1.关于合同法律关系的说法，正确的是( )。
A.合同法律关系可以没有内容
B.技术秘密不能作为合同法律关系的客体
C.法律事实能够引起合同法律关系的消灭
D.只有行为能够引起合同法律关系的消灭
2.施工项目的工程担保中，保证期限因保证内容和风险不同而各异。下列保证方式中，保证期限 相对较短的是( )。
A.施工投标保证
B.施工履约保证
C.施工预付款保证
D.质量保证金保证
3.根据《标准施工招标文件》的要求,不属于招标文件的内容是( )。
A.招标公告或投标邀请书
B.投标人须知
C.评标办法
D.工程量清单计价规范
4.关于两阶段招标的表述中，符合《招标投标法实施条例》的是( )。
A.两阶段招标必须采用公开招标
B.对技术复杂或者无法精确拟定技术规格的项目，招标人必须分两阶段，并采用公开招标方式进行招标
C.两阶段招标可以采用邀请招标
D.第二阶段属于工程项目实施方案选择阶段，投标人按招标文件的要求首先投“技术标”，说明项 目的设计方案和实施计划
5.下列关于评标的说法，错误的是( )。
A.评标程序按照初步评审和详细评审两个步骤进行
B.评标委员会首先通过初步评审，检查各投标书是否响应了招标文件的要求
C.招标文件没有规定的评标标准和方法不得作为评标的依据
D.对投标文件没有作出响应或存在重大偏差的投标书在详细评审阶段淘汰
6.某项目招标，经评标委员会评审认为所有投标都不符合招标文件的要求，这时应当( )。
A.与相对接近要求的投标人协商，改为议标确定中标人
B.改为直接发包
C.用原招标文件重新招标
D.修改招标文件后重新招标
7.关于工程设计招标发包范围的表述中，不正确的是( )。
A.与工程设计的两个阶段相对应，工程设计招标一般分为初步设计招标和施工图设计招标
B.对计划复杂而又缺乏经验的项目，在必要时还要增加技术设计阶段
C.招标人可以依据工程建设项目的不同特点，实行勘察设计一次性总体招标
D.为了保证设计指导思想连续贯穿于设计的各个阶段，一般多采用单独进行初步设计招标
8.关于大型工程设备采购招标中，详细评审的表述，正确的是( )。
A.详细评审的原则是现场接受货物可能发生的总费用和在规定的设备运行期内可能发生费用之和 计算评标价，以评标价的高低比较投标书的优劣
B.国际招标时，不得要求国内投标人报设备出厂价
C.投标人应按照招标文件内合同条款所列的付款条件报价，评标时以此报价另加 5%的费用为基础
D.零部件、备品备件费用通常不包含在报价内，评标价应进行相应调整
9.勘察合同示范文本按照委托勘察任务的不同分为(一)、(二)两个版本，分别适用于( )的委 托任务。
A.岩土工程勘察.水文地质勘察
B.为设计提供勘察工作的委托任务、岩土工程
C.为设计提供勘察工作.仅限于岩土工程勘察
D.要求简单的勘察.要求复杂的勘察
10.建设工程勘察、设计合同的发包方式的说法不正确的是( )。
A.建设工程勘察、设计发包依法实行招标发包或直接发包
B.采用特定的专利或者专有技术的，经有关部门批准可以直接发包
C.建筑艺术造型有特殊要求的应公开招标
D.发包方可以将整个建设工程的勘察、设计发包给一个勘察、设计单位
11.设计人交付设计文件完成合同约定的设计任务后，发包人从项目预期效益考虑要求增加部分 专业工程的设计内容。由于设计人当时承接的设计任务较多，在发包人要求的时间内无力完成变 更增加的工作，故发包人征得设计人同意后，将此部分的设计任务委托给另一设计单位完成。变 更设计完成并经监理工程师审核后发给承包人施工，但因设计原因出现质量事故，则事故的责任 应由( )。
A.设计人承担
B.承接变更的设计人承担
C.设计人与承接变更的设计人共同承担
D.承接变更的设计人与监理工程师共同承担
12.关于预付款担保的表述中，说法正确的是( )。
A.担保方式也是不采用无条件担保形式
B.担保期限自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款 止
C.担保金额尽管在预付款担保书内填写的数额与合同约定的预付款数额一致，但与履约担保不同，当发包人在工程进度款支付中已扣除部分预付款后，担保金额相应递减
