注册监理工程师模拟考试题

1.以代理权产生的依据不同，可将代理分为委托代理、法定代理和指定代理。项目总监理工程师是监理单位的代理人，这种代理是( )。

A.委托代理

B.法定代理

C.指定代理

D.转代理

2.关于连带责任保证的说法，正确的是( )。

A.当事人没有明确约定保证方式，保证人应按一般保证承担责任

B.连带责任保证的债务人在债务履行期满没有履行债务时，由保证人承担责任

C.主合同的债务人经审判应履行债务后，债权人才可以要求连带责任保证人承担保证责任

D.主合同的债务人经审判应履行债务，且债务人财产依法强制执行仍不能履行，债权人才可以要求连带责任保证人承担保证责任

3.履约担保书是由保险公司、信托公司、证券公司、实体公司或社会上担保公司出具担保书，担保额度是合同价格的( )。

A.10％

B.20％

C.30％

D.40％

4.根据《中华人民共和国保险法》，投保人参保建筑工程一切险的建筑工程项目，保险人须负责赔偿因( )造成的损失和费用。

A.设计错误

B.原材料缺陷

C.不可预料的意外事故

D.工艺不完善

5.在进行选择保险人决策时，一般应当考虑的因素至少包括( )。

A.安全、服务、信用

B.安全、服务、成本

C.服务、成本、效率

D.技术、效率、成本

6.下列关于评标的说法，错误的是( )。

A.评标程序按照初步评审和详细评审两个步骤进行

B.评标委员会首先通过初步评审，检查各投标书是否响应了招标文件的要求

C.招标文件没有规定的评标标准和方法不得作为评标的依据

D.对投标文件没有作出响应或存在重大偏差的投标书在详细评审阶段淘汰

7.下列关于评标报告的说法错误的是( )。

A.评标报告应当由评标委员会全体成员签字

B.对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应注明

C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字并拒绝书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果

D.提交的评标报告无需推荐中标候选人

8.综合评估法详细评审的内容有施工组织设计、项目管理机构、投标报价和其他因素 4 个方面，其不属于项目管理机构评审重点是( )。

A.项目经理的任职资格及以往的工程施工管理业绩表明能胜任本项目的工作

B.主要技术负责人的任职资格及以往的工程施工管理业绩表明能胜任本项目的工作

C.其他主要人员的配备是否合理，本项目施工涉及的专业能全覆盖

D.质量管理体系的可靠性和针对性

9.大型主机设备招标不同于定型生产的设备和材料，不仅没有统一的设备标准，而且由于设备庞大、生产成本较高，通常厂家在签订合同后才进行制造，中标人承担的责任包括生产、交货、安装(或安装指导)、保修的全过程，因此招标签订的合同属于( )。

A.买卖合同

B.施工合同

C.融资租赁合同

D.加工承揽合同

10.建设工程勘察合同委托的工作内容不包括( )。

A.工程测量

B.水文地质勘察

C.工程地质勘察

D.工程物探

11.根据《建设工程设计合同(一)》 [GF-2000-0209]的规定，订立合同时，发包人应提供的设计依据文件和资料不包括( )。

A.城市规划许可文件

B.工程勘察资料

C.限额设计的要求

D.经批准的项目可行性研究报告

12.根据《建设工程设计合同(一)》 [GF-2000-0209]，下列关于建设工程设计深度要求的说法中，正确的是( )。

A.设计标准不得高于国家规范的强制性要求

B.技术设计文件应满足编制初步设计文件的需要

C.施工图设计文件应满足设备材料采购的需要

D.方案设计文件应满足编制工程预算的要求

13.按照建设工程设计合同示范文本规定，设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，如果在 1 年内项目未开始施工，则设计人( )。

A.不再负责处理有关设计问题

B.仍应无偿负责处理有关设计问题

C.仍应负责处理有关设计问题，但可适当收取咨询服务费

D.仍应负责处理有关设计问题，但可不再负责设计变更

14.关于预付款担保的表述中，说法正确的是( )。

A.担保方式也是不采用无条件担保形式

B.担保期限自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款止

C.担保金额尽管在预付款担保书内填写的数额与合同约定的预付款数额一致，但与履约担保不同，当发包人在工程进度款支付中已扣除部分预付款后，担保金额相应递减

D.保函格式中明确说明：“本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去发包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中扣除的金额”。即保持担保金额与剩余预付款的金额相等原则

