1.建设工程由于结构复杂、体积大、建筑材料类型多、工作量大，体现出建设工程合同( )特征
A.合同标的的特殊性
B.履行期限的长期性
C.计划和程序的严格性
D.合同主体的严格性
2.关于合同法律关系的说法，正确的是( )。
A.合同法律关系可以没有内容
B.技术秘密不能作为合同法律关系的客体
C.法律事实能够引起合同法律关系的消灭
D.只有行为能够引起合同法律关系的消灭
3.法人成立进行注册登记时，应当以( )为住所。
A.主要办事机构所在地
B.主要经营场所所在地
C.主要合同履行地
D.董事长的户口所在地
4.最高额抵押权设立前已经存在的债权，( )。
A.可以直接转入最高额抵押担保的债权范围，事后通知当事人即可
B.经当事人同意，可以转入最高额抵押担保的债权范围
C.应当直接转入最高额抵押担保的债权范围
D.不得转入最高额抵押担保的债权范围
5.依据《担保法》，只能由合同当事人本人提供担保的担保方式是( )。
A.保证
B.抵押
C.质押
D.定金
6.施工项目的工程担保中，保证期限因保证内容和风险不同而各异。下列保证方式中，保证期限 相对较短的是( )。
A.施工投标保证
B.施工履约保证
C.施工预付款保证
D.质量保证金保证
7.我国《建设工程施工合同(示范文本)》GF-2013-0201 规定，建筑工程一切险的投保人应当是 ( )。
A.施工合同的发包人
B.施工合同的承包人
C.施工合同发包人和承包人
D.工程项目的代建方和施工合同的发包人
8.某建设单位与某施工企业签订的施工合同约定开工日期为 2017 年 3 月 15 日。2016 年 12 月 20 日，该建设单位投保建筑工程一切险保险。施工企业为避免材料价格上涨承担风险，于 2017 年 4 月 10 将主要材料运至工地，2017 年 4 月 15 日主体结构准备施工，后因设备原因，工程实际开工 日为同年 4 月 20 日，该建筑工程一切险保险责任的生效日期为( )。
A.2017 年 3 月 15 日
B.2016 年 1 月 20 日
C.2017 年 4 月 10 日
D.2017 年 4 月 20 日
9.在进行选择保险人决策时，一般应当考虑的因素至少包括( )。
A.安全、服务、信用
B.安全、服务、成本
C.服务、成本、效率
D.技术、效率、成本
10.关于保险索赔的说法，正确的是( )。
A.保险事故发生后，投保人、被保险人或者受益人仅需向保险人提供与确认保险事故的原因和损 失程度有关的证明和资料
B.保险人认为有关的证明和资料不完整的，可以多次通知投保人、被保险人或者受益人补充提供
C.对其赔偿或者给付保险金的数额不能确定的，保险人应在最终确定赔偿或者给付保险金的数额 后一次性支付保险金
D.投保人重复保险的，除合同另有约定外，各保险人按照其保险金额与保险金额总和的比例承担 赔偿保险金的责任
11.综合评估法详细评审的内容有施工组织设计、项目管理机构、投标报价和其他因素 4 个方面， 其不属于项目管理机构评审重点是( )。
A.项目经理的任职资格及以往的工程施工管理业绩表明能胜任本项目的工作
B.主要技术负责人的任职资格及以往的工程施工管理业绩表明能胜任本项目的工作
C.其他主要人员的配备是否合理，本项目施工涉及的专业能全覆盖
D.质量管理体系的可靠性和针对性
12.关于建筑工程设计评标标准的表述中，不正确的是( )。
A.工程设计投标的评比一般分为技术标和商务标两部分
B.通常情况下，如果招标人不接受投标人技术标方案的投标书依然可以再进行商务标的评审
C.评标委员会应当在符合城市规划、消防、节能、环保的前提下，按照投标文件的要求，对投标设计方案的经济、技术、功能和造型等进行比选、评价
D.评标委员会必须严格按照招标文件确定的评标标准和评标办法进行评审
13.根据《建设工程设计合同(一)》 [GF-2000-0209]的规定，订立合同时，发包人应提供的设计 依据文件和资料不包括( )。
A.城市规划许可文件
B.工程勘察资料
C.限额设计的要求
D.经批准的项目可行性研究报告
14.依据设计合同示范文本，下列有关设计变更中提法不正确的是( )。
A.设计人负责对不超出原定范围的内容做出必要的调整补充
B.如果发包人确需修改设计时，应首先请设计单位修改，然后经有关部门审批后使用
C.发包人原因的重大设计变更造成设计人需返工时，双方需另行协商签订补充协议
D.发包人需要委托其他设计单位完成设计变更工作，需经原设计人书面同意
15.施工合同的组成文件中，结合项目特点针对通用条款内容进行补充或修正，使之与通用条款 共同构成对某一方面问题内容完备约定的文件是( )。
