1.下列选项中，关于合同形式的说法，正确的是( )。
A.合同法对合同形式的要求是以要式为原则
B.建设工程合同需采用书面形式
C.建设工程施工合同不能通过传真方式订立
D.电子邮件不是合同的书面形式
2.依据《担保法》的规定，当采用保证方式进行担保时，( )。
A.债务人与债权人是保证合同的当事人，债务人向债权人保证，当债务人不履行债务时由保证人 承担责任。
B.债务人与债权人是保证合同的当事人，明确保证人，保证人向债务人保证，当债务人不履行债 务时，由保证人承担责任。
C.保证人与债务人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责 任
D.保证人与债权人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责 任
3.关于抵押的效力的说法，正确的是( )。
A.抵押物折价后，其价款超过债权数额的部分归债务人所有，不足部分由债务人清偿
B.债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以拍卖该抵押物所得价款受偿
C.抵押人的行为足以使抵押物价值减少的，抵押权人不可以要求抵押人停止其行为
D.抵押人无义务妥善保管抵押物并保证其价值
4.投标人在投标过程中出现( )时，招标人可以没收投标保证金。
A.投标文件的密封不符合招标文件的要求
B.投标文件中附有招标人不能接受的条件
C.购买招标文件后不递交投标文件
D.拒绝签字确认评标委员会对投标书中错误的修正
5.关于财产保险合同的说法，不正确的是( )。
A.财产保险合同是以财产及其有关利益为标的的保险合同
B.财产保险合同的转让应当通知保险人，经保险人同意继续承保后，依法转让合同
C.在合同有效期内，保险标的的危险程度显著增加的，被保险人应当按照合同约定及时通知保险 人，保险人可以按照合同约定增加保险费或解除合同
D.建筑工程一切险是财产保险合同，安装工程一切险是人身保险合同
6.某建设单位与某施工企业签订的施工合同约定开工日期为 2017 年 3 月 15 日。2016 年 12 月 20 日，该建设单位投保建筑工程一切险保险。施工企业为避免材料价格上涨承担风险，于 2017 年 4 月 10 将主要材料运至工地，2017 年 4 月 15 日主体结构准备施工，后因设备原因，工程实际开工 日为同年 4 月 20 日，该建筑工程一切险保险责任的生效日期为( )。
A.2017 年 3 月 15 日
B.2016 年 1 月 20 日
C.2017 年 4 月 10 日
D.2017 年 4 月 20 日
7.可以用资格预审公告代替招标公告的招标方式是( )，可不必发布两个公告。
A.公开招标
B.邀请招标
C.直接发包
D.两阶段招标
8.招标的资格预审须知中规定，采用限制合格者数量为六家的方式。当排名第六的投标人放弃 投标时，应当( )。
A.仅允许排名前五名的投标人参加投标
B.改变预审合格标准，只设合格分，不限制合格者数量
C.由排名第七的递补，维持六家投标人
D.重新进行资格预审
9.某工程的大型设备通过国际招标采用国外承包商制造的设备。外商提交的设备制造图纸及设 备的基础土建设计文件应由( )进行审查认可。
A.承包总体工程设计的设计单位
B.发包人
C.监理工程师
D.设备安装承包商
10.下列不属于施工合同中监理人职责的是( )。
A.独立处理或决定有关事项，如签订分包合同、变更估价、索赔等
B.在发包人授权范围内，负责发出指示、检查施工质量、控制进度等现场管理工作
C.承包人收到监理人发出的任何指示，视为已得到发包人的批准，应遵照执行
D.在发包人授权范围内独立处理合同履行过程中的有关事项，行使通用条款规定的，以及具体施 工合同专用条款中说明的权力
11.工程师接到承包人提交的进度计划后，应在合同约定的时间内予以确认或提出修改意见。如 果工程师没有在约定时间内予以确认或提出修改意见，则视为( )。
A.工程师已经确认，承包人不再承担计划的缺陷责任
B.工程师已经确认，承包人仍应承担计划的缺陷责任
C.工程师未确认，承包人应修改进度计划
D.工程师未确认，承包人应等待工程师的进一步指示
