注册监理工程师模拟考试题

1.下列关于代理的叙述，不正确的是( )。

A.无权代理行为的后果由被代理人决定是否有效

B.无权代理在被代理人追认前相对人可以撤销

C.无权代理的法律后果由被代理人承担

D.代理人只能在代理权限内实施代理行为

2.关于保证责任的表述中，有误的是( )。

A.保证担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用

B.保证期间，债权人许可债务人转让债务的，应当取得保证人书面同意，保证人对未经保证人同意转让的债务，不再承担保证责任

C.保证期间，债权人依法将主债权转让给第三人的，保证人无须继续承担保证责任

D.当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，保证人应当对全部债务承担责任

3.按照《担保法》的规定，下列财产中可以作为抵押物的是( )。

A.抵押人依法有权处分的国有土地使用权

B.抵押人使用的宅基地

C.抵押人拥有的股票

D.学校设施

4.合同担保方式中，既可以用当事人自己的财产又可以用第三人的财产作担保的方式是( )。

A.保证

B.定金

C.留置

D.质押

5.甲建筑公司为本公司所有的挖掘机投保了财产险，保险金额为 800 万元人民币，不久建筑公司发生火灾，被保险的挖掘机全部烧毁。经有关部门勘察评估，这些挖掘机总价值为 700 万元人民币，于是保险公司应赔付给建筑公司的金额为( )万元人民币。

A.800

B.400

C.700

D.750

6.可以用资格预审公告代替招标公告的招标方式是( )，可不必发布两个公告。

A.公开招标

B.邀请招标

C.直接发包

D.两阶段招标

7.根据《标准施工招标文件》的规定，招标人接受中标人提交的履约保证金后，双方签订合同协议书。在签订合同的( )内，退还招标人和其他所有投标人的投标保证金及银行同期存款利息，完成本次项目招标的全部工作。

A.1 个月

B.15 日

C.5 个工作日

D.5 日

8.关于中标人确定范围的表述不正确的是( )。

A.招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人

B.招标人可以在评标委员会推荐的中标候选人之外确定中标人

C.依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人

D.排名第一的中标候选人放弃中标.因不可抗力提出不能履行合同，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人

