1.建设工程合同的承包人必须具备法人资格，并具有相应的承包资质，是由建设工程合同( )决 定的。
A.合同主体的严格性，建设工程合同一般是法人
B.合同标的的特殊性，合同标的是各类建筑产品
C.合同履行期限的长期性
D.计划和程序的严格性
2.下列选项中，关于合同形式的说法，正确的是( )。
A.合同法对合同形式的要求是以要式为原则
B.建设工程合同需采用书面形式
C.建设工程施工合同不能通过传真方式订立
D.电子邮件不是合同的书面形式
3.关于合同法律关系主体中自然人的表述，不正确的是( )。
A.自然人的民事权利能力始于出生，终于死亡
B.自然人是指基于出生而成为民事法律关系主体的有生命的人
C.自然人仅指我国公民可以作为合同法律关系的主体
D.作为合同法律关系主体的自然人必须具备相应的民事权利能力和民事行为能力
4.合同法律关系的产生、变更和消灭的法律事实分为行为和事件两类。下列在施工合同履行过程 中发生的事实，属于行为的是( )。
A.地震灾害导致施工暂停
B.恶劣气候影响施工安全
C.社会动乱影响施工进度
D.图纸设计错误导致的工程返工
5.建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记。则 ( )。
A.项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效
B.项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效
C.项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效
D.项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效
6.投标人在投标过程中出现( )时，招标人可以没收投标保证金。
A.投标文件的密封不符合招标文件的要求
B.投标文件中附有招标人不能接受的条件
C.购买招标文件后不递交投标文件
D.拒绝签字确认评标委员会对投标书中错误的修正
7.关于财产保险合同的说法，不正确的是( )。
A.财产保险合同是以财产及其有关利益为标的的保险合同
B.财产保险合同的转让应当通知保险人，经保险人同意继续承保后，依法转让合同
C.在合同有效期内，保险标的的危险程度显著增加的，被保险人应当按照合同约定及时通知保险 人，保险人可以按照合同约定增加保险费或解除合同
D.建筑工程一切险是财产保险合同，安装工程一切险是人身保险合同
8.下列关于评标的说法，错误的是( )。
A.评标程序按照初步评审和详细评审两个步骤进行
B.评标委员会首先通过初步评审，检查各投标书是否响应了招标文件的要求
C.招标文件没有规定的评标标准和方法不得作为评标的依据
D.对投标文件没有作出响应或存在重大偏差的投标书在详细评审阶段淘汰
9.中标人确定后，招标人发出中标通知书并予以公示，投标人或者其他利害关系人对招标项目 的评标结果有异议，应当在( )提出。
A.立即
B.签订合同后
C.中标候选人公示
D.提交履约保证金后
10.采购大宗建筑材料或通用型批量生产的中小型设备属于( )。
A.买卖合同
B.施工合同
C.融资租赁合同
D.加工承揽合同
11.大型工程设备的采购招标阶段，关于详细评审交货期的表述，正确的是( )。
A.招标文件要求了设备分期和全部交货的时间，故不允许交货时间与招标文件要求的时间存在偏 差
B.依据投标文件偏差表中提供的分期和全部交货的时间，评定是否可以接受。如果交货时间不能 接受，视为响应投标
C.在可接受范围内的评定方法是，依据招标文件的货物需求一览表规定的时间为基础，每超过基 础时间一周，其评标价将在投标价的基础上增加报价的某一百分比(一般为 0.5%)加到评标价基础上，形成评审价格
D.提前交货应当考虑降低评标价
12.下列施工合同文件中，解释顺序优先的是( )。
A.中标通知书
B.投标书
C.施工合同专用条款
D.规范
13.承包人应对施工工艺进行全过程的质量检查和检验，认真执行自检、互检和工序交叉检验制 度，下列关于检验的说法不正确的是( )。
A.承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后即无需通知监理人检查
