1.下列选项中，关于合同形式的说法，正确的是( )。
A.合同法对合同形式的要求是以要式为原则
B.建设工程合同需采用书面形式
C.建设工程施工合同不能通过传真方式订立
D.电子邮件不是合同的书面形式
2.以代理权产生的依据不同，可将代理分为委托代理、法定代理和指定代理。项目总监理工程师 是监理单位的代理人，这种代理是( )。
A.委托代理
B.法定代理
C.指定代理
D.转代理
3.建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记。则 ( )。
A.项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效
B.项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效
C.项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效
D.项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效
4.依据《担保法》，只能由合同当事人本人提供担保的担保方式是( )。
A.保证
B.抵押
C.质押
D.定金
5.某工程施工招标项目估算价为 5000 万元，其投标保证金不得超过( )万元。
A.80
B.100
C.150
D.200
6.投标人在投标过程中出现( )时，招标人可以没收投标保证金。
A.投标文件的密封不符合招标文件的要求
B.投标文件中附有招标人不能接受的条件
C.购买招标文件后不递交投标文件
D.拒绝签字确认评标委员会对投标书中错误的修正
7.下列表述中，符合标准施工招标文件使用特点的表述是( )。
A.标准施工招标资格预审文件和标准施工招标文件是以 9 部委联合编制的标准文件形式发布，不 同于以往各部委或行业协会颁布的合同示范文本
B.标准文件不具有强制性使用的效力
C.行业标准施工招标文件中的“专用合同条款”不得对《标准施工招标文件》中的“通用合同条 款”进行补充、细化，否则按无效处理
D.《标准文件》中的其他内容，要求招标人必须使用
8.根据《标准施工招标文件》的规定，招标人接受中标人提交的履约保证金后，双方签订合同协 议书。在签订合同的( )内，退还招标人和其他所有投标人的投标保证金及银行同期存款利息， 完成本次项目招标的全部工作。
A.1 个月
B.15 日
C.5 个工作日
D.5 日
9.关于中标人确定范围的表述不正确的是( )。
A.招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人
B.招标人可以在评标委员会推荐的中标候选人之外确定中标人
C.依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人
D.排名第一的中标候选人放弃中标.因不可抗力提出不能履行合同，招标人可以确定排名第二的中 标候选人为中标人
10.某项目招标，经评标委员会评审认为所有投标都不符合招标文件的要求，这时应当( )。
A.与相对接近要求的投标人协商，改为议标确定中标人
B.改为直接发包
C.用原招标文件重新招标
D.修改招标文件后重新招标
11.施工评标办法中，( )适用于没有特殊专业施工技术要求，采用通用技术即可保证质量完成 的招标工程项目，在满足评审各要素条件的前提下，按照预定的评标规则，在投标人报价的基础 上，部分评审要素进行简单的价格量化后形成评标价。
A.最低评标价法
B.综合评估法
C.强制打分法
D.逻辑评分法
12.材料设备采购招标中，划分采购合同包的原则是( )。
A.符合采购资金的到位计划和周转计划，充分考虑计划实施的风险
B.有利于吸引较多投标人参加竞争，降低价格，保证供货质量和时间
C.充分考虑供货的市场价格浮动，减少价格波动对采购成本的影响
D.全面考虑供货、仓储和运输能力，减少运输规划，提高仓储能力
13.勘察合同示范文本按照委托勘察任务的不同分为(一)、(二)两个版本，分别适用于( )的委 托任务。
A.岩土工程勘察.水文地质勘察
B.为设计提供勘察工作的委托任务、岩土工程
C.为设计提供勘察工作.仅限于岩土工程勘察
