1.下列合同属于按照承发包的不同范围和数量进行划分的是( )。

A.建设工程勘察合同

B.建设工程设计施工总承包合同

C.建设工程设计合同

D.建设工程施工合同




2.法人成立进行注册登记时，应当以( )为住所。

A.主要办事机构所在地

B.主要经营场所所在地

C.主要合同履行地

D.董事长的户口所在地




3.关于保证责任的表述中，有误的是( )。

A.保证担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用

B.保证期间，债权人许可债务人转让债务的，应当取得保证人书面同意，保证人对未经保证人同 意转让的债务，不再承担保证责任

C.保证期间，债权人依法将主债权转让给第三人的，保证人无须继续承担保证责任

D.当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，保证人应当对全部债务承担责任




4.下列表述中，符合标准施工招标文件使用特点的表述是( )。

A.标准施工招标资格预审文件和标准施工招标文件是以 9 部委联合编制的标准文件形式发布，不 同于以往各部委或行业协会颁布的合同示范文本

B.标准文件不具有强制性使用的效力

C.行业标准施工招标文件中的“专用合同条款”不得对《标准施工招标文件》中的“通用合同条 款”进行补充、细化，否则按无效处理

D.《标准文件》中的其他内容，要求招标人必须使用




5.施工招标资格预审分初步审查和详细审查两个阶段进行，下列属于初步审查内容的是( )。

A.提供资料的有效性

B.资质条件

C.财务状况

D.类似项目的业绩




6.关于建筑工程设计评标标准的表述中，不正确的是( )。

A.工程设计投标的评比一般分为技术标和商务标两部分

B.通常情况下，如果招标人不接受投标人技术标方案的投标书依然可以再进行商务标的评审

C.评标委员会应当在符合城市规划、消防、节能、环保的前提下，按照投标文件的要求，对投标设计方案的经济、技术、功能和造型等进行比选、评价

D.评标委员会必须严格按照招标文件确定的评标标准和评标办法进行评审




7.关于大型工程设备采购招标中，详细评审的表述，正确的是( )。

A.详细评审的原则是现场接受货物可能发生的总费用和在规定的设备运行期内可能发生费用之和 计算评标价，以评标价的高低比较投标书的优劣

B.国际招标时，不得要求国内投标人报设备出厂价

C.投标人应按照招标文件内合同条款所列的付款条件报价，评标时以此报价另加 5%的费用为基础

D.零部件、备品备件费用通常不包含在报价内，评标价应进行相应调整




8.根据《建设工程设计合同(一)》 [GF-2000-0209]的规定，订立合同时，发包人应提供的设计 依据文件和资料不包括( )。

A.城市规划许可文件

B.工程勘察资料

C.限额设计的要求

D.经批准的项目可行性研究报告




9.某工程的大型设备通过国际招标采用国外承包商制造的设备。外商提交的设备制造图纸及设 备的基础土建设计文件应由( )进行审查认可。

A.承包总体工程设计的设计单位

B.发包人

C.监理工程师

D.设备安装承包商




10.依据设计合同示范文本，下列有关设计变更中提法不正确的是( )。

A.设计人负责对不超出原定范围的内容做出必要的调整补充

B.如果发包人确需修改设计时，应首先请设计单位修改，然后经有关部门审批后使用

C.发包人原因的重大设计变更造成设计人需返工时，双方需另行协商签订补充协议

D.发包人需要委托其他设计单位完成设计变更工作，需经原设计人书面同意




11.设计人交付设计文件完成合同约定的设计任务后，发包人从项目预期效益考虑要求增加部分 专业工程的设计内容。由于设计人当时承接的设计任务较多，在发包人要求的时间内无力完成变 更增加的工作，故发包人征得设计人同意后，将此部分的设计任务委托给另一设计单位完成。变 更设计完成并经监理工程师审核后发给承包人施工，但因设计原因出现质量事故，则事故的责任 应由( )。

A.设计人承担

B.承接变更的设计人承担

C.设计人与承接变更的设计人共同承担

D.承接变更的设计人与监理工程师共同承担




12.某工程项目的设计合同，设计人提交了初步设计文件并完成了部分施工图设计任务。由于环 境影响评价未获得批准，该项目被迫暂停，此时设计合同履行的时间接近合同约定期限的一半， 设计工作已完成全部任务的 60%。若合同终止，发包人应向设计人支付( )。

