1.下列不属于建设工程合同管理的目标的是( )
A.发展和完善建筑市场
B.普及相关法律知识，培训合同管理人才
C.推进建筑领域的改革
D.避免和克服建筑领域的经济违法和犯罪
2.下列选项中，关于合同形式的说法，正确的是( )。
A.合同法对合同形式的要求是以要式为原则
B.建设工程合同需采用书面形式
C.建设工程施工合同不能通过传真方式订立
D.电子邮件不是合同的书面形式
3.依据《担保法》的规定，当采用保证方式进行担保时，( )。
A.债务人与债权人是保证合同的当事人，债务人向债权人保证，当债务人不履行债务时由保证人 承担责任。
B.债务人与债权人是保证合同的当事人，明确保证人，保证人向债务人保证，当债务人不履行债 务时，由保证人承担责任。
C.保证人与债务人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责 任
D.保证人与债权人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责 任
4.施工企业以自己的资产为抵押向银行借款后，由于资金链断裂无力还款，在依法拍卖该房产时 尚欠银行 500 万元本金、20 万元利息、50 万元违约金，拍卖房产得款 400 万元，拍卖费用 10 万 元，则施工企业欠银行的债务( )。
A.全部消灭
B.还有 100 万元
C.还有 150 万元
D.还有 180 万元
5.施工项目的工程担保中，保证期限因保证内容和风险不同而各异。下列保证方式中，保证期限 相对较短的是( )。
A.施工投标保证
B.施工履约保证
C.施工预付款保证
D.质量保证金保证
6.招标人对施工投标保函的正确处理方式是( )。
A.未中标的投标人不退还
B.中标的投标人在中标的同时退还
C.在中标的投标人向业主提交履约担保后退还
D.投标人在投标有效期内撤销投标书后退还
7.某建设单位与某施工企业签订的施工合同约定开工日期为 2017 年 3 月 15 日。2016 年 12 月 20 日，该建设单位投保建筑工程一切险保险。施工企业为避免材料价格上涨承担风险，于 2017 年 4 月 10 将主要材料运至工地，2017 年 4 月 15 日主体结构准备施工，后因设备原因，工程实际开工 日为同年 4 月 20 日，该建筑工程一切险保险责任的生效日期为( )。
A.2017 年 3 月 15 日
B.2016 年 1 月 20 日
C.2017 年 4 月 10 日
D.2017 年 4 月 20 日
8.下列关于资格预审和资格后审的说法，正确的是( )。
A.资格预审与资格后审可以同时使用
B.公开招标的项目，实行资格后审
C.邀请招标的项目，实行资格预审
D.资格预审与资格后审的审查内容相同
9.关于中标人确定范围的表述不正确的是( )。
A.招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人
B.招标人可以在评标委员会推荐的中标候选人之外确定中标人
C.依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人
D.排名第一的中标候选人放弃中标.因不可抗力提出不能履行合同，招标人可以确定排名第二的中 标候选人为中标人
10.综合评估法详细评审的内容有施工组织设计、项目管理机构、投标报价和其他因素 4 个方面， 其不属于项目管理机构评审重点是( )。
A.项目经理的任职资格及以往的工程施工管理业绩表明能胜任本项目的工作
B.主要技术负责人的任职资格及以往的工程施工管理业绩表明能胜任本项目的工作
C.其他主要人员的配备是否合理，本项目施工涉及的专业能全覆盖
D.质量管理体系的可靠性和针对性
11.大型主机设备招标不同于定型生产的设备和材料，不仅没有统一的设备标准，而且由于设备 庞大、生产成本较高，通常厂家在签订合同后才进行制造，中标人承担的责任包括生产、交货、 安装(或安装指导)、保修的全过程，因此招标签订的合同属于( )。
A.买卖合同
B.施工合同
C.融资租赁合同
D.加工承揽合同