D.要求简单的勘察.要求复杂的勘察
14.设计合同的发包人，根据工程实际情况需要修改设计文件时，应按照法定程序进行变更，即 ( )。
A.发包人报原审批机关批准，选择设计单位设计
B.由原设计合同承包人完成设计修改
C.发包人经审批机关批准后，自行修改
D.发包人报原审批机关批准，由原设计单位修改后，报有关部门审批
15.设计合同履行过程中，设计审批部门拖延对设计文件审批的损失应由( )。
A.发包人承担
B.设计人承担
C.双方各自承担
D.设计审批部门承担
16.承包人应对施工工艺进行全过程的质量检查和检验，认真执行自检、互检和工序交叉检验制 度，下列关于检验的说法不正确的是( )。
A.承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后即无需通知监理人检查
B.经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖
C.监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整或返工后，由监理人重新 检查
D.承包人应对施工工艺进行全过程的质量检查和检验，认真执行自检、互检和工序交叉检验制度
17.关于工程量计量的表述中，不正确的是( )。
A.分包人收到通知后不参加计量，承包人的计量结果有效
B.分包人收到通知后不参加计量，承包人的计量结果可作为分包工程价款支付的依据
C.承包人不按约定时间通知分包人，致使分包人未能参加计量，计量结果仍然有效
D.无论监理人参与或不参与分包工程的工程量计量，承包人均需在每一计量周期通知分包人共同 对分包工程量进行计量
18.设计施工总承包合同中，由于发包人责任应给承包人延长工期和增加费用，并支付利润的情 况不包括( )。
A.未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查
B.因发包人原因导致的暂停施工
C.发包人停工的基准资料错误
D.不可抗力
19.关于采购方不按合同约定接收货物的表述中，不正确的是( )。
A.合同签订以后或履行过程中，采购方要求中途退货，应向供货方支付按退货部分货款总额计算 的违约金
B.对于实行供货方送货或代运的物资，采购方违反合同规定拒绝接货，采购方与供货方共同承担 由此造成的货物损失和运输部门的罚款
C.约定为自提的产品，采购方不能按期提货，除需支付按逾期提货部分货款总值计算延期付款的 违约金之外，还应承担逾期提货时间内供货方实际发生的代为保管、保养费用
D.逾期提货，可能是未按合同约定的日期提货；也可能是已同意供货方逾期交付货物，而接到提 货通知后未在合同规定的时限内去提货两种情况
20.FIDIC 发布的标准合同文本中，( )适用于由承包商按照雇主要求进行设计、生产设备制造 和安装的电力、机械、房屋建筑等工程的合同。
A.《简明合同格式》(1999 年版)
B.《设计采购施工(EPC)／交钥匙工程合同条件》(1999 年版)
C.《土木工程施工分包合同条件》(1994 年版)
D.《生产设备和设计—施工合同条件》(1999 年版)
21.施工承包单位按照监理工程师审查批准的配合比进行现场拌和材料的加工。如果现场作业条件发生变化需要对配合比进行调整时，则应执行( )程序。
A、质量预控
B、承包商自检
C、质量检验
D、技术复核
22.根据招标投标活动的公开原则，( )等信息应当公开。
A.投标人名单
B.标底
C.评标委员会成员
D.评标的标准
23.合同履行过程中，如需变更合同内容或解除合同，都必须依据合同法的有关规定执行。一方当事人要求变更或解除合同时，在未达成新的协议以前，原合同( )。
A.效力待定
B.仍然有效
C.可变更、可撤销
D.无效
24.在FIDIC的《施工合同条件》中，合同协议书应当在()后签订。
A.开标
B.发出中标函
C.提交履约保证
D.开工
25.根据《施工合同标准文本》的规定，因承包人违约而解除合同，发包人的行为正确的是( )。
A、发包人不可派人员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工