9.根据《标准施工招标资格预审文件》的规定，关于申请文件递交的说明不正确的是( )。

A.申请截止时间和地点，在申请人须知前附表内规定

B.招标人应当合理确定提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于 5 日

C.除申请人须知前附表另有规定的外，申请人所递交的资格预审申请文件不予退还

D.逾期送达或者未送达指定地点的资格预审申请文件，只要说明理由，招标人均应接受

10.关于施工评标程序的说法不正确的是( )。

A.无论是采用经评审的最低投标价法还是综合评估法均采用初步评审和详细评审两个阶段进行

B.初步评审以招标文件前附表规定的评审内容，检查投标书是否对招标文件做出实质性响应

C.详细审查中，有一项以上不符合评审标准，作废标处理，不再进行详细评审

D.评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求

11.材料设备采购招标中，划分采购合同包的原则是( )。

A.符合采购资金的到位计划和周转计划，充分考虑计划实施的风险

B.有利于吸引较多投标人参加竞争，降低价格，保证供货质量和时间

C.充分考虑供货的市场价格浮动，减少价格波动对采购成本的影响

D.全面考虑供货、仓储和运输能力，减少运输规划，提高仓储能力

12.施工合同的组成文件中，结合项目特点针对通用条款内容进行补充或修正，使之与通用条款共同构成对某一方面问题内容完备约定的文件是( )。

A.协议书

B.专用条款

C.标准条款

D.质量保修书

13.关于发包人要求提前竣工的说法不正确的是( )。

A.如果发包人根据实际情况向承包人提出提前竣工要求，由于涉及合同约定的变更，应与承包人通过协商达成提前竣工协议作为合同文件的组成部分

B.协议的内容应包括:承包人修订进度计划及为保证工程质量和安全采取的赶工措施:发包人应提供的条件:所需追加的合同价款:提前竣工给发包人带来效益应给承包人的奖励

C.专用条款使用说明中建议，奖励金额可为发包人实际效益的 20%。

D.以上说法都不正确

14.根据《标准施工招标文件》中合同条款的规定,关于承包人提出索赔的期限说法不正确的是 ( )。

A.竣工阶段发包人接受了承包人提交并经监理人签认的竣工付款证书后，承包人不能再对施工阶段、竣工阶段的事项提出索赔要求

B.缺陷责任期满承包人提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔

C.提出索赔的期限至发包人接受最终结清证书时止，即合同终止后承包人就失去索赔的权利

D.承包人接受索赔处理结果，发包人应在做出索赔处理结果答复后 56 天内完成赔付

15.国际设计工程总承包合同通常采用( )的承包方式，项目建设的预期目标容易实现。

A.固定工期、固定费用

B.固定工期、浮动费用

C.浮动工期、浮动费用

D.浮动工期、固定费用

16.在标准总承包合同的通用条款中规定，履行合同过程中，构成对发包人和承包人有约束力的文件包括：①合同协议书；②发包人要求；③承包人建议书；④价格清单；⑤中标通知书；⑥投标函及投标函附录；⑦专用条款；⑧通用合同条款；其优先解释顺序为( )。

A.①-②-③-④-⑤-⑥-⑦-⑧

B.①-⑤-⑥-⑦-⑧-②-③-④

C.⑥-⑦-③-④-⑧-②-①-⑤

D.①-②-⑧-③-④-⑤-⑥-⑦

17.设计施工总承包合同订立时，无条件补偿条款规定承包人复核时未发现发包人要求的错误，实施过程中因该错误导致承包人增加了费用和(或)工期延误，发包人应( )。

A.仅承担由此增加的费用

B.仅承担由此增加的工期延误

C.仅承担由此增加的费用和(或)工期延误

D.承担由此增加的费用和(或)工期延误，并向承包人支付合理利润

18.供货方供应的袋装水泥，采购方与供货方进行现场交货的数量检验时，应采用( )计算交货数量。

A.查点法

B.理论换算法

C.衡量法

D.经验鉴别法

19.根据 FIDIC《施工合同条件》，保留金返还承包商的方式是( )。

A.工程师颁发工程接收证书后和履约证书后分两次返还

B.工程竣工试验合格后和工程师颁发工程接收证书后分两次返还

C.工程师颁发工程接收证书后一次性返还

D.工程师颁发履约证书后一次性返还

20.根据美国 AIA 标准合同文本，CM 合同与雇主订立合同的当事人是( )