15.根据《标准施工招标文件》规定，关于对承包人施工设备的控制说法不正确的是( )。

A.承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划或质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，增加的费用和工期延误由承包人承担

B.承包人的施工设备和临时设施应专用于合同工程，未经监理人同意，不得将施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用

C.对目前闲置的施工设备或后期不再使用的施工设备，经监理人根据合同进度计划审核同意后，承包人方可将其撒离施工现场

D.以上说法都不正确

16.在标准总承包合同的通用条款中规定，履行合同过程中，构成对发包人和承包人有约束力的文件包括：①合同协议书；②发包人要求；③承包人建议书；④价格清单；⑤中标通知书；⑥投标函及投标函附录；⑦专用条款；⑧通用合同条款；其优先解释顺序为( )。

A.①-②-③-④-⑤-⑥-⑦-⑧

B.①-⑤-⑥-⑦-⑧-②-③-④

C.⑥-⑦-③-④-⑧-②-①-⑤

D.①-②-⑧-③-④-⑤-⑥-⑦

17.监理人应当在收到承包人报送的支付分解报告后( )天内给予批复或提出修改意见，经监理人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表。

A.7

B.14

C.21

D.30

18.设计施工总承包合同模式下，竣工试验程序分为三阶段，( )需要通知监理人。

A.第一阶段

B.第二阶段

C.第三阶段

D.三个阶段都需要

19.依据《合同法》，出卖人按照约定标的物置于交付地点，买受人违反约定没有收取的，标的物毁损、灭失的风险自违反约定之日起由( )承担。

A.买受人

B.出卖人

C.运输人

D.买受人与出卖人

20.关于采购方不按合同约定接收货物的表述中，不正确的是( )。

A.合同签订以后或履行过程中，采购方要求中途退货，应向供货方支付按退货部分货款总额计算的违约金

B.对于实行供货方送货或代运的物资，采购方违反合同规定拒绝接货，采购方与供货方共同承担由此造成的货物损失和运输部门的罚款

C.约定为自提的产品，采购方不能按期提货，除需支付按逾期提货部分货款总值计算延期付款的违约金之外，还应承担逾期提货时间内供货方实际发生的代为保管、保养费用

D.逾期提货，可能是未按合同约定的日期提货；也可能是已同意供货方逾期交付货物，而接到提货通知后未在合同规定的时限内去提货两种情况

21.FIDIC 发布的标准合同文本中，( )适用于由承包商按照雇主要求进行设计、生产设备制造和安装的电力、机械、房屋建筑等工程的合同。

A.《简明合同格式》(1999 年版)

B.《设计采购施工(EPC)／交钥匙工程合同条件》(1999 年版)

C.《土木工程施工分包合同条件》(1994 年版)

D.《生产设备和设计—施工合同条件》(1999 年版)

22.根据 FIDIC《施工合同条件》，助手相当于我国项目监理机构中的专业监理工程师，下列关于其相关事项的表述，不正确的是( )。

A.工程师可以向助手指派任务

B.工程师可以向助手付托全部权力

C.如果承包商对助手的指示有疑义时，不需再请助手澄清，可直接提交工程师请其对该指示予以确认、取消或改变

D.助手在授权范围内向承包人发出的指示，具有与工程师指示同样的效力

23.工程师判定承包人索赔成立的条件不包括( )。

A. 造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任，包括行为责任或风险责任

B. 与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误

C. 承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告

D. 索赔意向通知必须在 28 d 内提交

24.根据招标投标活动的公开原则，( )等信息应当公开。

A.投标人名单

B.标底

C.评标委员会成员

D.评标的标准

25.《建设工程监理合同》通用条件规定“委托人”是指()。

A.进行监理招标的一方

B.监督监理招标的一方

C.监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人

D.委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人

26.建设工程设计合同示范文本分为(一)、(二)两个版本，建设工程设计合同(一)示范文本适用于(　)。

A、民用建设工程设计的合同

B、公用建设工程设计的合同

C、委托专业工程设计

D、代理专业工程设计

27.在工程网络图中，工作K的最迟完成时间为第20天，其持续时间为6天，该工作有三项紧前工作，它们的最早完成时间分别为第8天、第10天、第12天，则工作K的总时差为(　)天。

