1.下列选项中，关于合同形式的说法，正确的是( )。
A.合同法对合同形式的要求是以要式为原则
B.建设工程合同需采用书面形式
C.建设工程施工合同不能通过传真方式订立
D.电子邮件不是合同的书面形式
2.关于合同法律关系主体中自然人的表述，不正确的是( )。
A.自然人的民事权利能力始于出生，终于死亡
B.自然人是指基于出生而成为民事法律关系主体的有生命的人
C.自然人仅指我国公民可以作为合同法律关系的主体
D.作为合同法律关系主体的自然人必须具备相应的民事权利能力和民事行为能力
3.无权代理主要包括没有代理权.超越代理权或者代理权终止后的行为。对于无权代理，如果未 经被代理人追认，则应由( )承担责任。
A.被代理人
B.代理人
C.第三人
D.行为人
4.投保保证的有效期限从( )之日起计算。
A.招标文件出售
B.投标文件递交
C.投标截止
D.中标通知书发出
5.履约担保书是由保险公司、信托公司、证券公司、实体公司或社会上担保公司出具担保书，担 保额度是合同价格的( )。
A.10％
B.20％
C.30％
D.40％
6.在进行选择保险人决策时，一般应当考虑的因素至少包括( )。
A.安全、服务、信用
B.安全、服务、成本
C.服务、成本、效率
D.技术、效率、成本
7.下列关于评标报告的说法错误的是( )。
A.评标报告应当由评标委员会全体成员签字
B.对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应 注明
C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字并拒绝书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结 果
D.提交的评标报告无需推荐中标候选人
8.采用综合评估法报价的计算错误，下列表述不正确的是( )。
A.投标报价有算术错误的，评标委员会可以按相关原则对投标报价进行修正
B.投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准
C.总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以总价金额为准
D.总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有 明显错误的除外
9.设计招标文件是指导投标人正确编制投标文件的依据，招标人应当根据招标项目的特点和需 要编制招标文件。下列不属于设计招标文件的是( )
A.投标文件格式及主要合同条款
B.投标报价要求
C.评标标准和方法
D.技术经济指标要求
10.关于建筑工程设计评标标准的表述中，不正确的是( )。
A.工程设计投标的评比一般分为技术标和商务标两部分
B.通常情况下，如果招标人不接受投标人技术标方案的投标书依然可以再进行商务标的评审
C.评标委员会应当在符合城市规划、消防、节能、环保的前提下，按照投标文件的要求，对投标设计方案的经济、技术、功能和造型等进行比选、评价
D.评标委员会必须严格按照招标文件确定的评标标准和评标办法进行评审
11.建设工程勘察、设计合同的发包方式的说法不正确的是( )。
A.建设工程勘察、设计发包依法实行招标发包或直接发包
B.采用特定的专利或者专有技术的，经有关部门批准可以直接发包
C.建筑艺术造型有特殊要求的应公开招标
D.发包方可以将整个建设工程的勘察、设计发包给一个勘察、设计单位
12.设计合同履行过程中，设计审批部门拖延对设计文件审批的损失应由( )。
A.发包人承担
B.设计人承担
C.双方各自承担
D.设计审批部门承担
13.关于物价浮动合同价格调整的表述中，不正确的是( )。
A.通用条款规定的基准日期指投标截止日前第 28 天
B.规定基准日期的作用是划分该日后由于政策法规的变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任
C.承包人投标阶段在基准日后不再进行此方面的调研，进入编制投标文件阶段
D.合同履行期间市场价格浮动对施工成本造成的影响是否允许调整合同价格，要视施工质量的高 低来决定
14.施工合同履行中，某隐蔽工程经工程师检验后进行了隐蔽。之后工程师又要求对已隐蔽的工 程重新进行检验。检验结果表明该隐蔽工程的施工质量合格，则( )。