12.下列不属于施工合同中监理人职责的是( )。
A.独立处理或决定有关事项，如签订分包合同、变更估价、索赔等
B.在发包人授权范围内，负责发出指示、检查施工质量、控制进度等现场管理工作
C.承包人收到监理人发出的任何指示，视为已得到发包人的批准，应遵照执行
D.在发包人授权范围内独立处理合同履行过程中的有关事项，行使通用条款规定的，以及具体施 工合同专用条款中说明的权力
13.根据《标准施工招标文件》，合同履行涉及的几个时间期限说法不正确的是( )。
A.合同工期是指承包人在投标函承诺完成合同工程的时间期限，以及按照合同条款通过变更和索 赔程序应给予顺延工期的时间之和
B.施工期从监理人发出的开工通知中写明的开工日起算，至工程接收证书中写明的实际竣工日止
C.缺陷责任期从工程接收证书中写明的竣工日开始起算
D.保修期自验收合格日起算
14.关于发包人要求提前竣工的说法不正确的是( )。
A.如果发包人根据实际情况向承包人提出提前竣工要求，由于涉及合同约定的变更，应与承包人 通过协商达成提前竣工协议作为合同文件的组成部分
B.协议的内容应包括:承包人修订进度计划及为保证工程质量和安全采取的赶工措施:发包人应提供的条件:所需追加的合同价款:提前竣工给发包人带来效益应给承包人的奖励
C.专用条款使用说明中建议，奖励金额可为发包人实际效益的 20%。
D.以上说法都不正确
15.施工合同履行中，某隐蔽工程经工程师检验后进行了隐蔽。之后工程师又要求对已隐蔽的工 程重新进行检验。检验结果表明该隐蔽工程的施工质量合格，则( )。
A.发包人承担全部费用，工期相应顺延
B.发包人承担全部费用，工期不予顺延
C.承包人承担全部费用，工期不予顺延
D.承包人承担全部费用，工期相应顺延
16.下列监理人指示变更中，不属于直接指示的变更的是( )。
A.按照发包人的要求提高质量标准
B.设计错误需要进行的设计修改
C.增加承包范围外的某项新增工作
D.协调工作中的交叉干扰
17.关于材料采购合同货样买卖的表述中，不正确的是( )。
A.货样买卖是指当事人双方按照货样或样本所显示的质量进行交易
B.凭样品买卖的当事人应当封存样品，并可以对样品质量予以说明
C.出卖人交付的标的物应当与样品及其说明的质量相同
D.凭样品买卖的买受人不知道样品有隐蔽瑕疵的，即使交付的标的物与样品相同，出卖人交付的标的物质量仍然应当符合同种物的最高标准
18.某材料采购合同中约定了提交数量与订购数量之间的合理镑差，合同履行过程中，供货方交 付的材料多于订购数量，且超过了合理镑差界限，但采购方同意接受多付材料时，下列关于货款 的说法中，正确的是( )。
A.按订购数量加多付数量计算货款
B.按订购数量支付货款，多交付部分不在追加货款
C.按交货数量减去合理镑差时的数量计算货款
D.按交货数量加上合理镑差时的数量计算货款
19.根据 FIDIC《施工合同条件》，助手相当于我国项目监理机构中的专业监理工程师，下列关于其相关事项的表述，不正确的是( )。
A.工程师可以向助手指派任务
B.工程师可以向助手付托全部权力
C.如果承包商对助手的指示有疑义时，不需再请助手澄清，可直接提交工程师请其对该指示予以 确认、取消或改变
D.助手在授权范围内向承包人发出的指示，具有与工程师指示同样的效力
20.按照 FIDIC《施工合同条件》规定，如果指定分包商不是因执行承包商的错误指令而出现违 约行为时，( )。
A.业主可将指定分包商的违约行为视为承包商的违约
B.应由选定指定分包商的工程师和指定分包商共同承担责任
C.应由承包商和指定分包商共同承担责任
D.应由指定分包商直接对业主承担责任
21.根据 FIDIC《施工合同条件》，在预付款起扣点后的工程进度款支付时，按本期承包商应得的金额中减去后续支付的预付款和应扣保留金后款额的( )，作为本期应扣还的预付款。
A.10％
B.15％
C.20％
D.25％
22.由于发包人或承包人违约以及不可抗力事件等原因造成合同非正常终止，无责任的受害方因其蒙受经济损失而向对方提出索赔，这种索赔叫做( )。
A. 合同被迫终止的索赔
