1.下列不属于建设工程合同管理的目标的是( )
A.发展和完善建筑市场
B.普及相关法律知识，培训合同管理人才
C.推进建筑领域的改革
D.避免和克服建筑领域的经济违法和犯罪
2.下列工程管理制度中，属于核心制度的是( )。
A.法人负责制
B.招标投标制
C.工程监理制
D.合同管理制
3.合同担保方式中，既可以用当事人自己的财产又可以用第三人的财产作担保的方式是( )。
A.保证
B.定金
C.留置
D.质押
4.施工项目的工程担保中，保证期限因保证内容和风险不同而各异。下列保证方式中，保证期限 相对较短的是( )。
A.施工投标保证
B.施工履约保证
C.施工预付款保证
D.质量保证金保证
5.关于安装工程一切险保险期限的说法，正确的是( )。
A.安装工程保险期限的起始或终止可以超出保险单明细表中列明的保险生效日或终止日
B.安装工程一切险对旧机械设备不负考核期的保险责任，但须承担其维修期保险责任
C.安装工程一切险的保险期内一般应包括一个试车考核期，试车考核期的长短可以超出安装工程 保险单明细表中列明的试车和考核期限
D.安装工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时 起始
6.某项目的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力，则招标人( )。
A.可以采用直接委托方式发包
B.可以自行招标，但应当备案
C.可以自行招标，无需备案
D.必须委托中介机构代理招标
7.下列关于评标报告的说法错误的是( )。
A.评标报告应当由评标委员会全体成员签字
B.对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应 注明
C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字并拒绝书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结 果
D.提交的评标报告无需推荐中标候选人
8.施工招标资格预审分初步审查和详细审查两个阶段进行，下列属于初步审查内容的是( )。
A.提供资料的有效性
B.资质条件
C.财务状况
D.类似项目的业绩
9.大型工程设备的采购招标阶段，关于详细评审交货期的表述，正确的是( )。
A.招标文件要求了设备分期和全部交货的时间，故不允许交货时间与招标文件要求的时间存在偏 差
B.依据投标文件偏差表中提供的分期和全部交货的时间，评定是否可以接受。如果交货时间不能 接受，视为响应投标
C.在可接受范围内的评定方法是，依据招标文件的货物需求一览表规定的时间为基础，每超过基 础时间一周，其评标价将在投标价的基础上增加报价的某一百分比(一般为 0.5%)加到评标价基础上，形成评审价格
D.提前交货应当考虑降低评标价
10.设计合同履行过程中，属于设计人责任的是( )。
A.组织对设计文件的审查.鉴定和验收
B.办理设计文件的报批手续
C.选定设计文件依据的设计规范
D.为现场的设计人提供必要的工作条件
11.某建设单位委托设计院承担办公楼设计任务，设计院在完成设计任务 30％时，由于某种原因，办公楼项目停建，建设单位向设计院发出终止合同的通知。依据设计合同示范文本的规定，承担解除合同后果责任的方式应为( )。
A.设计院没收建设单位支付的定金
B.设计院没收建设单位支付的定金，建设单位再支付合同设计费的 30％
C.建设单位支付合同设计费的 50％
D.设计院没收定金，建设单位再支付合同设计费的 50％
12.根据《标准施工招标文件》，合同履行涉及的几个时间期限说法不正确的是( )。
A.合同工期是指承包人在投标函承诺完成合同工程的时间期限，以及按照合同条款通过变更和索 赔程序应给予顺延工期的时间之和
B.施工期从监理人发出的开工通知中写明的开工日起算，至工程接收证书中写明的实际竣工日止
C.缺陷责任期从工程接收证书中写明的竣工日开始起算
D.保修期自验收合格日起算
13.施工合同履行中，某隐蔽工程经工程师检验后进行了隐蔽。之后工程师又要求对已隐蔽的工 程重新进行检验。检验结果表明该隐蔽工程的施工质量合格，则( )。
A.发包人承担全部费用，工期相应顺延
B.发包人承担全部费用，工期不予顺延
C.承包人承担全部费用，工期不予顺延
D.承包人承担全部费用，工期相应顺延
14.在施工合同履行中，发包人按合同约定购买了玻璃，现场交货前未通知承包人派代表共同进 行现场交货清点，单方检验接收后直接交承包人的仓库保管员保管，施工使用时发现部分玻璃损 坏，则应由( )。
A.保管员负责赔偿损失
B.发包人承担损失责任
C.承包人负责赔偿损失
D.发包人与承包人共同承担损失责任
15.根据《标准施工招标文件》，关于索赔时限的规定的说法，错误的是( )。
A.承包人应在确认引起索赔的事件发生后 28 天内向监理人发出索赔通知书
B.承包人应在确认引起索赔的事件后 28 天内向监理人提交索赔通知书
C.对于具有连续影响的索赔事件，承包人应在该事件产生的影响结束后 42 天内，递交一份 最终索赔报告
D.监理人在收到最终索赔报告的 28 天内未作答复即视为该索赔报告已经认可