B、发包人无权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施
C、发包人扣留使用承包人在现场的材料设备，则发包人不能再享有索赔的权利
D、发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货合同或任何服务协议转让给发包人
26.《卓越绩效评价准则》与ISO 9000质量管理体系的相同点是( )。
A、对组织的要求相同
B、评价方式相同
C、关注点相同
D、使用方法相同
27.在建设工程设计投标管理中，表述错误的是( )。
A、工程设计投标的评比一般分为技术标和商务标两部分
B、设计招标评标方法通常采用综合评估法
C、如果招标人接受了投标人技术标方案的投标书，就不需要再进行商务标的评审
D、国有资金占控股或者主导地位的依法必须招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人
28.按照FIDIC《施工合同条件》规定，在( )后，业主应将保留金全部返还给承包商。
A.颁发工程接收证书
B.颁发履约证书
C.签发最终支付证书
D.承包商提交结清单
29.按照F I D I C《施工合同条件》规定，下列有关风险责任划分的说法中，错误的是( )。
A.以投标截止日期作为风险划分时间点
B.基准日后由于政策变化引起承包商施工成本增加由业主给予补偿
C.基准日后由于政策变化引起承包商施工成本增加由业主补偿，成本减少由业主获得好处
D.若合同内规定按支付日汇率为标准结算，则业主应承担汇率变动带来的损失
30.按照FIDIC《施工合同条件》规定，由于业主原因使分包商受到损失，分包商向承包商提出索赔时，承包商( )。
A.可以拒绝索赔
B.应承担全部责任
C.先行赔偿再向业主追索
D.代替分包商向工程师递交索赔报告
31.将施工索赔分为合同中明示的索赔和合同中默示的索赔，是按照( )进行的分类。
A.索赔目的
B.索赔起因
C.索赔的合同依据
D.索赔事件的性质
32.实施监理的建设工程项目施工前，有关监理工作内容及监理权限事宜，应由( ) 以书面形式通知承包人。
A.总监理工程师
B.监理人
C.发包人
D.总监理工程师代表
33.对债务人以明显不合理低价转让财产危害债权人利益的行为，债权人可以( )撤销。
A.自行
B.请求主管部门
C.请求人民法院
D.请求工商行政管理部门
34.FIDIC施工合同条件中，对有经验的承包商在( )前不能合理预见到的风险，归业主承担。
A.合同签字日
B.下达开工令
C.基准日
D.风险事件发生日
35.某施工合同履行过程中，承包人因自身原因造成实际工程进度滞后计划进度，按照工程师要求对进度计划进行了修改，并得到工程师的确认。但执行修改后的进度计划，仍不能按期完工。下列关于该拖期的处理方法中，正确的是( )。
A.追究承包人拖期违约责任时，减少合同约定的日拖期赔偿金额
B.工程师对确认进度计划负责，承担部分拖期完工违约金
C.承包人按合同约定的拖期违约金的计算办法承担违约责任
D.按照修改后的进度计划确认新的合同工期，不视为拖期完工
36.根据《建设工程设计合同(示范文本)》，关于违约责任的说法，正确的是()。
A、发包人要求**合同，设计人未开始工作的，不退还定金
B、合同生效后，设计人要求终止合同的，应全额返还定金
C、发包人上级部门对设计文件不审批导致项目停建，设计人应减收设计费
D、因设计**工程质量事故的，设计人应免收工程全部设计费
37.不属于总监理工程师职责的是( )。
A、组织编写监理工作专题报告
B、参与编写监理月报
C、签发监理工作阶段报告
D、组织编写并签发项目监理工作总结
38.根据《建设工程监理规范》的规定，检查进场材料、设备、构配件的原始凭证和检测报告等质量证明文件，是( )的职责。
A、总监理工程题
B、总监理工程师代表
C、专业监理工程师
D、监理员
39.目标分解结构与组织分解结构之间存在对应关系，因此，目标分解结构( )。
A、应当与组织分解结构完全一致
B、在较粗的层次上应当与组织分解结构一致
C、在较细的层次上应当与组织分解结构一致
D、在各个层次应当与组织分解结构基本一致