A.合同约定设计费的 60％

B.双倍定金作为赔偿

C.合同约定设计费的一半

D.合同约定的全部设计费




13.下列施工合同文件中，解释顺序优先的是( )。

A.中标通知书

B.投标书

C.施工合同专用条款

D.规范




14.关于发包人要求提前竣工的说法不正确的是( )。

A.如果发包人根据实际情况向承包人提出提前竣工要求，由于涉及合同约定的变更，应与承包人 通过协商达成提前竣工协议作为合同文件的组成部分

B.协议的内容应包括:承包人修订进度计划及为保证工程质量和安全采取的赶工措施:发包人应提供的条件:所需追加的合同价款:提前竣工给发包人带来效益应给承包人的奖励

C.专用条款使用说明中建议，奖励金额可为发包人实际效益的 20%。

D.以上说法都不正确




15.承包人应对施工工艺进行全过程的质量检查和检验，认真执行自检、互检和工序交叉检验制 度，下列关于检验的说法不正确的是( )。

A.承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后即无需通知监理人检查

B.经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖

C.监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整或返工后，由监理人重新 检查

D.承包人应对施工工艺进行全过程的质量检查和检验，认真执行自检、互检和工序交叉检验制度




16.《标准施工招标文件》规定，施工中，发包人供应的材料由承包人负责检查试验后用于工程， 但随后又发现材料有质量问题，此时应由( )。

A 发包人追加合同价款，相应顺延工期

B.发包人追加合同价款，工期不予顺延

C.承包人承担发生的费用，相应顺延工期

D.承包人承担发生的费用，工期不予顺延




17.根据《标准施工合同》的规定，关于暂列金额及暂估价的说法，不正确的是( )。

A.暂列金指已标价工程量清单中所列的一笔款项，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的款项

B.暂估价是在招标投标阶段暂时不能合理确定价格，但合同履行阶段必然发生，发包人一定予以 支付的款项

C.暂列金额则指招标投标阶段不能确定价格，监理人在合同履行阶段根据工程实际情况指示承包 人完成相关工作后给予支付的款项

D.签约合同价内约定的暂列金额可能全部使用或部分使用，因此承包人一定能够全部获得支付




18.下列表述中，不符合对联合体承包人规定的是( )。

A.总承包合同的承包人可以是独立承包人，也可以是联合体

B.对于联合体的承包人，合同履行过程中发包人和监理人仅与联合体牵头人或联合体授权的代表 联系

C.履行合同过程中，未经监理人同意，承包人不得擅自修改联合体协议

D.履行合同过程中，未经发包人同意，承包人不得擅自改变联合体的组成




19.设计施工总承包合同订立时，无条件补偿条款规定承包人复核时未发现发包人要求的错误， 实施过程中因该错误导致承包人增加了费用和(或)工期延误，发包人应( )。

A.仅承担由此增加的费用

B.仅承担由此增加的工期延误

C.仅承担由此增加的费用和(或)工期延误

D.承担由此增加的费用和(或)工期延误，并向承包人支付合理利润




20.某材料采购合同中约定了提交数量与订购数量之间的合理镑差，合同履行过程中，供货方交 付的材料多于订购数量，且超过了合理镑差界限，但采购方同意接受多付材料时，下列关于货款 的说法中，正确的是( )。

