1.下列不属于建设工程合同管理的目标的是( )
A.发展和完善建筑市场
B.普及相关法律知识，培训合同管理人才
C.推进建筑领域的改革
D.避免和克服建筑领域的经济违法和犯罪
2.无权代理主要包括没有代理权.超越代理权或者代理权终止后的行为。对于无权代理，如果未 经被代理人追认，则应由( )承担责任。
A.被代理人
B.代理人
C.第三人
D.行为人
3.依据《担保法》的规定，当采用保证方式进行担保时，( )。
A.债务人与债权人是保证合同的当事人，债务人向债权人保证，当债务人不履行债务时由保证人 承担责任。
B.债务人与债权人是保证合同的当事人，明确保证人，保证人向债务人保证，当债务人不履行债 务时，由保证人承担责任。
C.保证人与债务人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责 任
D.保证人与债权人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责 任
4.按照《担保法》的规定，下列财产中可以作为抵押物的是( )。
A.抵押人依法有权处分的国有土地使用权
B.抵押人使用的宅基地
C.抵押人拥有的股票
D.学校设施
5.施工企业以自己的资产为抵押向银行借款后，由于资金链断裂无力还款，在依法拍卖该房产时 尚欠银行 500 万元本金、20 万元利息、50 万元违约金，拍卖房产得款 400 万元，拍卖费用 10 万 元，则施工企业欠银行的债务( )。
A.全部消灭
B.还有 100 万元
C.还有 150 万元
D.还有 180 万元
6.依据《担保法》，只能由合同当事人本人提供担保的担保方式是( )。
A.保证
B.抵押
C.质押
D.定金
7.我国《建设工程施工合同(示范文本)》GF-2013-0201 规定，建筑工程一切险的投保人应当是 ( )。
A.施工合同的发包人
B.施工合同的承包人
C.施工合同发包人和承包人
D.工程项目的代建方和施工合同的发包人
8.根据《标准施工招标文件》的规定，招标人接受中标人提交的履约保证金后，双方签订合同协 议书。在签订合同的( )内，退还招标人和其他所有投标人的投标保证金及银行同期存款利息， 完成本次项目招标的全部工作。
A.1 个月
B.15 日
C.5 个工作日
D.5 日
9.关于中标人确定范围的表述不正确的是( )。
A.招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人
B.招标人可以在评标委员会推荐的中标候选人之外确定中标人
C.依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人
D.排名第一的中标候选人放弃中标.因不可抗力提出不能履行合同，招标人可以确定排名第二的中 标候选人为中标人
10.评标的初步评审过程中，下列各项属于响应性评审标准的是( )。
A.资质等级符合规定
B.已标价工程量清单
C.联合体投标人已提交联合体协议书
D.环境保护管理体系与措施符合有关标准
11.采用综合评估法报价的计算错误，下列表述不正确的是( )。
A.投标报价有算术错误的，评标委员会可以按相关原则对投标报价进行修正
B.投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准
C.总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以总价金额为准
D.总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有 明显错误的除外
12.关于建筑工程设计评标标准的表述中，不正确的是( )。
A.工程设计投标的评比一般分为技术标和商务标两部分
B.通常情况下，如果招标人不接受投标人技术标方案的投标书依然可以再进行商务标的评审
C.评标委员会应当在符合城市规划、消防、节能、环保的前提下，按照投标文件的要求，对投标设计方案的经济、技术、功能和造型等进行比选、评价
D.评标委员会必须严格按照招标文件确定的评标标准和评标办法进行评审