A.发包人承担全部费用，工期相应顺延
B.发包人承担全部费用，工期不予顺延
C.承包人承担全部费用，工期不予顺延
D.承包人承担全部费用，工期相应顺延
15.关于签发最终结清证书的表述中，不正确的是( )。
A.监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人 核查同意
B.发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见，监理人提出应支付给承包人的价款视为未经发包人同意
C.监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的 14d 内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人
D.发包人应在收到后 14d 内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书
16.下列关于设计施工总承包合同的说法错误的是( )
A.合同责任单一，责任明确
B.建设周期长
C.可以减少设计变更
D.可以减少承包人的索赔
17.设计施工总承包合同中，由于发包人责任应给承包人延长工期和增加费用，并支付利润的情 况不包括( )。
A.未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查
B.因发包人原因导致的暂停施工
C.发包人停工的基准资料错误
D.不可抗力
18.管材等各种定尺、倍尺的金属材料在进行现场交货检验时应采用的方法是( )。
A.理论换算法
B.经验鉴别法
C.查点法
D.衡量法
19.某材料采购合同中约定了提交数量与订购数量之间的合理镑差，合同履行过程中，供货方交 付的材料多于订购数量，且超过了合理镑差界限，但采购方同意接受多付材料时，下列关于货款 的说法中，正确的是( )。
A.按订购数量加多付数量计算货款
B.按订购数量支付货款，多交付部分不在追加货款
C.按交货数量减去合理镑差时的数量计算货款
D.按交货数量加上合理镑差时的数量计算货款
20.根据《施工合同标准文本》的规定，因承包人违约而解除合同，发包人的行为正确的是( )。
A、发包人不可派人员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工
B、发包人无权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施
C、发包人扣留使用承包人在现场的材料设备，则发包人不能再享有索赔的权利
D、发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货合同或任何服务协议转让给发包人
21.根据《国务院关于投资体制改革的决定》，对于企业投资《政府核准的投资项目目录》以外的项目，投资决策实行的制度是( )。
A、审批制
B、核准制
C、备案制
D、公示制
22.在建设工程设计招标中，( )对工程项目建设的成败有着至关重要的影响。
A、设计的优劣
B、设计的成本
C、设计负责人的资质
D、设计公司的资质
23.在大型工程设备采购招标过程中，下列情况中属于实质性响应投标文件的是( )。
A、提交投标保证金额不足
B、超出经营范围投标
C、资格证明文件不全
D、投标文件无项目经理签字
24.在大型工程设备的采购招标招标文件中，规定投标文件应包括的主要内容，以及说明本次招标的评审要素的文件是( )。
A、投标邀请
B、投标资料表
C、合同条款资料表
D、货物需求
25.在建设工程施工招标中，标准施工招标文件分卷组成的第三卷是( )。
A、招标公告
B、图纸
C、技术标准和要求
D、投标文件格式
26.在建设工程施工招标中，下列关于投标人须知的说法，正确的是( )。
A、投标人须知包括文字说明和投标人须知前附表两个文件
B、投标人须知是对所有招标项目的专用性规定
C、投标人须知与招标项目具体特点和实际需要无必然联系
D、附表中的内容可以与正文内容相抵触
27.施工合同履行中，由于设计变更需要确定变更价款，而报价单中没有适用于变更工作的单价，则计算变更合同的价款应( )计算。
A.按工程师提出的单价
B.按承包人提出的单价
C.按设计单位提出的单价
D.参照报价单内类似工作的单价