A.建筑师

B.专业咨询机构

C.施工承包商

D.承担分包工作的分包商

21.下列合同内容中，( )是合同当事人双方权利和义务共同指向的对象。

A. 质量

B. 数量

C. 标的

D. 价款或者报酬

22.在FIDIC的《施工合同条件》中，合同协议书应当在()后签订。

A.开标

B.发出中标函

C.提交履约保证

D.开工

23.FIDIC《施工合同条件》规定，某些项目的工程量清单中包括有“暂列金额”款项，其使用权全部归( )控制。

A.承包商

B.工程师

C.分包商

D.业主

24.建设工程设计合同示范文本分为(一)、(二)两个版本，建设工程设计合同(一)示范文本适用于(　)。

A、民用建设工程设计的合同

B、公用建设工程设计的合同

C、委托专业工程设计

D、代理专业工程设计

25.下列关于紧前工作、紧后工作和平行工作的说法正确的是(　)。

A、在双代号网络图中，工作与其紧前工作之间不可能有虚工作存在

B、在网络图中，相对于某工作而言，可以与该工作同时进行的工作即为该工作的平行工作

C、紧前工作、紧后工作及平行工作是工作之间施工组织关系的具体表现

D、工作之间施工组织关系是正确绘制网络图的前提条件

26.《卓越绩效评价准则》与ISO 9000质量管理体系的相同点是(　)。

A、对组织的要求相同

B、评价方式相同

C、关注点相同

D、使用方法相同

27.设计招标中，下列因素不属于评标评审比较要素的是(　)。

A、设计资历和社会信誉

B、投标方案的投入、产出比的高低

C、完成初步设计时间的早晚

D、投标单位的企业规模大小

28.在大型工程设备采购招标过程中，不属于初步评审中实质性偏差的是(　)。

A、未提交投标保证金

B、超出经营范围投标

C、资格证明文件不全

D、单价计算结果与总价不一致

29.在建设工程设计投标管理中，表述错误的是(　)。

A、工程设计投标的评比一般分为技术标和商务标两部分

B、设计招标评标方法通常采用综合评估法

C、如果招标人接受了投标人技术标方案的投标书，就不需要再进行商务标的评审

D、国有资金占控股或者主导地位的依法必须招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人

30.在建设工程施工招投标过程中，关于招标项目标底或投标限价的说法，正确的是(　)。

A、若招标项目设有标底，开标时应当公布

B、设有最高投标限价时，应规定最低投标限价

C、评标时可以投标报价是否接近标底作为中标条件

D、可以投标报价超过标底上下15%作为否定投标的条件

31.施工合同履行中，发包人另行发包的设备安装工程开始施工，合同中没有规定二建承包人有配合安装的义务。工程师为避免施工的交叉干扰发出暂停部分土建施工指示，导致土建承包人的损失，由( )。

