1.依据《担保法》的规定，当采用保证方式进行担保时，( )。
A.债务人与债权人是保证合同的当事人，债务人向债权人保证，当债务人不履行债务时由保证人 承担责任。
B.债务人与债权人是保证合同的当事人，明确保证人，保证人向债务人保证，当债务人不履行债 务时，由保证人承担责任。
C.保证人与债务人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责 任
D.保证人与债权人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责 任
2.关于抵押的效力的说法，正确的是( )。
A.抵押物折价后，其价款超过债权数额的部分归债务人所有，不足部分由债务人清偿
B.债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以拍卖该抵押物所得价款受偿
C.抵押人的行为足以使抵押物价值减少的，抵押权人不可以要求抵押人停止其行为
D.抵押人无义务妥善保管抵押物并保证其价值
3.某工程施工招标项目估算价为 5000 万元，其投标保证金不得超过( )万元。
A.80
B.100
C.150
D.200
4.招标人对施工投标保函的正确处理方式是( )。
A.未中标的投标人不退还
B.中标的投标人在中标的同时退还
C.在中标的投标人向业主提交履约担保后退还
D.投标人在投标有效期内撤销投标书后退还
5.下列表述中，符合标准施工招标文件使用特点的表述是( )。
A.标准施工招标资格预审文件和标准施工招标文件是以 9 部委联合编制的标准文件形式发布，不 同于以往各部委或行业协会颁布的合同示范文本
B.标准文件不具有强制性使用的效力
C.行业标准施工招标文件中的“专用合同条款”不得对《标准施工招标文件》中的“通用合同条 款”进行补充、细化，否则按无效处理
D.《标准文件》中的其他内容，要求招标人必须使用
6.某项目的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力，则招标人( )。
A.可以采用直接委托方式发包
B.可以自行招标，但应当备案
C.可以自行招标，无需备案
D.必须委托中介机构代理招标
7.下列关于评标报告的说法错误的是( )。
A.评标报告应当由评标委员会全体成员签字
B.对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应 注明
C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字并拒绝书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结 果
D.提交的评标报告无需推荐中标候选人
8.采用综合评估法报价的计算错误，下列表述不正确的是( )。
A.投标报价有算术错误的，评标委员会可以按相关原则对投标报价进行修正
B.投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准
C.总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以总价金额为准
D.总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有 明显错误的除外
9.某工程的大型设备通过国际招标采用国外承包商制造的设备。外商提交的设备制造图纸及设 备的基础土建设计文件应由( )进行审查认可。
A.承包总体工程设计的设计单位
B.发包人
C.监理工程师
D.设备安装承包商
10.设计合同的发包人，根据工程实际情况需要修改设计文件时，应按照法定程序进行变更，即 ( )。
A.发包人报原审批机关批准，选择设计单位设计
B.由原设计合同承包人完成设计修改
C.发包人经审批机关批准后，自行修改
D.发包人报原审批机关批准，由原设计单位修改后，报有关部门审批
11.依据设计合同示范文本，下列有关设计变更中提法不正确的是( )。
A.设计人负责对不超出原定范围的内容做出必要的调整补充
B.如果发包人确需修改设计时，应首先请设计单位修改，然后经有关部门审批后使用