B. 意外风险和不可预见因素索赔
C. 工程加速索赔
D. 工程变更索赔
23.设计施工总承包合同规定，发包人要求文件应说明( )个方面的内容。
A.8
B.9
C.10
D.11
24.合同法律关系是一种重要的( )。
A.法律关系
B.权利关系
C.义务关系
D.自然关系
25.FIDIC《施工合同条件》规定，某些项目的工程量清单中包括有“暂列金额”款项，其使用权全部归( )控制。
A.承包商
B.工程师
C.分包商
D.业主
26.按《招标投标法实施条例》，建设工程项目允许采用邀请招标方式的情形是( )。
A、因潜在投标人多而导致招标工作量太大的
B、因潜在投标人不了解信息而导致投标人太少的
C、公开招标程序过于繁琐的
D、受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择
27.在建设工程施工招标中，下列关于投标人须知的说法，正确的是( )。
A、投标人须知包括文字说明和投标人须知前附表两个文件
B、投标人须知是对所有招标项目的专用性规定
C、投标人须知与招标项目具体特点和实际需要无必然联系
D、附表中的内容可以与正文内容相抵触
28.按照施工合同示范文本规定，下列关于发包人供应的材料设备运至施工现场后的保管及保管费用的说法中，正确的是( )。
A.应当由发包人保管并承担保管费用
B.应当由发包人保管，但保管费用由承包人承担
C.应当由承包人保管并承担保管费用
D.应当由承包人保管，但保管费用由发包人承担
29.施工合同履行中，发包人另行发包的设备安装工程开始施工，合同中没有规定二建承包人有配合安装的义务。工程师为避免施工的交叉干扰发出暂停部分土建施工指示，导致土建承包人的损失，由( )。
A.发包人承担，批准顺延工期
B.发包人承担，不批准顺延工期
C.承包人承担，可以顺延工期
D.承包人承担，工期不可顺延
30.如果施工索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件影响结束后的28 日内向工程师提交( )。
A.索赔意向通知
B.索赔报告
C.施工现场的记录
D.索赔依据
31.在FIDIC的《施工合同条件》中，合同协议书应当在( )后签订。
A.开标
B.发出中标函
C.提交履约保证
D.开工
32.接受要约的承诺人要使发出的承诺不产生法律效力，则撤回承诺的通知应当在( )到达要约人。
A.要约到达受要约人之前
B.承诺通知到达要约人之前
C.承诺通知发出之前
D.承诺通知到达要约人之后
33.施工评标中，审查投标人名称与资质证书的名称是否一致，属于()评审的内容。
A、资格
B、程序
C、响应性
D、形式
34.建设工程在可调价格合同条件下，发生通货膨胀风险事件，则( )。
A、业主不存在风险
B、业主的风险很大
C、承包商的风险很大
D、承包商不存在风险
35.在决定购买工程保险时，要选择保险公司，确定恰当的保险范围、免赔额、保险费，这些是( )的重要内容。
A、风险评价
B、风险识别
C、风险对策决策
D、实施决策
36.可能在职能部门与指挥部门之间产生矛盾的监理组织形式是( )监理组织。
A、职能制
B、直线职能制
C、直线制
D、矩阵制
37.监理工程师执业资格考试是一种( )考试，是对监理人员掌握监理理论和监理实务技能的抽检。
A、水平
B、学历
C、职称
D、能力
38.建设工程发生质量事故，有关单位应当在( )小时内向当地建设行政主管部门或其他有关部门报告。
A、12
B、24
C、48
D、72
39.在监理工作中，监理工程师对质量控制的技术措施是( )。
A、制定质量监督制度
B、落实技术控制责任制
C、加强质量检查监督
D、制定协调控制程序
40.根据项目法人责任制的规定，在( )后，正式成立项目法人。
A、项目建议书被批准
B、设计概算被批准
C、施工图设计完成
D、可行性研究报告被批准
41.某材料采购合同中，双方约定的违约金是10万元。由于供货方违约不能交货，采购方为避免停工待料，不得不以较高价格紧急采购，为此多付价款20万元(无其他损失)，若停工待料采购方的损失为50万元。供货方应支付的违约金额为（ ）。
