1.建设工程由于结构复杂、体积大、建筑材料类型多、工作量大，体现出建设工程合同( )特征
A.合同标的的特殊性
B.履行期限的长期性
C.计划和程序的严格性
D.合同主体的严格性
2.关于合同法律关系的说法，正确的是( )。
A.合同法律关系可以没有内容
B.技术秘密不能作为合同法律关系的客体
C.法律事实能够引起合同法律关系的消灭
D.只有行为能够引起合同法律关系的消灭
3.甲仓库为乙单位保管 500 吨水泥，双方约定保管费用为 1000 元，乙没能按约定支付保管费用， 则甲可以( )。
A.行使质押权变卖全部水泥
B.行使质押权变卖部分水泥
C.行使留置权变卖全部水泥
D.行使留置权变卖部分水泥
4.投标人在投标过程中出现( )时，招标人可以没收投标保证金。
A.投标文件的密封不符合招标文件的要求
B.投标文件中附有招标人不能接受的条件
C.购买招标文件后不递交投标文件
D.拒绝签字确认评标委员会对投标书中错误的修正
5.施工项目的工程担保中，保证期限因保证内容和风险不同而各异。下列保证方式中，保证期限 相对较短的是( )。
A.施工投标保证
B.施工履约保证
C.施工预付款保证
D.质量保证金保证
6.关于财产保险合同的说法，不正确的是( )。
A.财产保险合同是以财产及其有关利益为标的的保险合同
B.财产保险合同的转让应当通知保险人，经保险人同意继续承保后，依法转让合同
C.在合同有效期内，保险标的的危险程度显著增加的，被保险人应当按照合同约定及时通知保险 人，保险人可以按照合同约定增加保险费或解除合同
D.建筑工程一切险是财产保险合同，安装工程一切险是人身保险合同
7.根据《中华人民共和国保险法》，投保人参保建筑工程一切险的建筑工程项目，保险人须负责 赔偿因( )造成的损失和费用。
A.设计错误
B.原材料缺陷
C.不可预料的意外事故
D.工艺不完善
8.下列表述中，符合标准施工招标文件使用特点的表述是( )。
A.标准施工招标资格预审文件和标准施工招标文件是以 9 部委联合编制的标准文件形式发布，不 同于以往各部委或行业协会颁布的合同示范文本
B.标准文件不具有强制性使用的效力
C.行业标准施工招标文件中的“专用合同条款”不得对《标准施工招标文件》中的“通用合同条 款”进行补充、细化，否则按无效处理
D.《标准文件》中的其他内容，要求招标人必须使用
9.资格预审合格者数量确定的方式中，合格制的缺点是( )。
A.参加投标的人数较多，不利于招标人在较宽的范围内择优选择中标人
B.竞争激烈可以获得较低的中标价格
C.由于投标人数多，导致评标费用低
D.由于投标人数多，导致评标时间长
10.关于施工评标程序的说法不正确的是( )。
A.无论是采用经评审的最低投标价法还是综合评估法均采用初步评审和详细评审两个阶段进行
B.初步评审以招标文件前附表规定的评审内容，检查投标书是否对招标文件做出实质性响应
C.详细审查中，有一项以上不符合评审标准，作废标处理，不再进行详细评审
D.评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、 说明或 补正，直至满足评标委员会的要求
11.评标的初步评审过程中，下列各项属于响应性评审标准的是( )。
A.资质等级符合规定
B.已标价工程量清单
C.联合体投标人已提交联合体协议书
D.环境保护管理体系与措施符合有关标准
12.采购大宗建筑材料或通用型批量生产的中小型设备属于( )。
A.买卖合同
B.施工合同
C.融资租赁合同
D.加工承揽合同
13.《建设工程设计合同(一)》 [GF-2000-0209]规定，设计人负责设计的建(构)筑物需注明 ( )
A.施工方案
B.使用年限
C.竣工验收的标准
D.设计变更的年限
14.某工程的大型设备通过国际招标采用国外承包商制造的设备。外商提交的设备制造图纸及设 备的基础土建设计文件应由( )进行审查认可。
A.承包总体工程设计的设计单位
B.发包人
C.监理工程师
D.设备安装承包商
15.依据设计合同示范文本，下列有关设计变更中提法不正确的是( )。
A.设计人负责对不超出原定范围的内容做出必要的调整补充
