1.合同法律关系的产生、变更和消灭的法律事实分为行为和事件两类。下列在施工合同履行过程 中发生的事实，属于行为的是( )。
A.地震灾害导致施工暂停
B.恶劣气候影响施工安全
C.社会动乱影响施工进度
D.图纸设计错误导致的工程返工
2.无权代理主要包括没有代理权.超越代理权或者代理权终止后的行为。对于无权代理，如果未 经被代理人追认，则应由( )承担责任。
A.被代理人
B.代理人
C.第三人
D.行为人
3.关于保证责任的表述中，有误的是( )。
A.保证担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用
B.保证期间，债权人许可债务人转让债务的，应当取得保证人书面同意，保证人对未经保证人同 意转让的债务，不再承担保证责任
C.保证期间，债权人依法将主债权转让给第三人的，保证人无须继续承担保证责任
D.当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，保证人应当对全部债务承担责任
4.最高额抵押权设立前已经存在的债权，( )。
A.可以直接转入最高额抵押担保的债权范围，事后通知当事人即可
B.经当事人同意，可以转入最高额抵押担保的债权范围
C.应当直接转入最高额抵押担保的债权范围
D.不得转入最高额抵押担保的债权范围
5.关于财产保险合同的说法，不正确的是( )。
A.财产保险合同是以财产及其有关利益为标的的保险合同
B.财产保险合同的转让应当通知保险人，经保险人同意继续承保后，依法转让合同
C.在合同有效期内，保险标的的危险程度显著增加的，被保险人应当按照合同约定及时通知保险 人，保险人可以按照合同约定增加保险费或解除合同
D.建筑工程一切险是财产保险合同，安装工程一切险是人身保险合同
6.用于明确资格审查和评标的方法、因素、标准和程序的是( )。
A.评标办法前附表
B.投标人须知前附表
C.专用合同条款
D.通用合同条款
7.根据《标准施工招标文件》的要求,不属于招标文件的内容是( )。
A.招标公告或投标邀请书
B.投标人须知
C.评标办法
D.工程量清单计价规范
8.可以用资格预审公告代替招标公告的招标方式是( )，可不必发布两个公告。
A.公开招标
B.邀请招标
C.直接发包
D.两阶段招标
9.下列关于评标的说法，错误的是( )。
A.评标程序按照初步评审和详细评审两个步骤进行
B.评标委员会首先通过初步评审，检查各投标书是否响应了招标文件的要求
C.招标文件没有规定的评标标准和方法不得作为评标的依据
D.对投标文件没有作出响应或存在重大偏差的投标书在详细评审阶段淘汰
10.根据《标准施工招标资格预审文件》的规定，关于申请文件递交的说明不正确的是( )。
A.申请截止时间和地点，在申请人须知前附表内规定
B.招标人应当合理确定提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于 5 日
C.除申请人须知前附表另有规定的外，申请人所递交的资格预审申请文件不予退还
D.逾期送达或者未送达指定地点的资格预审申请文件，只要说明理由，招标人均应接受
11.评标的初步评审过程中，下列各项属于响应性评审标准的是( )。
A.资质等级符合规定
B.已标价工程量清单
C.联合体投标人已提交联合体协议书
D.环境保护管理体系与措施符合有关标准
12.依据设计合同示范文本，下列有关设计变更中提法不正确的是( )。
A.设计人负责对不超出原定范围的内容做出必要的调整补充
B.如果发包人确需修改设计时，应首先请设计单位修改，然后经有关部门审批后使用
C.发包人原因的重大设计变更造成设计人需返工时，双方需另行协商签订补充协议
D.发包人需要委托其他设计单位完成设计变更工作，需经原设计人书面同意
13.设计人交付设计文件完成合同约定的设计任务后，发包人从项目预期效益考虑要求增加部分 专业工程的设计内容。由于设计人当时承接的设计任务较多，在发包人要求的时间内无力完成变 更增加的工作，故发包人征得设计人同意后，将此部分的设计任务委托给另一设计单位完成。变 更设计完成并经监理工程师审核后发给承包人施工，但因设计原因出现质量事故，则事故的责任 应由( )。
A.设计人承担
B.承接变更的设计人承担
C.设计人与承接变更的设计人共同承担
D.承接变更的设计人与监理工程师共同承担