40.在项目监理机构内部，总监理工程师主要的职能是( )。
A、规划
B、决策
C、执行
D、检查
41.《中华人民共和国建筑法》中所规定的责令停业整顿，由( )决定。
A、建设行政主管部门
B、建设监理行政主管部门
C、工商行政管理部门
D、颁发资质证书的机关
42.对于监理例会上意见不一致的重大问题，应( )。
A、不记入会议纪要
B、不形成会议纪要
C、将各方主要观点记入会议纪要中的“会议主要内容”
D、将各方主要观点记入会议纪要中的“其他事项”
43.不同等风险量曲线所表示的风险量大小与其与风险坐标原点的距离( )。
A、成正比
B、成反比
C、无关
D、有多种不同的关系
44.在建设工程三大目标控制中，( )对进度控制的作用最为突出。
A、合同管理
B、组织协调
C、全方位控制措施
D、全过程控制措施
45.根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由（ ）承担。
A.发包人
B.承包人
C.工程师
D.承包人和发包人共同
46.设计施工总承包合同模式下，对于发包人要求中对某工程部分功能的要求错误，承包人在复核时未能发现，导致承包人费用增加和延误工期，则（ ）。
A.发包人承担费用并延长工期，支付合理利润
B.承包人承担费用和延误的工期
C.发包人承担费用并延长工期，无须支付利润
D.发包人和承包人共同承担费用，并延长工期
47.（ ）是指买受人分期支付价款。
A.货样买卖
B.试用买卖
C.分期交付买卖
D.分期付款买卖
48.建设工程合同要求每一个建筑产品都需要单独设计和施工，决定了（ ）。
A.合同主体的严格性
B.合同标的的特殊性
C.合同履行期限的长期性
D.计划和程序的严格性
49.（ ）是对施工合同主要共性条款的规定。
A.核心条款
B.主要选项条款
C.次要选项条款
D.基础条款
50.定金的数额由当事人约定，但不得超过（ ）。
A.主合同与从合同标的总额的20%
B.主合同标的额的20%
C.主合同与从合同标的总额的10%
D.主合同标的额的10%
51.关于建设工程合同管理的基本方法正确的是( )。
A.严格执行建设工程合同管理相关法律法规
B.普及相关法律知识，培训合同管理人才
C.设立合同管理机构，配备合同管理人员
D.建立合同管理目标制度
E.不实行示范文本制度
52.下列属于代理的法律特征包括( )。
A.代理人必须在代理权限范围内实施代理行为
B.代理行为的法律后果归属于被代理人
C.代理人和被代理人对代理行为的法律后果承担连带责任
D.代理行为必须是具有法律意义的行为
E.代理人以被代理人的名义实施代理行为
53.下列关于《担保法》的说法正确的是( )。
A.担保合同是从合同，主合同无效，担保合同也无效
B.担保方式主要有抵押、质押、保证、订金、留置
C.第三人为债务人向债权人提供担保时，不可以要求债务人提供反担保
D.反担保不适用于《担保法》的规定
E.必须由第三人为一方当事人提供担保的是保证
54.详细审查是评定申请人的资质条件.能力和信誉是否满足招标工程的要求，但前附表没有规定 的方法和标准不得作为审查依据。其主要审查内容( ) 。
A.资质条件
B.财务状况
C.类似项目的业绩
D.信誉
E.安全负责人资格
55.综合评估法详细评审的内容有施工组织设计、项目管理机构、投标报价和其他因素 4 个方面，其属于施工组织设计评审重点是( )。
A.内容完整性和编制水平
B.施工方案和技术措施的合理性
C.质量管理体系的可靠性和针对性
D.环境保护管理体系与措施的完整性和有效性
E.项目经理的任职资格及以往的工程施工管理业绩表明能胜任本项目的工作
56.工程设计招标与施工招标的主要区别有( )。
A.招标文件的内容不同
B.投标保函的保证范围不同
C.对投标书的编制要求不同
D.开标形式不同
E.评标原则不同
57.按照《标准施工招标文件》通用条款的规定，因不可抗力事件导致的损失应由发包人承担的 包括( )。
A.工程本身的损害
B.由发包人采购，已运至施工现场待安装设备的损害
C.由承包人采购，已运至施工现场待安装设备的损害
D.承包方人员伤亡
E.承包人停工损失
58.根据《标准施工招标文件》的合同条款规定，只补偿承包人费用的情形是( )。