A.协议书
B.专用条款
C.标准条款
D.质量保修书
16.承包人应对施工工艺进行全过程的质量检查和检验，认真执行自检、互检和工序交叉检验制 度，下列关于检验的说法不正确的是( )。
A.承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后即无需通知监理人检查
B.经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖
C.监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整或返工后，由监理人重新 检查
D.承包人应对施工工艺进行全过程的质量检查和检验，认真执行自检、互检和工序交叉检验制度
17.关于工程量计量的表述中，不正确的是( )。
A.分包人收到通知后不参加计量，承包人的计量结果有效
B.分包人收到通知后不参加计量，承包人的计量结果可作为分包工程价款支付的依据
C.承包人不按约定时间通知分包人，致使分包人未能参加计量，计量结果仍然有效
D.无论监理人参与或不参与分包工程的工程量计量，承包人均需在每一计量周期通知分包人共同 对分包工程量进行计量
18.下列监理人指示变更中，不属于直接指示的变更的是( )。
A.按照发包人的要求提高质量标准
B.设计错误需要进行的设计修改
C.增加承包范围外的某项新增工作
D.协调工作中的交叉干扰
19.根据《标准施工招标文件》中合同条款的规定,关于承包人提出索赔的期限说法不正确的是 ( )。
A.竣工阶段发包人接受了承包人提交并经监理人签认的竣工付款证书后，承包人不能再对施工阶 段、竣工阶段的事项提出索赔要求
B.缺陷责任期满承包人提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔
C.提出索赔的期限至发包人接受最终结清证书时止，即合同终止后承包人就失去索赔的权利
D.承包人接受索赔处理结果，发包人应在做出索赔处理结果答复后 56 天内完成赔付
20.关于施工阶段因承包人违约解除合同的表述中，不正确的是( )。
A.合同解除后，发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工
B.发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施
C.发包人的扣留行为不免除承包人应承担的违约责任
D.发包人的扣留行为导致发包人根据合同约定享有的索赔权利丧失
21.关于施工阶段发包人违约处理的表述中，不正确的是( )。
A.除了发包人不履行合同义务或无力履行合同义务的情况外，承包人向发包人发出通知，要求发 包人采取有效措施纠正违约行为
B.发包人收到承包人通知后的 28d 内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人
C.发包人收到承包人通知后的 28d 内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误
D.发包人无需支付承包人暂停施工期间的合理利润
22.设计施工总承包合同规定，发包人要求文件应说明( )个方面的内容。
A.8
B.9
C.10
D.11
23.建设工程设计合同示范文本分为(一)、(二)两个版本，建设工程设计合同(一)示范文本适用于( )。
A、民用建设工程设计的合同
B、公用建设工程设计的合同
C、委托专业工程设计
D、代理专业工程设计
24.根据《标准施工合同》，承包人向监理人递交索赔意向书的时效是( )。
A、7
B、14
C、28
D、30
25.下列关于《卓越绩效评价准则》与ISO 9000的表述，正确的是( )。
A、卓越绩效模式主要关注过程
B、ISO 9000是多元化目标
C、卓越绩效是有限的目标
D、ISO 9000主要关注过程
26.《卓越绩效评价准则》与ISO 9000质量管理体系的相同点是( )。
A、对组织的要求相同
B、评价方式相同
C、关注点相同
D、使用方法相同
27.在工程设计招标管理中，设计文件编制依据属于( )。
A、设计要求文件的内容
B、施工招标文件的内容
C、资质审查内容
D、经验审查内容
28.设计招标中，下列因素不属于评标评审比较要素的是( )。
A、设计资历和社会信誉
B、投标方案的投入、产出比的高低
C、完成初步设计时间的早晚
D、投标单位的企业规模大小
29.在建设工程施工招投标过程中，用于招标评审的文件不包括( )。