A.发包人承担，批准顺延工期

B.发包人承担，不批准顺延工期

C.承包人承担，可以顺延工期

D.承包人承担，工期不可顺延

32.施工工程竣工验收通过后，确定承包人的实际竣工日应为( )。

A.承包人送交竣工验收报告日

B.发包人组织竣工验收日

C.开始进行竣工检验日

D.验收组通过竣工验收日

33.按照FIDIC《施工合同条件》规定，在( )后，业主应将保留金全部返还给承包商。

A.颁发工程接收证书

B.颁发履约证书

C.签发最终支付证书

D.承包商提交结清单

34.依据监理合同示范文本规定，下列监理工作中，属于“额外监理工作”的是( )。

A.根据委托人的指示，监理人编写采用新技术施工的质量验收标准

B.按照委托人的要求，监理人办理开工许可手续

C.因施工承包人严重违约，委托人解除合同后的善后工作

D.因施工承包人延误工期，延长时间的监理工作

35.在施工索赔中，工程师处理索赔的决定( )。

A.承包人必须接受

B.不具有强制性的约束力

C.仲裁机构应予以认可

D.排除了法院的诉讼管辖

36.能够作为保证人的是( )。

A.法人的职能部门

B.公司

C.学校

D.幼儿园

37.下列关于施工邀请招标有关工作先后顺序的说法中，正确的是( )。

A.发布招标公告、开标、审查投标人资格

B.发出投标邀请书、开标、审查投标人资格

C.发布招标公告、审查投标人资格、发售招标文件

D.审查投标人资格、发出投标邀请书、发售招标文件

38.建设单位提供的支付保函担保金额可以按总价或分项合同的某一百分比计算，担保期限至缺陷通知期满后( )，并且为无条件担保，使合同双方的担保义务对等。

A.1个月

B.3个月

C.6个月

D.12个月

39.《建设工程监理规范》规定的“C”类表是为建设各单位准备的，其中工程变更单在建设单位提出变更时，按照(　　)原则进行。

A、建设单位填写并签发，项目总监理工程师下达变更指令后，施工单位进行施工

B、建设单位填写，由建设单位现场代表、项目总监理工程师、本工程设计技术负责人、项目经理签认，项目监理部签发，项目总监理工程师下达变更指令后，施工单位进行施工

C、建设单位直接填写后，通知施工单位进行施工

D、建设单位现场代表填写，交由项目监理部签发，并委托设计单位编制设计变更文件，签转项目监理部，施工单位收到工程变更单后，实施工程变更

40.关于监理机构的组织形式，下列四种说法不正确的是(　　)。

A、直线制监理组织形式组织结构简单，权力集中，命令统一，职责明确，对总监理工程师要求高

B、职能制的监理组织形式发挥了职能机构的专业管理作用，提高管理效率，减轻总监理工程师负担，适用于小型项目

C、直线职能制组织是有直线领导，统一指挥，职责清楚的特点，信息传递线路不利于互通情报

D、矩阵型监理组织形式，加强了各职能部门的横向联系，具有较大的机动性和适应性

41.建设工程数据库对建设工程目标确定的作用，在很大程度上取决于(　　)。

A、数据库的结构

B、数据库中数据的详细程度

C、数据库中分类与编码体系的合理性

D、数据库中与拟建工程相似的同类工程的数量

42.《中华人民共和国建筑法》规定，建筑工程主体结构的施工(　　)。

A、必须由总承包单位自行完成

B、可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位

C、经总监理工程师批准，可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位

D、经业主批准，可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位

43.根据《建设工程监理规范》的规定，检查进场材料、设备、构配件的原始凭证和检测报告等质量证明文件，是(　　)的职责。

A、总监理工程题

B、总监理工程师代表

C、专业监理工程师

D、监理员

44.分包合同发生的索赔问题，涉及到总包合同中业主的义务和责任时，由总承包商向业主提出索赔，由(　　)进行协调。

A、总包项目经理

B、分包项目经理

C、监理工程师

D、业主代表

45.如果不具有( )，那么建设工程监理就难以保持公正性，难以顺利进行合同管理，难以调节业主与承建商之间的权益纠纷。

A、科学性

B、服务性

C、独立性

D、委托性

46.《建筑法》规定，建筑工程主体结构的施工( )。

A、经总监理工程师批准，可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位

B、经建设单位批准，可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位

C、可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位

D、必须由总承包单位自行完成

47.某材料采购合同中，双方约定的违约金是10万元。由于供货方违约不能交货，采购方为避免停工待料，不得不以较高价格紧急采购，为此多付价款20万元(无其他损失)，若停工待料采购方的损失为50万元。供货方应支付的违约金额为（）。

A.10万元

B.20万元

C.30万元

D.50万元

48.标的物需要运输的，是指标的物由出卖人负责办理托运，（）是独立于买卖合同当事人之外的运输业者的情形。

A.出卖人

B.买受人

C.承运人

D.委托人

49.标的物需要运输的，出卖人应当将标的物交付给（）以运交给买受人。

A.承运人

B.第一承运人

C.委托人

D.运输人

50.法律事实是指能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象和事实，法律事实包括（）。

A.社会事件与合法行为

B.自然与非自然

C.事件和行为

D.主体与客体

51.法人应当具备的条件是( )。

A.依法成立

B.有必要的财产或者经费

C.能够独立承担民事责任

D.有自己的名称.组织机构和场所

E.经上级行政主管机关批准

52.根据《民法通则》的规定，法定代理或指定代理终止的情形有( )。

A.代理期间届满或者代理事务完成

B.被代理人取得或者恢复行为能力

C.被代理人或者代理人死亡

D.代理人丧失民事行为能力

E.指定代理的人民法院或者指定单位取消指定

53.根据《物权法》，下列各项财产作为抵押物时，抵押权自抵押合同生效时设立的是( )。

A.正在建造的船舶.航空器

B.交通运输工具

C.生产设备.原材料

D.正在建造的建筑物

E.以上说法都不正确

54.关于质押的说法正确的是( )。

A.债务人或者第三人为出质人

B.债权人为质权人

C.移交的动产或权利为质物

D.是一种法定的担保物权

E.质权自出质人交付质押财产时设立

55.权利质押一般是将权利凭证交付质押人的担保，可以质押的权利包括( ) 。

A.抵押人合法所有的车辆

B.汇票、支票、本票

C.依法可以转让的股权

D.债券、存款单、仓单、提单

E.依法可以转让的商标专用权、专利权、著作权中的财产权

56.关于人身保险合同的表述中，正确的有( )。

A.人身保险合同是以人的寿命和身体为保险标的的保险合同

B.投保人应向保险人如实申报被保险人的年龄、身体状况

C.投保人于合同成立后，只能向保险人一次性支付全部保险费

D.人身保险的受益人只能由被保险人进行指定

E.保险人对人身保险的保险费，可以用诉讼方式要求投保人支付

57.下列关于意外伤害保险的表述，正确的是( )。

A.意外伤害保险费由施工单位支付

B.意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止

C.实行施工总承包的，由总承包单位和分包单位共同支付意外伤害保险费

D.建筑职工意外伤害保险是法定的非强制性保险

E.施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险

58.评标委员会成员应当回避的情形有( )