14.关于发包人要求提前竣工的说法不正确的是( )。
A.如果发包人根据实际情况向承包人提出提前竣工要求，由于涉及合同约定的变更，应与承包人 通过协商达成提前竣工协议作为合同文件的组成部分
B.协议的内容应包括:承包人修订进度计划及为保证工程质量和安全采取的赶工措施:发包人应提供的条件:所需追加的合同价款:提前竣工给发包人带来效益应给承包人的奖励
C.专用条款使用说明中建议，奖励金额可为发包人实际效益的 20%。
D.以上说法都不正确
15.关于工程量计量的表述中，不正确的是( )。
A.分包人收到通知后不参加计量，承包人的计量结果有效
B.分包人收到通知后不参加计量，承包人的计量结果可作为分包工程价款支付的依据
C.承包人不按约定时间通知分包人，致使分包人未能参加计量，计量结果仍然有效
D.无论监理人参与或不参与分包工程的工程量计量，承包人均需在每一计量周期通知分包人共同 对分包工程量进行计量
16.关于施工阶段因承包人违约解除合同的表述中，不正确的是( )。
A.合同解除后，发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工
B.发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施
C.发包人的扣留行为不免除承包人应承担的违约责任
D.发包人的扣留行为导致发包人根据合同约定享有的索赔权利丧失
17.监理人应当在收到承包人报送的支付分解报告后( )天内给予批复或提出修改意见，经监理 人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表。
A.7
B.14
C.21
D.30
18.供货方供应的袋装水泥，采购方与供货方进行现场交货的数量检验时，应采用( )计算交货 数量。
A.查点法
B.理论换算法
C.衡量法
D.经验鉴别法
19.关于 CM 合同的说法不正确的是( )。
A.CM 合同属于总承包管理承包合同，有别于施工总承包商承包后对分包合同的管理
B.依据雇主委托项目实施阶段管理的范围和管理责任不同，分为代理型 CM 合同和风险型 CM 合同两类
C.代理型 CM 合同，CM 承包商只为雇主对设计和施工阶段的有关问题提供咨询服务，不承担项目的实施风险
D.风险型 CM 合同，要求在设计阶段为雇主提供咨询服务但不参与合同履行的管理，施工阶段相当于总承包商，与分包商、供货商签订分包合同，承担各分包合同的协调管理职责，在保证工程按设定的最大费用前提下完成工程施工任务
20.建设工程监理的基本程序宜按( )实施。
A. 编制建设工程监理大纲、监理规划、监理细则，开展监理工作
B. 编制监理规划，成立项目监理机构，编制监理细则，开展监理工作
C. 监理规划，成立项目监理机构，开展监理工作，参加工程竣工验收
D. 成立项目监理机构，编制监理规划，开展监理工作，向业主提交工程监理档案资料
21.施工承包单位按照监理工程师审查批准的配合比进行现场拌和材料的加工。如果现场作业条件发生变化需要对配合比进行调整时，则应执行( )程序。
A、质量预控
B、承包商自检
C、质量检验
D、技术复核
22.办公和生活家具购置费属于( )。
A、与项目建设有关的其他费用
B、与未来企业生产经营有关的其他费用
C、企业管理费
D、措施费
23.下列关于紧前工作、紧后工作和平行工作的说法正确的是( )。
A、在双代号网络图中，工作与其紧前工作之间不可能有虚工作存在
B、在网络图中，相对于某工作而言，可以与该工作同时进行的工作即为该工作的平行工作
C、紧前工作、紧后工作及平行工作是工作之间施工组织关系的具体表现
D、工作之间施工组织关系是正确绘制网络图的前提条件
24.根据《标准施工合同》，承包人向监理人递交索赔意向书的时效是( )。
A、7
B、14
C、28
D、30
25.根据《国务院关于投资体制改革的决定》，对于企业投资《政府核准的投资项目目录》以外的项目，投资决策实行的制度是( )。
A、审批制
B、核准制
C、备案制
D、公示制
26.在工程设计招标管理中，工程设计行业资质等级不包括( )。
A、甲级
B、乙级
C、丙级
D、特级
27.在工程设计招标过程中，设计招标的原则是( )。
A、评标时过分追求投标价的高低
B、评标委员会更多关注于所提供方案的先进性、合理性
C、评标时，投标价最低者中标