A.10万元
B.20万元
C.30万元
D.50万元
42.（ ）是指买受人分期支付价款。
A.货样买卖
B.试用买卖
C.分期交付买卖
D.分期付款买卖
43.有关大型设备采购招标方式的说法，错误的是（ ）。
A.工程建设机电产品国际招标投标一般应采用公开招标的方式进行
B.根据法律、行政法规的规定，不适宜公开招标的，可以采取邀请招标，采用邀请招标方式的项目应当向有关行政监督部门备案
C.工程建设机电产品国际招标采购应当采用国际招标的方式进行
D.已经明确采购产品的原产地在国内的，可以采用国内招标的方式进行
44.保险决策主要表现在（ ）。
A.是否投保和选择保险人
B.是否投保和选择被保险人
C.是否投保和选择受益人
D.选择保险人和选择受益人
45.法律事实是指能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象和事实，法律事实包括（ ）。
A.社会事件与合法行为
B.自然与非自然
C.事件和行为
D.主体与客体
46.采购方拒付货款，应当按照（ ）的拒付规定办理。
A.国家财政部门结算办法
B.地方财政部门结算办法
C.中国人民银行结算办法
D.银行结算办法
47.《标准施工招标文件》的组成（ ）。
A.共包含封面格式和三卷八章的内容
B.共包含封面格式和四卷八章的内容
C.共包含封面格式和三卷九章的内容
D.共包含封面格式和四卷九章的内容
48.《建设工程设计合同(示范文本)》规定，发包人向设计人提供设计依据文件和基础资料超过规定期限（ ）天以内，设计人规定的交付设计文件时间相应顺延，在此期限以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。
A.78
B.14
C.15
D.30
49.（ ）负责支付咨询顾问费用，（ ）负责支付专业分包商的费用。
A.雇主，承包商
B.雇主，项目经理
C.承包商，雇主
D.承包商，项目经理
50.有关建设工程材料设备采购合同的特点，下列说法中正确的是（ ）。
A.出卖人与买受人订立买卖合同，是以转移财产所有权为目的
B.买受人转移财产所有权，必须以买受人支付价款为对价
C.买卖合同是双务、无偿合同
D.除了法律有特殊规定的情况外，当事人之间意思表示一致，买卖合同即可成立，并以实物的交付为合同成立的条件
51.保证合同是保证人与债权人应当以书面形式订立保证合同。下列条款中，属于保证合同应当包 含的内容有( )。
A.被保证的主债权种类
B.保证人的资产状况
C.保证的期间
D.保证的方式
E.保证担保的范围
52.甲施工企业与乙钢材生产企业签订一份价值为 600 万元人民币的钢材购销合同，合同约定：甲 施工企业分期付款，最后一笔尾款于 2009 年 8 月 31 日之前付清，丙企业在贷款合同的保证人一 栏中加盖了企业的印章。甲施工企业逾期没有还清欠款，乙钢材生产企业于 2009 年 9 月 20 日向 法院提起诉讼。下列关于保证责任和保证期间的表述中，不正确的是( )。
A.丙企业承担一般保证责任，保证期间为自 2009 年 8 月 31 日起 6 个月
B.丙企业承担一般保证责任，保证期间为自 2009 年 9 月 20 日起 6 个月
C.丙企业承担连带保证责任，保证期间为自 2009 年 8 月 31 目起 6 个月
D.丙企业承担连带保证责任，保证期间为自 2009 年 9 月 20 日起 6 个月
E.丙企业承担违约责任，保证期间为自 2009 年 9 月 20 日起 6 个月
53.工程设计招标与施工招标的主要区别有( )。
A.招标文件的内容不同
B.投标保函的保证范围不同
C.对投标书的编制要求不同
D.开标形式不同
E.评标原则不同
54.建设工程设计评标标准主要包括的内容是( )
A.设计方案的优劣
B.投入、产出经济效益比较
C.设计进度快慢
D.设计资历和社会信誉
E.设计新颖性
55.建设工程勘察合同当事人包括发包人和勘察人，其勘察人须具备的条件包括( )。
