A.开标

B.发出中标函

C.提交履约保证

D.开工

36.建设单位提供的支付保函担保金额可以按总价或分项合同的某一百分比计算，担保期限至缺陷通知期满后( )，并且为无条件担保，使合同双方的担保义务对等。

A.1个月

B.3个月

C.6个月

D.12个月

37.接受要约的承诺人要使发出的承诺不产生法律效力，则撤回承诺的通知应当在( )到达要约人。

A.要约到达受要约人之前

B.承诺通知到达要约人之前

C.承诺通知发出之前

D.承诺通知到达要约人之后

38.对复杂而又缺乏经验的工程设计，可采用三阶段设计，一般不单独进行()招标。

A.概念设计

B.初步设计

C.技术设计

D.施工图设计

39.设计评标时，设计进度计划评审的主要**进度计划()。

A、满足边设计边施工的要求

B、有利于加快施工进度

C、与工程勘察实际进度同步

D、满足招标人指定的项目建设进度计划要求

40.按照控制信息的来源，可将控制分为(　　)。

A、事前控制和事后控制

B、前馈控制和反馈控制

C、开环控制和闭环控制

D、主动控制和被动控制

41.根据《中华人民共和国建筑法》规定，从事建筑活动的(　　)，应当依法取得相应的执业资格证书，并在执业资格证书许可范围内从事建筑活动。

A、设计要求、工程设计不符合建筑工程质量标准的，监理单位有权要求施工企业和设计单位改正

B、建筑工程质量标准、工程设计不符合设计要求的，监理单位有权要求施工企业和设计单位改正

C、设计要求、工程设计不符合建筑工程质量标准的，监理单位应当报告建设单位要求施工企业和设计单位改正

D、工程设计要求的，监理单位有权要求建筑施工企业改正，发现工程设计不符合建筑工程质量标准的，应当报告建设单位要求设计单位改正

42.分包合同发生的索赔问题，涉及到总包合同中业主的义务和责任时，由总承包商向业主提出索赔，由(　　)进行协调。

A、总包项目经理

B、分包项目经理

C、监理工程师

D、业主代表

43.建设工程通过建设工程监理的(　　)，使影响监理目标实现的各方主体有机配合，使监理工作实施和运行过程顺利。

A、组织协调

B、任务分工

C、严格监理

D、组织机构

44.对于监理例会上意见不一致的重大问题，应(　　)。

A、不记入会议纪要

B、不形成会议纪要

C、将各方主要观点记入会议纪要中的“会议主要内容”

D、将各方主要观点记入会议纪要中的“其他事项”

45.采用专家调查法进行建设工程风险识别时，对专家发表的意见要由( )加以归纳分类、整理分析。

A、最具权威的专家

B、建设单位负责人

C、总监理工程师

D、风险管理人员

46.（）是指当事人根据法律规定或者双方约定，为促使债务人履行债务实现债权人权利的法律制度。

A.保证

B.担保

C.抵押

D.质押

47.我国标准施工合同中规定质量保证金在缺陷责任期满后返还给承包人。FIDIC《施工合同条件》规定保留金在工程师颁发工程接收证书和颁发履约证书后分两次返还。颁发工程接收证书后，将保留金的（）返还承包商。

A.100%

B.50%

C.30%

D.由工程师决定的

48.施工过程中发生变更，而合同中没有适用或类似工程的价格，应（）。

A.由监理人提出适当的变更价格，经发包人批准后执行

B.由承包人提出适当的变更价格，经监理人确认后执行

C.由发包人提出适当的变更价格，经承包人同意后执行

D.按照成本加利润原则，由监理人商定

49.在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复情况时，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经监理人、承包人复核同意的修正，应在（）支付或扣除。

A.竣工结算

B.下一次进度款中

C.本次进度付款中

D.以上都不正确

50.（）负责支付咨询顾问费用，（）负责支付专业分包商的费用。

A.雇主，承包商

B.雇主，项目经理

C.承包商，雇主

D.承包商，项目经理

53.保证合同是保证人与债权人应当以书面形式订立保证合同。下列条款中，属于保证合同应当包含的内容有( )。

A.被保证的主债权种类

B.保证人的资产状况

C.保证的期间

D.保证的方式

E.保证担保的范围

54.甲施工企业与乙钢材生产企业签订一份价值为 600 万元人民币的钢材购销合同，合同约定：甲施工企业分期付款，最后一笔尾款于 2009 年 8 月 31 日之前付清，丙企业在贷款合同的保证人一栏中加盖了企业的印章。甲施工企业逾期没有还清欠款，乙钢材生产企业于 2009 年 9 月 20 日向法院提起诉讼。下列关于保证责任和保证期间的表述中，不正确的是( )。

