1.下列合同属于按照承发包的不同范围和数量进行划分的是( )。
A.建设工程勘察合同
B.建设工程设计施工总承包合同
C.建设工程设计合同
D.建设工程施工合同
2.建设工程合同的承包人必须具备法人资格，并具有相应的承包资质，是由建设工程合同( )决 定的。
A.合同主体的严格性，建设工程合同一般是法人
B.合同标的的特殊性，合同标的是各类建筑产品
C.合同履行期限的长期性
D.计划和程序的严格性
3.合同法律关系的产生、变更和消灭的法律事实分为行为和事件两类。下列在施工合同履行过程 中发生的事实，属于行为的是( )。
A.地震灾害导致施工暂停
B.恶劣气候影响施工安全
C.社会动乱影响施工进度
D.图纸设计错误导致的工程返工
4.甲仓库为乙单位保管 500 吨水泥，双方约定保管费用为 1000 元，乙没能按约定支付保管费用， 则甲可以( )。
A.行使质押权变卖全部水泥
B.行使质押权变卖部分水泥
C.行使留置权变卖全部水泥
D.行使留置权变卖部分水泥
5.根据《中华人民共和国保险法》，投保人参保建筑工程一切险的建筑工程项目，保险人须负责 赔偿因( )造成的损失和费用。
A.设计错误
B.原材料缺陷
C.不可预料的意外事故
D.工艺不完善
6.可以用资格预审公告代替招标公告的招标方式是( )，可不必发布两个公告。
A.公开招标
B.邀请招标
C.直接发包
D.两阶段招标
7.依据《招标投标法实施条例》的规定，中标人确定后，招标人发出中标通知书并予以公示， 公示期不少于( )日。
A.3
B.5
C.7
D.10
8.中标人确定后，招标人发出中标通知书并予以公示，投标人或者其他利害关系人对招标项目 的评标结果有异议，应当在( )提出。
A.立即
B.签订合同后
C.中标候选人公示
D.提交履约保证金后
9.根据《标准施工招标资格预审文件》的规定，关于申请文件递交的说明不正确的是( )。
A.申请截止时间和地点，在申请人须知前附表内规定
B.招标人应当合理确定提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于 5 日
C.除申请人须知前附表另有规定的外，申请人所递交的资格预审申请文件不予退还
D.逾期送达或者未送达指定地点的资格预审申请文件，只要说明理由，招标人均应接受
10.采用综合评估法报价的计算错误，下列表述不正确的是( )。
A.投标报价有算术错误的，评标委员会可以按相关原则对投标报价进行修正
B.投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准
C.总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以总价金额为准
D.总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有 明显错误的除外
11.以设备寿命周期成本为基础的评标价法是在综合评标价的基础上，进一步加上一定运行年限 内的费用作为评审价格。这些贴现值计算的费用不包括( )。
A.估算寿命期内所需的燃料消耗费
B.估算寿命期内所需备件及维修费用
C.估算寿命残值
D.人工工资费用
12.下列说法中，符合设备采购招标特点的是( )。
A.采购标的属于施工合同
B.对招标设备的技术要求不允许投标人有偏差
C.投标人可以是生产厂家或贸易公司
D.采购标的包括设备，但不包括伴随服务
13.勘察合同示范文本按照委托勘察任务的不同分为(一)、(二)两个版本，分别适用于( )的委 托任务。
A.岩土工程勘察.水文地质勘察
B.为设计提供勘察工作的委托任务、岩土工程
C.为设计提供勘察工作.仅限于岩土工程勘察
D.要求简单的勘察.要求复杂的勘察
14.设计合同的发包人，根据工程实际情况需要修改设计文件时，应按照法定程序进行变更，即 ( )。
A.发包人报原审批机关批准，选择设计单位设计
B.由原设计合同承包人完成设计修改
C.发包人经审批机关批准后，自行修改
D.发包人报原审批机关批准，由原设计单位修改后，报有关部门审批
15.设计合同履行过程中，设计审批部门拖延对设计文件审批的损失应由( )。