28.设备安装工程竣工前的单机无负荷试车，应由( )组织。
A.发包人
B.承包人
C.设备供应商
D.质量监管部门
29.按照FIDIC《施工合同条件》规定，合同有效期的结束时间为( )。
A.签发工程接收证书日
B.颁发履约证书日
C.结清单生效曰
D.签发最终支付证书日
30.按照F I D I C《施工合同条件》规定，下列有关风险责任划分的说法中，错误的是( )。
A.以投标截止日期作为风险划分时间点
B.基准日后由于政策变化引起承包商施工成本增加由业主给予补偿
C.基准日后由于政策变化引起承包商施工成本增加由业主补偿，成本减少由业主获得好处
D.若合同内规定按支付日汇率为标准结算，则业主应承担汇率变动带来的损失
31.建设单位提供的支付保函担保金额可以按总价或分项合同的某一百分比计算，担保期限至缺陷通知期满后( )，并且为无条件担保，使合同双方的担保义务对等。
A.1个月
B.3个月
C.6个月
D.12个月
32.某项目招标，经评标委员会评审认为所有投标均不符合招标文件的要求，此时应( )。
A.与相对接近要求的投标人协商，改为议标确定中标人
B.修改招标文件后重新招标
C.改为直接发包
D.用原招标文件重新招标
33.制定工程材料设备采购招标工作方案时，分阶段招标的计划应以()为关键约束条件。
A、最大限度减少资金时间价值
B、到货时间满足施工进度计划
C、采购资金落实到位情况
D、保证库存周期最短
34.根据勘察设计管理的规定，不得承接某专业工程设计业务的是取得()的企业。
A、工程设计综合资质
B、本专业所属行业相应等级设计资质
C、本专业所属行业更高等级设计资质
D、工程设计专项资质
35.根据《标准施工合同》，合同附件格式包括()。
A、项目经理任命书
B、合同协议书
C、工程设备表
D、建筑材料表
36.施工评标过程中，发现投标报价大写金额与小写金额不一致时，评标委员会正确的处理办法是()。
A.以小写金额为准修正投标报价并经投标人书面确认
B.以大写金额为准修正投标报价并经投标人书面确认
C.由投标人书面澄清，按大写或按小写来计算投标报价
D.将该投标文件直接作废标处理
37.承包单位向监理单位的工程质量检查验收申报表采用( )。
A、工程款支付申请表
B、报验申请表
C、工程材料报审表
D、工程竣工报验单
38.建设工程投标过程的风险是不可采用的对策是( )。
A、风险回避
B、风险自留
C、风险转移
D、损失控制
39.关于监理机构的组织形式，下列四种说法不正确的是( )。
A、直线制监理组织形式组织结构简单，权力集中，命令统一，职责明确，对总监理工程师要求高
B、职能制的监理组织形式发挥了职能机构的专业管理作用，提高管理效率，减轻总监理工程师负担，适用于小型项目
C、直线职能制组织是有直线领导，统一指挥，职责清楚的特点，信息传递线路不利于互通情报
D、矩阵型监理组织形式，加强了各职能部门的横向联系，具有较大的机动性和适应性
40.在下列监理单位中，监理单位的类别按照组建方式划分的是( )。
A、全民所有制监理单位
B、合作监理单位
C、专业监理单位
D、甲级监理单位
41.经由谈判确定的( )应当纳入监理合同的附件之中，成为监理合同文件的组成部分。
A、监理大纲
B、监理规则
C、监理实施细则
D、承包合同
42.《建设工程安全生产条例》规定，出租单位应对出租的机械设备和施工机具及配件的安全性能进行检测，在签订租赁协议时，应当出具( )。
A、生产许可证
B、制造许可证
C、产品合格证
D、检测合格证明
43.某材料采购合同中，双方约定的违约金是10万元。由于供货方违约不能交货，采购方为避免停工待料，不得不以较高价格紧急采购，为此多付价款20万元(无其他损失)，若停工待料采购方的损失为50万元。供货方应支付的违约金额为（ ）。
A.10万元
B.20万元
C.30万元
D.50万元
44.颁发履约证书后将（ ）保留金返还承包商
A.30%
B.50%
C.80%
D.全部
45.对于具体工程项目建设使用的施工合同，（ ），就构成了一个内容约定完备的合同文件。
A.标价合同加上选定的核心条款和主要选项条款
B.标价合同加上选定的主要选项条款和次要选项条款
C.核心条款加上选定的主要选项条款和次要选项条款
D.核心条款加上选定的主要选项条款和标价合同
46.（ ）是对施工合同主要共性条款的规定。
A.核心条款
B.主要选项条款