D.保函格式中明确说明：“本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去发包人按合同 约定在向承包人签发的进度付款证书中扣除的金额”。即保持担保金额与剩余预付款的金额相等原则
13.《标准施工招标文件》规定，施工中，发包人供应的材料由承包人负责检查试验后用于工程， 但随后又发现材料有质量问题，此时应由( )。
A 发包人追加合同价款，相应顺延工期
B.发包人追加合同价款，工期不予顺延
C.承包人承担发生的费用，相应顺延工期
D.承包人承担发生的费用，工期不予顺延
14.设计施工总承包合同订立时，承包人文件中最主要的是( )，需在专用条款约定承包人向监 理人陆续提供文件的内容、数量和时间。
A.承包人建议书
B.设计文件
C.价格清单
D.投标函
15.设计施工总承包合同承包人需要变动保险合同条款时，应( )。
A.将变动结果及时通知发包人
B.事先征得发包人与监理人的同意
C.事先征得发包人同意，并通知监理人
D.事先征得监理人同意，并通知发包人
16.设计施工总承包合同中，由于发包人责任应给承包人延长工期和增加费用，并支付利润的情 况不包括( )。
A.未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查
B.因发包人原因导致的暂停施工
C.发包人停工的基准资料错误
D.不可抗力
17.供货方供应的袋装水泥，采购方与供货方进行现场交货的数量检验时，应采用( )计算交货 数量。
A.查点法
B.理论换算法
C.衡量法
D.经验鉴别法
18.FIDIC 标准合同文本中的( )，适用于承包商以交钥匙方式进行设计、采购和施工，完成一 个配备完善的工程，雇主“转动钥匙”时即可运行的总承包项目建设合同。
A.《施工合同条件》(1999 年版)
B.《生产设备和设计-施工合同条件》(1999 年版)
C.《设计采购施工(EPC)／交钥匙工程合同条件》(1999 年版)
D.《简明合同格式》(1999 年版)
19.依据 FIDIC 施工合同条件，有关指定分包商的特点表述正确的是( )
A.合同关系主体为业主和指定分包商
B.指定分包商工作内容为承包商必须完成范围外的特定部分
C.承包商对指定分包商违约的行为承担责任
D.由工程师负责协调管理
20.下列关于施工合同履行过程中竣工前的单机无负荷试车的说法中，不正确的是( )。
A. 安装工程具备试车条件时，由承包人组织试车
B. 承包人应在试车前 48 h 内向工程师发出要求试车的书面通知
C. 试车记录由发包人准备
D. 试车合格，工程师在试车记录上签字
21.在FIDIC的《施工合同条件》中，合同协议书应当在()后签订。
A.开标
B.发出中标函
C.提交履约保证
D.开工
22.建设工程设计合同示范文本分为(一)、(二)两个版本，建设工程设计合同(一)示范文本适用于( )。
A、民用建设工程设计的合同
B、公用建设工程设计的合同
C、委托专业工程设计
D、代理专业工程设计
23.工程施工过程中，对于变更工作的单价在已标价工程量清单中无适用或类似子目时，应由( )按照成本加利润的原则商定或确定。
A、承包人
B、监理人
C、设计人
D、造价机构
24.项目建议书的基本内容包括( )。
A、工艺和技术方案研究
B、财务和经济分析
C、项目提出的必要性和依据
D、工程开工时间初步设想
25.根据《标准施工合同》，承包人向监理人递交索赔意向书的时效是( )。
A、7
B、14
C、28
D、30
26.在建设工程设计招标中，( )对工程项目建设的成败有着至关重要的影响。
A、设计的优劣
B、设计的成本
C、设计负责人的资质
D、设计公司的资质
27.按照FIDIC《施工合同条件》规定，在( )后，业主应将保留金全部返还给承包商。
A.颁发工程接收证书
B.颁发履约证书
C.签发最终支付证书
D.承包商提交结清单
28.如果施工索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件影响结束后的28 日内向工程师提交( )。