A.发包人承担
B.设计人承担
C.双方各自承担
D.设计审批部门承担
16.某工程采用的是不足额投保方式投保的工程一切险，工程受到保险事件的损失时，保险金不 足以赔偿损失，一般来说，其中永久工程的损失差额由( )补偿。
A.保险公司
B.发包人
C.承包人
D.发包人和承包人共同
17.根据《标准施工合同》的规定，关于暂列金额及暂估价的说法，不正确的是( )。
A.暂列金指已标价工程量清单中所列的一笔款项，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的款项
B.暂估价是在招标投标阶段暂时不能合理确定价格，但合同履行阶段必然发生，发包人一定予以 支付的款项
C.暂列金额则指招标投标阶段不能确定价格，监理人在合同履行阶段根据工程实际情况指示承包 人完成相关工作后给予支付的款项
D.签约合同价内约定的暂列金额可能全部使用或部分使用，因此承包人一定能够全部获得支付
18.根据《标准施工招标文件》中合同条款的规定，下列承包人可以索赔工期和费用的情形是( )。
A.承包人遇到不利物质条件
B.发包人要求承包人提前竣工
C.异常恶劣的气候条件
D.法律变化引起的价格调整
19.关于施工阶段发包人违约处理的表述中，不正确的是( )。
A.除了发包人不履行合同义务或无力履行合同义务的情况外，承包人向发包人发出通知，要求发 包人采取有效措施纠正违约行为
B.发包人收到承包人通知后的 28d 内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人
C.发包人收到承包人通知后的 28d 内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误
D.发包人无需支付承包人暂停施工期间的合理利润
20.关于签发最终结清证书的表述中，不正确的是( )。
A.监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人 核查同意
B.发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见，监理人提出应支付给承包人的价款视为未经发包人同意
C.监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的 14d 内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人
D.发包人应在收到后 14d 内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书
21.监理人应当在收到承包人报送的支付分解报告后( )天内给予批复或提出修改意见，经监理 人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表。
A.7
B.14
C.21
D.30
22.根据 FIDIC《施工合同条件》，助手相当于我国项目监理机构中的专业监理工程师，下列关于其相关事项的表述，不正确的是( )。
A.工程师可以向助手指派任务
B.工程师可以向助手付托全部权力
C.如果承包商对助手的指示有疑义时，不需再请助手澄清，可直接提交工程师请其对该指示予以 确认、取消或改变
D.助手在授权范围内向承包人发出的指示，具有与工程师指示同样的效力
23.根据 FIDIC《施工合同条件》，在预付款起扣点后的工程进度款支付时，按本期承包商应得的金额中减去后续支付的预付款和应扣保留金后款额的( )，作为本期应扣还的预付款。
A.10％
B.15％
C.20％
D.25％
24.建设工程监理的基本程序宜按( )实施。
A. 编制建设工程监理大纲、监理规划、监理细则，开展监理工作
B. 编制监理规划，成立项目监理机构，编制监理细则，开展监理工作
C. 监理规划，成立项目监理机构，开展监理工作，参加工程竣工验收
D. 成立项目监理机构，编制监理规划，开展监理工作，向业主提交工程监理档案资料
25.FIDIC《施工合同条件》规定，自工程接收证书中写明的竣工日开始，至工程师颁发履约证书为止的日历天数称为( )。