B.经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖
C.监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整或返工后，由监理人重新 检查
D.承包人应对施工工艺进行全过程的质量检查和检验，认真执行自检、互检和工序交叉检验制度
14.《标准施工招标文件》规定，施工中，发包人供应的材料由承包人负责检查试验后用于工程， 但随后又发现材料有质量问题，此时应由( )。
A 发包人追加合同价款，相应顺延工期
B.发包人追加合同价款，工期不予顺延
C.承包人承担发生的费用，相应顺延工期
D.承包人承担发生的费用，工期不予顺延
15.关于施工阶段发包人违约处理的表述中，不正确的是( )。
A.除了发包人不履行合同义务或无力履行合同义务的情况外，承包人向发包人发出通知，要求发 包人采取有效措施纠正违约行为
B.发包人收到承包人通知后的 28d 内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人
C.发包人收到承包人通知后的 28d 内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误
D.发包人无需支付承包人暂停施工期间的合理利润
16.关于签发最终结清证书的表述中，不正确的是( )。
A.监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人 核查同意
B.发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见，监理人提出应支付给承包人的价款视为未经发包人同意
C.监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的 14d 内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人
D.发包人应在收到后 14d 内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书
17.下列表述中，不符合对联合体承包人规定的是( )。
A.总承包合同的承包人可以是独立承包人，也可以是联合体
B.对于联合体的承包人，合同履行过程中发包人和监理人仅与联合体牵头人或联合体授权的代表 联系
C.履行合同过程中，未经监理人同意，承包人不得擅自修改联合体协议
D.履行合同过程中，未经发包人同意，承包人不得擅自改变联合体的组成
18.在标准总承包合同的通用条款中规定，履行合同过程中，构成对发包人和承包人有约束力的 文件包括：①合同协议书；②发包人要求；③承包人建议书；④价格清单；⑤中标通知书；⑥投 标函及投标函附录；⑦专用条款；⑧通用合同条款；其优先解释顺序为( )。
A.①-②-③-④-⑤-⑥-⑦-⑧
B.①-⑤-⑥-⑦-⑧-②-③-④
C.⑥-⑦-③-④-⑧-②-①-⑤
D.①-②-⑧-③-④-⑤-⑥-⑦
19.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，“发包人要求”中竣工试验的第三阶段应对( )提出要求。
A.联动试车
B.性能测试
C.单车试验
D.投料试车
20.某单位采用货样买卖方式签订了设备采购合同，关于采购方式及合同的说法，正确的是 ( )
A.该合同属于即时买卖合同
B.货样不得有隐蔽瑕疵
C.当事人可以在合同中对货样进行说明
D.采购人不知道货样有隐蔽瑕疵的，供货人可按货样交付货物
21.依据《合同法》，出卖人按照约定标的物置于交付地点，买受人违反约定没有收取的，标的物毁损、灭失的风险自违反约定之日起由( )承担。
A.买受人
B.出卖人
C.运输人
D.买受人与出卖人
22.根据 FIDIC《施工合同条件》，保留金返还承包商的方式是( )。
A.工程师颁发工程接收证书后和履约证书后分两次返还
B.工程竣工试验合格后和工程师颁发工程接收证书后分两次返还
C.工程师颁发工程接收证书后一次性返还
D.工程师颁发履约证书后一次性返还
