1.关于合同法律关系的说法，正确的是( )。
A.合同法律关系可以没有内容
B.技术秘密不能作为合同法律关系的客体
C.法律事实能够引起合同法律关系的消灭
D.只有行为能够引起合同法律关系的消灭
2.以代理权产生的依据不同，可将代理分为委托代理、法定代理和指定代理。项目总监理工程师 是监理单位的代理人，这种代理是( )。
A.委托代理
B.法定代理
C.指定代理
D.转代理
3.投保保证的有效期限从( )之日起计算。
A.招标文件出售
B.投标文件递交
C.投标截止
D.中标通知书发出
4.某建筑工程，业主投保了建筑工程一切险。工程竣工移交后，在合同约定保险期限内发生地震， 造成部分建筑物损坏，业主向保险公司提出索赔。则应由( )。
A.保险公司承担全部损失
B.保险公司承担除外责任以外的全部损失
C.业主自行承担全部损失
D.业主和保险公司协商分担损失
5.根据《中华人民共和国保险法》，投保人参保建筑工程一切险的建筑工程项目，保险人须负责 赔偿因( )造成的损失和费用。
A.设计错误
B.原材料缺陷
C.不可预料的意外事故
D.工艺不完善
6.关于保险索赔的说法，正确的是( )。
A.保险事故发生后，投保人、被保险人或者受益人仅需向保险人提供与确认保险事故的原因和损 失程度有关的证明和资料
B.保险人认为有关的证明和资料不完整的，可以多次通知投保人、被保险人或者受益人补充提供
C.对其赔偿或者给付保险金的数额不能确定的，保险人应在最终确定赔偿或者给付保险金的数额 后一次性支付保险金
D.投保人重复保险的，除合同另有约定外，各保险人按照其保险金额与保险金额总和的比例承担 赔偿保险金的责任
7.下列表述中，符合标准施工招标文件使用特点的表述是( )。
A.标准施工招标资格预审文件和标准施工招标文件是以 9 部委联合编制的标准文件形式发布，不 同于以往各部委或行业协会颁布的合同示范文本
B.标准文件不具有强制性使用的效力
C.行业标准施工招标文件中的“专用合同条款”不得对《标准施工招标文件》中的“通用合同条 款”进行补充、细化，否则按无效处理
D.《标准文件》中的其他内容，要求招标人必须使用
8.下列关于评标报告的说法错误的是( )。
A.评标报告应当由评标委员会全体成员签字
B.对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应 注明
C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字并拒绝书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结 果
D.提交的评标报告无需推荐中标候选人
9.施工招标资格预审分初步审查和详细审查两个阶段进行，下列属于初步审查内容的是( )。
A.提供资料的有效性
B.资质条件
C.财务状况
D.类似项目的业绩
10.大型主机设备招标不同于定型生产的设备和材料，不仅没有统一的设备标准，而且由于设备 庞大、生产成本较高，通常厂家在签订合同后才进行制造，中标人承担的责任包括生产、交货、 安装(或安装指导)、保修的全过程，因此招标签订的合同属于( )。
A.买卖合同
B.施工合同
C.融资租赁合同
D.加工承揽合同
11.根据《建设工程设计合同(一)》 [GF-2000-0209]的规定，订立合同时，发包人应提供的设计 依据文件和资料不包括( )。
A.城市规划许可文件
B.工程勘察资料
C.限额设计的要求
D.经批准的项目可行性研究报告
12.建设工程勘察、设计合同的发包方式的说法不正确的是( )。
A.建设工程勘察、设计发包依法实行招标发包或直接发包
B.采用特定的专利或者专有技术的，经有关部门批准可以直接发包
C.建筑艺术造型有特殊要求的应公开招标
D.发包方可以将整个建设工程的勘察、设计发包给一个勘察、设计单位
13.依据设计合同示范文本，下列有关设计变更中提法不正确的是( )。
A.设计人负责对不超出原定范围的内容做出必要的调整补充
B.如果发包人确需修改设计时，应首先请设计单位修改，然后经有关部门审批后使用
C.发包人原因的重大设计变更造成设计人需返工时，双方需另行协商签订补充协议