C.次要选项条款
D.基础条款
47.下列关于设计施工总承包合同的说法正确的是（ ）。
A.设计方案最优
B.有利于发包人对承包人的监督和检查
C.可以减少设计变更
D.增加承包人的索赔
48.不属于保险制度上的危险的具体表现的是（ ）。
A.发生与否的不确定性
B.发生时间的不确定性
C.发生后果的不确定性
D.发生金额的不确定性
49.法律事实是指能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象和事实，法律事实包括（ ）。
A.社会事件与合法行为
B.自然与非自然
C.事件和行为
D.主体与客体
50.定金的数额由当事人约定，但不得超过（ ）。
A.主合同与从合同标的总额的20%
B.主合同标的额的20%
C.主合同与从合同标的总额的10%
D.主合同标的额的10%
51.在《担保法》规定的担保方式中，( )能作为保证人。
A.公民
B.国家机关
C.企业法人的分支机构
D.企业法人的职能部门
E.经国务院批准为使用外国政府贷款进行转贷的国家机关
52.根据规定，招标的方式有公开招标和邀请招标。对于应当公开招标的建设工程招标项目，有( ) 情形，经批准可以进行邀请招标。
A.项目技术复杂或有特殊要求，只有少量几家潜在投标人可供选择的
B.某社区医院建筑面积 300 平方米
C.建设项目使用了专有技术
D.某集团公司给职工修建的家属楼
E.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大
53.下列选项中，不符合标底规定的是( )。
A.招标人必须编制标底且标底是保密的
B.一个招标项目可以有两个标底
C.招标人不得规定最低投标限价
D.招标人不得规定最高投标限价
E.标底的编制机构也可以参加编制标底项目的投标工作
54.关于标底说明文件的表述中，正确的是( )。
A.标底只能作为评标的参考
B.若招标项目设有标底，应当在开标时公布
C.标底说明属于招标文件的投标人须知中的内容，招标人可以自行决定是否编制标底
D.可以投标报价是否接近标底作为中标条件或以投标报价超过标底上下浮动的某一范围作为否决 投标的条件
E.不得以投标报价是否接近标底作为中标条件
55.某建设项目施工招标过程中，由于某种原因，在投标有效期内未能结束评标工作，招标人需延 长投标有效期，则( )。
A.投标人可以修改投标文件的实质内容
B.投标人不得修改投标文件的实质内容
C.招标人可以要求投标人延长投标保函期限
D.投标人可以拒绝招标人延长投标保函期限的要求
E.投标人可以接受招标人延长投标保函期限的要求
56.工程设计招标与施工招标的主要区别有( )。
A.招标文件的内容不同
B.投标保函的保证范围不同
C.对投标书的编制要求不同
D.开标形式不同
E.评标原则不同
57.在建设工程设计合同的履行中，属于发包人责任的有( )。
A.对勘察资料的正确性负责
B.提供设计人在现场的工作条件
C.设计成果完成后向设计审批部门办理报批手续
D.完成施工中出现的设计变更
E.负责设计人与承包人的工作协调
58.根据《标准施工合同》的要求，关于履约保函的表述中，正确的有( )。
A.担保期限自发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程移交证书日止
B.没有采用国际招标工程或使用世界银行贷款建设工程的担保期限至缺陷责任期满止的规定，即 担保人对承包人保修期内履行合同义务的行为承担担保责任
C.采用无条件担保方式，即持有履约保函的发包人认为承包人有严重违约情况时，即可凭保函向 担保人要求予以赔偿
D.无条件担保有利于当出现承包人严重违约情况，由于解决合同争议而影响后续工程的施工
E.采用无条件担保方式的唯一要求是需承包人确认
59.根据《标准施工招标文件》的规定，可以顺延工期的情况有( )。
A.发包人比计划开工日晚 5 天下达开工通知
B.增加合同工作内容
C.提供图纸延误
D.改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性
E.分包商或供货商延误
60.施工阶段承包人责任的暂停施工情形包括( )。
A.承包人擅自暂停施工
B.承包人违约引起的暂停施工
C.不可抗力
D.协调管理原因
E.由于承包人原因为工程合理施工和安全保障所必需的暂停施工