23.美国 AIA 合同文本中，B 系列代表( )。
A.雇主与建筑师之间合同的文本
B.建筑师行业的有关文件
C.建筑师与专业咨询机构之间合同的文本
D.雇主与施工承包商、CM 承包商、供应商之间的合同
24.建设工程监理的基本程序宜按( )实施。
A. 编制建设工程监理大纲、监理规划、监理细则，开展监理工作
B. 编制监理规划，成立项目监理机构，编制监理细则，开展监理工作
C. 监理规划，成立项目监理机构，开展监理工作，参加工程竣工验收
D. 成立项目监理机构，编制监理规划，开展监理工作，向业主提交工程监理档案资料
25.根据招标投标活动的公开原则，( )等信息应当公开。
A.投标人名单
B.标底
C.评标委员会成员
D.评标的标准
26.在监理合同的履行期间，因监理单位的过失给业主造成经济损失20万元，该合同中业主向监理单位支付的监理酬金总额为10万元，监理单位缴纳的税金为1万元，监理单位承担的赔偿责任不应超过()万元。
A.20
B.10
C.9
D.1
27.《建设工程监理合同》通用条件规定“委托人”是指()。
A.进行监理招标的一方
B.监督监理招标的一方
C.监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人
D.委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人
28.下列关于设计招标的说法，正确的是( )。
A、招标文件中应有具体的工作量
B、评标时不考虑设计资历
C、评标时应进行投入产出经济效益的比较
D、开标时应按报价高低排定标价次序
29.在建设项目各类招标中，关于工程设计招标的说法，正确的是( )。
A、发包任务一般分为初步设计招标和技术设计招标
B、设计招标的评标应采用经评审的最低投标价法
C、勘察设计不能够一次性总体招标
D、设计招标通常采用设计方案竞选的方式
30.在建设工程设计投标管理中，表述错误的是( )。
A、工程设计投标的评比一般分为技术标和商务标两部分
B、设计招标评标方法通常采用综合评估法
C、如果招标人接受了投标人技术标方案的投标书，就不需要再进行商务标的评审
D、国有资金占控股或者主导地位的依法必须招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人
31.某工程投标了建设工程一切险，在施工期间现场发生下列事件造成损失，保险人负责赔偿的事件是( )。
A、大雨造成现场档案资料毁损
B、雷电击毁现场施工用配电柜
C、设计错误导致部分工程拆除重建
D、施工机械过度磨损需要停工检修
32.在建设工程施工招标中，标准施工招标文件分卷组成的第三卷是( )。
A、招标公告
B、图纸
C、技术标准和要求
D、投标文件格式
33.对于施工合同约定由发包人提供的图纸，如果承包人要求增加图纸套数，则下列关于图纸的复制人和复制费用承担的说法中，正确的是( )。
A.应由承包人自行复制，复制费用自行承担
B.应由承包人自行复制，复制费用由发包人承担
C.应由发包人复制，复制费用由发包人承担
D.应由发包人复制，复制费用由承包人承担
34.按照F I D I C《施工合同条件》规定，下列有关风险责任划分的说法中，错误的是( )。
A.以投标截止日期作为风险划分时间点
B.基准日后由于政策变化引起承包商施工成本增加由业主给予补偿
C.基准日后由于政策变化引起承包商施工成本增加由业主补偿，成本减少由业主获得好处
D.若合同内规定按支付日汇率为标准结算，则业主应承担汇率变动带来的损失
35.实施监理的建设工程项目施工前，有关监理工作内容及监理权限事宜，应由( ) 以书面形式通知承包人。
A.总监理工程师
B.监理人
C.发包人
D.总监理工程师代表
36.承包人可就执行工程师加快施工速度以缩短工期的指令引起的施工成本增加提出索赔。该索赔的类型属于( )。
A.工程延误索赔
B.工程变更索赔
C.工程加速索赔
D.合同工期索赔
37.根据勘察设计管理的规定，不得承接某专业工程设计业务的是取得()的企业。
A、工程设计综合资质
B、本专业所属行业相应等级设计资质
C、本专业所属行业更高等级设计资质
D、工程设计专项资质
38.设计评标时，设计进度计划评审的主要**进度计划()。