A.索赔意向通知
B.索赔报告
C.施工现场的记录
D.索赔依据
29.在施工索赔中，工程师处理索赔的决定( )。
A.承包人必须接受
B.不具有强制性的约束力
C.仲裁机构应予以认可
D.排除了法院的诉讼管辖
30.某高层建筑采购外墙面砖合同，进行交货检验时，发现交货数量少于订购的数量，但是没有超过合同约定的合理尾差限度，采购方应( )。
A.按实际交货数量支付
B.按订购数量支付
C.待供货方补足数量后再按订购数量支付
D.按订购数量支付但扣除少交部分的违约金
31.承包人可就执行工程师加快施工速度以缩短工期的指令引起的施工成本增加提出索赔。该索赔的类型属于( )。
A.工程延误索赔
B.工程变更索赔
C.工程加速索赔
D.合同工期索赔
32.根据勘察设计管理的规定，不得承接某专业工程设计业务的是取得()的企业。
A、工程设计综合资质
B、本专业所属行业相应等级设计资质
C、本专业所属行业更高等级设计资质
D、工程设计专项资质
33.根据《建设工程设计合同(示范文本)》，关于违约责任的说法，正确的是()。
A、发包人要求**合同，设计人未开始工作的，不退还定金
B、合同生效后，设计人要求终止合同的，应全额返还定金
C、发包人上级部门对设计文件不审批导致项目停建，设计人应减收设计费
D、因设计**工程质量事故的，设计人应免收工程全部设计费
34.施工评标过程中，发现投标报价大写金额与小写金额不一致时，评标委员会正确的处理办法是()。
A.以小写金额为准修正投标报价并经投标人书面确认
B.以大写金额为准修正投标报价并经投标人书面确认
C.由投标人书面澄清，按大写或按小写来计算投标报价
D.将该投标文件直接作废标处理
35.对复杂而又缺乏经验的工程设计，可采用三阶段设计，一般不单独进行()招标。
A.概念设计
B.初步设计
C.技术设计
D.施工图设计
36.在建设工程实施过程中，出现偏差仅采用被动控制纠偏措施( )。
A、不可将偏差控制在尽可能小的范围内
B、不会产生偏差累积效应
C、偏差可能越来越大
D、偏差一定越来越小
37.按照控制信息的来源，可将控制分为( )。
A、事前控制和事后控制
B、前馈控制和反馈控制
C、开环控制和闭环控制
D、主动控制和被动控制
38.根据《中华人民共和国建筑法》规定，从事建筑活动的( )，应当依法取得相应的执业资格证书，并在执业资格证书许可范围内从事建筑活动。
A、设计要求、工程设计不符合建筑工程质量标准的，监理单位有权要求施工企业和设计单位改正
B、建筑工程质量标准、工程设计不符合设计要求的，监理单位有权要求施工企业和设计单位改正
C、设计要求、工程设计不符合建筑工程质量标准的，监理单位应当报告建设单位要求施工企业和设计单位改正
D、工程设计要求的，监理单位有权要求建筑施工企业改正，发现工程设计不符合建筑工程质量标准的，应当报告建设单位要求设计单位改正
39.向城建档案馆归档的应该是( )。
A、所有工程文件
B、所有工程档案
C、《建设工程归档整理规范》规定的工程文件
D、《建设工程归档整理规范》规定的工程档案
40.在项目监理机构内部，总监理工程师主要的职能是( )。
A、规划
B、决策
C、执行
D、检查
41.审查施工单位选择的分包单位的资质在( )。
A、建设工程立项阶段
B、建设工程招标阶段
C、建设工程施工准备阶段
D、建设工程施工阶段
42.建设工程通过建设工程监理的( )，使影响监理目标实现的各方主体有机配合，使监理工作实施和运行过程顺利。
A、组织协调
B、任务分工
C、严格监理
D、组织机构
43.《建设工程安全生产条例》规定，出租单位应对出租的机械设备和施工机具及配件的安全性能进行检测，在签订租赁协议时，应当出具( )。
A、生产许可证
B、制造许可证
C、产品合格证
D、检测合格证明
44.如果不具有( )，那么建设工程监理就难以保持公正性，难以顺利进行合同管理，难以调节业主与承建商之间的权益纠纷。
A、科学性
B、服务性
C、独立性
D、委托性
45.（ ）是指买受人分期支付价款。
A.货样买卖
B.试用买卖
C.分期交付买卖
D.分期付款买卖