12.在施工合同履行中，发包人按合同约定购买了玻璃，现场交货前未通知承包人派代表共同进 行现场交货清点，单方检验接收后直接交承包人的仓库保管员保管，施工使用时发现部分玻璃损 坏，则应由( )。
A.保管员负责赔偿损失
B.发包人承担损失责任
C.承包人负责赔偿损失
D.发包人与承包人共同承担损失责任
13.根据《标准施工招标文件》的规定，不属于设计变更范围的是( )。
A.更改工程有关部分的标高.基线.位置和尺寸
B.改变工程质量等级要求
C.增减合同中约定的工程量
D.改变工程施程工时间和顺序
14.关于施工阶段因承包人违约解除合同的表述中，不正确的是( )。
A.合同解除后，发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工
B.发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施
C.发包人的扣留行为不免除承包人应承担的违约责任
D.发包人的扣留行为导致发包人根据合同约定享有的索赔权利丧失
15.国际设计工程总承包合同通常采用( )的承包方式，项目建设的预期目标容易实现。
A.固定工期、固定费用
B.固定工期、浮动费用
C.浮动工期、浮动费用
D.浮动工期、固定费用
16.管材等各种定尺、倍尺的金属材料在进行现场交货检验时应采用的方法是( )。
A.理论换算法
B.经验鉴别法
C.查点法
D.衡量法
17.关于采购方不按合同约定接收货物的表述中，不正确的是( )。
A.合同签订以后或履行过程中，采购方要求中途退货，应向供货方支付按退货部分货款总额计算 的违约金
B.对于实行供货方送货或代运的物资，采购方违反合同规定拒绝接货，采购方与供货方共同承担 由此造成的货物损失和运输部门的罚款
C.约定为自提的产品，采购方不能按期提货，除需支付按逾期提货部分货款总值计算延期付款的 违约金之外，还应承担逾期提货时间内供货方实际发生的代为保管、保养费用
D.逾期提货，可能是未按合同约定的日期提货；也可能是已同意供货方逾期交付货物，而接到提 货通知后未在合同规定的时限内去提货两种情况
18.关于 CM 合同的说法不正确的是( )。
A.CM 合同属于总承包管理承包合同，有别于施工总承包商承包后对分包合同的管理
B.依据雇主委托项目实施阶段管理的范围和管理责任不同，分为代理型 CM 合同和风险型 CM 合同两类
C.代理型 CM 合同，CM 承包商只为雇主对设计和施工阶段的有关问题提供咨询服务，不承担项目的实施风险
D.风险型 CM 合同，要求在设计阶段为雇主提供咨询服务但不参与合同履行的管理，施工阶段相当于总承包商，与分包商、供货商签订分包合同，承担各分包合同的协调管理职责，在保证工程按设定的最大费用前提下完成工程施工任务
19.根据美国 AIA 标准合同文本，CM 合同与雇主订立合同的当事人是( )
A.建筑师
B.专业咨询机构
C.施工承包商
D.承担分包工作的分包商
20.FIDIC《施工合同条件》规定，将合同争议提交争端裁决委员会决定的，裁决委员会应在收到争议文件后( )d 内做出合理的裁决。
A.15
B.28
C.72
D.84
21.设计施工总承包合同规定，发包人要求文件应说明( )个方面的内容。
A.8
B.9
C.10
D.11
22.在监理合同的履行期间，因监理单位的过失给业主造成经济损失20万元，该合同中业主向监理单位支付的监理酬金总额为10万元，监理单位缴纳的税金为1万元，监理单位承担的赔偿责任不应超过()万元。
A.20
B.10
C.9
D.1
23.根据《标准施工合同》，承包人向监理人递交索赔意向书的时效是( )。
A、7
B、14
C、28
D、30
24.《卓越绩效评价准则》与ISO 9000质量管理体系的相同点是( )。
A、对组织的要求相同
B、评价方式相同
C、关注点相同
D、使用方法相同
25.设计招标中，下列因素不属于评标评审比较要素的是( )。
A、设计资历和社会信誉
B、投标方案的投入、产出比的高低
C、完成初步设计时间的早晚
D、投标单位的企业规模大小
26.在工程设计招标过程中，设计招标的原则是( )。
A、评标时过分追求投标价的高低
B、评标委员会更多关注于所提供方案的先进性、合理性
C、评标时，投标价最低者中标