A、满足边设计边施工的要求
B、有利于加快施工进度
C、与工程勘察实际进度同步
D、满足招标人指定的项目建设进度计划要求
39.不属于总监理工程师职责的是( )。
A、组织编写监理工作专题报告
B、参与编写监理月报
C、签发监理工作阶段报告
D、组织编写并签发项目监理工作总结
40.审查施工单位选择的分包单位的资质在( )。
A、建设工程立项阶段
B、建设工程招标阶段
C、建设工程施工准备阶段
D、建设工程施工阶段
41.国有工程监理企业的改制过程中，介于提出改制申请与产权界定之间的工作是( )。
A、资产评估
B、股权设置
C、认缴出资额
D、制定公司章程
42.由监理人员现场监理某工序过程完成情况的活动称为( )。
A、旁站
B、见证
C、巡视
D、施工监理
43.经由谈判确定的( )应当纳入监理合同的附件之中，成为监理合同文件的组成部分。
A、监理大纲
B、监理规则
C、监理实施细则
D、承包合同
44.建设工程发生质量事故，有关单位应当在( )小时内向当地建设行政主管部门或其他有关部门报告。
A、12
B、24
C、48
D、72
45.下列关于留置担保的说法中，正确的是（ ）。
A.留置不以合法占有对方财产为前提
B.可以留置的财产仅限于动产
C.留置担保可适用于建设工程合同
D.留置以合法占有对方固定资产为前提
46.颁发履约证书后将（ ）保留金返还承包商
A.30%
B.50%
C.80%
D.全部
47.保证期间债权人与债务人协议变更主合同或者债权人许可债务人转让债务的，应当取得保证人的 （ ），否则保证人不再承担保证责任。保证合同另有约定的按照约定。
A.书面同意
B.口头同意
C.签字盖章
D.签字
48.建设工程合同应当采用书面形式，是（ ）的体现。
A.合同标的的特殊性
B.合同履行期限的长期性
C.计划和程序的严格性
D.合同形式的特殊要求
49.《建设工程设计合同(示范文本)》规定，发包人向设计人提供设计依据文件和基础资料超过规定期限（ ）天以内，设计人规定的交付设计文件时间相应顺延，在此期限以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。
A.78
B.14
C.15
D.30
50.（ ）负责支付咨询顾问费用，（ ）负责支付专业分包商的费用。
A.雇主，承包商
B.雇主，项目经理
C.承包商，雇主
D.承包商，项目经理
51.按承包的内容划分，属于建设工程合同的有( )。
A.建设工程监理合同
B.建设工程勘察合同
C.建设工程设计合同
D.建设工程施工合同
E.建设物资采购合同
52.合同法律关系的客体中，属于行为的有( )。
A.勘察设计
B.施工安装
C.土方开挖
D.抹灰
E.借款合同
53.关于抵押和质押的说法正确的是( )。
A.抵押和质押的担保人都是债务人或第三人
B.抵押转移对物的占有而质押不转移对物的占有
C.抵押不转移对物的占有而质押转移对物的占有
D.质押分为动产质押和权利质押
E.抵押与其担保的债权不同时存在
54.权利质押一般是将权利凭证交付质押人的担保，可以质押的权利包括( ) 。
A.抵押人合法所有的车辆
B.汇票、支票、本票
C.依法可以转让的股权
D.债券、存款单、仓单、提单
E.依法可以转让的商标专用权、专利权、著作权中的财产权
55.关于保险合同的表述中，正确的有( )。
A.保险合同是指被保险人与保险人约定保险权利义务关系的协议
B.投保人是指与保险人订立保险合同，并按照保险合同负有支付保险费义务的人
C.保险人是指与投保人订立保险合同，并承担赔偿或者给付保险金责任的保险公司
D.被保险人是指其财产或者人身受保险合同保障，享有保险金请求权的人
E.保险合同分为财产保险合同、人身保险合同
56.关于标底说明文件的表述中，正确的是( )。
A.标底只能作为评标的参考
B.若招标项目设有标底，应当在开标时公布
C.标底说明属于招标文件的投标人须知中的内容，招标人可以自行决定是否编制标底
D.可以投标报价是否接近标底作为中标条件或以投标报价超过标底上下浮动的某一范围作为否决 投标的条件
E.不得以投标报价是否接近标底作为中标条件
57.工程设计招标与施工招标的主要区别有( )。