A、8

B、6

C、4

D、2

28.在建设工程设计招标中，(　)对工程项目建设的成败有着至关重要的影响。

A、设计的优劣

B、设计的成本

C、设计负责人的资质

D、设计公司的资质

29.在建设工程设计投标管理中，表述错误的是(　)。

A、工程设计投标的评比一般分为技术标和商务标两部分

B、设计招标评标方法通常采用综合评估法

C、如果招标人接受了投标人技术标方案的投标书，就不需要再进行商务标的评审

D、国有资金占控股或者主导地位的依法必须招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人

30.在建设工程施工招标中，标准施工招标文件分卷组成的第三卷是(　)。

A、招标公告

B、图纸

C、技术标准和要求

D、投标文件格式

31.对于施工合同约定由发包人提供的图纸，如果承包人要求增加图纸套数，则下列关于图纸的复制人和复制费用承担的说法中，正确的是( )。

A.应由承包人自行复制，复制费用自行承担

B.应由承包人自行复制，复制费用由发包人承担

C.应由发包人复制，复制费用由发包人承担

D.应由发包人复制，复制费用由承包人承担

32.按照FIDIC《施工合同条件》规定，承包商施工期的截止时间为( )。

A.颁发工程接收证书日

B.工程接收证书注明的竣工日

C.颁发履约证书日

D.协议书中约定的竣工日

33.在施工索赔中，工程师处理索赔的决定( )。

A.承包人必须接受

B.不具有强制性的约束力

C.仲裁机构应予以认可

D.排除了法院的诉讼管辖

34.某高层建筑采购外墙面砖合同，进行交货检验时，发现交货数量少于订购的数量，但是没有超过合同约定的合理尾差限度，采购方应( )。

A.按实际交货数量支付

B.按订购数量支付

C.待供货方补足数量后再按订购数量支付

D.按订购数量支付但扣除少交部分的违约金

35.制定工程材料设备采购招标工作方案时，分阶段招标的计划应以()为关键约束条件。

A、最大限度减少资金时间价值

B、到货时间满足施工进度计划

C、采购资金落实到位情况

D、保证库存周期最短

36.设计评标时，设计进度计划评审的主要**进度计划()。

A、满足边设计边施工的要求

B、有利于加快施工进度

C、与工程勘察实际进度同步

D、满足招标人指定的项目建设进度计划要求

37.监理实施与监理组织设计都应遵循(　　 )原则。

A、公正、独立、自主

B、权责一致

C、分工与协作统一

D、综合效益

38.在建设工程实施过程中，要避免不断提高质量目标的倾向，是质量控制(　　)的要求。

A、全过程控制

B、全方位控制

C、系统控制

D、动态控制

39.由监理人员现场监理某工序过程完成情况的活动称为(　　)。

A、旁站

B、见证

C、巡视

D、施工监理

40.在建设工程实施过程中，监理工程师应当跟踪了解工程进展情况，掌握第一手资料，为分析偏差原因，确定纠偏措施提供可靠依据是建设工程目标中(　)环节的重要工作。

A、纠正

B、对比

C、反馈

D、转换

41.向城建档案馆归档的应该是(　　)。

A、所有工程文件

B、所有工程档案

C、《建设工程归档整理规范》规定的工程文件

D、《建设工程归档整理规范》规定的工程档案

42.根据《建设工程监理规范》的规定，检查进场材料、设备、构配件的原始凭证和检测报告等质量证明文件，是(　　)的职责。

A、总监理工程题

B、总监理工程师代表

C、专业监理工程师

D、监理员

43.在项目监理组织中，主要根据管理( )的不同，将监理人员划分为项目总监理工程师、监理工程师和监理员。

A、层次

B、跨度

C、部门

D、任务

44.在监理工作中，监理工程师对质量控制的技术措施是( )。

A、制定质量监督制度

B、落实技术控制责任制

C、加强质量检查监督

D、制定协调控制程序

45.建设工程合同要求每一个建筑产品都需要单独设计和施工，决定了（）。

A.合同主体的严格性

B.合同标的的特殊性

C.合同履行期限的长期性

D.计划和程序的严格性