D、采用最低评标价法评标
27.鉴于工程项目设计招标的特点，工程建设项目设计招标评标方法通常采用( )。
A、综合评估法
B、最低评标价法
C、最低投标价法
D、最优设计方案法
28.无法精确拟定技术规格的项目，招标人可以分两阶段进行招标，下列关于两阶段招标的说法，正确的是( )。
A、第一阶段投标的实施方案允许附带报价
B、两阶段招标必须采用公开招标
C、第一阶段投标人按照招标文件的要求首先投“技术标”
D、第二阶段属于工程项目实施方案选择阶段
29.依据监理合同示范文本规定，下列监理工作中，属于“额外监理工作”的是( )。
A.根据委托人的指示，监理人编写采用新技术施工的质量验收标准
B.按照委托人的要求，监理人办理开工许可手续
C.因施工承包人严重违约，委托人解除合同后的善后工作
D.因施工承包人延误工期，延长时间的监理工作
30.下列关于施工邀请招标有关工作先后顺序的说法中，正确的是( )。
A.发布招标公告、开标、审查投标人资格
B.发出投标邀请书、开标、审查投标人资格
C.发布招标公告、审查投标人资格、发售招标文件
D.审查投标人资格、发出投标邀请书、发售招标文件
31.承包人在临街交通要道附近施工，施工开始前应向工程师提出安全措施，工程师认可后实施，其防护措施费由( )。
A.发包人承担
B.承包人承担
C.发包人和承包人共同分担
D.承包人垫付，施工结束无安全事故后由发包人支付
32.FIDIC施工合同条件中，对有经验的承包商在( )前不能合理预见到的风险，归业主承担。
A.合同签字日
B.下达开工令
C.基准日
D.风险事件发生日
33.项目总监理工程师是监理单位的代理人，这种代理是( )。
A.委托代理
B.法定代理
C.指定代理
D.转代理
34.某项目招标，经评标委员会评审认为所有投标均不符合招标文件的要求，此时应( )。
A.与相对接近要求的投标人协商，改为议标确定中标人
B.修改招标文件后重新招标
C.改为直接发包
D.用原招标文件重新招标
35.设计评标时，设计进度计划评审的主要**进度计划()。
A、满足边设计边施工的要求
B、有利于加快施工进度
C、与工程勘察实际进度同步
D、满足招标人指定的项目建设进度计划要求
36.在决定购买工程保险时，要选择保险公司，确定恰当的保险范围、免赔额、保险费，这些是( )的重要内容。
A、风险评价
B、风险识别
C、风险对策决策
D、实施决策
37.按照控制信息的来源，可将控制分为( )。
A、事前控制和事后控制
B、前馈控制和反馈控制
C、开环控制和闭环控制
D、主动控制和被动控制
38.《中华人民共和国建筑法》规定，建筑工程主体结构的施工( )。
A、必须由总承包单位自行完成
B、可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位
C、经总监理工程师批准，可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位
D、经业主批准，可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位
39.国有工程监理企业的改制过程中，介于提出改制申请与产权界定之间的工作是( )。
A、资产评估
B、股权设置
C、认缴出资额
D、制定公司章程
40.在建设工程实施过程中，监理工程师应当跟踪了解工程进展情况，掌握第一手资料，为分析偏差原因，确定纠偏措施提供可靠依据是建设工程目标中( )环节的重要工作。
A、纠正
B、对比
C、反馈
D、转换
41.《建设工程安全生产条例》规定，出租单位应对出租的机械设备和施工机具及配件的安全性能进行检测，在签订租赁协议时，应当出具( )。
A、生产许可证
B、制造许可证
C、产品合格证
D、检测合格证明
42.如果不具有( )，那么建设工程监理就难以保持公正性，难以顺利进行合同管理，难以调节业主与承建商之间的权益纠纷。
A、科学性
B、服务性
C、独立性
D、委托性
43.区段工程在通用条款中定义的是能单独接收并使用的（ ）。
A.永久工程
B.长期工程
C.短期工程
D.一般工程
44.根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由（ ）承担。