D、采用最低评标价法评标
28.在建设工程设计招标中，( )对工程项目建设的成败有着至关重要的影响。
A、设计的优劣
B、设计的成本
C、设计负责人的资质
D、设计公司的资质
29.鉴于工程项目设计招标的特点，工程建设项目设计招标评标方法通常采用( )。
A、综合评估法
B、最低评标价法
C、最低投标价法
D、最优设计方案法
30.以下关于施工企业意外伤害保险的说法中，正确的是( )。
A、保险费由建设单位支付
B、实行施工总承包的，保险费由总包单位支付
C、保险期限自建设工程开工之日起至工程交付使用止
D、提前竣工的，保险责任仍按原定时间终止
31.某施工合同履行中，工程师进行了合同约定外的检查试验，影响了施工进度。如检查结果表明该部分的施工质量不合格，则( )。
A.检查试验的费用由承包人承担，工期不予顺延
B.检查试验的费用由承包人承担，工期给予顺延
C.检查试验的费用由发包人承担，工期给予顺延
D.检查试验的费用由发包人承担，工期不予顺延
32.按照FIDIC《施工合同条件》规定，合同有效期的结束时间为( )。
A.签发工程接收证书日
B.颁发履约证书日
C.结清单生效曰
D.签发最终支付证书日
33.按照FIDIC《施工合同条件》规定，施工中遇到( )不属于业主应承担的风险。
A.不利的外界自然条件
B.不利的气候条件
C.招标文件未提供的地质条件
D.图纸未标明的地下障碍物
34.依据监理合同示范文本规定，下列监理工作中，属于“额外监理工作”的是( )。
A.根据委托人的指示，监理人编写采用新技术施工的质量验收标准
B.按照委托人的要求，监理人办理开工许可手续
C.因施工承包人严重违约，委托人解除合同后的善后工作
D.因施工承包人延误工期，延长时间的监理工作
35.在施工索赔中，工程师处理索赔的决定( )。
A.承包人必须接受
B.不具有强制性的约束力
C.仲裁机构应予以认可
D.排除了法院的诉讼管辖
36.依据委托监理合同示范文本的规定，监理人可以单方面提出终止合同的情况是( )。
A.委托人未能为监理人提供与监理有关的工程资料
B.非监理人原因暂停监理业务超过6个月
C.委托人无正当理由拖欠监理酬金超过3周
D.委托人拒付合理化建议
37.承包人可就执行工程师加快施工速度以缩短工期的指令引起的施工成本增加提出索赔。该索赔的类型属于( )。
A.工程延误索赔
B.工程变更索赔
C.工程加速索赔
D.合同工期索赔
38.业主在监理招标时应以( )的水平作为评定工程监理企业投标书优劣的重要内容。
A、监理费用
B、监理规划
C、监理细则
D、监理大纲
39.关于监理机构的组织形式，下列四种说法不正确的是( )。
A、直线制监理组织形式组织结构简单，权力集中，命令统一，职责明确，对总监理工程师要求高
B、职能制的监理组织形式发挥了职能机构的专业管理作用，提高管理效率，减轻总监理工程师负担，适用于小型项目
C、直线职能制组织是有直线领导，统一指挥，职责清楚的特点，信息传递线路不利于互通情报
D、矩阵型监理组织形式，加强了各职能部门的横向联系，具有较大的机动性和适应性
40.根据《中华人民共和国建筑法》规定，从事建筑活动的( )，应当依法取得相应的执业资格证书，并在执业资格证书许可范围内从事建筑活动。
A、设计要求、工程设计不符合建筑工程质量标准的，监理单位有权要求施工企业和设计单位改正
B、建筑工程质量标准、工程设计不符合设计要求的，监理单位有权要求施工企业和设计单位改正
C、设计要求、工程设计不符合建筑工程质量标准的，监理单位应当报告建设单位要求施工企业和设计单位改正
D、工程设计要求的，监理单位有权要求建筑施工企业改正，发现工程设计不符合建筑工程质量标准的，应当报告建设单位要求设计单位改正
41.在建设工程实施过程中，要避免不断提高质量目标的倾向，是质量控制( )的要求。
A、全过程控制
B、全方位控制
C、系统控制
D、动态控制
42.在建设工程实施过程中，监理工程师应当跟踪了解工程进展情况，掌握第一手资料，为分析偏差原因，确定纠偏措施提供可靠依据是建设工程目标中( )环节的重要工作。
A、纠正
B、对比
C、反馈
D、转换
43.《建设工程监理规范》规定，监理单位派驻施工现场项目监理机构的总监理工程师应由具有( )以上同类工程监理工作经验的人员担任。
A、1年
B、2年
C、3年
D、5年