A.发包人提供的材料和工程设备提前交货
B.附加浮动引起的价格调整
C.不可抗力停工期间的照管和后续清理
D.发包人原因导致的工程缺陷和损失
E.法律变化引起的价格调整
59.施工阶段发包人应在解除合同后 28d 内向承包人支付的金额有( )。
A.合同解除日以前所完成工作的价款
B.由于解除合同应赔偿的承包人损失
C.承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额，发包人付款后，该材 料、工程设备和其他物品仍归承包人所有
D.承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额
E.承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的赔偿金额
60.设计施工总承包合同中，关于监理人的说法正确的是( )。
A.监理人的地位和作用与标准施工合同相同，但对承包人的干预较少
B.总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作
C.总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人
D.被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师 发出的指示具有同等效力
E.承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问时，可在该指示发出的 48 小时内向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在 24 小时内对该指示予以确认、更改或撤销
61.交货质量检验中的产品质量应满足规定用途的特性指标，因此合同内必须约定产品应达到的 质量标准。约定质量标准的一般原则包括( )
A.无国家标准，按企业标准执行
B.按颁布的国家标准执行
C.无国家标准而有部颁标准的产品，按部颁标准执行
D.没有国家标准和部颁标准作为依据时，可按企业标准执行
E.虽有某一标准但采购方有特殊要求时，按双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要 求执行
62.根据 FIDIC《施工合同条件》的规定，对工程竣工检验不合格且经过修正缺陷后重复竣工检 验也未通过的，监理人可以采取的处理方法有( )。
A.建议业主解除合同
B.经业主同意颁发接收证书，折价接收该工程
C.指示再进行一次重复的竣工检验
D.颁发接收证书并延长保修期限
E.要求承包商雇佣其他有能力的承包商修复缺陷
63.英国 NCE 合同文本中，关于早期预警的说法正确的是( )。
A.工程施工合同文本提出的早期警告条款，是对双方诚信、合作基础上实现项目预期目标的很好 措施，建立了风险预警机制
B.当项目经理或承包人任一方发现有可能影响合同价款、推迟竣工或削弱工程的使用功能的情况 时，应立即向对方发出早期警告，而非事件发生后进行索赔
C.项目经理和承包商都可以提出召开早期警告会议，并在对方同意后邀请其他方出席，可能包括 分包商、供应商、公用事业部门、地方行政机关代表或应主
D.项目经理应在早期警告会议上对所研究的建议和做出的决定记录在案，会后发给承包商
E.项目经理发出的指令或变更导致合同价款的补偿时，如果项目经理认为承包商未就此事件发出 过个有经验的承包商应发出的早期警告，无须减少承包商应得的补偿
64.工程设计招标过程中，对设计方案进行评审的内容主要包括( )。
A、总体布置的合理性
B、设备选型的适用性
C、造型是否美观大方并与周围环境相协调
D、“三废”治理方案是否有效
E、投资是否很少
65.根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，除了依法获得有关部门批准可以不进行公开招标的，必须实行公开招标的情形包括( )。
A、全部使用国有资金投资的工程建设项目设计服务招标
B、国有资金投资占控股的工程建设项目设计服务招标
C、单项合同估算价在40万元人民币以上的设计服务的采购