C.发包人原因的重大设计变更造成设计人需返工时，双方需另行协商签订补充协议
D.发包人需要委托其他设计单位完成设计变更工作，需经原设计人书面同意
12.某工程项目的设计合同，设计人提交了初步设计文件并完成了部分施工图设计任务。由于环 境影响评价未获得批准，该项目被迫暂停，此时设计合同履行的时间接近合同约定期限的一半， 设计工作已完成全部任务的 60%。若合同终止，发包人应向设计人支付( )。
A.合同约定设计费的 60％
B.双倍定金作为赔偿
C.合同约定设计费的一半
D.合同约定的全部设计费
13.下列不属于施工合同中监理人职责的是( )。
A.独立处理或决定有关事项，如签订分包合同、变更估价、索赔等
B.在发包人授权范围内，负责发出指示、检查施工质量、控制进度等现场管理工作
C.承包人收到监理人发出的任何指示，视为已得到发包人的批准，应遵照执行
D.在发包人授权范围内独立处理合同履行过程中的有关事项，行使通用条款规定的，以及具体施 工合同专用条款中说明的权力
14.关于物价浮动合同价格调整的表述中，不正确的是( )。
A.通用条款规定的基准日期指投标截止日前第 28 天
B.规定基准日期的作用是划分该日后由于政策法规的变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任
C.承包人投标阶段在基准日后不再进行此方面的调研，进入编制投标文件阶段
D.合同履行期间市场价格浮动对施工成本造成的影响是否允许调整合同价格，要视施工质量的高 低来决定
15.关于发包人要求提前竣工的说法不正确的是( )。
A.如果发包人根据实际情况向承包人提出提前竣工要求，由于涉及合同约定的变更，应与承包人 通过协商达成提前竣工协议作为合同文件的组成部分
B.协议的内容应包括:承包人修订进度计划及为保证工程质量和安全采取的赶工措施:发包人应提供的条件:所需追加的合同价款:提前竣工给发包人带来效益应给承包人的奖励
C.专用条款使用说明中建议，奖励金额可为发包人实际效益的 20%。
D.以上说法都不正确
16.下列监理人指示变更中，不属于直接指示的变更的是( )。
A.按照发包人的要求提高质量标准
B.设计错误需要进行的设计修改
C.增加承包范围外的某项新增工作
D.协调工作中的交叉干扰
17.施工阶段承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并通 知监理人。监理人没有发出指示，承包人因采取合理措施而( )。
A.增加的费用和工期延误，由发包人承担
B.增加的费用和工期延误，由承包人承担
C.增加的费用由发包人承担，工期不予顺延
D.增加的费用由承包人承担，工期给予顺延
18.根据《标准施工招标文件》中合同条款的规定,关于承包人提出索赔的期限说法不正确的是 ( )。
A.竣工阶段发包人接受了承包人提交并经监理人签认的竣工付款证书后，承包人不能再对施工阶 段、竣工阶段的事项提出索赔要求
B.缺陷责任期满承包人提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔
C.提出索赔的期限至发包人接受最终结清证书时止，即合同终止后承包人就失去索赔的权利
D.承包人接受索赔处理结果，发包人应在做出索赔处理结果答复后 56 天内完成赔付
19.设计施工总承包合同订立时，无条件补偿条款规定承包人复核时未发现发包人要求的错误， 实施过程中因该错误导致承包人增加了费用和(或)工期延误，发包人应( )。
A.仅承担由此增加的费用
B.仅承担由此增加的工期延误
C.仅承担由此增加的费用和(或)工期延误
D.承担由此增加的费用和(或)工期延误，并向承包人支付合理利润
20.关于材料采购合同货样买卖的表述中，不正确的是( )。
A.货样买卖是指当事人双方按照货样或样本所显示的质量进行交易
B.凭样品买卖的当事人应当封存样品，并可以对样品质量予以说明
C.出卖人交付的标的物应当与样品及其说明的质量相同
D.凭样品买卖的买受人不知道样品有隐蔽瑕疵的，即使交付的标的物与样品相同，出卖人交付的标的物质量仍然应当符合同种物的最高标准
21.根据 FIDIC《施工合同条件》，助手相当于我国项目监理机构中的专业监理工程师，下列关于其相关事项的表述，不正确的是( )。
A.工程师可以向助手指派任务