A. 缺陷通知期
B. 施工期
C. 合同有效期
D.合同工期
26.项目建议书的基本内容包括( )。
A、工艺和技术方案研究
B、财务和经济分析
C、项目提出的必要性和依据
D、工程开工时间初步设想
27.根据《国务院关于投资体制改革的决定》，政府投资工程实行( )。
A、审批制
B、核准制
C、登记制
D、备案制
28.在工程设计招标管理中，工程设计行业资质等级不包括( )。
A、甲级
B、乙级
C、丙级
D、特级
29.对于鸟巢国家体育场这类复杂项目的工程设计，可采用三阶段设计，一般不单独进行( )招标。
A、概念设计
B、初步设计
C、技术设计
D、施工图设计
30.无法精确拟定技术规格的项目，招标人可以分两阶段进行招标，下列关于两阶段招标的说法，正确的是( )。
A、第一阶段投标的实施方案允许附带报价
B、两阶段招标必须采用公开招标
C、第一阶段投标人按照招标文件的要求首先投“技术标”
D、第二阶段属于工程项目实施方案选择阶段
31.招标项目设有标底的，标底应当在( )时公布。
A、发布招标公告
B、发售招标文件
C、开标
D、评标
32.在建设工程施工招标中，下列关于投标人须知的说法，正确的是( )。
A、投标人须知包括文字说明和投标人须知前附表两个文件
B、投标人须知是对所有招标项目的专用性规定
C、投标人须知与招标项目具体特点和实际需要无必然联系
D、附表中的内容可以与正文内容相抵触
33.施工工程竣工验收通过后，确定承包人的实际竣工日应为( )。
A.承包人送交竣工验收报告日
B.发包人组织竣工验收日
C.开始进行竣工检验日
D.验收组通过竣工验收日
34.按照FIDIC《施工合同条件》规定，承包商施工期的截止时间为( )。
A.颁发工程接收证书日
B.工程接收证书注明的竣工日
C.颁发履约证书日
D.协议书中约定的竣工日
35.按照F I D I C《施工合同条件》规定，下列有关风险责任划分的说法中，错误的是( )。
A.以投标截止日期作为风险划分时间点
B.基准日后由于政策变化引起承包商施工成本增加由业主给予补偿
C.基准日后由于政策变化引起承包商施工成本增加由业主补偿，成本减少由业主获得好处
D.若合同内规定按支付日汇率为标准结算，则业主应承担汇率变动带来的损失
36.建设单位提供的支付保函担保金额可以按总价或分项合同的某一百分比计算，担保期限至缺陷通知期满后( )，并且为无条件担保，使合同双方的担保义务对等。
A.1个月
B.3个月
C.6个月
D.12个月
37.制定工程材料设备采购招标工作方案时，分阶段招标的计划应以()为关键约束条件。
A、最大限度减少资金时间价值
B、到货时间满足施工进度计划
C、采购资金落实到位情况
D、保证库存周期最短
38.根据《标准施工招标文件》，对于大型复杂工程，有特殊专业施工技术和经验要求的施工招标，宜采用的评标方法是()。
A.最低投标价法
B.经评审的最低投标价法
C.最合理报价评审法
D.综合评估法
39.业主在监理招标时应以( )的水平作为评定工程监理企业投标书优劣的重要内容。
A、监理费用
B、监理规划
C、监理细则
D、监理大纲
40.向城建档案馆归档的应该是( )。
A、所有工程文件
B、所有工程档案
C、《建设工程归档整理规范》规定的工程文件
D、《建设工程归档整理规范》规定的工程档案
41.监理工程师执业资格考试是一种( )考试，是对监理人员掌握监理理论和监理实务技能的抽检。
A、水平
B、学历
C、职称
D、能力
42.经由谈判确定的( )应当纳入监理合同的附件之中，成为监理合同文件的组成部分。
A、监理大纲
B、监理规则
C、监理实施细则
D、承包合同
43.区段工程在通用条款中定义的是能单独接收并使用的（ ）。
A.永久工程
B.长期工程
C.短期工程
D.一般工程
44.承包人办理保险的情况下，如果承包人未按合同约定办理设计和工程保险、第三者责任保险，或未能使保险持续有效时，（ ）可代为办理，所需费用由（ ）承担。
A.发包人，发包人
B.发包人，承包人
C.监理人，发包人
D.监理人，承包人
45.关于代理，下列叙述不正确的一项是（ ）。