A.是投标人或其主要负责人的近亲属

B.与投标人有经济利益关系，影响其评审公正性的人员

C.项目主管部门的人员

D.曾因违法行为而受过刑事处罚的人员

E.在招标投标活动中受过行政处罚的人员

59.关于《标准施工招标资格预审文件》的说法正确的是( )。

A.《标准施工招标资格预审文件》与《标准施工招标文件》配套使用

B.标准资格预审文件的使用格式与标准招标文件相同，均是正式文件内容适用于所有工程，对应于资格预审文件的部分条、目，结合招标工程项目特点和实际需要，将具体要求和说明置于申请人须知前附表中

C.行业标准的施工招标资格预审文件应不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》中的“申请人须知" (申请人须知前附表除外)、“资格审查办法" (资格审查办法前附表除外)

D. “申请人须知前附表” 用于进一步明确“申请人须知”正文中的未尽事宜，招标人应结合招标项目具体特点和实际需要编制和填写，但不得与“申请人须知”正文内容相抵触，否则抵触内容无效

E.招标人应根据招标项目具体特点和实际需要，详细列明全部审查或评审因素、标准，没有列明的因素和标准可作为资格审查或评标的依据。

60.关于施工评标程序的说法正确的是( )。

A.评标委员会成员应当按照招标文件规定的评标标准和方法，客观、公正地对投标文件提出评审意见

B.招标文件没有规定的评标标准和方法不得作为评标的依据

C.招标人应当根据项目规模和技术复杂程度等因素合理确定评标时间，超过三分之二的评标委员会成员认为评标时间不够的，招标人应当适当延长

D.完成评标后，如果招标人授权由评标委员会定标，可直接确定中标人

E.若评标委员没有获得招标人的定标授权，应向招标人提交评标报告和中标候选人名单

61.关于初步评审的形式评审标准，下列说法正确的是( )。

A.投标人与营业执照等一致

B.投标函上有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章

C.投标文件格式符合要求

D.可以设定两种情况的有效报价

E.以上都不正确

63.材料设备采购评标，说法正确的是( )。

A.建设工程项目材料设备采购招标评标的特点是，不仅要看报价的高低，还要考虑招标人在货物运抵现场过程中可能要支付的其他费用，以及设备在评审预定的寿命期内可能投入的运营、管理费用的多少

B.如果投标人的设备报价较低但运营费用很高时，仍不符合以最合理价格采购的原则

C.材料设备采购评标，一般采用评标价法或综合评估法，也可以将二者结合使用

D.技术简单或技术规格、性能、制作工艺要求统一的设备材料，一般采用综合评估法进行评标

E.技术复杂或技术规格、性能、技术要求难以统一的，一般采用经评审的最低投标价法进行评标

64.采购机组、车辆等大型设备时，较多采用综合评标法。投标报价之外还需要考虑的因素通常包括( )。

A.运输费用

B.交货期

C.付款条件

D.零配件和售后服务

E.运输距离

65.在建设工程设计合同的履行中，属于发包人责任的有( )。

A.对勘察资料的正确性负责

B.提供设计人在现场的工作条件

C.设计成果完成后向设计审批部门办理报批手续

D.完成施工中出现的设计变更

E.负责设计人与承包人的工作协调

66.设计合同履行过程中，初步设计阶段需发包人提供的资料和文件有( )。

A.已批准的方案设计资料

B.场地工程勘察报告(初勘或详勘)

C.有关使用要求或生产工艺等资料

D.有关水、电、气、燃料等能源供应情况的资料

E.已批准的初步设计资料

67.根据《标准施工合同》的要求，关于履约保函的表述中，正确的有( )。

A.担保期限自发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程移交证书日止

B.没有采用国际招标工程或使用世界银行贷款建设工程的担保期限至缺陷责任期满止的规定，即担保人对承包人保修期内履行合同义务的行为承担担保责任

C.采用无条件担保方式，即持有履约保函的发包人认为承包人有严重违约情况时，即可凭保函向担保人要求予以赔偿

D.无条件担保有利于当出现承包人严重违约情况，由于解决合同争议而影响后续工程的施工

E.采用无条件担保方式的唯一要求是需承包人确认

68.关于建设工程施工合同竣工验收的表述中，正确的有( )。

A.竣工验收基本合格但提出了需要整修和完善要求时，监理人应指示承包人限期修好，并立即发放工程接收证书

B.经监理人复查整修和完善工作达到了要求，再签发工程接收证书，竣工日仍为承包人提交竣工验收申请报告的日期

C.竣工验收不合格，监理人应按照验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程认真返工重作或进行补救处理，并承担由此产生的费用