B.工程师可以向助手付托全部权力
C.如果承包商对助手的指示有疑义时，不需再请助手澄清，可直接提交工程师请其对该指示予以 确认、取消或改变
D.助手在授权范围内向承包人发出的指示，具有与工程师指示同样的效力
22.按照 FIDIC《施工合同条件》规定，如果指定分包商不是因执行承包商的错误指令而出现违 约行为时，( )。
A.业主可将指定分包商的违约行为视为承包商的违约
B.应由选定指定分包商的工程师和指定分包商共同承担责任
C.应由承包商和指定分包商共同承担责任
D.应由指定分包商直接对业主承担责任
23.合同法律关系是一种重要的( )。
A.法律关系
B.权利关系
C.义务关系
D.自然关系
24.合同履行过程中，如需变更合同内容或解除合同，都必须依据合同法的有关规定执行。一方当事人要求变更或解除合同时，在未达成新的协议以前，原合同( )。
A.效力待定
B.仍然有效
C.可变更、可撤销
D.无效
25.在监理合同的履行期间，因监理单位的过失给业主造成经济损失20万元，该合同中业主向监理单位支付的监理酬金总额为10万元，监理单位缴纳的税金为1万元，监理单位承担的赔偿责任不应超过()万元。
A.20
B.10
C.9
D.1
26.建设工程设计合同示范文本分为(一)、(二)两个版本，建设工程设计合同(一)示范文本适用于( )。
A、民用建设工程设计的合同
B、公用建设工程设计的合同
C、委托专业工程设计
D、代理专业工程设计
27.办公和生活家具购置费属于( )。
A、与项目建设有关的其他费用
B、与未来企业生产经营有关的其他费用
C、企业管理费
D、措施费
28.《卓越绩效评价准则》与ISO 9000质量管理体系的相同点是( )。
A、对组织的要求相同
B、评价方式相同
C、关注点相同
D、使用方法相同
29.在建设工程设计招标中，( )对工程项目建设的成败有着至关重要的影响。
A、设计的优劣
B、设计的成本
C、设计负责人的资质
D、设计公司的资质
30.在大型工程设备采购招标过程中，下列情况中属于实质性响应投标文件的是( )。
A、提交投标保证金额不足
B、超出经营范围投标
C、资格证明文件不全
D、投标文件无项目经理签字
31.鉴于工程项目设计招标的特点，工程建设项目设计招标评标方法通常采用( )。
A、综合评估法
B、最低评标价法
C、最低投标价法
D、最优设计方案法
32.某工程投标了建设工程一切险，在施工期间现场发生下列事件造成损失，保险人负责赔偿的事件是( )。
A、大雨造成现场档案资料毁损
B、雷电击毁现场施工用配电柜
C、设计错误导致部分工程拆除重建
D、施工机械过度磨损需要停工检修
33.按《招标投标法实施条例》，建设工程项目允许采用邀请招标方式的情形是( )。
A、因潜在投标人多而导致招标工作量太大的
B、因潜在投标人不了解信息而导致投标人太少的
C、公开招标程序过于繁琐的
D、受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择
34.在建设工程施工招标中，标准施工招标文件分卷组成的第三卷是( )。
A、招标公告
B、图纸
C、技术标准和要求
D、投标文件格式
35.对于施工合同约定由发包人提供的图纸，如果承包人要求增加图纸套数，则下列关于图纸的复制人和复制费用承担的说法中，正确的是( )。
A.应由承包人自行复制，复制费用自行承担
B.应由承包人自行复制，复制费用由发包人承担
C.应由发包人复制，复制费用由发包人承担
D.应由发包人复制，复制费用由承包人承担
36.按照FIDIC《施工合同条件》规定，承包商施工期的截止时间为( )。
A.颁发工程接收证书日
B.工程接收证书注明的竣工日
C.颁发履约证书日
D.协议书中约定的竣工日
37.如果施工索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件影响结束后的28 日内向工程师提交( )。
A.索赔意向通知
B.索赔报告
C.施工现场的记录
D.索赔依据
38.实施监理的建设工程项目施工前，有关监理工作内容及监理权限事宜，应由( ) 以书面形式通知承包人。
A.总监理工程师
B.监理人
C.发包人
D.总监理工程师代表
39.根据《标准施工合同》，合同附件格式包括()。