D.发包人需要委托其他设计单位完成设计变更工作，需经原设计人书面同意
14.施工合同的组成文件中，结合项目特点针对通用条款内容进行补充或修正，使之与通用条款 共同构成对某一方面问题内容完备约定的文件是( )。
A.协议书
B.专用条款
C.标准条款
D.质量保修书
15.根据《标准施工招标文件》规定，关于对承包人施工设备的控制说法不正确的是( )。
A.承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划或质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更 换施工设备，增加的费用和工期延误由承包人承担
B.承包人的施工设备和临时设施应专用于合同工程，未经监理人同意，不得将施工设备和临时设 施中的任何部分运出施工场地或挪作他用
C.对目前闲置的施工设备或后期不再使用的施工设备，经监理人根据合同进度计划审核同意后， 承包人方可将其撒离施工现场
D.以上说法都不正确
16.设计施工总承包合同订立时，承包人文件中最主要的是( )，需在专用条款约定承包人向监 理人陆续提供文件的内容、数量和时间。
A.承包人建议书
B.设计文件
C.价格清单
D.投标函
17.设计施工总承包合同中，由于发包人责任应给承包人延长工期和增加费用，并支付利润的情 况不包括( )。
A.未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查
B.因发包人原因导致的暂停施工
C.发包人停工的基准资料错误
D.不可抗力
18.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，“发包人要求”中竣工试验的第三阶段应对( )提出要求。
A.联动试车
B.性能测试
C.单车试验
D.投料试车
19.关于采购方不按合同约定接收货物的表述中，不正确的是( )。
A.合同签订以后或履行过程中，采购方要求中途退货，应向供货方支付按退货部分货款总额计算 的违约金
B.对于实行供货方送货或代运的物资，采购方违反合同规定拒绝接货，采购方与供货方共同承担 由此造成的货物损失和运输部门的罚款
C.约定为自提的产品，采购方不能按期提货，除需支付按逾期提货部分货款总值计算延期付款的 违约金之外，还应承担逾期提货时间内供货方实际发生的代为保管、保养费用
D.逾期提货，可能是未按合同约定的日期提货；也可能是已同意供货方逾期交付货物，而接到提 货通知后未在合同规定的时限内去提货两种情况
20.根据 FIDIC《施工合同条件》，保留金返还承包商的方式是( )。
A.工程师颁发工程接收证书后和履约证书后分两次返还
B.工程竣工试验合格后和工程师颁发工程接收证书后分两次返还
C.工程师颁发工程接收证书后一次性返还
D.工程师颁发履约证书后一次性返还
21.根据美国 AIA 标准合同文本，CM 合同与雇主订立合同的当事人是( )
A.建筑师
B.专业咨询机构
C.施工承包商
D.承担分包工作的分包商
22.建设工程监理的基本程序宜按( )实施。
A. 编制建设工程监理大纲、监理规划、监理细则，开展监理工作
B. 编制监理规划，成立项目监理机构，编制监理细则，开展监理工作
C. 监理规划，成立项目监理机构，开展监理工作，参加工程竣工验收
D. 成立项目监理机构，编制监理规划，开展监理工作，向业主提交工程监理档案资料
23.某甲级工程监理企业在资质年检时，取得监理工程师注册证书的人员为 20 人，其他各项均达到标准要求，其年检结论应当为( )。
A. 合格
B. 基本合格
C. 不合格
D. 基本不合格
24.工程施工过程中，对于变更工作的单价在已标价工程量清单中无适用或类似子目时，应由( )按照成本加利润的原则商定或确定。
A、承包人
B、监理人
C、设计人
D、造价机构
25.每公顷被征用耕地的安置补助费，最高不超过被征用前3年平均年产值的( )倍。
A、5
B、10
C、15
D、20
26.根据《标准施工合同》，下列事件中，属于不可抗力的是( )。
A、政策汇率调整
B、世界金融危机
C、突发地震
D、气温转变
27.根据《标准施工合同》，承包人向监理人递交索赔意向书的时效是( )。
A、7