A.按订购数量加多付数量计算货款

B.按订购数量支付货款，多交付部分不在追加货款

C.按交货数量减去合理镑差时的数量计算货款

D.按交货数量加上合理镑差时的数量计算货款




21.施工承包单位按照监理工程师审查批准的配合比进行现场拌和材料的加工。如果现场作业条件发生变化需要对配合比进行调整时，则应执行(　　)程序。

A、质量预控

B、承包商自检

C、质量检验

D、技术复核




22.FIDIC《施工合同条件》规定，自工程接收证书中写明的竣工日开始，至工程师颁发履约证书为止的日历天数称为( )。

A. 缺陷通知期

B. 施工期

C. 合同有效期

D.合同工期




23.下列关于施工合同履行过程中竣工前的单机无负荷试车的说法中，不正确的是( )。

A. 安装工程具备试车条件时，由承包人组织试车

B. 承包人应在试车前 48 h 内向工程师发出要求试车的书面通知

C. 试车记录由发包人准备

D. 试车合格，工程师在试车记录上签字




24.在FIDIC的《施工合同条件》中，合同协议书应当在()后签订。

A.开标

B.发出中标函

C.提交履约保证

D.开工




25.办公和生活家具购置费属于(　)。

A、与项目建设有关的其他费用

B、与未来企业生产经营有关的其他费用

C、企业管理费

D、措施费




26.下列关于《卓越绩效评价准则》与ISO 9000的表述，正确的是(　)。

A、卓越绩效模式主要关注过程

B、ISO 9000是多元化目标

C、卓越绩效是有限的目标

D、ISO 9000主要关注过程




27.在工程设计招标管理中，工程设计行业资质等级不包括(　)。

A、甲级

B、乙级

C、丙级

D、特级




28.对于鸟巢国家体育场这类复杂项目的工程设计，可采用三阶段设计，一般不单独进行(　)招标。

A、概念设计

B、初步设计

C、技术设计

D、施工图设计




29.以下关于施工企业意外伤害保险的说法中，正确的是(　)。

A、保险费由建设单位支付

B、实行施工总承包的，保险费由总包单位支付

C、保险期限自建设工程开工之日起至工程交付使用止

D、提前竣工的，保险责任仍按原定时间终止




30.在建设工程施工招标中，下列关于投标人须知的说法，正确的是(　)。

A、投标人须知包括文字说明和投标人须知前附表两个文件

B、投标人须知是对所有招标项目的专用性规定

C、投标人须知与招标项目具体特点和实际需要无必然联系

D、附表中的内容可以与正文内容相抵触




31.施工合同履行中，发包人另行发包的设备安装工程开始施工，合同中没有规定二建承包人有配合安装的义务。工程师为避免施工的交叉干扰发出暂停部分土建施工指示，导致土建承包人的损失，由( )。