A、项目经理任命书
B、合同协议书
C、工程设备表
D、建筑材料表
40.国有工程监理企业的改制过程中，介于提出改制申请与产权界定之间的工作是( )。
A、资产评估
B、股权设置
C、认缴出资额
D、制定公司章程
41.可能在职能部门与指挥部门之间产生矛盾的监理组织形式是( )监理组织。
A、职能制
B、直线职能制
C、直线制
D、矩阵制
42.分包合同发生的索赔问题，涉及到总包合同中业主的义务和责任时，由总承包商向业主提出索赔，由( )进行协调。
A、总包项目经理
B、分包项目经理
C、监理工程师
D、业主代表
43.相对于一般的目标控制措施而言，风险对策更强调( )。
A、主动控制
B、被动控制
C、主动控制与被动控制相结合
D、动态控制
44.对于监理例会上意见不一致的重大问题，应( )。
A、不记入会议纪要
B、不形成会议纪要
C、将各方主要观点记入会议纪要中的“会议主要内容”
D、将各方主要观点记入会议纪要中的“其他事项”
45.根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由（ ）承担。
A.发包人
B.承包人
C.工程师
D.承包人和发包人共同
46.某材料采购合同中约定了提交数量与订购数量之间的合理磅差，合同履行过程中，供货方交付的材料多于订购数量，且超过了合理磅差界限，当采购方同意接受多付材料时，下列关于货款的说法中，正确的是 （ ） 。
A.按订购数量加多付数量计算货款
B.按订购数量支付货款，多交付部分不再追加货款
C.按交货数量减去合理磅差时的数量计算货款
D.按交货数量加上合理磅差时的数量计算货款
47.颁发履约证书后将（ ）保留金返还承包商
A.30%
B.50%
C.80%
D.全部
48.建设工程合同要求每一个建筑产品都需要单独设计和施工，决定了（ ）。
A.合同主体的严格性
B.合同标的的特殊性
C.合同履行期限的长期性
D.计划和程序的严格性
49.踏勘现场后涉及对招标文件进行澄清修改的，招标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间至少（ ）日前以书面形式通知所有招标文件收受人。
A.5
B.10
C.15
D.30
50.建设工程合同应当采用书面形式，是（ ）的体现。
A.合同标的的特殊性
B.合同履行期限的长期性
C.计划和程序的严格性
D.合同形式的特殊要求
51.关于履约保证金的说法，正确的是( )。
A.中标人必须缴纳履约保证金
B.履约保证金与支付担保具有同等效力
C.履约保证金一般为合同价格的10%
D.中标人违反招标文件的要求拒绝提交履约保证金的，视为放弃中标项目
E.招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当提交
52.关于保险合同当事人的管理义务说法正确的是( )。
A.保险人可以对被保险财产的安全情况进行检查，如发现不安全因素，应及时向投保人提出清除 不安全因素的建议
B.在保险事故发生后，投保人有责任采取一切措施，避免扩大损失，并将保险事故发生的情况及 时通知保险人
C.保险人对保险事故所造成的保险标的损失或者引起的责任，应当按照保险合同的规定履行赔偿 或给付责任
D.对于损坏的保险标的，保险人只能选择赔偿，如果选择赔偿，保险事故发生后，保险人已支付 了全部保险金额，并且保险金额相等于保险价值的，受损保险标的全部权利归于保险人
E.保险金额低于保险价值的，保险人按照保险金额与保险时此保险标的的价值取得保险标的的部 分权利
53.下列选项中，不符合标底规定的是( )。
A.招标人必须编制标底且标底是保密的
B.一个招标项目可以有两个标底
C.招标人不得规定最低投标限价
D.招标人不得规定最高投标限价
E.标底的编制机构也可以参加编制标底项目的投标工作
54.某建设项目施工招标过程中，由于某种原因，在投标有效期内未能结束评标工作，招标人需延 长投标有效期，则( )。
A.投标人可以修改投标文件的实质内容
B.投标人不得修改投标文件的实质内容
C.招标人可以要求投标人延长投标保函期限
D.投标人可以拒绝招标人延长投标保函期限的要求
E.投标人可以接受招标人延长投标保函期限的要求