A、资格审查内容和标准的文件
B、评标的审查、比较要素和标准的文件
C、施工组织设计导则
D、标底说明文件
30.在建设工程施工招投标过程中，关于招标项目标底或投标限价的说法，正确的是( )。
A、若招标项目设有标底，开标时应当公布
B、设有最高投标限价时，应规定最低投标限价
C、评标时可以投标报价是否接近标底作为中标条件
D、可以投标报价超过标底上下15%作为否定投标的条件
31.设备安装工程竣工前的单机无负荷试车，应由( )组织。
A.发包人
B.承包人
C.设备供应商
D.质量监管部门
32.按照FIDIC《施工合同条件》规定，在( )后，业主应将保留金全部返还给承包商。
A.颁发工程接收证书
B.颁发履约证书
C.签发最终支付证书
D.承包商提交结清单
33.按照FIDIC《施工合同条件》规定，承包商施工期的截止时间为( )。
A.颁发工程接收证书日
B.工程接收证书注明的竣工日
C.颁发履约证书日
D.协议书中约定的竣工日
34.如果施工索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件影响结束后的28 日内向工程师提交( )。
A.索赔意向通知
B.索赔报告
C.施工现场的记录
D.索赔依据
35.在FIDIC的《施工合同条件》中，合同协议书应当在( )后签订。
A.开标
B.发出中标函
C.提交履约保证
D.开工
36.某项目招标，经评标委员会评审认为所有投标均不符合招标文件的要求，此时应( )。
A.与相对接近要求的投标人协商，改为议标确定中标人
B.修改招标文件后重新招标
C.改为直接发包
D.用原招标文件重新招标
37.根据《建设工程设计合同(示范文本)》，关于违约责任的说法，正确的是()。
A、发包人要求**合同，设计人未开始工作的，不退还定金
B、合同生效后，设计人要求终止合同的，应全额返还定金
C、发包人上级部门对设计文件不审批导致项目停建，设计人应减收设计费
D、因设计**工程质量事故的，设计人应免收工程全部设计费
38.关于监理机构的组织形式，下列四种说法不正确的是( )。
A、直线制监理组织形式组织结构简单，权力集中，命令统一，职责明确，对总监理工程师要求高
B、职能制的监理组织形式发挥了职能机构的专业管理作用，提高管理效率，减轻总监理工程师负担，适用于小型项目
C、直线职能制组织是有直线领导，统一指挥，职责清楚的特点，信息传递线路不利于互通情报
D、矩阵型监理组织形式，加强了各职能部门的横向联系，具有较大的机动性和适应性
39.不属于总监理工程师职责的是( )。
A、组织编写监理工作专题报告
B、参与编写监理月报
C、签发监理工作阶段报告
D、组织编写并签发项目监理工作总结
40.可能在职能部门与指挥部门之间产生矛盾的监理组织形式是( )监理组织。
A、职能制
B、直线职能制
C、直线制
D、矩阵制
41.在项目监理组织中，主要根据管理( )的不同，将监理人员划分为项目总监理工程师、监理工程师和监理员。
A、层次
B、跨度
C、部门
D、任务
42.某材料采购合同中，双方约定的违约金是10万元。由于供货方违约不能交货，采购方为避免停工待料，不得不以较高价格紧急采购，为此多付价款20万元(无其他损失)，若停工待料采购方的损失为50万元。供货方应支付的违约金额为（ ）。
A.10万元
B.20万元
C.30万元
D.50万元
43.某材料采购合同中约定了提交数量与订购数量之间的合理磅差，合同履行过程中，供货方交付的材料多于订购数量，且超过了合理磅差界限，当采购方同意接受多付材料时，下列关于货款的说法中，正确的是 （ ） 。
A.按订购数量加多付数量计算货款
B.按订购数量支付货款，多交付部分不再追加货款
C.按交货数量减去合理磅差时的数量计算货款
D.按交货数量加上合理磅差时的数量计算货款
44.颁发履约证书后将（ ）保留金返还承包商
A.30%
B.50%
C.80%
D.全部
45.（ ）是对施工合同主要共性条款的规定。
A.核心条款
B.主要选项条款
C.次要选项条款
D.基础条款
46.在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复情况时，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经监理人、承包人复核同意的修正，应在（ ）支付或扣除。
A.竣工结算
B.下一次进度款中
C.本次进度付款中
D.以上都不正确
47.标的物需要运输的，出卖人应当将标的物交付给（ ）以运交给买受人。