46.关于代理，下列叙述不正确的一项是（）。

A.无权代理行为的后果由被代理人决定是否有效

B.无权代理在被代理人追认前，行为人可以撤销

C.代理人只能在代理权限内实施代理行为

D.无权代理的法律后果由被代理人承担

47.有关大型设备采购招标方式的说法，错误的是（）。

A.工程建设机电产品国际招标投标一般应采用公开招标的方式进行

B.根据法律、行政法规的规定，不适宜公开招标的，可以采取邀请招标，采用邀请招标方式的项目应当向有关行政监督部门备案

C.工程建设机电产品国际招标采购应当采用国际招标的方式进行

D.已经明确采购产品的原产地在国内的，可以采用国内招标的方式进行

48.下列关于设计施工总承包合同的说法正确的是（）。

A.设计方案最优

B.有利于发包人对承包人的监督和检查

C.可以减少设计变更

D.增加承包人的索赔

49.不属于保险制度上的危险的具体表现的是（）。

A.发生与否的不确定性

B.发生时间的不确定性

C.发生后果的不确定性

D.发生金额的不确定性

50.《标准施工招标文件》的组成（）。

A.共包含封面格式和三卷八章的内容

B.共包含封面格式和四卷八章的内容

C.共包含封面格式和三卷九章的内容

D.共包含封面格式和四卷九章的内容

51.建设工程合同的特征包括( )。

A.合同主体的单一性

B.合同履行期限的长期性

C.合同标的的特殊性

D.计划和程序的严格性

E.合同形式的多样性

52.甲施工企业与乙钢材生产企业签订一份价值为 600 万元人民币的钢材购销合同，合同约定：甲施工企业分期付款，最后一笔尾款于 2009 年 8 月 31 日之前付清，丙企业在贷款合同的保证人一栏中加盖了企业的印章。甲施工企业逾期没有还清欠款，乙钢材生产企业于 2009 年 9 月 20 日向法院提起诉讼。下列关于保证责任和保证期间的表述中，不正确的是( )。

A.丙企业承担一般保证责任，保证期间为自 2009 年 8 月 31 日起 6 个月

B.丙企业承担一般保证责任，保证期间为自 2009 年 9 月 20 日起 6 个月

C.丙企业承担连带保证责任，保证期间为自 2009 年 8 月 31 目起 6 个月

D.丙企业承担连带保证责任，保证期间为自 2009 年 9 月 20 日起 6 个月

E.丙企业承担违约责任，保证期间为自 2009 年 9 月 20 日起 6 个月

53.关于抵押和质押的说法正确的是( )。

A.抵押和质押的担保人都是债务人或第三人

B.抵押转移对物的占有而质押不转移对物的占有

C.抵押不转移对物的占有而质押转移对物的占有

D.质押分为动产质押和权利质押

E.抵押与其担保的债权不同时存在

54.根据《物权法》，下列各项财产作为抵押物时，抵押权自抵押合同生效时设立的是( )。

A.正在建造的船舶.航空器

B.交通运输工具

C.生产设备.原材料

D.正在建造的建筑物

E.以上说法都不正确

55.《担保法》规定，因( )发生的债权，债务人不履行债务的，债权人有权行使留置权并对抗其他债权和抵押权。

A.加工承揽合同

B.买卖合同

C.保管合同

D.建设工程合同

E.运输合同

56.关于人身保险合同的表述中，正确的有( )。

A.人身保险合同是以人的寿命和身体为保险标的的保险合同

B.投保人应向保险人如实申报被保险人的年龄、身体状况

C.投保人于合同成立后，只能向保险人一次性支付全部保险费

D.人身保险的受益人只能由被保险人进行指定

E.保险人对人身保险的保险费，可以用诉讼方式要求投保人支付

58.关于投标保证金的表述，正确的有( )。

A.投标截止时间前投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金

B.投标保证金有效期应当与投标有效期一致

C.采用投标保函时，金融机构出具的担保应为无条件、不可撤销的担保

D.投标人撤回已提交的投标文件，招标人已收取投标保证金的，应当自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还