13.勘察合同示范文本按照委托勘察任务的不同分为(一)、(二)两个版本，分别适用于( )的委 托任务。
A.岩土工程勘察.水文地质勘察
B.为设计提供勘察工作的委托任务、岩土工程
C.为设计提供勘察工作.仅限于岩土工程勘察
D.要求简单的勘察.要求复杂的勘察
14.建设工程勘察合同委托的工作内容不包括( )。
A.工程测量
B.水文地质勘察
C.工程地质勘察
D.工程物探
15.勘察合同生效后 3d 内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的( )作为定金。
A.10％
B.15％
C.20％
D.30%
16.按照《建设工程设计合同(一)》 [GF-2000-0209]的规定，订立设计合同，发包人委托任务的项目设计要求不包括( )
A.设计深度要求
B.施工组织要求
C.建筑物的合理使用年限
D.设计人配合施工工作的要求
17.依据设计合同示范文本，下列有关设计变更中提法不正确的是( )。
A.设计人负责对不超出原定范围的内容做出必要的调整补充
B.如果发包人确需修改设计时，应首先请设计单位修改，然后经有关部门审批后使用
C.发包人原因的重大设计变更造成设计人需返工时，双方需另行协商签订补充协议
D.发包人需要委托其他设计单位完成设计变更工作，需经原设计人书面同意
18.设计合同履行过程中，设计审批部门拖延对设计文件审批的损失应由( )。
A.发包人承担
B.设计人承担
C.双方各自承担
D.设计审批部门承担
19.在施工合同履行中，发包人按合同约定购买了玻璃，现场交货前未通知承包人派代表共同进 行现场交货清点，单方检验接收后直接交承包人的仓库保管员保管，施工使用时发现部分玻璃损 坏，则应由( )。
A.保管员负责赔偿损失
B.发包人承担损失责任
C.承包人负责赔偿损失
D.发包人与承包人共同承担损失责任
20.根据《标准施工招标文件》规定，关于对承包人施工设备的控制说法不正确的是( )。
A.承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划或质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更 换施工设备，增加的费用和工期延误由承包人承担
B.承包人的施工设备和临时设施应专用于合同工程，未经监理人同意，不得将施工设备和临时设 施中的任何部分运出施工场地或挪作他用
C.对目前闲置的施工设备或后期不再使用的施工设备，经监理人根据合同进度计划审核同意后， 承包人方可将其撒离施工现场
D.以上说法都不正确
21.由于承包人原因使工程未在约定的工期内竣工的，对原约定竣工日期后继续施工的工程进行 价格调整时，涉及到原约定竣工日期价格指数与实际竣工日期价格指数，则调整价格差额计算应 采用( )。
A.原约定日期的价格指数
B.实际竣工日期的价格指数
C.原约定日期的价格指数与实际竣工日期价格指数的平均值
D.原约定竣工日期价格指数与实际竣工日期价格指数中较低的一个
22.关于施工阶段发包人违约处理的表述中，不正确的是( )。
A.除了发包人不履行合同义务或无力履行合同义务的情况外，承包人向发包人发出通知，要求发 包人采取有效措施纠正违约行为
B.发包人收到承包人通知后的 28d 内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人
C.发包人收到承包人通知后的 28d 内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误
D.发包人无需支付承包人暂停施工期间的合理利润
23.关于采购方不按合同约定接收货物的表述中，不正确的是( )。
A.合同签订以后或履行过程中，采购方要求中途退货，应向供货方支付按退货部分货款总额计算 的违约金
B.对于实行供货方送货或代运的物资，采购方违反合同规定拒绝接货，采购方与供货方共同承担 由此造成的货物损失和运输部门的罚款
C.约定为自提的产品，采购方不能按期提货，除需支付按逾期提货部分货款总值计算延期付款的 违约金之外，还应承担逾期提货时间内供货方实际发生的代为保管、保养费用