A.承运人
B.第一承运人
C.委托人
D.运输人
48.设计招标的特点是（ ）。
A.让设计的技术和成果作为有价值的商品进入市场的竞争
B.投标人将招标人对项目的设想变为可实施方案的竞争
C.设计投标书的竞争
D.设计费用的竞争
49.法律事实是指能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象和事实，法律事实包括（ ）。
A.社会事件与合法行为
B.自然与非自然
C.事件和行为
D.主体与客体
50.定金的数额由当事人约定，但不得超过（ ）。
A.主合同与从合同标的总额的20%
B.主合同标的额的20%
C.主合同与从合同标的总额的10%
D.主合同标的额的10%
51.根据《民法通则》的规定，法定代理或指定代理终止的情形有( )。
A.代理期间届满或者代理事务完成
B.被代理人取得或者恢复行为能力
C.被代理人或者代理人死亡
D.代理人丧失民事行为能力
E.指定代理的人民法院或者指定单位取消指定
52.保证合同是保证人与债权人应当以书面形式订立保证合同。下列条款中，属于保证合同应当包 含的内容有( )。
A.被保证的主债权种类
B.保证人的资产状况
C.保证的期间
D.保证的方式
E.保证担保的范围
53.建筑工程一切险的保险人对( )造成的损失不负责赔偿。
A.设计错误引起的损失和费用
B.维修保养或正常检修的费用
C.盘点时发现的短缺
D.外力引起的机械或电气装置的本身损失
E.领有公共运输行驶执照的，或已由其他保险予以保障的车辆、船舶和飞机的损失
54.关于保险合同当事人的管理义务说法正确的是( )。
A.保险人可以对被保险财产的安全情况进行检查，如发现不安全因素，应及时向投保人提出清除 不安全因素的建议
B.在保险事故发生后，投保人有责任采取一切措施，避免扩大损失，并将保险事故发生的情况及 时通知保险人
C.保险人对保险事故所造成的保险标的损失或者引起的责任，应当按照保险合同的规定履行赔偿 或给付责任
D.对于损坏的保险标的，保险人只能选择赔偿，如果选择赔偿，保险事故发生后，保险人已支付 了全部保险金额，并且保险金额相等于保险价值的，受损保险标的全部权利归于保险人
E.保险金额低于保险价值的，保险人按照保险金额与保险时此保险标的的价值取得保险标的的部 分权利
55.关于《标准施工招标资格预审文件》的说法正确的是( )。
A.《标准施工招标资格预审文件》与《标准施工招标文件》配套使用
B.标准资格预审文件的使用格式与标准招标文件相同，均是正式文件内容适用于所有工程，对应 于资格预审文件的部分条、目，结合招标工程项目特点和实际需要，将具体要求和说明置于申请 人须知前附表中
C.行业标准的施工招标资格预审文件应不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》中的“申 请人须知" (申请人须知前附表除外)、“资格审查办法" (资格审查办法前附表除外)
D. “申请人须知前附表” 用于进一步明确“申请人须知”正文中的未尽事宜，招标人应结合招 标项目具体特点和实际需要编制和填写，但不得与“申请人须知”正文内容相抵触，否则抵触内 容无效
E.招标人应根据招标项目具体特点和实际需要，详细列明全部审查或评审因素、标准，没有列明 的因素和标准可作为资格审查或评标的依据。
56.根据《标准施工招标资格预审文件》的规定，申请人提供的资格预审申请文件应包括的内容 ( )。
A.资格预审申请函
B.法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书
C.申请人基本情况表
D.近年财务状况表
E.分包计划书
57.根据《招标投标法实施条例》的规定，有下列情形的视为投标人互相串通投标( )。
A.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制
B.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜
C.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人
D.不同投标文件包装一致
E.不同投标人的投标文件相互混装
58.建设工程勘察合同履行期间，在发包人要求下解除合同时，下列关于勘察费结算的说法正确 的是( )。
A.不论工作进行到何种程度，发包人均应全额支付勘察费
B.完成的工作量在 50%以内时，应支付预算额 50%的勘察费；完成工作量超过 50%时，应全额支付 赔偿费