44.经由谈判确定的( )应当纳入监理合同的附件之中，成为监理合同文件的组成部分。
A、监理大纲
B、监理规则
C、监理实施细则
D、承包合同
45.某材料采购合同中，双方约定的违约金是10万元。由于供货方违约不能交货，采购方为避免停工待料，不得不以较高价格紧急采购，为此多付价款20万元(无其他损失)，若停工待料采购方的损失为50万元。供货方应支付的违约金额为（ ）。
A.10万元
B.20万元
C.30万元
D.50万元
46.踏勘现场后涉及对招标文件进行澄清修改的，招标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间至少（ ）日前以书面形式通知所有招标文件收受人。
A.5
B.10
C.15
D.30
47.关于代理，下列叙述不正确的一项是（ ）。
A.无权代理行为的后果由被代理人决定是否有效
B.无权代理在被代理人追认前，行为人可以撤销
C.代理人只能在代理权限内实施代理行为
D.无权代理的法律后果由被代理人承担
48.保证期间债权人与债务人协议变更主合同或者债权人许可债务人转让债务的，应当取得保证人的 （ ），否则保证人不再承担保证责任。保证合同另有约定的按照约定。
A.书面同意
B.口头同意
C.签字盖章
D.签字
49.《建设工程设计合同(示范文本)》规定，发包人向设计人提供设计依据文件和基础资料超过规定期限（ ）天以内，设计人规定的交付设计文件时间相应顺延，在此期限以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。
A.78
B.14
C.15
D.30
50.FIDIC标准合同文本中的（ ），适用于投资金额相对较小、工期短、不需进行专业分包，相对简单或重复性的工程项目施工。
A.《施工合同条件》(1999年版)
B.《生产设备和设计一施工合同条件》(1999年版)
C.《设计采购施工(EPC)／交钥匙工程合同条件》(1999年版)
D.《简明合同格式》(1999年版)
51.按承包的内容划分，属于建设工程合同的有( )。
A.建设工程监理合同
B.建设工程勘察合同
C.建设工程设计合同
D.建设工程施工合同
E.建设物资采购合同
52.合同法律关系的客体中，属于行为的有( )。
A.勘察设计
B.施工安装
C.土方开挖
D.抹灰
E.借款合同
53.根据《物权法》，下列各项财产作为抵押物时，抵押权自抵押合同生效时设立的是( )。
A.正在建造的船舶.航空器
B.交通运输工具
C.生产设备.原材料
D.正在建造的建筑物
E.以上说法都不正确
54.权利质押一般是将权利凭证交付质押人的担保，可以质押的权利包括( ) 。
A.抵押人合法所有的车辆
B.汇票、支票、本票
C.依法可以转让的股权
D.债券、存款单、仓单、提单
E.依法可以转让的商标专用权、专利权、著作权中的财产权
55.下列选项中，不符合标底规定的是( )。
A.招标人必须编制标底且标底是保密的
B.一个招标项目可以有两个标底
C.招标人不得规定最低投标限价
D.招标人不得规定最高投标限价
E.标底的编制机构也可以参加编制标底项目的投标工作
56.下列各项中属于初步评审标准中施工组织设计和项目管理机构评审标准内容的是( )。
A.施工方案与技术措施
B.环境保护管理体系与措施
C.资源配备计划
D.技术负责人
E.资质等级符合规定
57.订立勘察合同时发包人应及时向勘察人提供的文件包括( )。
A.本工程的批准文件(原件)
B.用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件)
C.勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料
D.勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电信电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图
E.工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图
58.勘察合同履行过程中，勘察人的责任包括( )。
A.按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察