61.根据《标准施工合同》的规定，关于暂估价的说法，正确的是( )。
A.暂估价指发包人在工程量清单中给出的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、设备 以及专业工程的金额
B.该笔款项属于签约合同价的组成部分合同履行阶段一定发生但招标阶段由于局部设计深度不够:质量标准尚未最终确定，投标时市场价格差异较大等原因，要求承包人按暂估价格报价部分，合同履行阶段再最终确定该部分的合同价格金额
C.暂估价内的工程材料、设备或专业工程施工，属于依法必须招标的项目，施工过程中由发包人 和承包人以招标的方式选择供应商或分包人，按招标的中标价确定
D.未达到必须招标的规模或标准时，材料和设备由承包人负责提供，经监理人确认相应的金额; 专业工程施工的价格由监理人进行估价确定
E.不与工程量清单中所列暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格
62.根据《标准施工招标文件》的合同条款规定，只补偿承包人费用的情形是( )。
A.发包人提供的材料和工程设备提前交货
B.附加浮动引起的价格调整
C.不可抗力停工期间的照管和后续清理
D.发包人原因导致的工程缺陷和损失
E.法律变化引起的价格调整
63.施工阶段发包人违约的情况包括( )。
A.发包人原因造成停工的持续时间超过 28d
B.发包人拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误
C.发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同
D.监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工
E.发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款
64.为了保证工程项目完满实现发包人预期的建设目标，通用条款中对工程分包做的规定正确的 是( )。
A.发包人同意分包的工作，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本
B.分包工作需要征得监理人同意
C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人
D.承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人
E.分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应，其资质能力的材料应经监理人审查
65.关于承包人提交进度付款申请单的说法，不正确的有( )。
A.当期根据支付分解表应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额
B.当期根据专用条款约定，计量的已实施工程应支付金额，以及截至当期期末累计返还预付款金 额
C.当期变更应增加和扣减的金额，以及截至当期期末累计变更金额
D.当期应扣减的质量保证金金额，以及截至当期期末累计增加和扣减的金额
E.当期索赔应增加和扣减的金额，以及截至当期期末累计索赔金额
66.根据《标准设计施工总承包合同》，承包人提出的合理化建议说法正确的是( )。
A.履行合同过程中，承包人可以书面形式向监理人提交改变“发包人要求”文件中有关内容的合 理化建议书
B.合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等， 并附必要的设计文件
C.监理人无须与发包人协商是否采纳承包人的建议
D.建议被采纳并构成变更，由监理人向承包人发出变更指示
E.如果接受承包人提出的合理化建议，降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程的经济效益， 发包人可依据专用条款中约定给予奖励
67.在设计施工总承包合同模式下，关于缺陷责任期的说法正确的是( )
A.缺陷责任期内，承包人需要对已接收使用的工程负责日常维护工作
B.在使用过程中，发现接收工程存在新的缺陷，由承包人负责修复
C.缺陷责任期内，工程缺陷的修复和查验费用由承包人承担
D.缺陷责任期最长不超过 2 年