A.发包人
B.承包人
C.工程师
D.承包人和发包人共同
45.（ ）是指买受人分期支付价款。
A.货样买卖
B.试用买卖
C.分期交付买卖
D.分期付款买卖
46.保证期间债权人与债务人协议变更主合同或者债权人许可债务人转让债务的，应当取得保证人的 （ ），否则保证人不再承担保证责任。保证合同另有约定的按照约定。
A.书面同意
B.口头同意
C.签字盖章
D.签字
47.授予代理权的形式（ ）。
A.可以用书面形式，也可以用口头形式
B.可以用书面形式，不可以用口头形式
C.不可以用书面形式，但可以用口头形式
D.不可以用书面形式，也不可以用口头形式
48.采购方拒付货款，应当按照（ ）的拒付规定办理。
A.国家财政部门结算办法
B.地方财政部门结算办法
C.中国人民银行结算办法
D.银行结算办法
49.《标准施工招标文件》的组成（ ）。
A.共包含封面格式和三卷八章的内容
B.共包含封面格式和四卷八章的内容
C.共包含封面格式和三卷九章的内容
D.共包含封面格式和四卷九章的内容
50.（ ）负责支付咨询顾问费用，（ ）负责支付专业分包商的费用。
A.雇主，承包商
B.雇主，项目经理
C.承包商，雇主
D.承包商，项目经理
51.合同法律关系包括( )。
A.合同法律关系主体
B.合同法律关系客体
C.合同法律关系内容
D.合同法律关系条款
E.合同法律关系机构
52.法人应当具备的条件是( )。
A.依法成立
B.有必要的财产或者经费
C.能够独立承担民事责任
D.有自己的名称.组织机构和场所
E.经上级行政主管机关批准
53.根据《民法通则》的规定，法定代理或指定代理终止的情形有( )。
A.代理期间届满或者代理事务完成
B.被代理人取得或者恢复行为能力
C.被代理人或者代理人死亡
D.代理人丧失民事行为能力
E.指定代理的人民法院或者指定单位取消指定
54.关于评标，下列说法不正确的是( )。
A.评标委员会成员名单一般应于开标前确定，且该名单在中标结果确定前应当保密
B.评标委员会必须由招标人的代表及其有关的技术.经济等方面的专家组成，且其人数为 5 人以上 的奇数
C.评标委员会成员应从事相关专业领域工作满 5 年并具有高级职称或者同等专业水平
D.评标委员会成员不得与任何投标人进行私人接触
E.技术经济等方面专家人数应不少于成员总数的四分之三
55.《建设工程设计合同(一)》 [GF-2000-0209]适用于民用建设工程设计的合同，其主要条款包 括( )。
A.发包人应提供的有关资料和文件
B.委托设计任务的范围和内容
C.项目投资要求
D.工程用地规划
E.双方的责任
56.根据《标准施工合同》，关于监理人的地位和职责的说法，正确的有( )。
A.监理人是受发包人聘请的合同履行管理人
B.监理人是施工合同履行中独立的第三方
C.监理人在授权范围内独立开展工作
D.监理人具有施工合同管理所有事项的决定权
E.监理人有对承包人进行施工管理的指示权
57.关于调价条款的说法正确的是( )。
A.合同履行期间市场价格浮动对施工成本造成的影响是否允许调整合同价格，要视合同工期的长 短来决定
B.适用于工期在 12 个月以内的简明施工合同的通用条款没有约定调价条款，承包人在投标报价中合理考虑市场价格变化对施工成本的影响，合同履行期间不考虑市场价格变化调整合同价款
C.工期 12 个月以上的施工合同，由于承包人在投标阶段不可能合理预测一年以后的市场价格变 化，因此应设有调价条款，由发包人和承包人共同分担市场价格变化的风险
C.工期 12 个月以上的施工合同，由于承包人在投标阶段不可能合理预测一年以后的市场价格变 化，因此应设有调价条款，由发包人和承包人共同分担市场价格变化的风险
E.价格指数应首先采用工程项目所在地有关行政管理部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用市场价格指数代替
58.关于建设工程施工合同中工程保险和第三者责任保险的表述，正确的有( )。
A.《标准施工合同》和《简明施工合同》的通用条款中均规定由承包人负责投保“建筑工程一切 险”、“安装工程一切险”和“第三者责任保险”，并承担办理保险的费用