A.丙企业承担一般保证责任，保证期间为自 2009 年 8 月 31 日起 6 个月

B.丙企业承担一般保证责任，保证期间为自 2009 年 9 月 20 日起 6 个月

C.丙企业承担连带保证责任，保证期间为自 2009 年 8 月 31 目起 6 个月

D.丙企业承担连带保证责任，保证期间为自 2009 年 9 月 20 日起 6 个月

E.丙企业承担违约责任，保证期间为自 2009 年 9 月 20 日起 6 个月

55.在《担保法》规定的担保方式中，不能作为抵押的财产包括( )。

A 土地使用权

B.社会团体的教育设施

C.土地所有权

D.抵押人所有的交通工具

E.依法被监管的财产

56.关于人身保险合同的表述中，正确的有( )。

A.人身保险合同是以人的寿命和身体为保险标的的保险合同

B.投保人应向保险人如实申报被保险人的年龄、身体状况

C.投保人于合同成立后，只能向保险人一次性支付全部保险费

D.人身保险的受益人只能由被保险人进行指定

E.保险人对人身保险的保险费，可以用诉讼方式要求投保人支付

57.下列关于意外伤害保险的表述，正确的是( )。

A.意外伤害保险费由施工单位支付

B.意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止

C.实行施工总承包的，由总承包单位和分包单位共同支付意外伤害保险费

D.建筑职工意外伤害保险是法定的非强制性保险

E.施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险

58.关于施工评标程序的说法正确的是( )。

A.评标委员会成员应当按照招标文件规定的评标标准和方法，客观、公正地对投标文件提出评审意见

B.招标文件没有规定的评标标准和方法不得作为评标的依据

C.招标人应当根据项目规模和技术复杂程度等因素合理确定评标时间，超过三分之二的评标委员会成员认为评标时间不够的，招标人应当适当延长

D.完成评标后，如果招标人授权由评标委员会定标，可直接确定中标人

E.若评标委员没有获得招标人的定标授权，应向招标人提交评标报告和中标候选人名单

59.下列内容中，符合设计资质管理的是( )。

A.工程设计资质分为工程设计综合资质、工程设计行业资质、工程设计专业资质和工程设计专项资质

B.综合资质设甲级和乙级

C.取得工程设计综合资质的企业，可以承接各行业、各等级的建设工程设计业务

D.取得工程设计行业资质的企业，可以承接相应行业相应等级的工程设计业务及本行业范用内同级别的相应专业、专项(设计施工一体化资质除外)工程设计业务

E.取得工程设计专业资质的企业，可以承接本专业相应等级的专业工程设计业务及同级别的相应专项工程设计业务(设计施工体化资质除外)

60.材料设备采购评标，说法正确的是( )。

A.建设工程项目材料设备采购招标评标的特点是，不仅要看报价的高低，还要考虑招标人在货物运抵现场过程中可能要支付的其他费用，以及设备在评审预定的寿命期内可能投入的运营、管理费用的多少