D.承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告

E.重新验收如果合格，则工程接收证书中注明的实际竣工日，应为承包人第一次提交竣工验收报告的日期

69.设计施工总承包方式的缺点包括( )。

A.工期与费用不固定

B.设计不一定是最优方案

C.建设工期延长

D.增加设计变更

E.减弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查

70.在设计施工总承包合同模式下，关于缺陷责任期的说法正确的是( )

A.缺陷责任期内，承包人需要对已接收使用的工程负责日常维护工作

B.在使用过程中，发现接收工程存在新的缺陷，由承包人负责修复

C.缺陷责任期内，工程缺陷的修复和查验费用由承包人承担

D.缺陷责任期最长不超过 2 年

E.缺陷责任期内，承包人不能在合理时间内修复缺陷，发包人可以委托他人修复

71.合同履行过程中，判定是否按期交货或提货，依照约定的交(提)货方式不同，可能有的情形包括( )。

A.采购方自提产品，以供货方通知提货的日期为准

B.供货方负责代运货物，以采购方提货的日期为准

C.供货方负责代运货物，以发货时承运部门签发货单上的戳记日期为准

D.供货方送货到现场的交货日期，以供货方供货单戳记的日期为准

E.供货方送货到现场的交货日期，以采购方接收货物时在货单上签收的日期为准

72.材料采购合同履行过程中，供货方的违约责任主要包括( )。

A.逾期付款

B.不按合同约定接受货物

C.产品的质量缺陷

D.供货方的运输责任

E.未能按合同约定交付货物

73.根据 FIDIC《施工合同条件》，关于竣工试验的说法，正确的有( )

A.雇主可以对竣工试验结果作出通过的结论

B.雇主可以对竣工试验结果作出拒收的结论

C.雇主可以接收竣工试验表明存在缺陷的部分工程

D.雇主同意接收竣工试验有缺陷的工程应全额支付工程款

E.实际竣工试验没有缺陷是颁发接收证书的前提

74.英国 NEC 合同文本的主要选项条款包括( )。

A.管理合同

B.成本补偿合同

C.带有工程量清单的目标合同

D.误期损害赔偿

E.关键业绩指标

75.工程设计招标过程中，对设计方案进行评审的内容主要包括(　)。

A、总体布置的合理性

B、设备选型的适用性

C、造型是否美观大方并与周围环境相协调

D、“三废”治理方案是否有效

E、投资是否很少

76.根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，除了依法获得有关部门批准可以不进行公开招标的，必须实行公开招标的情形包括(　)。

A、全部使用国有资金投资的工程建设项目设计服务招标

B、国有资金投资占控股的工程建设项目设计服务招标

C、单项合同估算价在40万元人民币以上的设计服务的采购

D、国务院发展和改革部门确定的国家重点项目

E、招标费用占项目合同金额比例较大的设计服务招标

77.施工合同采用可调价合同时，可以对合同价款进行相应调整的情况包括( 　)。

A.国家规定应缴纳的税费发生变化

B.工程造价管理部门公布的价格调整

C.电价发生变化

D.承包人租赁的设备损坏增加了维修费用

E.一周内非承包人原因停水造成停工累计超过8小时

78.在风险管理理论中，将风险因素分为(　　)。

A、自然风险因素

B、主观风险因素

C、道德风险因素

D、心理风险因素

E、生理风险因素

79.建设工程勘察合同(二)范本委托工作内容仅涉及岩土工程，它包括（）。

A.取得岩土工程的勘察资料

B.水文地质勘察

C.工程测量

D.治理和监测工作

E.工程物探

80.按照《合同法》的分类，材料采购合同属于买卖合同，合同条款一般包括（）。

A.运输方式及到站、港和费用的负担责任

B.所有损耗及计算方法

C.包装标准、包装物的供应与回收

D.验收标准、方法及提出异议的期限

E.随机备品、配件工具数量及供应办法