46.颁发履约证书后将（ ）保留金返还承包商
A.30%
B.50%
C.80%
D.全部
47.FIDIC标准合同文本中的（ ），适用于承包商与专业工程施工分包商订立的施工合同。
A.《施工合同条件》(1999年版)
B.《土木工程施工分包合同条件》(1994年版)
C.《设计采购施工(EPC)／交钥匙工程合同条件》(1999年版)
D.《简明合同格式》(1999年版)
48.承包人办理保险的情况下，如果承包人未按合同约定办理设计和工程保险、第三者责任保险，或未能使保险持续有效时，（ ）可代为办理，所需费用由（ ）承担。
A.发包人，发包人
B.发包人，承包人
C.监理人，发包人
D.监理人，承包人
49.保证期间债权人与债务人协议变更主合同或者债权人许可债务人转让债务的，应当取得保证人的 （ ），否则保证人不再承担保证责任。保证合同另有约定的按照约定。
A.书面同意
B.口头同意
C.签字盖章
D.签字
50.设计施工总承包合同的价格清单与施工招标由发包人依据设计图纸的概算量提出工程量清单，经 （ ）填写单价后计算价格的方式不同。
A.承包人
B.分包人
C.工程师
D.监理人
51.合同法律关系的客体中，属于物的有( )。
A.建筑材料
B.建筑设备
C.建筑物
D.工程设计
E.专利权
52.保证合同是保证人与债权人应当以书面形式订立保证合同。下列条款中，属于保证合同应当包 含的内容有( )。
A.被保证的主债权种类
B.保证人的资产状况
C.保证的期间
D.保证的方式
E.保证担保的范围
53.关于保险合同的表述中，正确的有( )。
A.保险合同是指被保险人与保险人约定保险权利义务关系的协议
B.投保人是指与保险人订立保险合同，并按照保险合同负有支付保险费义务的人
C.保险人是指与投保人订立保险合同，并承担赔偿或者给付保险金责任的保险公司
D.被保险人是指其财产或者人身受保险合同保障，享有保险金请求权的人
E.保险合同分为财产保险合同、人身保险合同
54.关于《标准施工招标资格预审文件》的说法正确的是( )。
A.《标准施工招标资格预审文件》与《标准施工招标文件》配套使用
B.标准资格预审文件的使用格式与标准招标文件相同，均是正式文件内容适用于所有工程，对应 于资格预审文件的部分条、目，结合招标工程项目特点和实际需要，将具体要求和说明置于申请 人须知前附表中
C.行业标准的施工招标资格预审文件应不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》中的“申 请人须知" (申请人须知前附表除外)、“资格审查办法" (资格审查办法前附表除外)
D. “申请人须知前附表” 用于进一步明确“申请人须知”正文中的未尽事宜，招标人应结合招 标项目具体特点和实际需要编制和填写，但不得与“申请人须知”正文内容相抵触，否则抵触内 容无效
E.招标人应根据招标项目具体特点和实际需要，详细列明全部审查或评审因素、标准，没有列明 的因素和标准可作为资格审查或评标的依据。
55.初步评审过程中，发现投标人有( )的情形，其投标作废标处理。
A.按评标委员会要求澄清、说明或补正投标文件中的偏差
B.与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股
C.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出
D.为招标人不具有独立法人资格的附属机构或单位
E.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异
56.下列内容中，符合设计资质管理的是( )。
A.工程设计资质分为工程设计综合资质、工程设计行业资质、工程设计专业资质和工程设计专项 资质
B.综合资质设甲级和乙级
C.取得工程设计综合资质的企业，可以承接各行业、各等级的建设工程设计业务
D.取得工程设计行业资质的企业，可以承接相应行业相应等级的工程设计业务及本行业范用内同 级别的相应专业、专项(设计施工一体化资质除外)工程设计业务
E.取得工程设计专业资质的企业，可以承接本专业相应等级的专业工程设计业务及同级别的相应 专项工程设计业务(设计施工体化资质除外)