B、14
C、28
D、30
28.设计招标中，下列因素不属于评标评审比较要素的是( )。
A、设计资历和社会信誉
B、投标方案的投入、产出比的高低
C、完成初步设计时间的早晚
D、投标单位的企业规模大小
29.招标人编写招标投标书面情况报告，确定中标人( )日内向建设行政主管部门备案。
A、10
B、15
C、21
D、28
30.在建设工程施工招标中，标准施工招标文件分卷组成的第三卷是( )。
A、招标公告
B、图纸
C、技术标准和要求
D、投标文件格式
31.设备安装工程竣工前的单机无负荷试车，应由( )组织。
A.发包人
B.承包人
C.设备供应商
D.质量监管部门
32.施工工程竣工验收通过后，确定承包人的实际竣工日应为( )。
A.承包人送交竣工验收报告日
B.发包人组织竣工验收日
C.开始进行竣工检验日
D.验收组通过竣工验收日
33.赶工合同履行过程中，若合同文件约定不一致时，正确的解释顺序应为( )。
A.中标通知书、工程量清单、标准
B.施工合同通用条款、施工合同专用条款、图纸
C.投标书、施工合同通用条款、工程量清单
D.中标通知书、工程报价单、投标书
34.作为一个有经验承包商在投标阶段不可能合理预见的风险事件，如果承包商发生损失，按承包商受到的实际影响给予补偿;如果( )获得好处，也应取得相应的利益。
A.发包人
B.承包商
C.工程师
D.特殊分包商
35.某施工合同履行过程中，承包人因自身原因造成实际工程进度滞后计划进度，按照工程师要求对进度计划进行了修改，并得到工程师的确认。但执行修改后的进度计划，仍不能按期完工。下列关于该拖期的处理方法中，正确的是( )。
A.追究承包人拖期违约责任时，减少合同约定的日拖期赔偿金额
B.工程师对确认进度计划负责，承担部分拖期完工违约金
C.承包人按合同约定的拖期违约金的计算办法承担违约责任
D.按照修改后的进度计划确认新的合同工期，不视为拖期完工
36.根据勘察设计管理的规定，不得承接某专业工程设计业务的是取得()的企业。
A、工程设计综合资质
B、本专业所属行业相应等级设计资质
C、本专业所属行业更高等级设计资质
D、工程设计专项资质
37.施工评标中，审查投标人名称与资质证书的名称是否一致，属于()评审的内容。
A、资格
B、程序
C、响应性
D、形式
38.建设工程在可调价格合同条件下，发生通货膨胀风险事件，则( )。
A、业主不存在风险
B、业主的风险很大
C、承包商的风险很大
D、承包商不存在风险
39.按照控制信息的来源，可将控制分为( )。
A、事前控制和事后控制
B、前馈控制和反馈控制
C、开环控制和闭环控制
D、主动控制和被动控制
40.《建设工程监理规范》规定的“C”类表是为建设各单位准备的，其中工程变更单在建设单位提出变更时，按照( )原则进行。
A、建设单位填写并签发，项目总监理工程师下达变更指令后，施工单位进行施工
B、建设单位填写，由建设单位现场代表、项目总监理工程师、本工程设计技术负责人、项目经理签认，项目监理部签发，项目总监理工程师下达变更指令后，施工单位进行施工
C、建设单位直接填写后，通知施工单位进行施工
D、建设单位现场代表填写，交由项目监理部签发，并委托设计单位编制设计变更文件，签转项目监理部，施工单位收到工程变更单后，实施工程变更
41.关于监理机构的组织形式，下列四种说法不正确的是( )。
A、直线制监理组织形式组织结构简单，权力集中，命令统一，职责明确，对总监理工程师要求高
B、职能制的监理组织形式发挥了职能机构的专业管理作用，提高管理效率，减轻总监理工程师负担，适用于小型项目
C、直线职能制组织是有直线领导，统一指挥，职责清楚的特点，信息传递线路不利于互通情报
D、矩阵型监理组织形式，加强了各职能部门的横向联系，具有较大的机动性和适应性
42.我国的《建设工程监理规范》适用于( )。
A、施工阶段质量监理
B、施工阶段全方位监理
C、工程建设全过程质量监理
D、工程建设全过程的全方位监理
43.国有工程监理企业的改制过程中，介于提出改制申请与产权界定之间的工作是( )。
A、资产评估
B、股权设置
C、认缴出资额
D、制定公司章程
44.可能在职能部门与指挥部门之间产生矛盾的监理组织形式是( )监理组织。