B.如果发包人确需修改设计时，应首先请设计单位修改，然后经有关部门审批后使用
C.发包人原因的重大设计变更造成设计人需返工时，双方需另行协商签订补充协议
D.发包人需要委托其他设计单位完成设计变更工作，需经原设计人书面同意
16.某工程项目的设计合同，设计人提交了初步设计文件并完成了部分施工图设计任务。由于环 境影响评价未获得批准，该项目被迫暂停，此时设计合同履行的时间接近合同约定期限的一半， 设计工作已完成全部任务的 60%。若合同终止，发包人应向设计人支付( )。
A.合同约定设计费的 60％
B.双倍定金作为赔偿
C.合同约定设计费的一半
D.合同约定的全部设计费
17.施工合同的组成文件中，结合项目特点针对通用条款内容进行补充或修正，使之与通用条款 共同构成对某一方面问题内容完备约定的文件是( )。
A.协议书
B.专用条款
C.标准条款
D.质量保修书
18.根据《标准施工招标文件》的规定，不属于设计变更范围的是( )。
A.更改工程有关部分的标高.基线.位置和尺寸
B.改变工程质量等级要求
C.增减合同中约定的工程量
D.改变工程施程工时间和顺序
19.根据《标准施工招标文件》，关于索赔时限的规定的说法，错误的是( )。
A.承包人应在确认引起索赔的事件发生后 28 天内向监理人发出索赔通知书
B.承包人应在确认引起索赔的事件后 28 天内向监理人提交索赔通知书
C.对于具有连续影响的索赔事件，承包人应在该事件产生的影响结束后 42 天内，递交一份 最终索赔报告
D.监理人在收到最终索赔报告的 28 天内未作答复即视为该索赔报告已经认可
20.根据《标准施工招标文件》中合同条款的规定,关于承包人提出索赔的期限说法不正确的是 ( )。
A.竣工阶段发包人接受了承包人提交并经监理人签认的竣工付款证书后，承包人不能再对施工阶 段、竣工阶段的事项提出索赔要求
B.缺陷责任期满承包人提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔
C.提出索赔的期限至发包人接受最终结清证书时止，即合同终止后承包人就失去索赔的权利
D.承包人接受索赔处理结果，发包人应在做出索赔处理结果答复后 56 天内完成赔付
21.根据《标准施工招标文件》中合同条款的规定，下列承包人可以索赔工期和费用的情形是( )。
A.承包人遇到不利物质条件
B.发包人要求承包人提前竣工
C.异常恶劣的气候条件
D.法律变化引起的价格调整
22.根据《标准施工招标文件》中合同条款的规定，下列承包人可以索赔工期和费用的情形是( )。
A.承包人遇到不利物质条件
B.发包人要求承包人提前竣工
C.异常恶劣的气候条件
D.法律变化引起的价格调整
23.关于缺陷责任期的表述中，不正确的是( )。
A.缺陷责任期自实际竣工日期起计算
B.在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前
C.对于工程主要部位承包人责任的缺陷工程修复后，缺陷责任期相应延长
D.任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新 进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由发包方承担
24.设计施工总承包合同订立时，无条件补偿条款规定承包人复核时未发现发包人要求的错误， 实施过程中因该错误导致承包人增加了费用和(或)工期延误，发包人应( )。
A.仅承担由此增加的费用
B.仅承担由此增加的工期延误
C.仅承担由此增加的费用和(或)工期延误
D.承担由此增加的费用和(或)工期延误，并向承包人支付合理利润
25.设计施工总承包合同承包人需要变动保险合同条款时，应( )。
A.将变动结果及时通知发包人
B.事先征得发包人与监理人的同意
C.事先征得发包人同意，并通知监理人
D.事先征得监理人同意，并通知发包人
26.根据《标准设计施工总承包合同》，承包人编制进度付款支付分解表时，勘察设计费分解的原则是( )。
A.按提交勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解