A.作为承包人的勘察单位必须具备法人资格
B.除法人以外的任何其他组织和个人符合相关条件的均可成为承包人
C.建设工程勘察合同的承包方须持有建设行政主管部门核发的施工许可证
D.建设工程勘察合同的承包方须持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照，并且必须在其 核准的经营范围内从事建设活动
E.建设工程勘察合同的承包方必须持有建设行政主管部门颁发的工程勘察资质证书、工程勘察收 费资格证书，而且应当在其资质等级许可的范围内承揽建设工程勘察、设计业务
56.关于调价条款的说法正确的是( )。
A.合同履行期间市场价格浮动对施工成本造成的影响是否允许调整合同价格，要视合同工期的长 短来决定
B.适用于工期在 12 个月以内的简明施工合同的通用条款没有约定调价条款，承包人在投标报价中合理考虑市场价格变化对施工成本的影响，合同履行期间不考虑市场价格变化调整合同价款
C.工期 12 个月以上的施工合同，由于承包人在投标阶段不可能合理预测一年以后的市场价格变 化，因此应设有调价条款，由发包人和承包人共同分担市场价格变化的风险
C.工期 12 个月以上的施工合同，由于承包人在投标阶段不可能合理预测一年以后的市场价格变 化，因此应设有调价条款，由发包人和承包人共同分担市场价格变化的风险
E.价格指数应首先采用工程项目所在地有关行政管理部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用市场价格指数代替
57.施工准备阶段发包人的义务包括( )。
A.提供施工场地
B.组织设计交底
C.编制施工实施计划
D.约定开工时间
E.现场勘察
58.承包人应在每个付款周期末，向发包人递交进度款支付申请，并附相应的证明文件。除合同 另有约定外，进度款支付申请应包括的内容是( )。
A.截止至本次付款周期末已实施工程的价款
B.本次应支付的预付款和扣减的返还预付款
C.本次扣减的质量保证金
D.根据合同应增加和扣减的其他金额
E.暂列金额
59.在设计施工总承包合同模式下，关于缺陷责任期的说法正确的是( )
A.缺陷责任期内，承包人需要对已接收使用的工程负责日常维护工作
B.在使用过程中，发现接收工程存在新的缺陷，由承包人负责修复
C.缺陷责任期内，工程缺陷的修复和查验费用由承包人承担
D.缺陷责任期最长不超过 2 年
E.缺陷责任期内，承包人不能在合理时间内修复缺陷，发包人可以委托他人修复
60.设备采购合同专用条款与技术规格中约定有附加服务，卖方可能被要求提供的服务包括( )。
A.实施或监督所供货物的现场组装和／或试运行
B.提供货物组装和／或维修所需的工具
C.为所供货物的每一适当的单台设备提供详细的操作和维护手册
D.在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行或监督或维护或修理，但前提条件是该服务并不 能免除卖方在合同保证期内所承担的义务
E.在卖方厂家和／或在项目现场就所供货物的组装、正式运行、运行、维护和修理对买方人员进 行培训
61.CM承包商的酬金约定通常可采用的方式是( )。
A.固定酬金
B.按总包合同价的百分比取费
C.按分包合同价的百分比取费
D.按总包合同实际发生工程费用的百分比取费
E.按分包合同实际发生工程费用的百分比取费
62.工程设计投标的评比一般分为( )，评标委员会必须严格按照招标文件确定的评标标准和评标办法进行评审。
A、技术标
B、经济标
C、管理标
D、合同标
E、商务标
63.在大型工程设备采购招标初步评审过程中，初步评审的内容包括( )。
A、投标文件是否完整
B、总体编排是否有序
C、文件签署是否合格
D、投标人是否提交投标保证金
E、付款条件偏差
64.投标书对招标文件的响应偏离中，属于细微偏差的内容有( )。
A、投标文件中不构成实质性偏差的不正规
B、投标文件中不构成实质性偏差的不一致
C、投标文件中不构成实质性偏差的不规则
D、未提交投标保证金
E、投标保证金不足