55.详细审查是评定申请人的资质条件.能力和信誉是否满足招标工程的要求，但前附表没有规定 的方法和标准不得作为审查依据。其主要审查内容( ) 。
A.资质条件
B.财务状况
C.类似项目的业绩
D.信誉
E.安全负责人资格
56.下列各项中属于初步评审标准中施工组织设计和项目管理机构评审标准内容的是( )。
A.施工方案与技术措施
B.环境保护管理体系与措施
C.资源配备计划
D.技术负责人
E.资质等级符合规定
57.综合评估法详细评审的内容有施工组织设计、项目管理机构、投标报价和其他因素 4 个方面，其属于施工组织设计评审重点是( )。
A.内容完整性和编制水平
B.施工方案和技术措施的合理性
C.质量管理体系的可靠性和针对性
D.环境保护管理体系与措施的完整性和有效性
E.项目经理的任职资格及以往的工程施工管理业绩表明能胜任本项目的工作
58.建设工程设计评标标准主要包括的内容是( )
A.设计方案的优劣
B.投入、产出经济效益比较
C.设计进度快慢
D.设计资历和社会信誉
E.设计新颖性
59.根据《标准施工合同》，关于监理人的地位和职责的说法，正确的有( )。
A.监理人是受发包人聘请的合同履行管理人
B.监理人是施工合同履行中独立的第三方
C.监理人在授权范围内独立开展工作
D.监理人具有施工合同管理所有事项的决定权
E.监理人有对承包人进行施工管理的指示权
60.关于建设工程施工合同中工程保险和第三者责任保险的表述，正确的有( )。
A.《标准施工合同》和《简明施工合同》的通用条款中均规定由承包人负责投保“建筑工程一切 险”、“安装工程一切险”和“第三者责任保险”，并承担办理保险的费用
B.承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险 单必须与专用合同条款约定的条件一致
C.如果一个建设工程项目的施工采用平行发包的方式分别交由多个承包人施工，由几家承包人分 别投保的话，有可能产生重复投保或漏保，此时由发包人投保为宜
D.保险人做出保险责任变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知勘察人和监理人
E.无论是由承包人还是发包人办理工程险和第三者责任保险，均必须以发包人和承包人的共同名 义投保
61.《标准施工招标文件》中合同条款规定的( )等，可以合理补偿承包人工期.费用和利润的内 容。
A.发包人要求向承包人提前交付材料和工程设备
B.发包人提供的材料和工程设备不符合合同要求
C.发包人的原因造成工期延误
D.发包人的原因导致工程缺陷和损失
E.发包人的原因引起的暂停施工
62.为了保证工程项目完满实现发包人预期的建设目标，通用条款中对工程分包做的规定正确的 是( )。
A.发包人同意分包的工作，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本
B.分包工作需要征得监理人同意
C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人
D.承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人
E.分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应，其资质能力的材料应经监理人审查
63.设计施工总承包合同订立的有条件补偿条款规定，无论承包人复核时发现与否，由于( )的 错误，导致承包人增加费用和(或)延误的工期，均由发包人承担，并向承包人支付合理利润。
A.试验和检验标准
B.对工程的工艺安排或要求
C.对工程或其任何部分的功能要求
D.发包人要求中引用的原始数据和资料
E.承包人可以通过其他途径核实的数据和资料
64.关于设计施工总承包合同中，承包人编制进度付款支付分解表的说法正确的是( )。
A.承包人应当在收到经监理人批复的合同进度计划后 7 天内，将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报监理人审批
B.承包人应根据价格清单的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素，对拟支付 的款项进行分解并编制支付分解表