A.发包人承担，批准顺延工期

B.发包人承担，不批准顺延工期

C.承包人承担，可以顺延工期

D.承包人承担，工期不可顺延




32.依据监理合同示范文本规定，下列监理工作中，属于“额外监理工作”的是( )。

A.根据委托人的指示，监理人编写采用新技术施工的质量验收标准

B.按照委托人的要求，监理人办理开工许可手续

C.因施工承包人严重违约，委托人解除合同后的善后工作

D.因施工承包人延误工期，延长时间的监理工作




33.在施工索赔中，工程师处理索赔的决定( )。

A.承包人必须接受

B.不具有强制性的约束力

C.仲裁机构应予以认可

D.排除了法院的诉讼管辖




34.在订立合同时( )即可采用格式条款。

A.与对方协商一致

B.通知对方

C.未与对方协商

D.在要约中明确




35.甲公司经过资产重组分立为乙、丙两家公司，乙公司与丙公司协商后将某合同的履行归于乙公司。对此，以下说法正确的是( )。

A.乙、丙公司之间的协议有效，无需通知合同对方当事人

B.乙、丙公司之间的协议有效，只需通知合同对方当事人即可

C.乙、丙公司之间的协议经甲公司同意后通知合同对方当事人即可

D.乙、丙公司之间的归属协议，若合同对方当事人不同意，则丙公司对该合同承担连带责任




36.某高层建筑采购外墙面砖合同，进行交货检验时，发现交货数量少于订购的数量，但是没有超过合同约定的合理尾差限度，采购方应( )。

A.按实际交货数量支付

B.按订购数量支付

C.待供货方补足数量后再按订购数量支付

D.按订购数量支付但扣除少交部分的违约金




37.项目总监理工程师是监理单位的代理人，这种代理是( )。

A.委托代理

B.法定代理

C.指定代理

D.转代理




38.《建设工程监理规范》规定的“C”类表是为建设各单位准备的，其中工程变更单在建设单位提出变更时，按照(　　)原则进行。

A、建设单位填写并签发，项目总监理工程师下达变更指令后，施工单位进行施工

B、建设单位填写，由建设单位现场代表、项目总监理工程师、本工程设计技术负责人、项目经理签认，项目监理部签发，项目总监理工程师下达变更指令后，施工单位进行施工

C、建设单位直接填写后，通知施工单位进行施工

D、建设单位现场代表填写，交由项目监理部签发，并委托设计单位编制设计变更文件，签转项目监理部，施工单位收到工程变更单后，实施工程变更




39.向城建档案馆归档的应该是(　　)。

A、所有工程文件

B、所有工程档案

C、《建设工程归档整理规范》规定的工程文件

D、《建设工程归档整理规范》规定的工程档案




40.根据《建设工程监理规范》的规定，检查进场材料、设备、构配件的原始凭证和检测报告等质量证明文件，是(　　)的职责。

A、总监理工程题

B、总监理工程师代表

C、专业监理工程师

D、监理员




41.《建设工程监理规范》规定，监理单位派驻施工现场项目监理机构的总监理工程师应由具有(　　)以上同类工程监理工作经验的人员担任。

A、1年

B、2年

C、3年

D、5年




42.目标分解结构与组织分解结构之间存在对应关系，因此，目标分解结构(　　)。

A、应当与组织分解结构完全一致

B、在较粗的层次上应当与组织分解结构一致

C、在较细的层次上应当与组织分解结构一致

D、在各个层次应当与组织分解结构基本一致




43.相对于一般的目标控制措施而言，风险对策更强调(　　)。

A、主动控制

B、被动控制

C、主动控制与被动控制相结合

D、动态控制




44.建设工程发生质量事故，有关单位应当在(　　)小时内向当地建设行政主管部门或其他有关部门报告。

A、12

B、24

C、48

D、72




45.对于监理例会上意见不一致的重大问题，应(　　)。

A、不记入会议纪要

B、不形成会议纪要

C、将各方主要观点记入会议纪要中的“会议主要内容”

D、将各方主要观点记入会议纪要中的“其他事项”




46.根据项目法人责任制的规定，在( )后，正式成立项目法人。

A、项目建议书被批准

B、设计概算被批准

C、施工图设计完成

D、可行性研究报告被批准




47.根据《建设工程设计合同(示范文本)》规定，关于设计成果的说法，错误的是（ ）。

A.设计概算不得超过合同约定的设计限额

B.设计文件中不得采用未经有资质检测机构试验论证的新材料

C.设计标准不得低于国家或行业规定的强制性标准

D.设计标准不得高于国家或行业规定的强制性标准




48.与雇主签订合同的CM承包商，属于（ ）。

A.建筑师

B.工程师

C.专业咨询机构

D.承担施工的承包商公司




49.下列担保方式中，不转移对担保财产占有的是（ ）。

A.留置

B.抵押

C.定金

D.质押




50.设计招标的特点是（ ）。

A.让设计的技术和成果作为有价值的商品进入市场的竞争

B.投标人将招标人对项目的设想变为可实施方案的竞争

C.设计投标书的竞争

D.设计费用的竞争




51.关于抵押和质押的说法正确的是( )。

A.抵押和质押的担保人都是债务人或第三人

B.抵押转移对物的占有而质押不转移对物的占有

C.抵押不转移对物的占有而质押转移对物的占有

D.质押分为动产质押和权利质押

E.抵押与其担保的债权不同时存在






52.关于履约保证金的说法，正确的是( )。

A.中标人必须缴纳履约保证金

B.履约保证金与支付担保具有同等效力

C.履约保证金一般为合同价格的10%

D.中标人违反招标文件的要求拒绝提交履约保证金的，视为放弃中标项目

E.招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当提交






53.划分合同标段的工作范围时，主要考虑以下因素的 影响( )。

A.施工内容专业要求

B.施工现场条件

C.对工程总投资影响

D.其他因素影响

E.施工单位管理能力






54.综合评估法初步评审的内容包括( )。

A.形式评审

B.资格评审

C.响应性评审

D.施工组织设计

E.项目管理机构






55.采购机组、车辆等大型设备时，较多采用综合评标法。投标报价之外还需要考虑的因素通常 包括( )。

A.运输费用

B.交货期

C.付款条件

D.零配件和售后服务

E.运输距离






56.订立勘察合同时发包人应及时向勘察人提供的文件包括( )。

A.本工程的批准文件(原件)

B.用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件)

C.勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料

D.勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电信电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图