B.承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险 单必须与专用合同条款约定的条件一致
C.如果一个建设工程项目的施工采用平行发包的方式分别交由多个承包人施工，由几家承包人分 别投保的话，有可能产生重复投保或漏保，此时由发包人投保为宜
D.保险人做出保险责任变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知勘察人和监理人
E.无论是由承包人还是发包人办理工程险和第三者责任保险，均必须以发包人和承包人的共同名 义投保
59.根据《标准施工合同》的规定，关于暂估价的说法，正确的是( )。
A.暂估价指发包人在工程量清单中给出的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、设备 以及专业工程的金额
B.该笔款项属于签约合同价的组成部分合同履行阶段一定发生但招标阶段由于局部设计深度不够:质量标准尚未最终确定，投标时市场价格差异较大等原因，要求承包人按暂估价格报价部分，合同履行阶段再最终确定该部分的合同价格金额
C.暂估价内的工程材料、设备或专业工程施工，属于依法必须招标的项目，施工过程中由发包人 和承包人以招标的方式选择供应商或分包人，按招标的中标价确定
D.未达到必须招标的规模或标准时，材料和设备由承包人负责提供，经监理人确认相应的金额; 专业工程施工的价格由监理人进行估价确定
E.不与工程量清单中所列暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格
60.施工阶段发包人违约的情况包括( )。
A.发包人原因造成停工的持续时间超过 28d
B.发包人拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误
C.发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同
D.监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工
E.发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款
61.设计施工总承包合同的承包人要投保的险种主要包括( )。
A.设计和工程保险
B.失业保险
C.工伤保险
D.第三者责任保险
E.医疗保险
62.根据《标准设计施工总承包合同》，承包人提出的合理化建议说法正确的是( )。
A.履行合同过程中，承包人可以书面形式向监理人提交改变“发包人要求”文件中有关内容的合 理化建议书
B.合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等， 并附必要的设计文件
C.监理人无须与发包人协商是否采纳承包人的建议
D.建议被采纳并构成变更，由监理人向承包人发出变更指示
E.如果接受承包人提出的合理化建议，降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程的经济效益， 发包人可依据专用条款中约定给予奖励
63.依据 FIDIC《施工合同条件》规定，指定分包商的特点表现为( )。
A.由业主指定，并与其签定合同
B.工作内容不属于合同约定由承包商应完成工作范围
C.对其付款从暂列金额内开支
D.承包商负责对其施工进行协调管理
E.对其违约行为承包商承担连带责任
64.采用综合评标法进行建设工程项目设备材料采购招标，需要考虑的因素有( )。
A、投标价
B、付款条件
C、设备性能
D、寿命残值
E、燃料消耗费
65.根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，除了依法获得有关部门批准可以不进行公开招标的，必须实行公开招标的情形包括( )。
A、全部使用国有资金投资的工程建设项目设计服务招标
B、国有资金投资占控股的工程建设项目设计服务招标
C、单项合同估算价在40万元人民币以上的设计服务的采购
D、国务院发展和改革部门确定的国家重点项目
E、招标费用占项目合同金额比例较大的设计服务招标
66.在工程建设其他费用中，属于建设单位经费的有( )。
A、劳动保险费