A.招标文件的内容不同
B.投标保函的保证范围不同
C.对投标书的编制要求不同
D.开标形式不同
E.评标原则不同
58.根据《标准施工合同》，关于监理人的地位和职责的说法，正确的有( )。
A.监理人是受发包人聘请的合同履行管理人
B.监理人是施工合同履行中独立的第三方
C.监理人在授权范围内独立开展工作
D.监理人具有施工合同管理所有事项的决定权
E.监理人有对承包人进行施工管理的指示权
59.施工准备阶段承包人的义务包括( )。
A.编制施工实施计划
B.现场查勘
C.提出开工申请
C.提出开工申请
E.组织设计交底
60.关于施工准备阶段监理人开工通知的说法中，正确的有( )。
A.当发包人的开工前期工作已完成且临近约定的开工日期时，应委托设计单位按专用条款约定的 时间向承包人发出开工通知
B.如果约定的开工已届至，但发包人应完成的开工配合义务尚未完成(如现场移交延误)，由于监 理人不能按时发出开工通知，仅顺延合同工期无需赔偿承包人的损失
C.如果约定的开工已届至，但发包人应完成的开工配合义务尚未完成(如现场移交延误)，由于监 理人不能按时发出开工通知，仅赔偿承包人的相应损失即可，工期不予顺延
D.如果发包人开工前的配合工作已完成且约定的开工日期已届至，但承包人的开工准备还不满足 开工条件，监理人仍应按时发出开工的指示，合同工期不予顺延
E.监理人征得发包人同意后，应在开工日期 7d 前向承包人发出开工通知，合同工期自开工通知中载明的开工日起计算
61.施工阶段承包人责任的暂停施工情形包括( )。
A.承包人擅自暂停施工
B.承包人违约引起的暂停施工
C.不可抗力
D.协调管理原因
E.由于承包人原因为工程合理施工和安全保障所必需的暂停施工
62.工程接收证书颁发后，承包人的下列场地清理行为符合监理人检验合格要求的有( )。
A.监理人指示的其他场地清理工作已全部完成
B.施工场地内残留的垃圾已大部分清除出场
C.临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原
D.工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按监理人指示全部清理
E.按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地
63.关于设计施工总承包合同中，承包人编制进度付款支付分解表的说法正确的是( )。
A.承包人应当在收到经监理人批复的合同进度计划后 7 天内，将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报监理人审批
B.承包人应根据价格清单的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素，对拟支付 的款项进行分解并编制支付分解表
C.材料和工程设备费。分别按订立采购合同、进场验收合格、安装就位、工程竣工等阶段和专用 条款约定的比例进行分解
D.技术服务培训费按照价格清单中的单价，结合合同进度计划对应的工作量进行分解
E.其他工程价款按照价格清单中的价格，结合合同实际进度完成的工程量或者比例进行分解
64.交货质量检验中的产品质量应满足规定用途的特性指标，因此合同内必须约定产品应达到的 质量标准。约定质量标准的一般原则包括( )
A.无国家标准，按企业标准执行
B.按颁布的国家标准执行
C.无国家标准而有部颁标准的产品，按部颁标准执行
D.没有国家标准和部颁标准作为依据时，可按企业标准执行
E.虽有某一标准但采购方有特殊要求时，按双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要 求执行
65.依据 FIDIC《施工合同条件》规定，指定分包商的特点表现为( )。
A.由业主指定，并与其签定合同
B.工作内容不属于合同约定由承包商应完成工作范围
C.对其付款从暂列金额内开支
D.承包商负责对其施工进行协调管理
E.对其违约行为承包商承担连带责任
66.工程设计投标的评比一般分为( )，评标委员会必须严格按照招标文件确定的评标标准和评标办法进行评审。
A、技术标
B、经济标
C、管理标
D、合同标
E、商务标