E.联合体投标的，其投标保证金由牵头人提交

59.建设工程设计评标标准主要包括的内容是( )

A.设计方案的优劣

B.投入、产出经济效益比较

C.设计进度快慢

D.设计资历和社会信誉

E.设计新颖性

60.在建设工程设计合同的履行中，属于发包人责任的有( )。

A.对勘察资料的正确性负责

B.提供设计人在现场的工作条件

C.设计成果完成后向设计审批部门办理报批手续

D.完成施工中出现的设计变更

E.负责设计人与承包人的工作协调

61.根据《标准施工合同》的要求，关于履约保函的表述中，正确的有( )。

A.担保期限自发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程移交证书日止

B.没有采用国际招标工程或使用世界银行贷款建设工程的担保期限至缺陷责任期满止的规定，即担保人对承包人保修期内履行合同义务的行为承担担保责任

C.采用无条件担保方式，即持有履约保函的发包人认为承包人有严重违约情况时，即可凭保函向担保人要求予以赔偿

D.无条件担保有利于当出现承包人严重违约情况，由于解决合同争议而影响后续工程的施工

E.采用无条件担保方式的唯一要求是需承包人确认

62.施工准备阶段发包人的义务包括( )。

A.提供施工场地

B.组织设计交底

C.编制施工实施计划

D.约定开工时间

E.现场勘察

63.关于施工准备阶段监理人开工通知的说法中，正确的有( )。

A.当发包人的开工前期工作已完成且临近约定的开工日期时，应委托设计单位按专用条款约定的时间向承包人发出开工通知

B.如果约定的开工已届至，但发包人应完成的开工配合义务尚未完成(如现场移交延误)，由于监理人不能按时发出开工通知，仅顺延合同工期无需赔偿承包人的损失

C.如果约定的开工已届至，但发包人应完成的开工配合义务尚未完成(如现场移交延误)，由于监理人不能按时发出开工通知，仅赔偿承包人的相应损失即可，工期不予顺延

D.如果发包人开工前的配合工作已完成且约定的开工日期已届至，但承包人的开工准备还不满足开工条件，监理人仍应按时发出开工的指示，合同工期不予顺延

E.监理人征得发包人同意后，应在开工日期 7d 前向承包人发出开工通知，合同工期自开工通知中载明的开工日起计算

64.下列关于变更估价的说法，错误的是( )。

A.变更工作如果影响工期，承包人应提出调整工期的具体细节

B.已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目，采用该子目的单价计算变更费用

C.已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人商定或确定变更工作的单价

D.已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由承包人确定变更工作的单价

E.监理人收到承包人变更报价书后的 28 天内，根据合同约定的估价原则，商定或确定变更价格

65.根据 FIDIC《施工合同条件》，关于竣工试验的说法，正确的有( )