A、职能制
B、直线职能制
C、直线制
D、矩阵制
45.建设工程通过建设工程监理的( )，使影响监理目标实现的各方主体有机配合，使监理工作实施和运行过程顺利。
A、组织协调
B、任务分工
C、严格监理
D、组织机构
46.对于监理例会上意见不一致的重大问题，应( )。
A、不记入会议纪要
B、不形成会议纪要
C、将各方主要观点记入会议纪要中的“会议主要内容”
D、将各方主要观点记入会议纪要中的“其他事项”
47.对于具体工程项目建设使用的施工合同，（ ），就构成了一个内容约定完备的合同文件。
A.标价合同加上选定的核心条款和主要选项条款
B.标价合同加上选定的主要选项条款和次要选项条款
C.核心条款加上选定的主要选项条款和次要选项条款
D.核心条款加上选定的主要选项条款和标价合同
48.有关大型设备采购招标方式的说法，错误的是（ ）。
A.工程建设机电产品国际招标投标一般应采用公开招标的方式进行
B.根据法律、行政法规的规定，不适宜公开招标的，可以采取邀请招标，采用邀请招标方式的项目应当向有关行政监督部门备案
C.工程建设机电产品国际招标采购应当采用国际招标的方式进行
D.已经明确采购产品的原产地在国内的，可以采用国内招标的方式进行
49.依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的28天内，承包人应向监理人递交（ ）。
A.现场同期记录
B.索赔意向通知书
C.索赔报告
D.索赔证据
50.FIDIC标准合同文本中的（ ），适用于投资金额相对较小、工期短、不需进行专业分包，相对简单或重复性的工程项目施工。
A.《施工合同条件》(1999年版)
B.《生产设备和设计一施工合同条件》(1999年版)
C.《设计采购施工(EPC)／交钥匙工程合同条件》(1999年版)
D.《简明合同格式》(1999年版)
51.在代理关系中，委托代理关系终止的条件包括( )。
A.作为被代理人的法人终止
B.被代理人取得民事行为能力
C.被代理人取消委托
D.代理事项完成
E.代理期限届满
52.保证合同是保证人与债权人应当以书面形式订立保证合同。下列条款中，属于保证合同应当包 含的内容有( )。
A.被保证的主债权种类
B.保证人的资产状况
C.保证的期间
D.保证的方式
E.保证担保的范围
53.根据《物权法》，下列各项财产作为抵押物时，抵押权自抵押合同生效时设立的是( )。
A.正在建造的船舶.航空器
B.交通运输工具
C.生产设备.原材料
D.正在建造的建筑物
E.以上说法都不正确
54.简明标准施工招标文件适用于( )的小型项目。
A.工期不超过 12 个月
B.工期不超过 6 个月
C.技术相对简单
D.签约合同价较低
E.设计和施工不是由同一承包人承担
55.在建设工程设计合同的履行中，属于发包人责任的有( )。
A.对勘察资料的正确性负责
B.提供设计人在现场的工作条件
C.设计成果完成后向设计审批部门办理报批手续
D.完成施工中出现的设计变更
E.负责设计人与承包人的工作协调
56.根据《标准施工合同》的规定，关于暂估价的说法，正确的是( )。
A.暂估价指发包人在工程量清单中给出的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、设备 以及专业工程的金额
B.该笔款项属于签约合同价的组成部分合同履行阶段一定发生但招标阶段由于局部设计深度不够:质量标准尚未最终确定，投标时市场价格差异较大等原因，要求承包人按暂估价格报价部分，合同履行阶段再最终确定该部分的合同价格金额
C.暂估价内的工程材料、设备或专业工程施工，属于依法必须招标的项目，施工过程中由发包人 和承包人以招标的方式选择供应商或分包人，按招标的中标价确定
D.未达到必须招标的规模或标准时，材料和设备由承包人负责提供，经监理人确认相应的金额; 专业工程施工的价格由监理人进行估价确定
E.不与工程量清单中所列暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格
57.当工程具备( )条件时，承包人可向监理人报送竣工验收申请报告。
A.监理人要求提交的竣工验收合格证明