65.在大型工程设备采购招标文件中，属于招标文件中投标人须知的有( )。
A、招标的货物和服务
B、招标文件的组成
C、投标分项报价表
D、招标投标程序
E、投标一览表
66.采用综合评标法进行建设工程项目设备材料采购招标，需要考虑的因素有( )。
A、投标价
B、付款条件
C、设备性能
D、寿命残值
E、燃料消耗费
67.工程设计招标过程中，对设计方案进行评审的内容主要包括( )。
A、总体布置的合理性
B、设备选型的适用性
C、造型是否美观大方并与周围环境相协调
D、“三废”治理方案是否有效
E、投资是否很少
68.下列费用中，属于按照项目所在地省级人民政府有关规定缴纳的市政公用设施费的有( )。
A、市政公用设施建设配套费用
B、绿化工程补偿费用
C、环境影响评价费
D、劳动安全卫生评价费
E、临时设施费
69.根据《标准施工合同》，有关索赔的表述中，正确的有( )。
A、索赔要求的提出不需经对方同意
B、发包人应在做出索赔处理结果答复后28天内完成赔付
C、应在索赔事件发生后的28天内递交索赔意向通知书
D、监理人的索赔处理决定超过权限时应报发包人批准
E、承包人必须执行监理人的索赔处理决定
70.下列关于《卓越绩效评价准则》评分系统的说法，正确的有( )。
A、基本要求是各条目最核心的概念和最基本的主题
B、总体要求是各条目最核心的概念和最基本的主题
C、多项要求是各条目最核心的概念和最基本的主题
D、总体要求是条目要求中最重要的特征
E、基本要求是条目要求中最重要的特征
71.《卓越绩效评价准则》的评价内容中，过程管理包括( )。
A、过程的识别与设计
B、过程的实施与改进
C、分析过程
D、过程和结果
E、PDCA循环
72.公证与鉴证的区别包括( )。
A.合同公证和鉴证所依据的法规不同
B.公证或鉴证的合同在诉讼中的法律证据效力不同
C.公证或鉴证过的合同法律效力适用范围不同
D.合同公证具有强制性，鉴证贯彻自愿原则
E.公证仅限于合同，鉴证除合同外还可包括证明材料的真实性
73.合同订立后，甲公司将与乙公司签订合同中的义务转移给丙公司履行。下列关于该转让的说法中，符合《合同法》对合同转让规定的有( )。
A.甲公司不须经乙公司同意，但要通知乙公司
B.丙公司直接对乙公司承担合同义务
C.丙公司可对乙公司行使抗辩权
D.丙公司应向乙公司提供合同约定的履约担保
E.甲公司对丙公司不履行合同的行为承担连带责任
74.依据《合同法》，下列有关解决合同争议方式的表述中，错误的有( )。
A.当事人双方未达成仲裁协议的，仲裁机构不能受理
B.当事人对仲裁裁决不满的，可以申请法院进行二审
C.一方当事人不履行仲裁裁决的，对方可以请求法院执行
D.仲裁裁决书自作出裁决之日起发生法律效力
E.建设工程合同的纠纷必须由被告所在地法院审理
75.下列在施工过程发生的事件中，可以顺延工期的情况包括( )。
A.不可抗力事件的影响
B.承包人采购的施工材料未按时交货
C.施工许可证没有及时颁发
D.不具备合同约定的开工条件
E.工程师未按合同约定提供所需指令
76.按照《建设工程质量管理条例》规定，最低保修期限为2 年的工程有( )。
A.地基基础工程
B.电气管线工程
C.设备安装工程
D.装修工程
E.屋面防水工程
77.建设工程监理实施原则有：( )。
A、经济效益原则
B、权责一致原则
C、总监理工程师负责原则
D、公正、独立、自主原则
E、严格监理，热情服务原则
78.测定、编制项目监理机构监理人员需要量定额的依据是( )。
A、委托监理合同
B、工程复杂程度等级
C、工程建设强度
D、监理工程师的监理工作内容
E、监理人员的技术职称结构
79.除了促进监理人员努力钻研监理业务，提高业务之外，实行监理工程师执业资格考试的意义在于( )。
A、统一监理工程师的业务能力标准
B、有利于公正地确定监理人员是否具备监理工程师的资格
C、合理建立工程监理人才库
D、同国际接轨，开拓国际工程监理市场
E、限制外国工程咨询人员进入中国建筑市场
80.采取公开招标方式进行设计招标时，应对（ ）进行审查。
A.能力
B.资质
C.资金
D.经验
E.年龄