B.按合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责
C.由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合 格
D.提供必要的生产、生活条件，并承担费用
E.根据工程的岩土工程条件及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见， 并办理正式变更手续
59.根据《标准施工招标文件》的规定，可以顺延工期的情况有( )。
A.发包人比计划开工日晚 5 天下达开工通知
B.增加合同工作内容
C.提供图纸延误
D.改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性
E.分包商或供货商延误
60.按照《标准施工招标文件》通用条款的规定，因不可抗力事件导致的损失应由发包人承担的 包括( )。
A.工程本身的损害
B.由发包人采购，已运至施工现场待安装设备的损害
C.由承包人采购，已运至施工现场待安装设备的损害
D.承包方人员伤亡
E.承包人停工损失
61.对于大型工程为了检验承包人的设计、设备选型和运行情况等的技术指标是否满足合同的约定，通常在缺陷责任期内工程稳定运行一段时间后， 在专用条款约定的时间内进行竣工后试验。竣工后试验按专用条款的约定由发包人或承包人进行。关于竣工试验说法正确的是( )
A.由于工程已由投入正式运行，发包人应将竣工后试验的日期提前 21 天通知承包人。如果承包人未能在该日期出席竣工后试验，发包人可自行进行试验，承包人应对检验数据予以认可
B.因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过，承包人应按照合同约定进行赔偿，或者承包人提 出修复建议，在发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任
C.发包人应提前 21 天将竣工后试验的日期通知承包人
D.承包人无须在发包人在场的情况下，进行竣工后试验
E.因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人 提出修复建议，在发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任
62.材料采购合同中，采购方的违约责任包括( )。
A.逾期付款
B.提前交付货物
C.交货数量与合同不符
D.货物交接地点错误的责任
E.不按合同约定接受货物
63.关于设备采购合同的交付中的检验和测试说法不正确的是( )。
A.买方或其代表应有权检验和/或测试货物，以确认货物是有检验和测试，并且不承担额外的费用。合同条款和技术规格将说明买方要求进行的检验和测试，以及在何处进行这些检验和试验
B.卖方将及时以书面形式把进行检验和/或买/或货物的最终目的地通知买方
C.检验和测试可以在卖方或其分包人的驻地、交货地点和/或货物的最终目的地任何地点进行
D.如果在卖方或其分包人的驻地进行，检测人员应能得到全部合理的设施和协助买方不应为此承 担费用
E.如果任何被检验或测试的货物不能满足规格的要求，买方可以拒绝接受该货物，卖方应更换被 拒绝的货物，或者免费进行必要的修改以满足规格的要求
64.根据 FIDIC《施工合同条件》，关于口头指示的说法，正确的有( )
A.工程师可作出口头指示
B.工程师助手可作出口头指示
C.承包商应在得到书面确认后才能执行口头指示
D.工程师未及时补发书面指示，承包商应要求书面确认口头指示
E.工程师未在约定时间内答复书面确认要求，应视为确认了口头指示
65.英国 NCE 合同文本中，关于早期预警的说法正确的是( )。
A.工程施工合同文本提出的早期警告条款，是对双方诚信、合作基础上实现项目预期目标的很好 措施，建立了风险预警机制
B.当项目经理或承包人任一方发现有可能影响合同价款、推迟竣工或削弱工程的使用功能的情况 时，应立即向对方发出早期警告，而非事件发生后进行索赔
C.项目经理和承包商都可以提出召开早期警告会议，并在对方同意后邀请其他方出席，可能包括 分包商、供应商、公用事业部门、地方行政机关代表或应主
D.项目经理应在早期警告会议上对所研究的建议和做出的决定记录在案，会后发给承包商