D.逾期提货，可能是未按合同约定的日期提货；也可能是已同意供货方逾期交付货物，而接到提 货通知后未在合同规定的时限内去提货两种情况
24.根据 FIDIC《施工合同条件》，保留金返还承包商的方式是( )。
A.工程师颁发工程接收证书后和履约证书后分两次返还
B.工程竣工试验合格后和工程师颁发工程接收证书后分两次返还
C.工程师颁发工程接收证书后一次性返还
D.工程师颁发履约证书后一次性返还
25.关于 CM 合同的说法不正确的是( )。
A.CM 合同属于总承包管理承包合同，有别于施工总承包商承包后对分包合同的管理
B.依据雇主委托项目实施阶段管理的范围和管理责任不同，分为代理型 CM 合同和风险型 CM 合同两类
C.代理型 CM 合同，CM 承包商只为雇主对设计和施工阶段的有关问题提供咨询服务，不承担项目的实施风险
D.风险型 CM 合同，要求在设计阶段为雇主提供咨询服务但不参与合同履行的管理，施工阶段相当于总承包商，与分包商、供货商签订分包合同，承担各分包合同的协调管理职责，在保证工程按设定的最大费用前提下完成工程施工任务
26.在FIDIC的《施工合同条件》中，合同协议书应当在()后签订。
A.开标
B.发出中标函
C.提交履约保证
D.开工
27.《建设工程监理合同》通用条件规定“委托人”是指()。
A.进行监理招标的一方
B.监督监理招标的一方
C.监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人
D.委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人
28.某工程，设备及工器具购置费为6000万元，建筑安装工程费为50000万元，工程建设其他费为3000万元，铺底流动资金为6000万元，基本预备费率为5%.该项目估算的基本预备费应为( )万元。
A、1500
B、1750
C、2950
D、1250
29.每公顷被征用耕地的安置补助费，最高不超过被征用前3年平均年产值的( )倍。
A、5
B、10
C、15
D、20
30.根据《国务院关于投资体制改革的决定》，政府投资工程实行( )。
A、审批制
B、核准制
C、登记制
D、备案制
31.建设单位招聘和培训生产人员，组织生产人员参加设备的安装、调试等工作是( )阶段的工作。
A、建设准备
B、施工安装
C、生产准备
D、竣工验收
32.在工程设计招标管理中，设计文件编制依据属于( )。
A、设计要求文件的内容
B、施工招标文件的内容
C、资质审查内容
D、经验审查内容
33.材料设备采购招标中，划分采购合同包的原则是( )。
A、符合采购资金的到位计划和周转计划，充分考虑计划实施的风险
B、有利于吸引较多投标人参加竞争，降低价格，保证供货质量和时间
C、充分考虑供货的市场价格浮动，减少价格波动对采购成本的影响
D、全面考虑供货、仓储和运输能力，减少运输规划，提高仓储能力
34.在大型工程设备的采购招标招标文件中，规定投标文件应包括的主要内容，以及说明本次招标的评审要素的文件是( )。
A、投标邀请
B、投标资料表
C、合同条款资料表
D、货物需求
35.某工程投标了建设工程一切险，在施工期间现场发生下列事件造成损失，保险人负责赔偿的事件是( )。
A、大雨造成现场档案资料毁损
B、雷电击毁现场施工用配电柜
C、设计错误导致部分工程拆除重建
D、施工机械过度磨损需要停工检修
36.按《招标投标法实施条例》，建设工程项目允许采用邀请招标方式的情形是( )。
A、因潜在投标人多而导致招标工作量太大的
B、因潜在投标人不了解信息而导致投标人太少的
C、公开招标程序过于繁琐的
D、受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择
37.按照FIDIC《施工合同条件》规定，由于业主原因使分包商受到损失，分包商向承包商提出索赔时，承包商( )。
A.可以拒绝索赔
B.应承担全部责任
C.先行赔偿再向业主追索
D.代替分包商向工程师递交索赔报告
38.承包人可就执行工程师加快施工速度以缩短工期的指令引起的施工成本增加提出索赔。该索赔的类型属于( )。