B.按勘察设计总费用、勘察设计工作持续时间进行分解
C.按提交勘察设计阶段性成果的次数平均分解
D.按勘察设计总费、项目施工周期进行分解
27.某甲级工程监理企业在资质年检时，取得监理工程师注册证书的人员为 20 人，其他各项均达到标准要求，其年检结论应当为( )。
A. 合格
B. 基本合格
C. 不合格
D. 基本不合格
28.下列合同内容中，( )是合同当事人双方权利和义务共同指向的对象。
A. 质量
B. 数量
C. 标的
D. 价款或者报酬
29.合同法律关系是一种重要的( )。
A.法律关系
B.权利关系
C.义务关系
D.自然关系
30.在监理合同的履行期间，因监理单位的过失给业主造成经济损失20万元，该合同中业主向监理单位支付的监理酬金总额为10万元，监理单位缴纳的税金为1万元，监理单位承担的赔偿责任不应超过()万元。
A.20
B.10
C.9
D.1
31.项目建议书的基本内容包括( )。
A、工艺和技术方案研究
B、财务和经济分析
C、项目提出的必要性和依据
D、工程开工时间初步设想
32.在施工索赔中，工程师处理索赔的决定( )。
A.承包人必须接受
B.不具有强制性的约束力
C.仲裁机构应予以认可
D.排除了法院的诉讼管辖
33.某工程项目的承包人具有设计资质。承包人将完成的设计文件按规定的审查程序获得批准后提交监理工程师审核，经监理工程师签认后承包人按图样施工。施工中发现由于设计计算错误，已经施工的部分工程需要拆除，设计文件必须修改。则该事件的损失应由( )。
A.审查单位与监理单位共同承担
B.承包人与审查单位连带承担
C.承包人全部承担
D.承包人承担设计损失，发包人承担施工损失
34.某施工合同协议书内注明的开工日期为2009年2月1日。承包人因主要施工机械未到场向工程师递交了延期开工1周的申请，但未获得工程师批准。工程实际在2009年2月5日开始动工。2009年12月5日，承包人在自检合格后提交了竣工验收报告，工程于2009年12月20日通过了竣工验收。按照建设工程施工合同示范文本的规定，承包人的施工期应为( )。
A.自2月1日始，至12月5日止
B.自2月1日始，至12月20日止
C.自2月5日始，至12月5日止
D.自2月5日始，至12月20日止
35.对债务人以明显不合理低价转让财产危害债权人利益的行为，债权人可以( )撤销。
A.自行
B.请求主管部门
C.请求人民法院
D.请求工商行政管理部门
36.建设单位提供的支付保函担保金额可以按总价或分项合同的某一百分比计算，担保期限至缺陷通知期满后( )，并且为无条件担保，使合同双方的担保义务对等。
A.1个月
B.3个月
C.6个月
D.12个月
37.根据《标准施工招标文件》，对于大型复杂工程，有特殊专业施工技术和经验要求的施工招标，宜采用的评标方法是()。
A.最低投标价法
B.经评审的最低投标价法
C.最合理报价评审法
D.综合评估法
38.监理实施与监理组织设计都应遵循( )原则。
A、公正、独立、自主
B、权责一致
C、分工与协作统一
D、综合效益
39.在建设工程实施过程中，出现偏差仅采用被动控制纠偏措施( )。
A、不可将偏差控制在尽可能小的范围内
B、不会产生偏差累积效应
C、偏差可能越来越大
D、偏差一定越来越小
40.关于监理机构的组织形式，下列四种说法不正确的是( )。
A、直线制监理组织形式组织结构简单，权力集中，命令统一，职责明确，对总监理工程师要求高
B、职能制的监理组织形式发挥了职能机构的专业管理作用，提高管理效率，减轻总监理工程师负担，适用于小型项目
C、直线职能制组织是有直线领导，统一指挥，职责清楚的特点，信息传递线路不利于互通情报
D、矩阵型监理组织形式，加强了各职能部门的横向联系，具有较大的机动性和适应性
41.不属于总监理工程师职责的是( )。
A、组织编写监理工作专题报告
B、参与编写监理月报
C、签发监理工作阶段报告
D、组织编写并签发项目监理工作总结
42.审查施工单位选择的分包单位的资质在( )。
A、建设工程立项阶段
B、建设工程招标阶段
C、建设工程施工准备阶段