E.项目经理发出的指令或变更导致合同价款的补偿时，如果项目经理认为承包商未就此事件发出 过个有经验的承包商应发出的早期警告，无须减少承包商应得的补偿
66.招标方式分为公开招标和邀请招标两种方式，下列情形中可以进行邀请招标的有( )。
A、技术复杂，有特殊要求的
B、受自然环境限制的
C、只有少量潜在投标人可供选择的
D、政府投资的项目
E、采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大
67.建筑工程一切险加保了第三者责任险，下列事件中保险公司应承担赔偿责任的有( )。
A、因原材料缺陷造成的损失
B、与工程直接相关的意外事故引起工地内第三者伤亡
C、与工程直接相关的意外事故引起工地邻近区域的第三者人身伤亡
D、维修保养或正常检修的费用
E、承包商基础土方开挖破坏了图纸上未标明的市政供水管道造成的损害
68.在进行大型工程设备的采购招标过程中，下列选项属于没有实质性响应的招标文件有( )。
A、用文字表述的数值与数字表示的数值不一致
B、投标保证金形式不符合招标文件要求
C、投标人没有提交投标保证金
D、超出经营范围投标
E、资格证明文件不全
69.《卓越绩效评价准则》的评价内容中，过程管理包括( )。
A、过程的识别与设计
B、过程的实施与改进
C、分析过程
D、过程和结果
E、PDCA循环
70.下列有关违约金的表述中，错误的有( )。
A.合同中必须约定违约金
B.约定的违约金低于实际损失，当事入可以请求人民法院或仲裁机构予以增加
C.约定的违约金过分高于实际损失，当事人必须按约定的违约金执行
D.合同中未约定违约金，当事人一方可以要求对方依法支付违约金
E.违约方支付违约金后，对方仍有权要求其履行债务
71.对招标项目的投标人在研究招标文件和现场考察后提出的质疑，招标人的正确处理方式有( )。
A.以书面形式将质疑的解答通知所有投标人
B.以口头形式将质疑的解答通知所有投标人
C.仅对提出质疑人给予书面形式的解答
D.解昝应说明问题的来源
E.在标前会上给予解答并记入会议纪要
72.依据设计合同示范文本规定，下列有关设计工作内容变更的说法中，正确的有( )。
A.设计人应根据设计审查结论对设计进行调整和补充
B.发包人根据工程实际需要要求修改设计文件时，只能由原设计单位修改并经审批后使用
C.发包人经原设计人书面同意后，可以委托其他具有资质的设计单位修改
D.由于发包人原因对设计进行重大修改，应另签订合同
E.在未签合同之前发包人已同意的设计人为发包人所做的各项设计工作，应支付相应的设计费
73.依据FIDIC《施工合同条件》，下列风险中，属于业主应承担的风险有( )。
A.外敌入侵
B.工程所在地发生叛乱
C.超音速飞行物产生的压力波
D.工地发生放射性污染
E.不利气候条件对施工的影响
74.依据FIDIC《分包合同条件》，分包商应立即执行的变更指令包括( )。
A.工程师直接送达的书面指令
B.工程师代表直接送达的书面指令
C.承包商代表直接送达的书面指令
D.经工程师代表确认承包商代表发出的书面指令
E.经承包商代表确认工程师代表发出的书面指令
75.下列内容中，属于施工阶段质量控制任务的是( )。
A、审查施工组织设计
B、做好工程计量工作
C、做好工程变更方案比选
D、协助业主做好现场准备工作
E、组织质量协调会
76.依据《建设工程质量管理条例》规定，在实行监理的工程中，项目监理机构要对( )进行约束和协调，以使建设主体各尽其责。
A、政府建设主管部门
B、建设单位
C、勘察单位
D、施工单位
E、设计单位
77.对设计投标书进行评审时，设计方案评审的内容包括（ ）。
A.总体布置的合理性
B.设备选型的适用性
C.造型是否美观大方
D.“三废”治理方案是否有效
E.投资是否超过限额
78.招标人向建设行政主管部门申请办理招标手续时，所提供的招标备案文件应说明的情况有（ ）。
A.计划工期
B.对投标人的资质要求
C.招标工作范围
D.资格预审条件
E.招标方式
79.合同法律关系的客体，包括（ ）。
A.提供一定劳务
B.限制流通物
C.禁止流通物
D.智力成果
E.完成一定的工作
80.指定代理或法定代理可因（ ）而终止。
A.监护关系消灭
B.被代理人或代理人死亡
C.被代理人取得或者恢复民事行为能力
D.作为被代理人或者代理人的法人终止
E.指定代理的人民法院或指定单位撤销指定