B.监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作
C.已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工资料
D.已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划
E.除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作外，承包人的施工已完成合同范围内的全部单位工程以及有关工作
58.承包人为分包工程施工提供的协助条件包括( )。
A.提供施工图纸
B.施工现场的移交
C.选定技术负责人
D.提供财务负责人
E.提供分包人使用的临时设施和施工机械
59.设计施工总承包合同订立的有条件补偿条款规定，无论承包人复核时发现与否，由于( )的 错误，导致承包人增加费用和(或)延误的工期，均由发包人承担，并向承包人支付合理利润。
A.试验和检验标准
B.对工程的工艺安排或要求
C.对工程或其任何部分的功能要求
D.发包人要求中引用的原始数据和资料
E.承包人可以通过其他途径核实的数据和资料
60.设计施工总承包合同的承包人要投保的险种主要包括( )。
A.设计和工程保险
B.失业保险
C.工伤保险
D.第三者责任保险
E.医疗保险
61.建设工程材料设备采购合同属于买卖合同，具有买卖合同的一般特点，该特点体现在( )。
A.买卖合同是实践合同
B.买卖合同是双务、有偿合同
C.买卖合同的买受人取得财产所有权，必须支付相应的价款
D.出卖人转移财产所有权，必须以买受人支付价款为对价
E.出卖人与买受人订立买卖合同，是以转移财产所有权为目的
62.关于材料采购合同交货期限的确定，表述正确的是( )。
A.材料采购合同当事人可以约定明确的交货期限，也可以约定交货的一段期间
B.约定明确的交货期限，出卖人应当按照约定的期限交付标的物
C.约定交付期间的，出卖人可以在该交付期间内的任何时间交付
D.当事人没有约定标的物的交付期限或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的， 按照合同有关条款或者交易习惯确定
E.按照合同有关条款或者交易习惯仍不能确定的，债务人可以随时履行，债权人也可以随时要求履行
63.合同履行过程中，判定是否按期交货或提货，依照约定的交(提)货方式不同，可能有的情形 包括( )。
A.采购方自提产品，以供货方通知提货的日期为准
B.供货方负责代运货物，以采购方提货的日期为准
C.供货方负责代运货物，以发货时承运部门签发货单上的戳记日期为准
D.供货方送货到现场的交货日期，以供货方供货单戳记的日期为准
E.供货方送货到现场的交货日期，以采购方接收货物时在货单上签收的日期为准
64.依据 FIDIC《施工合同条件》规定，指定分包商的特点表现为( )。
A.由业主指定，并与其签定合同
B.工作内容不属于合同约定由承包商应完成工作范围
C.对其付款从暂列金额内开支
D.承包商负责对其施工进行协调管理
E.对其违约行为承包商承担连带责任
65.英国 NCE 合同文本中，关于早期预警的说法正确的是( )。
A.工程施工合同文本提出的早期警告条款，是对双方诚信、合作基础上实现项目预期目标的很好 措施，建立了风险预警机制
B.当项目经理或承包人任一方发现有可能影响合同价款、推迟竣工或削弱工程的使用功能的情况 时，应立即向对方发出早期警告，而非事件发生后进行索赔
C.项目经理和承包商都可以提出召开早期警告会议，并在对方同意后邀请其他方出席，可能包括 分包商、供应商、公用事业部门、地方行政机关代表或应主
D.项目经理应在早期警告会议上对所研究的建议和做出的决定记录在案，会后发给承包商
E.项目经理发出的指令或变更导致合同价款的补偿时，如果项目经理认为承包商未就此事件发出 过个有经验的承包商应发出的早期警告，无须减少承包商应得的补偿
66.建筑工程一切险加保了第三者责任险，下列事件中保险公司应承担赔偿责任的有( )。
A、因原材料缺陷造成的损失
B、与工程直接相关的意外事故引起工地内第三者伤亡
C、与工程直接相关的意外事故引起工地邻近区域的第三者人身伤亡