D、建设工程施工阶段
43.建设工程发生质量事故，有关单位应当在( )小时内向当地建设行政主管部门或其他有关部门报告。
A、12
B、24
C、48
D、72
44.设计施工总承包合同模式下，对于发包人要求中对某工程部分功能的要求错误，承包人在复核时未能发现，导致承包人费用增加和延误工期，则（ ）。
A.发包人承担费用并延长工期，支付合理利润
B.承包人承担费用和延误的工期
C.发包人承担费用并延长工期，无须支付利润
D.发包人和承包人共同承担费用，并延长工期
45.承包人办理保险的情况下，如果承包人未按合同约定办理设计和工程保险、第三者责任保险，或未能使保险持续有效时，（ ）可代为办理，所需费用由（ ）承担。
A.发包人，发包人
B.发包人，承包人
C.监理人，发包人
D.监理人，承包人
46.保证期间债权人与债务人协议变更主合同或者债权人许可债务人转让债务的，应当取得保证人的 （ ），否则保证人不再承担保证责任。保证合同另有约定的按照约定。
A.书面同意
B.口头同意
C.签字盖章
D.签字
47.下列担保方式中，不转移对担保财产占有的是（ ）。
A.留置
B.抵押
C.定金
D.质押
48.在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复情况时，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经监理人、承包人复核同意的修正，应在（ ）支付或扣除。
A.竣工结算
B.下一次进度款中
C.本次进度付款中
D.以上都不正确
49.标的物需要运输的，出卖人应当将标的物交付给（ ）以运交给买受人。
A.承运人
B.第一承运人
C.委托人
D.运输人
50.依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的28天内，承包人应向监理人递交（ ）。
A.现场同期记录
B.索赔意向通知书
C.索赔报告
D.索赔证据
51.关于建设工程合同管理的基本方法正确的是( )。
A.严格执行建设工程合同管理相关法律法规
B.普及相关法律知识，培训合同管理人才
C.设立合同管理机构，配备合同管理人员
D.建立合同管理目标制度
E.不实行示范文本制度
52.法人应当具备的条件是( )。
A.依法成立
B.有必要的财产或者经费
C.能够独立承担民事责任
D.有自己的名称.组织机构和场所
E.经上级行政主管机关批准
53.甲施工企业与乙钢材生产企业签订一份价值为 600 万元人民币的钢材购销合同，合同约定：甲 施工企业分期付款，最后一笔尾款于 2009 年 8 月 31 日之前付清，丙企业在贷款合同的保证人一 栏中加盖了企业的印章。甲施工企业逾期没有还清欠款，乙钢材生产企业于 2009 年 9 月 20 日向 法院提起诉讼。下列关于保证责任和保证期间的表述中，不正确的是( )。
A.丙企业承担一般保证责任，保证期间为自 2009 年 8 月 31 日起 6 个月
B.丙企业承担一般保证责任，保证期间为自 2009 年 9 月 20 日起 6 个月
C.丙企业承担连带保证责任，保证期间为自 2009 年 8 月 31 目起 6 个月
D.丙企业承担连带保证责任，保证期间为自 2009 年 9 月 20 日起 6 个月
E.丙企业承担违约责任，保证期间为自 2009 年 9 月 20 日起 6 个月
54.关于抵押和质押的说法正确的是( )。
A.抵押和质押的担保人都是债务人或第三人
B.抵押转移对物的占有而质押不转移对物的占有
C.抵押不转移对物的占有而质押转移对物的占有
D.质押分为动产质押和权利质押
E.抵押与其担保的债权不同时存在
55.关于施工预付款担保的表述中，正确的是( )。
A.预付款担保是指承包人与发包人签订合同后，承包人正确、合理使用发包人支付的预付款的担 保
B.建设工程合同签订以后，发包人给承包人一定比例的预付款，但需由承包人的开户银行向发包 人出具预付款担保，金额应当与预付款金额相同
C.预付款担保的主要作用是保证发包人能够按合同规定进行竣工验收
D.预付款担保的主要形式为银行保函