A.工程延误索赔
B.工程变更索赔
C.工程加速索赔
D.合同工期索赔
39.我国的《建设工程监理规范》适用于( )。
A、施工阶段质量监理
B、施工阶段全方位监理
C、工程建设全过程质量监理
D、工程建设全过程的全方位监理
40.向城建档案馆归档的应该是( )。
A、所有工程文件
B、所有工程档案
C、《建设工程归档整理规范》规定的工程文件
D、《建设工程归档整理规范》规定的工程档案
41.根据《建设工程监理规范》的规定，检查进场材料、设备、构配件的原始凭证和检测报告等质量证明文件，是( )的职责。
A、总监理工程题
B、总监理工程师代表
C、专业监理工程师
D、监理员
42.在建设工程三大目标控制中，相对而言，组织协调对( )的作用最为突出且最为直接。
A、投资控制
B、进度控制
C、质量控制
D、风险控制
43.在建设工程三大目标控制中，( )对进度控制的作用最为突出。
A、合同管理
B、组织协调
C、全方位控制措施
D、全过程控制措施
44.《建设工程安全生产条例》规定，出租单位应对出租的机械设备和施工机具及配件的安全性能进行检测，在签订租赁协议时，应当出具( )。
A、生产许可证
B、制造许可证
C、产品合格证
D、检测合格证明
45.（ ）是指买受人分期支付价款。
A.货样买卖
B.试用买卖
C.分期交付买卖
D.分期付款买卖
46.（ ）是指当事人根据法律规定或者双方约定，为促使债务人履行债务实现债权人权利的法律制度。
A.保证
B.担保
C.抵押
D.质押
47.关于代理，下列叙述不正确的一项是（ ）。
A.无权代理行为的后果由被代理人决定是否有效
B.无权代理在被代理人追认前，行为人可以撤销
C.代理人只能在代理权限内实施代理行为
D.无权代理的法律后果由被代理人承担
48.标的物需要运输的，出卖人应当将标的物交付给（ ）以运交给买受人。
A.承运人
B.第一承运人
C.委托人
D.运输人
49.定金的数额由当事人约定，但不得超过（ ）。
A.主合同与从合同标的总额的20%
B.主合同标的额的20%
C.主合同与从合同标的总额的10%
D.主合同标的额的10%
50.依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的28天内，承包人应向监理人递交（ ）。
A.现场同期记录
B.索赔意向通知书
C.索赔报告
D.索赔证据
51.建设工程合同的特征包括( )。
A.合同主体的单一性
B.合同履行期限的长期性
C.合同标的的特殊性
D.计划和程序的严格性
E.合同形式的多样性
52.关于建设工程合同管理的基本方法正确的是( )。
A.严格执行建设工程合同管理相关法律法规
B.普及相关法律知识，培训合同管理人才
C.设立合同管理机构，配备合同管理人员
D.建立合同管理目标制度
E.不实行示范文本制度
53.合同法律关系包括( )。
A.合同法律关系主体
B.合同法律关系客体
C.合同法律关系内容
D.合同法律关系条款
E.合同法律关系机构
54.关于保险合同的表述中，正确的有( )。
A.保险合同是指被保险人与保险人约定保险权利义务关系的协议
B.投保人是指与保险人订立保险合同，并按照保险合同负有支付保险费义务的人
C.保险人是指与投保人订立保险合同，并承担赔偿或者给付保险金责任的保险公司
D.被保险人是指其财产或者人身受保险合同保障，享有保险金请求权的人
E.保险合同分为财产保险合同、人身保险合同
55.划分合同标段的工作范围时，主要考虑以下因素的 影响( )。
A.施工内容专业要求
B.施工现场条件
C.对工程总投资影响
D.其他因素影响
E.施工单位管理能力
56.关于评标，下列说法不正确的是( )。
A.评标委员会成员名单一般应于开标前确定，且该名单在中标结果确定前应当保密
B.评标委员会必须由招标人的代表及其有关的技术.经济等方面的专家组成，且其人数为 5 人以上 的奇数
C.评标委员会成员应从事相关专业领域工作满 5 年并具有高级职称或者同等专业水平
D.评标委员会成员不得与任何投标人进行私人接触
E.技术经济等方面专家人数应不少于成员总数的四分之三
57.根据《标准施工招标资格预审文件》的规定，申请人提供的资格预审申请文件应包括的内容 ( )。