C.完成的工作量在 50%以内时，定金不退；完成的工作量超过 50%时，根据工作量支付勘察费
D.不论工作进行到何种程度，定金不退，并应根据工程量比例支付勘察费
E.发包人未按合同规定时间拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约 金
59.根据《标准施工合同》，履约担保和预付款担保的主要区别有( )。
A.担保的方式不同
B.担保的金额不同
C.担保的期限不同
D.担保的作用不同
E.被担保的主体不同
60.关于建设工程施工合同中工程保险和第三者责任保险的表述，正确的有( )。
A.《标准施工合同》和《简明施工合同》的通用条款中均规定由承包人负责投保“建筑工程一切 险”、“安装工程一切险”和“第三者责任保险”，并承担办理保险的费用
B.承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险 单必须与专用合同条款约定的条件一致
C.如果一个建设工程项目的施工采用平行发包的方式分别交由多个承包人施工，由几家承包人分 别投保的话，有可能产生重复投保或漏保，此时由发包人投保为宜
D.保险人做出保险责任变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知勘察人和监理人
E.无论是由承包人还是发包人办理工程险和第三者责任保险，均必须以发包人和承包人的共同名 义投保
61.施工准备阶段发包人的义务包括( )。
A.提供施工场地
B.组织设计交底
C.编制施工实施计划
D.约定开工时间
E.现场勘察
62.关于施工准备阶段监理人开工通知的说法中，正确的有( )。
A.当发包人的开工前期工作已完成且临近约定的开工日期时，应委托设计单位按专用条款约定的 时间向承包人发出开工通知
B.如果约定的开工已届至，但发包人应完成的开工配合义务尚未完成(如现场移交延误)，由于监 理人不能按时发出开工通知，仅顺延合同工期无需赔偿承包人的损失
C.如果约定的开工已届至，但发包人应完成的开工配合义务尚未完成(如现场移交延误)，由于监 理人不能按时发出开工通知，仅赔偿承包人的相应损失即可，工期不予顺延
D.如果发包人开工前的配合工作已完成且约定的开工日期已届至，但承包人的开工准备还不满足 开工条件，监理人仍应按时发出开工的指示，合同工期不予顺延
E.监理人征得发包人同意后，应在开工日期 7d 前向承包人发出开工通知，合同工期自开工通知中载明的开工日起计算
63.根据《标准施工合同》的规定，关于合同价格的说法，正确的是( )。
A.签约合同价指签订合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额，即中标价
B.合同价格指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包 人的金额
C.合同价格即承包人完成施工、竣工、保修全部义务后的工程结算总价，包括履行合同过程中按 合同约定进行的变更、价款调整、通过索赔应予补偿的金额
D.签约合同价是写在协议书和中标通知书内的固定数额，不能作为结算价款的基数
E.合同价格是承包人完成全部施工和保修义务后应得的全部合同价款，包括施工过程中按照额合 同相关条款的约定，在签约合同价基础上应给承包人补偿或扣减费用之和
64.某建设工程项目中，甲公司作为工程发包人与乙公司签订了工程承包合同，乙公司又与劳务 分包人丙公司签订了该工程的劳务分包合同。则在劳务分包合同中，关于丙公司应承担义务的说 法，正确的有( )。
A.丙公司须服从乙公司转发的发包人及工程师的指令
B.丙公司应自觉接受乙公司及有关部门的管理.监督和检查
C.丙公司未经乙公司授权或允许，不得擅自与甲公司及有关部门建立工作联系
D.丙公司应按时提交报表.有关的技术经济资料，配合乙公司办理交工验收
E.丙公司负责组织实施施工管理的各项工作，对工期和质量向发包人负责
65.关于建设工程施工合同中，分包工程竣工管理的表述，正确的有( )。
A.分包工程具备竣工验收条件后，分包人向承包人提供完整的竣工资料及竣工验收报告
B.承包人应在收到分包人提供的竣工验收报告之日起 3d 内通知发包人进行验收，分包人应配合承包人进行验收
C.根据总承包合同无需由发包人验收的部分，承包人应按照总承包合同约定的程序自行验收
D.分包工程竣工日期为分包人提供竣工验收报告之日。需要修复的，为首次提供的竣工报告之日