A.无权代理行为的后果由被代理人决定是否有效
B.无权代理在被代理人追认前，行为人可以撤销
C.代理人只能在代理权限内实施代理行为
D.无权代理的法律后果由被代理人承担
46.保证期间债权人与债务人协议变更主合同或者债权人许可债务人转让债务的，应当取得保证人的 （ ），否则保证人不再承担保证责任。保证合同另有约定的按照约定。
A.书面同意
B.口头同意
C.签字盖章
D.签字
47.与雇主签订合同的CM承包商，属于（ ）。
A.建筑师
B.工程师
C.专业咨询机构
D.承担施工的承包商公司
48.施工过程中发生变更，而合同中没有适用或类似工程的价格，应（ ）。
A.由监理人提出适当的变更价格，经发包人批准后执行
B.由承包人提出适当的变更价格，经监理人确认后执行
C.由发包人提出适当的变更价格，经承包人同意后执行
D.按照成本加利润原则，由监理人商定
49.保险决策主要表现在（ ）。
A.是否投保和选择保险人
B.是否投保和选择被保险人
C.是否投保和选择受益人
D.选择保险人和选择受益人
50.《建设工程设计合同(示范文本)》规定，发包人向设计人提供设计依据文件和基础资料超过规定期限（ ）天以内，设计人规定的交付设计文件时间相应顺延，在此期限以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。
A.78
B.14
C.15
D.30
51.在代理关系中，委托代理关系终止的条件包括( )。
A.作为被代理人的法人终止
B.被代理人取得民事行为能力
C.被代理人取消委托
D.代理事项完成
E.代理期限届满
52.根据《民法通则》的规定，法定代理或指定代理终止的情形有( )。
A.代理期间届满或者代理事务完成
B.被代理人取得或者恢复行为能力
C.被代理人或者代理人死亡
D.代理人丧失民事行为能力
E.指定代理的人民法院或者指定单位取消指定
53.下列关于《担保法》的说法正确的是( )。
A.担保合同是从合同，主合同无效，担保合同也无效
B.担保方式主要有抵押、质押、保证、订金、留置
C.第三人为债务人向债权人提供担保时，不可以要求债务人提供反担保
D.反担保不适用于《担保法》的规定
E.必须由第三人为一方当事人提供担保的是保证
54.《担保法》规定，因( )发生的债权，债务人不履行债务的，债权人有权行使留置权并对抗其 他债权和抵押权。
A.加工承揽合同
B.买卖合同
C.保管合同
D.建设工程合同
E.运输合同
55.关于《标准施工招标资格预审文件》的说法正确的是( )。
A.《标准施工招标资格预审文件》与《标准施工招标文件》配套使用
B.标准资格预审文件的使用格式与标准招标文件相同，均是正式文件内容适用于所有工程，对应 于资格预审文件的部分条、目，结合招标工程项目特点和实际需要，将具体要求和说明置于申请 人须知前附表中
C.行业标准的施工招标资格预审文件应不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》中的“申 请人须知" (申请人须知前附表除外)、“资格审查办法" (资格审查办法前附表除外)
D. “申请人须知前附表” 用于进一步明确“申请人须知”正文中的未尽事宜，招标人应结合招 标项目具体特点和实际需要编制和填写，但不得与“申请人须知”正文内容相抵触，否则抵触内 容无效
E.招标人应根据招标项目具体特点和实际需要，详细列明全部审查或评审因素、标准，没有列明 的因素和标准可作为资格审查或评标的依据。
56.材料、通用型设备采购招标应当具备的条件包括( )。
A.项目法人已经依法成立
B.有相应资金或者资金来源已经落实
C.能够提出货物的使用与技术要求
D.可以合理进行分次采购招标
E.按照国家有关规定应当履行项目审批、核准或者备案手续的，已经审批、核准或者备案
57.设计人在施工图设计阶段的任务包括( )。
A.参加初步审查，并做必要修正
B.结构设计
C.设备设计
D.专业设计的协调
E.编制施工图设计文件
58.根据《标准施工合同》，履约担保和预付款担保的主要区别有( )。
A.担保的方式不同
B.担保的金额不同
C.担保的期限不同
D.担保的作用不同