C.材料和工程设备费。分别按订立采购合同、进场验收合格、安装就位、工程竣工等阶段和专用 条款约定的比例进行分解
D.技术服务培训费按照价格清单中的单价，结合合同进度计划对应的工作量进行分解
E.其他工程价款按照价格清单中的价格，结合合同实际进度完成的工程量或者比例进行分解
65.关于设备采购合同的交付中的检验和测试说法不正确的是( )。
A.买方或其代表应有权检验和/或测试货物，以确认货物是有检验和测试，并且不承担额外的费用。合同条款和技术规格将说明买方要求进行的检验和测试，以及在何处进行这些检验和试验
B.卖方将及时以书面形式把进行检验和/或买/或货物的最终目的地通知买方
C.检验和测试可以在卖方或其分包人的驻地、交货地点和/或货物的最终目的地任何地点进行
D.如果在卖方或其分包人的驻地进行，检测人员应能得到全部合理的设施和协助买方不应为此承 担费用
E.如果任何被检验或测试的货物不能满足规格的要求，买方可以拒绝接受该货物，卖方应更换被 拒绝的货物，或者免费进行必要的修改以满足规格的要求
66.在进行大型工程设备的采购招标过程中，下列选项属于没有实质性响应的招标文件有( )。
A、用文字表述的数值与数字表示的数值不一致
B、投标保证金形式不符合招标文件要求
C、投标人没有提交投标保证金
D、超出经营范围投标
E、资格证明文件不全
67.对设计投标书进行评审时，主要考虑的因素有( )。
A、设计方案优劣
B、环境保护措施是否合理
C、投资估算是否超过限额
D、投标报价是否合理
E、社会信誉是否良好
68.卓越绩效评价准则与ISO 9000的不相同点包括( )。
A、基本原理和原则
B、基本理念和思维方式
C、关注点和目标
D、使用方法(工具)相同
E、导向和驱动力
69.农用土地征用费由( )及耕地占用税等组成，并按被征用土地的原用途给予补偿。
A、土地补偿费
B、安置补助费
C、土地投资补偿费
D、土地管理费
E、土地占用费
70.工程项目监理评标时，需要保密的内容包括( )。
A.投标报价
B.评标过程
C.评标专家名单
D.评标标准
E.评标方法
71.组织设计原则包括( )。
A、主观能动原则
B、专业分工与协作统一原则
C、权责一致原则
D、才职相称原则
E、弹性原则
72.仅仅从为客户服务的角度，工程咨询的作用表现为以下几方面：( )。
A、为决策者提供科学合理的建议
B、保证工程的顺利实施
C、为客户提供信息和先进技术
D、发挥准仲裁人的作用
E、促进国际间工程领域的交流和合作
73.在采用EPC模式时，应具备以下条件：( )。
A、有完整、足够详细的设计图纸
B、给投标人充分的资料和时间
C、业主直接按照合同规定向承包商支付工程款
D、业主代表不能过分干预承包商的工作
E、业主代表对承包商的施工质量进行严格的监督和检查
74.项目施工准备阶段收集的信息不包括( )。
A、施工图会审和交底记录
B、施工单位提交的开工报告
C、工序交接制度
D、施工单位管理水平
E、进场设备的保修记录
75.按照《招标投标法》，关于招标方式的说法，正确的有（ ）。
A.公开招标的投标人不受地域和行业限制
B.议标是招标方式的一种
C.竞争性谈判是招标方式的一种
D.邀请招标不能限制投标人的数量
E.公开招标意味着招标时间长、费用高
76.工程项目建设过程中，发包人要求承包人提供的担保通常有（ ）。
A.施工投标保证
B.施工合同的履约保证
C.施工合同支付保证
D.施工预付款担保
E.施工合同工程垫支保证
77.指定代理或法定代理可因（ ）而终止。
A.监护关系消灭
B.被代理人或代理人死亡
C.被代理人取得或者恢复民事行为能力
D.作为被代理人或者代理人的法人终止
E.指定代理的人民法院或指定单位撤销指定
78.下列各项中，属于保证合同的内容的有（ ）。
A.被保证的主债权种类、数额
B.债务人履行债务的期限
C.保证的方式
D.保证担保的范围
E.债权人认为需要约定的其他事项
79.下列各项中，属于《标准设计施工总承包招标文件》的有（ ）。
A.招标公告
B.工程量清单
C.投标人须知
D.评标办法
E.投标文件格式
80.采取公开招标方式进行设计招标时，应对（ ）进行审查。
A.能力
B.资质
C.资金
D.经验
E.年龄