E.工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图






57.按照《标准施工招标文件》通用条款的规定，因不可抗力事件导致的损失应由发包人承担的 包括( )。

A.工程本身的损害

B.由发包人采购，已运至施工现场待安装设备的损害

C.由承包人采购，已运至施工现场待安装设备的损害

D.承包方人员伤亡

E.承包人停工损失






58.为了保证工程项目完满实现发包人预期的建设目标，通用条款中对工程分包做的规定正确的 是( )。

A.发包人同意分包的工作，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本

B.分包工作需要征得监理人同意

C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人

D.承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人

E.分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应，其资质能力的材料应经监理人审查






59.关于设备采购合同的交付中的检验和测试说法不正确的是( )。

A.买方或其代表应有权检验和/或测试货物，以确认货物是有检验和测试，并且不承担额外的费用。合同条款和技术规格将说明买方要求进行的检验和测试，以及在何处进行这些检验和试验

B.卖方将及时以书面形式把进行检验和/或买/或货物的最终目的地通知买方

C.检验和测试可以在卖方或其分包人的驻地、交货地点和/或货物的最终目的地任何地点进行

D.如果在卖方或其分包人的驻地进行，检测人员应能得到全部合理的设施和协助买方不应为此承 担费用

E.如果任何被检验或测试的货物不能满足规格的要求，买方可以拒绝接受该货物，卖方应更换被 拒绝的货物，或者免费进行必要的修改以满足规格的要求






60.英国 NCE 合同文本中，关于早期预警的说法正确的是( )。

A.工程施工合同文本提出的早期警告条款，是对双方诚信、合作基础上实现项目预期目标的很好 措施，建立了风险预警机制

B.当项目经理或承包人任一方发现有可能影响合同价款、推迟竣工或削弱工程的使用功能的情况 时，应立即向对方发出早期警告，而非事件发生后进行索赔

C.项目经理和承包商都可以提出召开早期警告会议，并在对方同意后邀请其他方出席，可能包括 分包商、供应商、公用事业部门、地方行政机关代表或应主

D.项目经理应在早期警告会议上对所研究的建议和做出的决定记录在案，会后发给承包商

E.项目经理发出的指令或变更导致合同价款的补偿时，如果项目经理认为承包商未就此事件发出 过个有经验的承包商应发出的早期警告，无须减少承包商应得的补偿






61.在建设工程中，建筑工程一切险的保险期终止时间可以是(　)日。

A、工程动工

B、全部工程验收合格

C、工程所有人实际占有全部工程

D、施工合同约定的竣工

E、签发工程验收证书






62.工程设计投标的评比一般分为(　)，评标委员会必须严格按照招标文件确定的评标标准和评标办法进行评审。

A、技术标

B、经济标

C、管理标

D、合同标

E、商务标






63.设计招标采用邀请招标的，评标委员会应当在评标工作完成后，向招标人提出书面评标报告，采用邀请招标方式的，评标委员会可以向招标人推荐(　)个中标候选方案。

A、5

B、4

C、3

D、2

E、1






64.在进行大型工程设备的采购招标过程中，下列选项属于没有实质性响应的招标文件有(　)。

A、用文字表述的数值与数字表示的数值不一致

B、投标保证金形式不符合招标文件要求

C、投标人没有提交投标保证金

D、超出经营范围投标

E、资格证明文件不全






65.下列关于《卓越绩效评价准则》评分系统的说法，正确的有(　)。

A、基本要求是各条目最核心的概念和最基本的主题

B、总体要求是各条目最核心的概念和最基本的主题

C、多项要求是各条目最核心的概念和最基本的主题

D、总体要求是条目要求中最重要的特征

E、基本要求是条目要求中最重要的特征






66.下列关于紧前工作、紧后工作和平行工作的说法正确的有(　)。

A、在网络图中，相对于某工作而言，紧排在该工作之前的工作称为该工作的紧前工作

B、在双代号网络图中，工作与其紧前工作之间不可能有虚工作存在

C、在网络图中，相对于某工作而言，紧排在该工作之后的工作称为该工作的紧后工作