E.被担保的主体不同
59.根据《标准施工合同》，关于监理人的地位和职责的说法，正确的有( )。
A.监理人是受发包人聘请的合同履行管理人
B.监理人是施工合同履行中独立的第三方
C.监理人在授权范围内独立开展工作
D.监理人具有施工合同管理所有事项的决定权
E.监理人有对承包人进行施工管理的指示权
60.按照《标准施工招标文件》通用条款的规定，因不可抗力事件导致的损失应由发包人承担的 包括( )。
A.工程本身的损害
B.由发包人采购，已运至施工现场待安装设备的损害
C.由承包人采购，已运至施工现场待安装设备的损害
D.承包方人员伤亡
E.承包人停工损失
61.当工程具备( )条件时，承包人可向监理人报送竣工验收申请报告。
A.监理人要求提交的竣工验收合格证明
B.监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作
C.已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工资料
D.已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划
E.除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作外，承包人的施工已完成合同范围内的全部单位工程以及有关工作
62.工程接收证书颁发后，承包人的下列场地清理行为符合监理人检验合格要求的有( )。
A.监理人指示的其他场地清理工作已全部完成
B.施工场地内残留的垃圾已大部分清除出场
C.临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原
D.工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按监理人指示全部清理
E.按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地
63.为了保证工程项目完满实现发包人预期的建设目标，通用条款中对工程分包做的规定正确的 是( )。
A.发包人同意分包的工作，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本
B.分包工作需要征得监理人同意
C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人
D.承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人
E.分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应，其资质能力的材料应经监理人审查
64.设计施工总承包合同订立的有条件补偿条款规定，无论承包人复核时发现与否，由于( )的 错误，导致承包人增加费用和(或)延误的工期，均由发包人承担，并向承包人支付合理利润。
A.试验和检验标准
B.对工程的工艺安排或要求
C.对工程或其任何部分的功能要求
D.发包人要求中引用的原始数据和资料
E.承包人可以通过其他途径核实的数据和资料
65.根据《标准设计施工总承包合同》，承包人提出的合理化建议说法正确的是( )。
A.履行合同过程中，承包人可以书面形式向监理人提交改变“发包人要求”文件中有关内容的合 理化建议书
B.合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等， 并附必要的设计文件
C.监理人无须与发包人协商是否采纳承包人的建议
D.建议被采纳并构成变更，由监理人向承包人发出变更指示
E.如果接受承包人提出的合理化建议，降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程的经济效益， 发包人可依据专用条款中约定给予奖励
66.材料采购合同履行过程中，供货方的违约责任主要包括( )。
A.逾期付款
B.不按合同约定接受货物
C.产品的质量缺陷
D.供货方的运输责任
E.未能按合同约定交付货物
67.材料采购合同中，采购方的违约责任包括( )。