E.发包人未能按照总承包合同及时组织验收时，监理人应按照总承包合同规定的发包人验收的期 限及程序自行组织验收，并视为分包工程竣工验收通过
66.监理人对专业施工分包合同履行管理的内容包括( )。
A.对分包工程施工的确认
B.进度管理
C.索赔管理
D.变更管理
E.资质管理
67.交货质量检验中的产品质量应满足规定用途的特性指标，因此合同内必须约定产品应达到的 质量标准。约定质量标准的一般原则包括( )
A.无国家标准，按企业标准执行
B.按颁布的国家标准执行
C.无国家标准而有部颁标准的产品，按部颁标准执行
D.没有国家标准和部颁标准作为依据时，可按企业标准执行
E.虽有某一标准但采购方有特殊要求时，按双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要 求执行
68.建设工程材料采购中，交货质量检验的方法有( )。
A.物理试验法
B.理论换算法
C.衡量法
D.化学分析法
E.查点法
69.约定保证工程最大费用(GMP)后，由于实施过程中发生 CM 承包商确定 GMP 时不一致使得工程费用增加的情况发生后，可以与雇主协商调整 GMP。可能的情况包括( )。
A.发生设计变更或补充图纸
B.雇主签约交由 CM 承包商管理的施工承包商与 CM 承包商签约的合同价小于 GMP 中的相应金额
C.雇主签约交由 CM 承包商管理的施工承包商与 CM 承包商签约的合同价大于 GMP 中的相应金额
D.雇主签约交由 CM 承包商管理的雇主指定分包商与 CM 承包商签约的合同价大于 GMP 中的相应金额
E.雇主要求变更材料、设备的标准、系统、种类、数量和质量
70.在工程设计招标中，技术复杂项目的建筑工程设计包括( )阶段。
A、初步设计
B、施工图设计
C、技术设计
D、总体规划设计
E、建筑工程设计
71.农用土地征用费由( )及耕地占用税等组成，并按被征用土地的原用途给予补偿。
A、土地补偿费
B、安置补助费
C、土地投资补偿费
D、土地管理费
E、土地占用费
72.《卓越绩效评价准则》的评价内容中，过程管理包括( )。
A、过程的识别与设计
B、过程的实施与改进
C、分析过程
D、过程和结果
E、PDCA循环
73.依据《合同法》，法定解除合同的条件有( )。
A.合同履行过程中发生不可抗力
B.合同履行期限届满之前当事人一方明确表示不履行
C.当事人一方迟延履行主要债务
D.当事人一方违约行为致使合同目的不能实现
E.合同履行期限届满之前，当事人的行为表明不履行主要债务
74.合同订立后，甲公司将与乙公司签订合同中的义务转移给丙公司履行。下列关于该转让的说法中，符合《合同法》对合同转让规定的有( )。
A.甲公司不须经乙公司同意，但要通知乙公司
B.丙公司直接对乙公司承担合同义务
C.丙公司可对乙公司行使抗辩权
D.丙公司应向乙公司提供合同约定的履约担保
E.甲公司对丙公司不履行合同的行为承担连带责任
75.依据《合同法》，下列有关解决合同争议方式的表述中，错误的有( )。
A.当事人双方未达成仲裁协议的，仲裁机构不能受理
B.当事人对仲裁裁决不满的，可以申请法院进行二审
C.一方当事人不履行仲裁裁决的，对方可以请求法院执行
D.仲裁裁决书自作出裁决之日起发生法律效力
E.建设工程合同的纠纷必须由被告所在地法院审理
76.施工合同履行中，需要进行爆破作业时，承包人应完成的义务包括( )。
A.取得相关行政管理部门的爆破作业许可
B.取得爆破作业资质证件
C.与相邻建筑物所有人进行协调
D.作好施工现场的安全防护工作
E.保护相邻建筑物
77.下列在施工过程中因不可抗力事件导致的损失，应由承包人承担的有( )。
A.施工现场待安装的设备损坏
B.承包人的人员伤亡
C.在现场的第三方人员伤亡
D.承包人设备的停工损失
E.停工期间，承包人留在现场保卫人员的费用
78.从国际工程市场的情况来看，工程咨询有以下发展趋势：( )。
A、向全过程和全方位服务方向发展
B、逐渐取代工程承包
C、与工程承包相互渗透、相互融合
D、带动本国工程设备、材料和劳务出口
E、促进国际间工程领域的交流和合作
79.除了促进监理人员努力钻研监理业务，提高业务之外，实行监理工程师执业资格考试的意义在于( )。
A、统一监理工程师的业务能力标准
B、有利于公正地确定监理人员是否具备监理工程师的资格
C、合理建立工程监理人才库
D、同国际接轨，开拓国际工程监理市场
E、限制外国工程咨询人员进入中国建筑市场
80.工程施工合同定义的“其他方”包括（ ）以外的人员或机构。
A.雇主
B.项目经理
C.裁决人
D.承包商的雇员
E.材料市场