E.缺陷责任期内，承包人不能在合理时间内修复缺陷，发包人可以委托他人修复
68.根据 FIDIC《施工合同条件》的规定，对工程竣工检验不合格且经过修正缺陷后重复竣工检 验也未通过的，监理人可以采取的处理方法有( )。
A.建议业主解除合同
B.经业主同意颁发接收证书，折价接收该工程
C.指示再进行一次重复的竣工检验
D.颁发接收证书并延长保修期限
E.要求承包商雇佣其他有能力的承包商修复缺陷
69.在进行大型工程设备的采购招标过程中，投标人( )的情形属于没有进行实质性响应，其投标将会被否决。
A、投标函有效期不足
B、单价计算结果和总价不一致
C、没有提供资格证明文件
D、有法定代表人的签字和盖章
E、技术规格中响应虚假投标的
70.采用综合评标法进行建设工程项目设备材料采购招标，需要考虑的因素有( )。
A、投标价
B、付款条件
C、设备性能
D、寿命残值
E、燃料消耗费
71.根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，除了依法获得有关部门批准可以不进行公开招标的，必须实行公开招标的情形包括( )。
A、全部使用国有资金投资的工程建设项目设计服务招标
B、国有资金投资占控股的工程建设项目设计服务招标
C、单项合同估算价在40万元人民币以上的设计服务的采购
D、国务院发展和改革部门确定的国家重点项目
E、招标费用占项目合同金额比例较大的设计服务招标
72.建筑工程一切险中的除外责任包括( )。
A.地震
B.洪水
C.设计错误引起的损失
D.自然磨损
E.维修保养费用
73.依据《合同法》，法定解除合同的条件有( )。
A.合同履行过程中发生不可抗力
B.合同履行期限届满之前当事人一方明确表示不履行
C.当事人一方迟延履行主要债务
D.当事人一方违约行为致使合同目的不能实现
E.合同履行期限届满之前，当事人的行为表明不履行主要债务
74.依据《合同法》，当债务人的行为可能造成债权****益受到损害时，债权人可以行使撤销权。债务人的行为包括( )。
A.无偿转让财产
B.怠于行使到期债权
C.放弃到期债权
D.受让人知道情况下，以明显不合理低价转让财产
E.未按约定提供担保
75.依据《合同法》，下列有关解决合同争议方式的表述中，错误的有( )。
A.当事人双方未达成仲裁协议的，仲裁机构不能受理
B.当事人对仲裁裁决不满的，可以申请法院进行二审
C.一方当事人不履行仲裁裁决的，对方可以请求法院执行
D.仲裁裁决书自作出裁决之日起发生法律效力
E.建设工程合同的纠纷必须由被告所在地法院审理
76.依据设计合同示范文本规定，下列有关设计工作内容变更的说法中，正确的有( )。
A.设计人应根据设计审查结论对设计进行调整和补充
B.发包人根据工程实际需要要求修改设计文件时，只能由原设计单位修改并经审批后使用
C.发包人经原设计人书面同意后，可以委托其他具有资质的设计单位修改
D.由于发包人原因对设计进行重大修改，应另签订合同
E.在未签合同之前发包人已同意的设计人为发包人所做的各项设计工作，应支付相应的设计费
77.工程文件立卷排列顺序的说法中，正确的是( )。
A、请示在前，批复在后
B、印本在前，定稿在后
C、主件在前，附件在后
D、文字材料在前，图纸在后
E、图纸按专业排列，同专业图纸按图号顺序排列
78.履约保证的形式有（ ）。
A.履约担保金
B.履约保证金
C.履约银行保函
D.履约商业保函
E.履约担保书
79.合同法律关系的客体，包括（ ）。
A.提供一定劳务
B.限制流通物
C.禁止流通物
D.智力成果
E.完成一定的工作
80.按照标准施工合同通用条款对监理人的相关规定，有关监理人指示通用条款明确规定（ ）。
A.监理人应按照合同条款的约定，公平合理地处理合同履行过程中涉及的有关事项
B.除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或被授权的监理人员处取得指示
C.监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人施工成本增加和(或)工期延误，由发包人承担赔偿责任
D.承包人收到监理人发出的任何指示，视为已得到发包人的批准，应遵照执行
E.监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人权利、义务和责任