A.逾期付款
B.提前交付货物
C.交货数量与合同不符
D.货物交接地点错误的责任
E.不按合同约定接受货物
68.根据 FIDIC《施工合同条件》，关于竣工试验的说法，正确的有( )
A.雇主可以对竣工试验结果作出通过的结论
B.雇主可以对竣工试验结果作出拒收的结论
C.雇主可以接收竣工试验表明存在缺陷的部分工程
D.雇主同意接收竣工试验有缺陷的工程应全额支付工程款
E.实际竣工试验没有缺陷是颁发接收证书的前提
69.根据 FIDIC《施工合同条件》的规定，对工程竣工检验不合格且经过修正缺陷后重复竣工检 验也未通过的，监理人可以采取的处理方法有( )。
A.建议业主解除合同
B.经业主同意颁发接收证书，折价接收该工程
C.指示再进行一次重复的竣工检验
D.颁发接收证书并延长保修期限
E.要求承包商雇佣其他有能力的承包商修复缺陷
70.FIDIC《施工合同条件》对工程量增减变化较大需要调整合同约定单价的原则是，必须同时满足的条件有( )。
A.该部分工程在合同内约定属于按单价计量支付的部分
B.该部分工作通过计量超过工程量清单中估计工程量的数量变化超过 10％
C.计量的工作数量与工程量清单中该项单价的乘积，超过中标合同金额(我国标准合同中的“签约合同价”)的 0.01％
D.数量的变化导致该项工作的施工单位成本超过 1％
E.该部分工作通过计量超过工程量清单中估计工程量的数量变化超过 15％
71.英国 NEC 合同文本的主要选项条款包括( )。
A.管理合同
B.成本补偿合同
C.带有工程量清单的目标合同
D.误期损害赔偿
E.关键业绩指标
72.在工程设计招标中，技术复杂项目的建筑工程设计包括( )阶段。
A、初步设计
B、施工图设计
C、技术设计
D、总体规划设计
E、建筑工程设计
73.农用土地征用费由( )及耕地占用税等组成，并按被征用土地的原用途给予补偿。
A、土地补偿费
B、安置补助费
C、土地投资补偿费
D、土地管理费
E、土地占用费
74.依据《合同法》，下列有关格式条款合同的说法中，错误的有( )。
A.采用格式条款合同时，订立合同时全部条款都不得改动
B.合同条款必须与对方事先协商一致后才能确定
C.当格式条款与非格式条款不一致时，应采用非格式条款
D.提供格式条款方应提请对方注意免除或限制自己责任的条款
E.当对格式条款有争议时，如果有两种以上解释的，应当采用不利于非提供方的解释
75.依据《合同法》，下列有关解决合同争议方式的表述中，错误的有( )。
A.当事人双方未达成仲裁协议的，仲裁机构不能受理
B.当事人对仲裁裁决不满的，可以申请法院进行二审
C.一方当事人不履行仲裁裁决的，对方可以请求法院执行
D.仲裁裁决书自作出裁决之日起发生法律效力
E.建设工程合同的纠纷必须由被告所在地法院审理
76.下列有关违约金的表述中，错误的有( )。
A.合同中必须约定违约金
B.约定的违约金低于实际损失，当事入可以请求人民法院或仲裁机构予以增加
C.约定的违约金过分高于实际损失，当事人必须按约定的违约金执行
D.合同中未约定违约金，当事人一方可以要求对方依法支付违约金
E.违约方支付违约金后，对方仍有权要求其履行债务
77.从国际工程市场的情况来看，工程咨询有以下发展趋势：( )。
A、向全过程和全方位服务方向发展
B、逐渐取代工程承包
C、与工程承包相互渗透、相互融合
D、带动本国工程设备、材料和劳务出口
E、促进国际间工程领域的交流和合作
78.依据《建设工程质量管理条例》规定，在实行监理的工程中，项目监理机构要对( )进行约束和协调，以使建设主体各尽其责。
A、政府建设主管部门
B、建设单位
C、勘察单位
D、施工单位
E、设计单位
79.建筑材料采购合同的条款一般限于物资交货阶段，主要涉及（ ）。
A.设备安装调试
B.交接程序
C.检验方式
D.质量要求
E.合同价款的支付
80.按照《合同法》的分类，材料采购合同属于买卖合同，合同条款一般包括（ ）。
A.运输方式及到站、港和费用的负担责任
B.所有损耗及计算方法
C.包装标准、包装物的供应与回收
D.验收标准、方法及提出异议的期限
E.随机备品、配件工具数量及供应办法