E.如果承包人中途毁约，中止工程，使发包人不能在规定期限内从应付工程款中扣除全部预付款， 则发包人作为保函的受益人有权凭预付款担保向银行索赔该保函的担保金额作为补偿
56.某建设项目施工招标过程中，由于某种原因，在投标有效期内未能结束评标工作，招标人需延 长投标有效期，则( )。
A.投标人可以修改投标文件的实质内容
B.投标人不得修改投标文件的实质内容
C.招标人可以要求投标人延长投标保函期限
D.投标人可以拒绝招标人延长投标保函期限的要求
E.投标人可以接受招标人延长投标保函期限的要求
57.评标报告应包括( )等内容。
A.评标情况说明
B.招标单位名称
C.建设项目资金来源
D.符合要求的投标一览表
E.推荐的合格中标候选人
58.初步评审过程中，发现投标人有( )的情形，其投标作废标处理。
A.按评标委员会要求澄清、说明或补正投标文件中的偏差
B.与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股
C.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出
D.为招标人不具有独立法人资格的附属机构或单位
E.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异
59.设计合同履行过程中，初步设计阶段需发包人提供的资料和文件有( )。
A.已批准的方案设计资料
B.场地工程勘察报告(初勘或详勘)
C.有关使用要求或生产工艺等资料
D.有关水、电、气、燃料等能源供应情况的资料
E.已批准的初步设计资料
60.施工准备阶段发包人的义务包括( )。
A.提供施工场地
B.组织设计交底
C.编制施工实施计划
D.约定开工时间
E.现场勘察
61.当工程具备( )条件时，承包人可向监理人报送竣工验收申请报告。
A.监理人要求提交的竣工验收合格证明
B.监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作
C.已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工资料
D.已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划
E.除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作外，承包人的施工已完成合同范围内的全部单位工程以及有关工作
62.关于建设工程施工合同竣工验收的表述中，正确的有( )。
A.竣工验收基本合格但提出了需要整修和完善要求时，监理人应指示承包人限期修好，并立即发 放工程接收证书
B.经监理人复查整修和完善工作达到了要求，再签发工程接收证书，竣工日仍为承包人提交竣工 验收申请报告的日期
C.竣工验收不合格，监理人应按照验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程认真返工重作或 进行补救处理，并承担由此产生的费用
D.承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告
E.重新验收如果合格，则工程接收证书中注明的实际竣工日，应为承包人第一次提交竣工验收报 告的日期
63.承包人为分包工程施工提供的协助条件包括( )。
A.提供施工图纸
B.施工现场的移交
C.选定技术负责人
D.提供财务负责人
E.提供分包人使用的临时设施和施工机械
64.监理人对专业施工分包合同履行管理的内容包括( )。
A.对分包工程施工的确认
B.进度管理
C.索赔管理
D.变更管理
E.资质管理
65.关于设计施工总承包合同中，承包人编制进度付款支付分解表的说法正确的是( )。
A.承包人应当在收到经监理人批复的合同进度计划后 7 天内，将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报监理人审批