A.资格预审申请函
B.法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书
C.申请人基本情况表
D.近年财务状况表
E.分包计划书
58.初步评审过程中，发现投标人有( )的情形，其投标作废标处理。
A.按评标委员会要求澄清、说明或补正投标文件中的偏差
B.与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股
C.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出
D.为招标人不具有独立法人资格的附属机构或单位
E.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异
59.勘察合同履行过程中，勘察人的责任包括( )。
A.按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察
B.按合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责
C.由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合 格
D.提供必要的生产、生活条件，并承担费用
E.根据工程的岩土工程条件及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见， 并办理正式变更手续
60.设计合同履行过程中，初步设计阶段需发包人提供的资料和文件有( )。
A.已批准的方案设计资料
B.场地工程勘察报告(初勘或详勘)
C.有关使用要求或生产工艺等资料
D.有关水、电、气、燃料等能源供应情况的资料
E.已批准的初步设计资料
61.承包人应在每个付款周期末，向发包人递交进度款支付申请，并附相应的证明文件。除合同 另有约定外，进度款支付申请应包括的内容是( )。
A.截止至本次付款周期末已实施工程的价款
B.本次应支付的预付款和扣减的返还预付款
C.本次扣减的质量保证金
D.根据合同应增加和扣减的其他金额
E.暂列金额
62.根据《标准设计施工总承包合同》，承包人提出的合理化建议说法正确的是( )。
A.履行合同过程中，承包人可以书面形式向监理人提交改变“发包人要求”文件中有关内容的合 理化建议书
B.合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等， 并附必要的设计文件
C.监理人无须与发包人协商是否采纳承包人的建议
D.建议被采纳并构成变更，由监理人向承包人发出变更指示
E.如果接受承包人提出的合理化建议，降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程的经济效益， 发包人可依据专用条款中约定给予奖励
63.在设计施工总承包合同模式下，关于缺陷责任期的说法正确的是( )
A.缺陷责任期内，承包人需要对已接收使用的工程负责日常维护工作
B.在使用过程中，发现接收工程存在新的缺陷，由承包人负责修复
C.缺陷责任期内，工程缺陷的修复和查验费用由承包人承担
D.缺陷责任期最长不超过 2 年
E.缺陷责任期内，承包人不能在合理时间内修复缺陷，发包人可以委托他人修复
64.材料采购合同履行中，供货方交付产品时，可以作为双方验收依据的有( )。
A.双方签订的采购合同
B.施工合同对材料的要求
C.合同约定的质量标准
D.合同未约定的推荐性质量标准
E.双方当事人共同封存的样品
65.设备采购合同专用条款与技术规格中约定有附加服务，卖方可能被要求提供的服务包括( )。
A.实施或监督所供货物的现场组装和／或试运行
B.提供货物组装和／或维修所需的工具
C.为所供货物的每一适当的单台设备提供详细的操作和维护手册
D.在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行或监督或维护或修理，但前提条件是该服务并不 能免除卖方在合同保证期内所承担的义务