B.如果投标人的设备报价较低但运营费用很高时，仍不符合以最合理价格采购的原则

C.材料设备采购评标，一般采用评标价法或综合评估法，也可以将二者结合使用

D.技术简单或技术规格、性能、制作工艺要求统一的设备材料，一般采用综合评估法进行评标

E.技术复杂或技术规格、性能、技术要求难以统一的，一般采用经评审的最低投标价法进行评标

61.在建设工程设计合同的履行中，属于发包人责任的有( )。

A.对勘察资料的正确性负责

B.提供设计人在现场的工作条件

C.设计成果完成后向设计审批部门办理报批手续

D.完成施工中出现的设计变更

E.负责设计人与承包人的工作协调

62.根据《标准施工合同》，关于监理人的地位和职责的说法，正确的有( )。

A.监理人是受发包人聘请的合同履行管理人

B.监理人是施工合同履行中独立的第三方

C.监理人在授权范围内独立开展工作

D.监理人具有施工合同管理所有事项的决定权

E.监理人有对承包人进行施工管理的指示权

63.关于材料采购合同交货期限的确定，表述正确的是( )。

A.材料采购合同当事人可以约定明确的交货期限，也可以约定交货的一段期间

B.约定明确的交货期限，出卖人应当按照约定的期限交付标的物

C.约定交付期间的，出卖人可以在该交付期间内的任何时间交付

D.当事人没有约定标的物的交付期限或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定

E.按照合同有关条款或者交易习惯仍不能确定的，债务人可以随时履行，债权人也可以随时要求履行

65.FIDIC《施工合同条件》对工程量增减变化较大需要调整合同约定单价的原则是，必须同时满足的条件有( )。

A.该部分工程在合同内约定属于按单价计量支付的部分

B.该部分工作通过计量超过工程量清单中估计工程量的数量变化超过 10％

C.计量的工作数量与工程量清单中该项单价的乘积，超过中标合同金额(我国标准合同中的“签约合同价”)的 0.01％

D.数量的变化导致该项工作的施工单位成本超过 1％

E.该部分工作通过计量超过工程量清单中估计工程量的数量变化超过 15％

66.英国 NCE 合同文本中，关于早期预警的说法正确的是( )。

A.工程施工合同文本提出的早期警告条款，是对双方诚信、合作基础上实现项目预期目标的很好措施，建立了风险预警机制

B.当项目经理或承包人任一方发现有可能影响合同价款、推迟竣工或削弱工程的使用功能的情况时，应立即向对方发出早期警告，而非事件发生后进行索赔

C.项目经理和承包商都可以提出召开早期警告会议，并在对方同意后邀请其他方出席，可能包括分包商、供应商、公用事业部门、地方行政机关代表或应主

D.项目经理应在早期警告会议上对所研究的建议和做出的决定记录在案，会后发给承包商

E.项目经理发出的指令或变更导致合同价款的补偿时，如果项目经理认为承包商未就此事件发出过个有经验的承包商应发出的早期警告，无须减少承包商应得的补偿

67.招标方式分为公开招标和邀请招标两种方式，下列情形中可以进行邀请招标的有(　)。

A、技术复杂，有特殊要求的

B、受自然环境限制的

C、只有少量潜在投标人可供选择的

D、政府投资的项目

E、采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大

68.建筑工程一切险加保了第三者责任险，下列事件中保险公司应承担赔偿责任的有(　)。

A、因原材料缺陷造成的损失

B、与工程直接相关的意外事故引起工地内第三者伤亡

C、与工程直接相关的意外事故引起工地邻近区域的第三者人身伤亡

D、维修保养或正常检修的费用

E、承包商基础土方开挖破坏了图纸上未标明的市政供水管道造成的损害

69.在建设工程中，建筑工程一切险的保险期终止时间可以是(　)日。

A、工程动工

B、全部工程验收合格

C、工程所有人实际占有全部工程

D、施工合同约定的竣工

E、签发工程验收证书

70.在大型工程设备采购招标初步评审过程中，初步评审的内容包括(　)。

A、投标文件是否完整

B、总体编排是否有序

C、文件签署是否合格

D、投标人是否提交投标保证金

E、付款条件偏差

71.根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，除了依法获得有关部门批准可以不进行公开招标的，必须实行公开招标的情形包括(　)。

A、全部使用国有资金投资的工程建设项目设计服务招标

B、国有资金投资占控股的工程建设项目设计服务招标

C、单项合同估算价在40万元人民币以上的设计服务的采购

D、国务院发展和改革部门确定的国家重点项目

E、招标费用占项目合同金额比例较大的设计服务招标

72.依据《合同法》，下列有关格式条款合同的说法中，错误的有( )。

A.采用格式条款合同时，订立合同时全部条款都不得改动

B.合同条款必须与对方事先协商一致后才能确定

C.当格式条款与非格式条款不一致时，应采用非格式条款

D.提供格式条款方应提请对方注意免除或限制自己责任的条款

E.当对格式条款有争议时，如果有两种以上解释的，应当采用不利于非提供方的解释

73.某施工项目，因与相邻单位的协调工作没有做好，无法按照施工合同约定日期开工，则发包人应当承担的义务和责任包括( 　)。

A.通知承包人延期开工

B.赔偿承包人损失

C.顺延工期

D.将协调工作交给承包人

E.按原约定期限支付预付款

74.施工合同采用可调价合同时，可以对合同价款进行相应调整的情况包括( 　)。

A.国家规定应缴纳的税费发生变化

B.工程造价管理部门公布的价格调整

C.电价发生变化

D.承包人租赁的设备损坏增加了维修费用

E.一周内非承包人原因停水造成停工累计超过8小时

75.工程咨询公司为承包商提供工程设计服务的具体方式是(　　)。

A、承担基本设计

B、承担详细设计

C、承担全部或绝大部分设计

D、承担投标估价

E、承担概念设计

76.项目施工准备阶段收集的信息不包括(　　)。

A、施工图会审和交底记录

B、施工单位提交的开工报告

C、工序交接制度

D、施工单位管理水平

E、进场设备的保修记录

77.按照《招标投标法》，关于招标方式的说法，正确的有（）。

A.公开招标的投标人不受地域和行业限制

B.议标是招标方式的一种

C.竞争性谈判是招标方式的一种

D.邀请招标不能限制投标人的数量

E.公开招标意味着招标时间长、费用高

78.建筑工程一切险的被保险人具体包括（）。

A.业主或工程所有人

B.承包人或者分包人

C.技术顾问

D.招标代理人

E.业主聘用的建筑师、工程师及其他专业顾问

79.下列各项中，属于《标准设计施工总承包招标文件》的有（）。

A.招标公告

B.工程量清单

C.投标人须知

D.评标办法

E.投标文件格式