57.设计人在施工图设计阶段的任务包括( )。
A.参加初步审查，并做必要修正
B.结构设计
C.设备设计
D.专业设计的协调
E.编制施工图设计文件
58.关于承包人原因延误的说法正确的是( )。
A.未能按合同进度计划完成工作时，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用
B.由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金
C.订立合同时，应在专用条款内约定逾期竣工违约金的计算方法和逾期违约金的最高限额
D.专用条款说明中建议，违约金计算方法约定的日拖期赔偿额，可采用每天为多少钱或每天为签 约合同价的千分之儿
E.最高赔偿限额为签约合同价的 5%。
59.《标准施工招标文件》中合同条款规定的( )等，可以合理补偿承包人工期.费用和利润的内 容。
A.发包人要求向承包人提前交付材料和工程设备
B.发包人提供的材料和工程设备不符合合同要求
C.发包人的原因造成工期延误
D.发包人的原因导致工程缺陷和损失
E.发包人的原因引起的暂停施工
60.施工阶段发包人违约的情况包括( )。
A.发包人原因造成停工的持续时间超过 28d
B.发包人拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误
C.发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同
D.监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工
E.发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款
61.交货质量检验中的产品质量应满足规定用途的特性指标，因此合同内必须约定产品应达到的 质量标准。约定质量标准的一般原则包括( )
A.无国家标准，按企业标准执行
B.按颁布的国家标准执行
C.无国家标准而有部颁标准的产品，按部颁标准执行
D.没有国家标准和部颁标准作为依据时，可按企业标准执行
E.虽有某一标准但采购方有特殊要求时，按双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要 求执行
62.下列关于供货方不能按期交货的说法中，正确的是( )
A.供货方逾期交货，应补偿采购方的额外损失
B.供货方提前交货，采购方可拒绝提前提货
C.采购方可因供货方逾期交货而解除合同
D.采购方因供货方提前交货而应提前付款
E.逾期交货供货方承担违约责任
63.关于设备采购合同的交付中的检验和测试说法不正确的是( )。
A.买方或其代表应有权检验和/或测试货物，以确认货物是有检验和测试，并且不承担额外的费用。合同条款和技术规格将说明买方要求进行的检验和测试，以及在何处进行这些检验和试验
B.卖方将及时以书面形式把进行检验和/或买/或货物的最终目的地通知买方
C.检验和测试可以在卖方或其分包人的驻地、交货地点和/或货物的最终目的地任何地点进行
D.如果在卖方或其分包人的驻地进行，检测人员应能得到全部合理的设施和协助买方不应为此承 担费用
E.如果任何被检验或测试的货物不能满足规格的要求，买方可以拒绝接受该货物，卖方应更换被 拒绝的货物，或者免费进行必要的修改以满足规格的要求
64.在建设工程中，建筑工程一切险的保险期终止时间可以是( )日。
A、工程动工
B、全部工程验收合格
C、工程所有人实际占有全部工程
D、施工合同约定的竣工
E、签发工程验收证书
65.在大型工程设备采购招标初步评审过程中，初步评审的内容包括( )。
A、投标文件是否完整
B、总体编排是否有序
C、文件签署是否合格
D、投标人是否提交投标保证金
E、付款条件偏差
66.根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，除了依法获得有关部门批准可以不进行公开招标的，必须实行公开招标的情形包括( )。