67.根据《标准施工合同》，有关索赔的表述中，正确的有( )。
A、索赔要求的提出不需经对方同意
B、发包人应在做出索赔处理结果答复后28天内完成赔付
C、应在索赔事件发生后的28天内递交索赔意向通知书
D、监理人的索赔处理决定超过权限时应报发包人批准
E、承包人必须执行监理人的索赔处理决定
68.下列关于《卓越绩效评价准则》评分系统的说法，正确的有( )。
A、基本要求是各条目最核心的概念和最基本的主题
B、总体要求是各条目最核心的概念和最基本的主题
C、多项要求是各条目最核心的概念和最基本的主题
D、总体要求是条目要求中最重要的特征
E、基本要求是条目要求中最重要的特征
69.对招标项目的投标人在研究招标文件和现场考察后提出的质疑，招标人的正确处理方式有( )。
A.以书面形式将质疑的解答通知所有投标人
B.以口头形式将质疑的解答通知所有投标人
C.仅对提出质疑人给予书面形式的解答
D.解昝应说明问题的来源
E.在标前会上给予解答并记入会议纪要
70.下列在施工过程发生的事件中，可以顺延工期的情况包括( )。
A.不可抗力事件的影响
B.承包人采购的施工材料未按时交货
C.施工许可证没有及时颁发
D.不具备合同约定的开工条件
E.工程师未按合同约定提供所需指令
71.按照《建设工程质量管理条例》规定，最低保修期限为2 年的工程有( )。
A.地基基础工程
B.电气管线工程
C.设备安装工程
D.装修工程
E.屋面防水工程
72.依据FIDIC《施工合同条件》，下列事件中，承包商索赔可获得利润补偿的有( )。
A.延误发放图低
B.不可预见的外界条件
C.业主提前占有工程
D.不可抗力事件造成的损害
E.异常不利的气候条件
73.下列关于建设工程质量目标全过程控制的表述中，正确的是( )。
A、对建设工程质量目标的所有内容进行控制
B、建设工程各阶段关于质量控制的侧重点不同
C、要避免不断提高质量目标的倾向
D、重点是设计阶段和施工阶段的质量控制
E、对建设工程所有内容的质量进行控制
74.在建设工程风险事件发生前，风险管理的目标有( )。
A、使实际损失最小
B、使潜在损失最小
C、减少忧虑及相应的忧虑价值
D、承担社会责任
E、满足外部附加义务
75.直线职能制监理组织形式的缺点有( )。
A、信息传递路线长
B、不利于互通情报
C、易产生矛盾
D、不利于目标管理专业化
E、职责不清楚
76.必须进行国际招标的机电产品有（ ）。
A.国家规定进行国际招标采购的机电产品
B.基础设施项目公用事业项目中进行国际招标采购的机电产品
C.使用国有资金或国家融资资金进行国际招标采购的机电产品
D.外商投资企业投资总额内进口的机电产品
E.供生产企业及科研机构研究开发用的样品样机
77.下列合同属于按照承发包的内容进行分类的是（ ）。
A.建设工程勘察合同
B.建设工程设计施工总承包合同
C.工程施工承包合同
D.建设工程施工合同
E.施工分包合同
78.在设计合同中，发包人和设计人必须共同保证施工图设计满足（ ）条件。
A.地基基础、主体结构体系的设计可靠
B.设计符合有关强制性标准、规范
C.依据的勘察资料准确
D.未侵犯任何第三人的知识产权
E.不损害社会公共利益
79.指定代理或法定代理可因（ ）而终止。
A.监护关系消灭
B.被代理人或代理人死亡
C.被代理人取得或者恢复民事行为能力
D.作为被代理人或者代理人的法人终止
E.指定代理的人民法院或指定单位撤销指定
80.按照标准施工合同通用条款对监理人的相关规定，有关监理人指示通用条款明确规定（ ）。
A.监理人应按照合同条款的约定，公平合理地处理合同履行过程中涉及的有关事项
B.除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或被授权的监理人员处取得指示
C.监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人施工成本增加和(或)工期延误，由发包人承担赔偿责任
D.承包人收到监理人发出的任何指示，视为已得到发包人的批准，应遵照执行
E.监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人权利、义务和责任