A.雇主可以对竣工试验结果作出通过的结论

B.雇主可以对竣工试验结果作出拒收的结论

C.雇主可以接收竣工试验表明存在缺陷的部分工程

D.雇主同意接收竣工试验有缺陷的工程应全额支付工程款

E.实际竣工试验没有缺陷是颁发接收证书的前提

66.设计招标中，下列因素属于评标标准的有(　)。

A、投标单位的社会信誉

B、投标方案的投入、产出经济效益比较

C、设计进度快慢

D、投标单位的企业规模大小

E、设计资历

67.设计招标采用邀请招标的，评标委员会应当在评标工作完成后，向招标人提出书面评标报告，采用邀请招标方式的，评标委员会可以向招标人推荐(　)个中标候选方案。

A、5

B、4

C、3

D、2

E、1

68.国有资金控股必须依法招标的项目，招标人可以选择排名第二的中标候选人为中标人的情形有(　)。

A、排名第一的中标候选人放弃中标

B、排名第一的中标候选人因不可抗力提出不能履行合同

C、招标人认为排名第一的中标候选人价格偏高

D、第一中标候选人未按招标文件要求提交履约保证金

E、第一中标候选人未接受招标人提出缩短工期要求

69.根据《标准施工合同》，有关索赔的表述中，正确的有(　)。

A、索赔要求的提出不需经对方同意

B、发包人应在做出索赔处理结果答复后28天内完成赔付

C、应在索赔事件发生后的28天内递交索赔意向通知书

D、监理人的索赔处理决定超过权限时应报发包人批准

E、承包人必须执行监理人的索赔处理决定

70.根据《施工合同标准文本》的规定，关于监理人指示变更描述正确的有( )。

A、可划分为直接指示的变更和通过与承包人协商后确定的变更

B、直接指示的变更属于必须实施的变更

C、直接指示的变更不需征求承包人意见

D、监理人首先向承包人发出变更意向书，并附必要的图纸和相关资料

E、若承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更，不进行回复即可

72.依据《合同法》，法定解除合同的条件有( )。

A.合同履行过程中发生不可抗力

B.合同履行期限届满之前当事人一方明确表示不履行

C.当事人一方迟延履行主要债务

D.当事人一方违约行为致使合同目的不能实现

E.合同履行期限届满之前，当事人的行为表明不履行主要债务

73.下列在施工过程发生的事件中，可以顺延工期的情况包括( 　)。

A.不可抗力事件的影响

B.承包人采购的施工材料未按时交货

C.施工许可证没有及时颁发

D.不具备合同约定的开工条件

E.工程师未按合同约定提供所需指令

74.依据FIDIC《施工合同条件》，下列有关争端裁决委员会的说法中，正确的有( 　)。

A.业主与承包商各提名1 位专家作为争端裁决委员会成员

B.争端裁决委员会成员的报酬由双方平均分担

C.业主和承包商可单方面向争端裁决委员会征求建议

D.业主或承包商提名的争端裁决委员会成员应各自从本单位获得报酬

E.争端裁决委员会成员可在业主或承包商的项目部担任技术顾问

75.建设工程监理组织协调方法中的交谈协调法的作用有(　　)。

A、保持信息畅通

B、寻求协作和帮助

C、及时发布工程指令

D、协商效果好

E、科学的协调方法

76.下列关于建设工程质量目标全过程控制的表述中，正确的是(　　)。

A、对建设工程质量目标的所有内容进行控制

B、建设工程各阶段关于质量控制的侧重点不同

C、要避免不断提高质量目标的倾向

D、重点是设计阶段和施工阶段的质量控制

E、对建设工程所有内容的质量进行控制

77.除了促进监理人员努力钻研监理业务，提高业务之外，实行监理工程师执业资格考试的意义在于(　　)。

A、统一监理工程师的业务能力标准

B、有利于公正地确定监理人员是否具备监理工程师的资格

C、合理建立工程监理人才库

D、同国际接轨，开拓国际工程监理市场

E、限制外国工程咨询人员进入中国建筑市场

78.依据《建设工程质量管理条例》规定，在实行监理的工程中，项目监理机构要对(　　)进行约束和协调，以使建设主体各尽其责。

A、政府建设主管部门

B、建设单位

C、勘察单位

D、施工单位

E、设计单位

79.设计招标与其他招标在评标原则上存在不同，评标委员应更多关注方案的（）等方面的内容。

A.经济可行性

B.技术先进性

C.方案合理性

D.所达到的技术指标

E.对工程项目投资效果的影响

80.下列各项中，属于保证合同的内容的有（）。

A.被保证的主债权种类、数额

B.债务人履行债务的期限

C.保证的方式

D.保证担保的范围

E.债权人认为需要约定的其他事项