E.在卖方厂家和／或在项目现场就所供货物的组装、正式运行、运行、维护和修理对买方人员进 行培训
66.在建设工程中，建筑工程一切险的保险期终止时间可以是( )日。
A、工程动工
B、全部工程验收合格
C、工程所有人实际占有全部工程
D、施工合同约定的竣工
E、签发工程验收证书
67.公证与鉴证的区别包括( )。
A.合同公证和鉴证所依据的法规不同
B.公证或鉴证的合同在诉讼中的法律证据效力不同
C.公证或鉴证过的合同法律效力适用范围不同
D.合同公证具有强制性，鉴证贯彻自愿原则
E.公证仅限于合同，鉴证除合同外还可包括证明材料的真实性
68.依据《合同法》，下列有关解决合同争议方式的表述中，错误的有( )。
A.当事人双方未达成仲裁协议的，仲裁机构不能受理
B.当事人对仲裁裁决不满的，可以申请法院进行二审
C.一方当事人不履行仲裁裁决的，对方可以请求法院执行
D.仲裁裁决书自作出裁决之日起发生法律效力
E.建设工程合同的纠纷必须由被告所在地法院审理
69.下列有关违约金的表述中，错误的有( )。
A.合同中必须约定违约金
B.约定的违约金低于实际损失，当事入可以请求人民法院或仲裁机构予以增加
C.约定的违约金过分高于实际损失，当事人必须按约定的违约金执行
D.合同中未约定违约金，当事人一方可以要求对方依法支付违约金
E.违约方支付违约金后，对方仍有权要求其履行债务
70.依据FIDIC《施工合同条件》，下列事件中，承包商索赔可获得利润补偿的有( )。
A.延误发放图低
B.不可预见的外界条件
C.业主提前占有工程
D.不可抗力事件造成的损害
E.异常不利的气候条件
71.下列关于建设工程目标控制技术措施的表述中，正确的有( )。
A、要能提出多个不同的技术方案
B、要对不同的技术方案进行技术经济分析
C、技术措施必须与经济措施结合使用才能取得好的效果
D、要避免仅从技术角度选定技术方案
E、对由于业主原因所导致的目标偏差，技术措施可能成为首选措施
72.下列关于建设工程质量目标全过程控制的表述中，正确的是( )。
A、对建设工程质量目标的所有内容进行控制
B、建设工程各阶段关于质量控制的侧重点不同
C、要避免不断提高质量目标的倾向
D、重点是设计阶段和施工阶段的质量控制
E、对建设工程所有内容的质量进行控制
73.下列取得《监理工程师资格证书》的人员中，监理工程师注册机关不受理注册申请的是( )人员。
A、国家行政机关现职
B、施工单位在职
C、工程咨询单位
D、设计单位
E、厂矿企业基建
74.测定、编制项目监理机构监理人员需要量定额的依据是( )。
A、委托监理合同
B、工程复杂程度等级
C、工程建设强度
D、监理工程师的监理工作内容
E、监理人员的技术职称结构
75.除了促进监理人员努力钻研监理业务，提高业务之外，实行监理工程师执业资格考试的意义在于( )。
A、统一监理工程师的业务能力标准
B、有利于公正地确定监理人员是否具备监理工程师的资格
C、合理建立工程监理人才库
D、同国际接轨，开拓国际工程监理市场
E、限制外国工程咨询人员进入中国建筑市场
76.直线职能制监理组织形式的缺点有( )。
A、信息传递路线长
B、不利于互通情报
C、易产生矛盾
D、不利于目标管理专业化
E、职责不清楚
77.工程施工合同定义的“其他方”包括（ ）以外的人员或机构。
A.雇主
B.项目经理
C.裁决人
D.承包商的雇员
E.材料市场
78.下列有关隐蔽工程与重新检验提法中正确的有（ ）。
A.承包人自检后书面通知工程师验收
B.工程师接到承包人的通知后，应在约定的时间与承包人共同检验
C.若工程师未能按时提出延期检验要求，又未能按时参加验收，承包人可自行检验
D.若工程师已经在验收合格记录上签字，只有当有确切证据证明工程有问题的情况下才能要求承包人对已隐蔽的工程进行重新检验
E.重新检验如果不合格，应由承包人承担全部费用，工期不予顺延
79.标准施工招标文件的附表格式是招标过程中用到的标准化格式，包括（ ）。
A.开标记录表
B.问题澄清通知书格式
C.招标书格式
D.中标通知书格式
E.中标结果通知书格式
80.质押可分为（ ）。
A.动产质押
B.不动产质押
C.权利质押
D.义务质押
E.最高额质押