D、维修保养或正常检修的费用
E、承包商基础土方开挖破坏了图纸上未标明的市政供水管道造成的损害
67.机电设备招标的承包范围，除了交付约定的机组设备外，还包括伴随服务，下列选项属于伴随服务内容的有( )。
A、试运行
B、设备监造
C、实施所供货物的现场组装
D、监管设备安装并对安装质量负责
E、对买方的管理人员进行培训
68.投标书对招标文件的响应偏离中，属于细微偏差的内容有( )。
A、投标文件中不构成实质性偏差的不正规
B、投标文件中不构成实质性偏差的不一致
C、投标文件中不构成实质性偏差的不规则
D、未提交投标保证金
E、投标保证金不足
69.物资设备采购中，划分合同包装的主要考虑因素包括( )。
A、有利于投标竞争
B、物资设备种类
C、考虑资金计划
D、工程进度与供货时间的关系
D、工程进度与供货时间的关系
70.对设计投标书进行评审时，主要考虑的因素有( )。
A、设计方案优劣
B、环境保护措施是否合理
C、投资估算是否超过限额
D、投标报价是否合理
E、社会信誉是否良好
71.工程设计招标过程中，对设计方案进行评审的内容主要包括( )。
A、总体布置的合理性
B、设备选型的适用性
C、造型是否美观大方并与周围环境相协调
D、“三废”治理方案是否有效
E、投资是否很少
72.农用土地征用费由( )及耕地占用税等组成，并按被征用土地的原用途给予补偿。
A、土地补偿费
B、安置补助费
C、土地投资补偿费
D、土地管理费
E、土地占用费
73.《卓越绩效评价准则》的评价内容中，过程管理包括( )。
A、过程的识别与设计
B、过程的实施与改进
C、分析过程
D、过程和结果
E、PDCA循环
74.下列有关违约金的表述中，错误的有( )。
A.合同中必须约定违约金
B.约定的违约金低于实际损失，当事入可以请求人民法院或仲裁机构予以增加
C.约定的违约金过分高于实际损失，当事人必须按约定的违约金执行
D.合同中未约定违约金，当事人一方可以要求对方依法支付违约金
E.违约方支付违约金后，对方仍有权要求其履行债务
75.依据FIDIC《施工合同条件》，下列有关争端裁决委员会的说法中，正确的有( )。
A.业主与承包商各提名1 位专家作为争端裁决委员会成员
B.争端裁决委员会成员的报酬由双方平均分担
C.业主和承包商可单方面向争端裁决委员会征求建议
D.业主或承包商提名的争端裁决委员会成员应各自从本单位获得报酬
E.争端裁决委员会成员可在业主或承包商的项目部担任技术顾问
76.在设计合同中，发包人和设计人必须共同保证施工图设计满足（ ）条件。
A.地基基础、主体结构体系的设计可靠
B.设计符合有关强制性标准、规范
C.依据的勘察资料准确
D.未侵犯任何第三人的知识产权
E.不损害社会公共利益
77.指定代理或法定代理可因（ ）而终止。
A.监护关系消灭
B.被代理人或代理人死亡
C.被代理人取得或者恢复民事行为能力
D.作为被代理人或者代理人的法人终止
E.指定代理的人民法院或指定单位撤销指定
78.建设工程勘察合同(二)范本委托工作内容仅涉及岩土工程，它包括（ ）。
A.取得岩土工程的勘察资料
B.水文地质勘察
C.工程测量
D.治理和监测工作
E.工程物探
79.下列各项中，属于保证合同的内容的有（ ）。
A.被保证的主债权种类、数额
B.债务人履行债务的期限
C.保证的方式
D.保证担保的范围
E.债权人认为需要约定的其他事项
80.按照标准施工合同通用条款对监理人的相关规定，有关监理人指示通用条款明确规定（ ）。
A.监理人应按照合同条款的约定，公平合理地处理合同履行过程中涉及的有关事项
B.除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或被授权的监理人员处取得指示
C.监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人施工成本增加和(或)工期延误，由发包人承担赔偿责任
D.承包人收到监理人发出的任何指示，视为已得到发包人的批准，应遵照执行
E.监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人权利、义务和责任