B.承包人应根据价格清单的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素，对拟支付 的款项进行分解并编制支付分解表
C.材料和工程设备费。分别按订立采购合同、进场验收合格、安装就位、工程竣工等阶段和专用 条款约定的比例进行分解
D.技术服务培训费按照价格清单中的单价，结合合同进度计划对应的工作量进行分解
E.其他工程价款按照价格清单中的价格，结合合同实际进度完成的工程量或者比例进行分解
66.根据 FIDIC《施工合同条件》，关于竣工试验的说法，正确的有( )
A.雇主可以对竣工试验结果作出通过的结论
B.雇主可以对竣工试验结果作出拒收的结论
C.雇主可以接收竣工试验表明存在缺陷的部分工程
D.雇主同意接收竣工试验有缺陷的工程应全额支付工程款
E.实际竣工试验没有缺陷是颁发接收证书的前提
67.设计招标中，下列因素属于评标标准的有( )。
A、投标单位的社会信誉
B、投标方案的投入、产出经济效益比较
C、设计进度快慢
D、投标单位的企业规模大小
E、设计资历
68.物资设备采购中，划分合同包装的主要考虑因素包括( )。
A、有利于投标竞争
B、物资设备种类
C、考虑资金计划
D、工程进度与供货时间的关系
D、工程进度与供货时间的关系
69.下列关于《卓越绩效评价准则》评分系统的说法，正确的有( )。
A、基本要求是各条目最核心的概念和最基本的主题
B、总体要求是各条目最核心的概念和最基本的主题
C、多项要求是各条目最核心的概念和最基本的主题
D、总体要求是条目要求中最重要的特征
E、基本要求是条目要求中最重要的特征
70.公证与鉴证的区别包括( )。
A.合同公证和鉴证所依据的法规不同
B.公证或鉴证的合同在诉讼中的法律证据效力不同
C.公证或鉴证过的合同法律效力适用范围不同
D.合同公证具有强制性，鉴证贯彻自愿原则
E.公证仅限于合同，鉴证除合同外还可包括证明材料的真实性
71.下列事项中，属于设计合同中设计人应承担义务的有( )。
A.对设计文件的质量负责
B.办理设计文件审批手续
C.解决施工中出现的设计问题
D.参加工程验收
E.编制施工招标文件
72.下列在施工过程发生的事件中，可以顺延工期的情况包括( )。
A.不可抗力事件的影响
B.承包人采购的施工材料未按时交货
C.施工许可证没有及时颁发
D.不具备合同约定的开工条件
E.工程师未按合同约定提供所需指令
73.按照《建设工程质量管理条例》规定，最低保修期限为2 年的工程有( )。
A.地基基础工程
B.电气管线工程
C.设备安装工程
D.装修工程
E.屋面防水工程
74.建设工程立项阶段建设监理工作的主要内容有( )。
A、协助业主准备工程报建手续
B、可行性论证咨询/监理
C、技术经济论证
D、编制项目风险评价报告
E、编制建设工程投资匡算
75.下列关于建设工程质量目标全过程控制的表述中，正确的是( )。
A、对建设工程质量目标的所有内容进行控制
B、建设工程各阶段关于质量控制的侧重点不同
C、要避免不断提高质量目标的倾向
D、重点是设计阶段和施工阶段的质量控制
E、对建设工程所有内容的质量进行控制
76.改革国有工程监理企业管理体制和经营机制，使监理企业真正成为“四自”主体。“四自”是指( )。
A、自主经营
B、自负盈亏
C、自担风险
D、自我约束
E、自我发展
77.下列合同属于按照承发包的内容进行分类的是（ ）。
A.建设工程勘察合同
B.建设工程设计施工总承包合同
C.工程施工承包合同
D.建设工程施工合同
E.施工分包合同
78.指定代理或法定代理可因（ ）而终止。
A.监护关系消灭
B.被代理人或代理人死亡
C.被代理人取得或者恢复民事行为能力
D.作为被代理人或者代理人的法人终止
E.指定代理的人民法院或指定单位撤销指定
79.建筑工程一切险的被保险人具体包括（ ）。
A.业主或工程所有人
B.承包人或者分包人
C.技术顾问
D.招标代理人
E.业主聘用的建筑师、工程师及其他专业顾问
80.下列情形中，可能导致建筑工程一切险的保险责任期限终止的有（ ）。
A.工程所有人对全部工程签发完工验收证书
B.承包人撤出施工现场
C.工程所有人实际占用全部工程
D.工程保修期满
E.工程合理使用期满