D、在双代号网络图中，工作与其紧后工作之间必须有虚工作存在

E、在网络图中，相对于某工作而言，在该工作之后的工作称为该工作的紧后工作






67.公证与鉴证的区别包括( )。

A.合同公证和鉴证所依据的法规不同

B.公证或鉴证的合同在诉讼中的法律证据效力不同

C.公证或鉴证过的合同法律效力适用范围不同

D.合同公证具有强制性，鉴证贯彻自愿原则

E.公证仅限于合同，鉴证除合同外还可包括证明材料的真实性






68.依据《合同法》，下列有关格式条款合同的说法中，错误的有( )。

A.采用格式条款合同时，订立合同时全部条款都不得改动

B.合同条款必须与对方事先协商一致后才能确定

C.当格式条款与非格式条款不一致时，应采用非格式条款

D.提供格式条款方应提请对方注意免除或限制自己责任的条款

E.当对格式条款有争议时，如果有两种以上解释的，应当采用不利于非提供方的解释






69.合同订立后，甲公司将与乙公司签订合同中的义务转移给丙公司履行。下列关于该转让的说法中，符合《合同法》对合同转让规定的有( )。

A.甲公司不须经乙公司同意，但要通知乙公司

B.丙公司直接对乙公司承担合同义务

C.丙公司可对乙公司行使抗辩权

D.丙公司应向乙公司提供合同约定的履约担保

E.甲公司对丙公司不履行合同的行为承担连带责任






70.依据设计合同示范文本规定，下列有关设计工作内容变更的说法中，正确的有( 　)。

A.设计人应根据设计审查结论对设计进行调整和补充

B.发包人根据工程实际需要要求修改设计文件时，只能由原设计单位修改并经审批后使用

C.发包人经原设计人书面同意后，可以委托其他具有资质的设计单位修改

D.由于发包人原因对设计进行重大修改，应另签订合同

E.在未签合同之前发包人已同意的设计人为发包人所做的各项设计工作，应支付相应的设计费






71.依据FIDIC《施工合同条件》，下列风险中，属于业主应承担的风险有( 　)。

A.外敌入侵

B.工程所在地发生叛乱

C.超音速飞行物产生的压力波

D.工地发生放射性污染

E.不利气候条件对施工的影响






72.设立监理的资质审查要注重以下条件，即(　　)。

A、从事过监理业务的人员比例达到规定要求

B、单位负责人资格条件符合要求

C、申请的监理业务范围与人员专业配套的一致性

D、构成经济实体

E、非专业技术人员比例符合规定






73.组织设计原则包括(　　)。

A、主观能动原则

B、专业分工与协作统一原则

C、权责一致原则

D、才职相称原则

E、弹性原则






74.仅仅从为客户服务的角度，工程咨询的作用表现为以下几方面：(　　)。

A、为决策者提供科学合理的建议

B、保证工程的顺利实施

C、为客户提供信息和先进技术

D、发挥准仲裁人的作用

E、促进国际间工程领域的交流和合作






75.除了促进监理人员努力钻研监理业务，提高业务之外，实行监理工程师执业资格考试的意义在于(　　)。

A、统一监理工程师的业务能力标准

B、有利于公正地确定监理人员是否具备监理工程师的资格

C、合理建立工程监理人才库

D、同国际接轨，开拓国际工程监理市场

E、限制外国工程咨询人员进入中国建筑市场






76.下列内容中，属于监理股份有限公司特点的是(　　)。

A、应当有5个以上发起人

B、公司的管理者通常是公司的所有者

C、公司管理实行两权分离

D、公司账目必须公开

E、公司帐目可以不公开






77.必须进行国际招标的机电产品有（ ）。

A.国家规定进行国际招标采购的机电产品

B.基础设施项目公用事业项目中进行国际招标采购的机电产品

C.使用国有资金或国家融资资金进行国际招标采购的机电产品

D.外商投资企业投资总额内进口的机电产品

E.供生产企业及科研机构研究开发用的样品样机






78.发包人有权凭履约保证向银行或者担保公司索取保证金作为赔偿的情况有（ ）。

A.施工过程中，承包人中途毁约

B.施工过程中，承包人任意中断工程

C.施工过程中，承包人按规定施工

D.承包人破产

E.承包人倒闭






79.指定代理或法定代理可因（ ）而终止。

A.监护关系消灭

B.被代理人或代理人死亡

C.被代理人取得或者恢复民事行为能力

D.作为被代理人或者代理人的法人终止

E.指定代理的人民法院或指定单位撤销指定






80.质押可分为（ ）。

A.动产质押

B.不动产质押

C.权利质押

D.义务质押

E.最高额质押