B、工程招标费
C、采购及保管设备材料费
D、合同契约公证费
E、生产人员招募费
67.根据《施工合同标准文本》的规定，关于监理人指示变更描述正确的有( )。
A、可划分为直接指示的变更和通过与承包人协商后确定的变更
B、直接指示的变更属于必须实施的变更
C、直接指示的变更不需征求承包人意见
D、监理人首先向承包人发出变更意向书，并附必要的图纸和相关资料
E、若承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更，不进行回复即可
68.依据《合同法》，下列有关解决合同争议方式的表述中，错误的有( )。
A.当事人双方未达成仲裁协议的，仲裁机构不能受理
B.当事人对仲裁裁决不满的，可以申请法院进行二审
C.一方当事人不履行仲裁裁决的，对方可以请求法院执行
D.仲裁裁决书自作出裁决之日起发生法律效力
E.建设工程合同的纠纷必须由被告所在地法院审理
69.下列有关违约金的表述中，错误的有( )。
A.合同中必须约定违约金
B.约定的违约金低于实际损失，当事入可以请求人民法院或仲裁机构予以增加
C.约定的违约金过分高于实际损失，当事人必须按约定的违约金执行
D.合同中未约定违约金，当事人一方可以要求对方依法支付违约金
E.违约方支付违约金后，对方仍有权要求其履行债务
70.对招标项目的投标人在研究招标文件和现场考察后提出的质疑，招标人的正确处理方式有( )。
A.以书面形式将质疑的解答通知所有投标人
B.以口头形式将质疑的解答通知所有投标人
C.仅对提出质疑人给予书面形式的解答
D.解昝应说明问题的来源
E.在标前会上给予解答并记入会议纪要
71.依据监理合同示范文本规定，下列事项中，属于委托人义务的有( )。
A.办理施工有关的行政审批手续
B.将监理机构权限和主要成员分工书面通知第三方
C.负责工程施工各方的协调管理
D.与监理人协商一致，选定项目承包人
E.提供监理工作需要的资料
72.依据设计合同示范文本规定，下列有关设计工作内容变更的说法中，正确的有( )。
A.设计人应根据设计审查结论对设计进行调整和补充
B.发包人根据工程实际需要要求修改设计文件时，只能由原设计单位修改并经审批后使用
C.发包人经原设计人书面同意后，可以委托其他具有资质的设计单位修改
D.由于发包人原因对设计进行重大修改，应另签订合同
E.在未签合同之前发包人已同意的设计人为发包人所做的各项设计工作，应支付相应的设计费
73.建设工程监理组织协调方法中的交谈协调法的作用有( )。
A、保持信息畅通
B、寻求协作和帮助
C、及时发布工程指令
D、协商效果好
E、科学的协调方法
74.在风险管理理论中，将风险因素分为( )。
A、自然风险因素
B、主观风险因素
C、道德风险因素
D、心理风险因素
E、生理风险因素
75.除了促进监理人员努力钻研监理业务，提高业务之外，实行监理工程师执业资格考试的意义在于( )。
A、统一监理工程师的业务能力标准
B、有利于公正地确定监理人员是否具备监理工程师的资格
C、合理建立工程监理人才库
D、同国际接轨，开拓国际工程监理市场
E、限制外国工程咨询人员进入中国建筑市场
76.直线职能制监理组织形式的缺点有( )。
A、信息传递路线长
B、不利于互通情报
C、易产生矛盾
D、不利于目标管理专业化
E、职责不清楚
77.项目施工准备阶段收集的信息不包括( )。
A、施工图会审和交底记录
B、施工单位提交的开工报告
C、工序交接制度
D、施工单位管理水平
E、进场设备的保修记录
78.下列合同属于按照承发包的内容进行分类的是（ ）。
A.建设工程勘察合同
B.建设工程设计施工总承包合同
C.工程施工承包合同
D.建设工程施工合同
E.施工分包合同
79.下列情形中，可能导致建筑工程一切险的保险责任期限终止的有（ ）。
A.工程所有人对全部工程签发完工验收证书
B.承包人撤出施工现场
C.工程所有人实际占用全部工程
D.工程保修期满
E.工程合理使用期满
80.按照《合同法》的分类，材料采购合同属于买卖合同，合同条款一般包括（ ）。
A.运输方式及到站、港和费用的负担责任
B.所有损耗及计算方法
C.包装标准、包装物的供应与回收
D.验收标准、方法及提出异议的期限
E.随机备品、配件工具数量及供应办法