A、全部使用国有资金投资的工程建设项目设计服务招标
B、国有资金投资占控股的工程建设项目设计服务招标
C、单项合同估算价在40万元人民币以上的设计服务的采购
D、国务院发展和改革部门确定的国家重点项目
E、招标费用占项目合同金额比例较大的设计服务招标
67.下列关于《卓越绩效评价准则》评分系统的说法，正确的有( )。
A、基本要求是各条目最核心的概念和最基本的主题
B、总体要求是各条目最核心的概念和最基本的主题
C、多项要求是各条目最核心的概念和最基本的主题
D、总体要求是条目要求中最重要的特征
E、基本要求是条目要求中最重要的特征
68.根据《施工合同标准文本》的规定，关于监理人指示变更描述正确的有( )。
A、可划分为直接指示的变更和通过与承包人协商后确定的变更
B、直接指示的变更属于必须实施的变更
C、直接指示的变更不需征求承包人意见
D、监理人首先向承包人发出变更意向书，并附必要的图纸和相关资料
E、若承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更，不进行回复即可
69.依据《合同法》，当债务人的行为可能造成债权****益受到损害时，债权人可以行使撤销权。债务人的行为包括( )。
A.无偿转让财产
B.怠于行使到期债权
C.放弃到期债权
D.受让人知道情况下，以明显不合理低价转让财产
E.未按约定提供担保
70.依据FIDIC《施工合同条件》，下列有关争端裁决委员会的说法中，正确的有( )。
A.业主与承包商各提名1 位专家作为争端裁决委员会成员
B.争端裁决委员会成员的报酬由双方平均分担
C.业主和承包商可单方面向争端裁决委员会征求建议
D.业主或承包商提名的争端裁决委员会成员应各自从本单位获得报酬
E.争端裁决委员会成员可在业主或承包商的项目部担任技术顾问
71.设立监理的资质审查要注重以下条件，即( )。
A、从事过监理业务的人员比例达到规定要求
B、单位负责人资格条件符合要求
C、申请的监理业务范围与人员专业配套的一致性
D、构成经济实体
E、非专业技术人员比例符合规定
72.信息时代的特点有( )。
A、信息是主体
B、信息是软资源
C、全面使用电脑
D、个性化、多样化
E、大多数人使用信息
73.除了促进监理人员努力钻研监理业务，提高业务之外，实行监理工程师执业资格考试的意义在于( )。
A、统一监理工程师的业务能力标准
B、有利于公正地确定监理人员是否具备监理工程师的资格
C、合理建立工程监理人才库
D、同国际接轨，开拓国际工程监理市场
E、限制外国工程咨询人员进入中国建筑市场
74.下列内容中，属于监理股份有限公司特点的是( )。
A、应当有5个以上发起人
B、公司的管理者通常是公司的所有者
C、公司管理实行两权分离
D、公司账目必须公开
E、公司帐目可以不公开
75.合同法律关系的客体，包括（ ）。
A.提供一定劳务
B.限制流通物
C.禁止流通物
D.智力成果
E.完成一定的工作
76.指定代理或法定代理可因（ ）而终止。
A.监护关系消灭
B.被代理人或代理人死亡
C.被代理人取得或者恢复民事行为能力
D.作为被代理人或者代理人的法人终止
E.指定代理的人民法院或指定单位撤销指定
77.下列情形中，可能导致建筑工程一切险的保险责任期限终止的有（ ）。
A.工程所有人对全部工程签发完工验收证书
B.承包人撤出施工现场
C.工程所有人实际占用全部工程
D.工程保修期满
E.工程合理使用期满
78.下列各项中，属于《标准设计施工总承包招标文件》的有（ ）。
A.招标公告
B.工程量清单
C.投标人须知
D.评标办法
E.投标文件格式
79.按照《合同法》的分类，材料采购合同属于买卖合同，合同条款一般包括（ ）。
A.运输方式及到站、港和费用的负担责任
B.所有损耗及计算方法
C.包装标准、包装物的供应与回收
D.验收标准、方法及提出异议的期限
E.随机备品、配件工具数量及供应办法
80.施工合同的中标通知书是招标人接受中标人的书面承诺文件，具体写明的内容有（ ）。
A.承包的施工标段
B.投标价
C.工期
D.工程质量标准
E.投标人的项目经理名称