D、国务院发展和改革部门确定的国家重点项目
E、招标费用占项目合同金额比例较大的设计服务招标
66.下列关于《卓越绩效评价准则》评分系统的说法，正确的有( )。
A、基本要求是各条目最核心的概念和最基本的主题
B、总体要求是各条目最核心的概念和最基本的主题
C、多项要求是各条目最核心的概念和最基本的主题
D、总体要求是条目要求中最重要的特征
E、基本要求是条目要求中最重要的特征
67.依据《合同法》，下列有关格式条款合同的说法中，错误的有( )。
A.采用格式条款合同时，订立合同时全部条款都不得改动
B.合同条款必须与对方事先协商一致后才能确定
C.当格式条款与非格式条款不一致时，应采用非格式条款
D.提供格式条款方应提请对方注意免除或限制自己责任的条款
E.当对格式条款有争议时，如果有两种以上解释的，应当采用不利于非提供方的解释
68.依据《合同法》，法定解除合同的条件有( )。
A.合同履行过程中发生不可抗力
B.合同履行期限届满之前当事人一方明确表示不履行
C.当事人一方迟延履行主要债务
D.当事人一方违约行为致使合同目的不能实现
E.合同履行期限届满之前，当事人的行为表明不履行主要债务
69.依据《合同法》，下列有关解决合同争议方式的表述中，错误的有( )。
A.当事人双方未达成仲裁协议的，仲裁机构不能受理
B.当事人对仲裁裁决不满的，可以申请法院进行二审
C.一方当事人不履行仲裁裁决的，对方可以请求法院执行
D.仲裁裁决书自作出裁决之日起发生法律效力
E.建设工程合同的纠纷必须由被告所在地法院审理
70.下列有关违约金的表述中，错误的有( )。
A.合同中必须约定违约金
B.约定的违约金低于实际损失，当事入可以请求人民法院或仲裁机构予以增加
C.约定的违约金过分高于实际损失，当事人必须按约定的违约金执行
D.合同中未约定违约金，当事人一方可以要求对方依法支付违约金
E.违约方支付违约金后，对方仍有权要求其履行债务
71.对委托人和监理人都有约束力的合同文件包括( )。
A.监理招标文件
B.监理中标函
C.合同实施过程中双方签署的补充文件
D.监理合同标准条件
E.工程量清单
72.某施工项目，因与相邻单位的协调工作没有做好，无法按照施工合同约定日期开工，则发包人应当承担的义务和责任包括( )。
A.通知承包人延期开工
B.赔偿承包人损失
C.顺延工期
D.将协调工作交给承包人
E.按原约定期限支付预付款
73.下列在施工过程发生的事件中，可以顺延工期的情况包括( )。
A.不可抗力事件的影响
B.承包人采购的施工材料未按时交货
C.施工许可证没有及时颁发
D.不具备合同约定的开工条件
E.工程师未按合同约定提供所需指令
74.为了保证建设工程的实施能够有够的时间、空间、人力、财力和物力来保证计划的可行性，首先应在充分考虑( )等因素的前提下制定计划。
A、投资数额
B、工程规模
C、技术复杂程度
D、质量水平
E、主要工作的逻辑关系
75.建设工程立项阶段建设监理工作的主要内容有( )。
A、协助业主准备工程报建手续
B、可行性论证咨询/监理
C、技术经济论证
D、编制项目风险评价报告
E、编制建设工程投资匡算
76.依据《建设工程质量管理条例》规定，在实行监理的工程中，项目监理机构要对( )进行约束和协调，以使建设主体各尽其责。
A、政府建设主管部门
B、建设单位
C、勘察单位
D、施工单位
E、设计单位
77.施工企业从银行借款时，可以作为抵押物的有（ ）。
A.施工企业所有的汽车
B.施工企业所有的支票
C.施工企业有处分权的国有土地使用权
D.施工企业自有的建筑施工机具
E.施工企业所有的房产
78.工程施工合同定义的“其他方”包括（ ）以外的人员或机构。
A.雇主
B.项目经理
C.裁决人
D.承包商的雇员
E.材料市场
79.招标人向建设行政主管部门申请办理招标手续时，所提供的招标备案文件应说明的情况有（ ）。
A.计划工期
B.对投标人的资质要求
C.招标工作范围
D.资格预审条件
E.招标方式
80.下列情形中，可能导致建筑工程一切险的保险责任期限终止的有（ ）。
A.工程所有人对全部工程签发完工验收证书
B.承包人撤出施工现场
C.工程所有人实际占用全部工程
D.工程保修期满
E.工程合理使用期满