16.根据《标准施工招标文件》中合同条款的规定,关于承包人提出索赔的期限说法不正确的是 ( )。
A.竣工阶段发包人接受了承包人提交并经监理人签认的竣工付款证书后，承包人不能再对施工阶 段、竣工阶段的事项提出索赔要求
B.缺陷责任期满承包人提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔
C.提出索赔的期限至发包人接受最终结清证书时止，即合同终止后承包人就失去索赔的权利
D.承包人接受索赔处理结果，发包人应在做出索赔处理结果答复后 56 天内完成赔付
17.关于施工阶段发包人违约处理的表述中，不正确的是( )。
A.除了发包人不履行合同义务或无力履行合同义务的情况外，承包人向发包人发出通知，要求发 包人采取有效措施纠正违约行为
B.发包人收到承包人通知后的 28d 内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人
C.发包人收到承包人通知后的 28d 内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误
D.发包人无需支付承包人暂停施工期间的合理利润
18.下列关于设计施工总承包合同的说法错误的是( )
A.合同责任单一，责任明确
B.建设周期长
C.可以减少设计变更
D.可以减少承包人的索赔
19.设计施工总承包合同订立时，无条件补偿条款规定承包人复核时未发现发包人要求的错误， 实施过程中因该错误导致承包人增加了费用和(或)工期延误，发包人应( )。
A.仅承担由此增加的费用
B.仅承担由此增加的工期延误
C.仅承担由此增加的费用和(或)工期延误
D.承担由此增加的费用和(或)工期延误，并向承包人支付合理利润
20.管材等各种定尺、倍尺的金属材料在进行现场交货检验时应采用的方法是( )。
A.理论换算法
B.经验鉴别法
C.查点法
D.衡量法
21.建筑材料采购合同履行中，采购方变更到货地点，未在合同规定的时限内及时通知供货商， 导致供货商仍将货物通过铁路发运到合同约定的地点。关于运费及相关费用的承担，下列说法中， 正确的是( )。
A.由供货商承担供货的全部运费
B.由采购方承担自行运到目的地所需费用
C.由供货商承担货物转运增加的保险费用
D.由采购方和供货方共同承担转运费用
22.某甲级工程监理企业在资质年检时，取得监理工程师注册证书的人员为 20 人，其他各项均达到标准要求，其年检结论应当为( )。
A. 合格
B. 基本合格
C. 不合格
D. 基本不合格
23.FIDIC《施工合同条件》规定，将合同争议提交争端裁决委员会决定的，裁决委员会应在收到争议文件后( )d 内做出合理的裁决。
A.15
B.28
C.72
D.84
24.指定分包商是与( )签订分包合同，因而在合同关系和管理关系方面与一般分包商处于同等地位。
A.工程师
B.承包人
C.发包人
D.政府主管部门
25.根据《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款的规定，因不可抗力事件导致的承包人机械设备损坏及停工损失，由( )承担。
A.发包人
B.承包人
C.工程师
D.承包人和发包人共同
26.根据招标投标活动的公开原则，( )等信息应当公开。
A.投标人名单
B.标底
C.评标委员会成员
D.评标的标准
27.在FIDIC的《施工合同条件》中，合同协议书应当在()后签订。
A.开标
B.发出中标函
C.提交履约保证
D.开工
28.某工程，设备及工器具购置费为6000万元，建筑安装工程费为50000万元，工程建设其他费为3000万元，铺底流动资金为6000万元，基本预备费率为5%.该项目估算的基本预备费应为( )万元。
A、1500
B、1750
C、2950
D、1250
29.《卓越绩效评价准则》与ISO 9000质量管理体系的相同点是( )。
A、对组织的要求相同
B、评价方式相同
C、关注点相同
D、使用方法相同
30.办公和生活家具购置费属于( )。
A、与项目建设有关的其他费用
B、与未来企业生产经营有关的其他费用
C、企业管理费
D、措施费
31.在工程设计招标管理中，设计文件编制依据属于( )。
A、设计要求文件的内容
B、施工招标文件的内容
C、资质审查内容
D、经验审查内容
32.在建设项目各类招标中，关于工程设计招标的说法，正确的是( )。
A、发包任务一般分为初步设计招标和技术设计招标
B、设计招标的评标应采用经评审的最低投标价法
C、勘察设计不能够一次性总体招标
D、设计招标通常采用设计方案竞选的方式
33.在建设工程施工招投标过程中，用于招标评审的文件不包括( )。
A、资格审查内容和标准的文件
B、评标的审查、比较要素和标准的文件
C、施工组织设计导则
D、标底说明文件
34.某施工合同履行中，工程师进行了合同约定外的检查试验，影响了施工进度。如检查结果表明该部分的施工质量不合格，则( )。
A.检查试验的费用由承包人承担，工期不予顺延
B.检查试验的费用由承包人承担，工期给予顺延
C.检查试验的费用由发包人承担，工期给予顺延
D.检查试验的费用由发包人承担，工期不予顺延
35.施工工程竣工验收通过后，确定承包人的实际竣工日应为( )。
A.承包人送交竣工验收报告日
B.发包人组织竣工验收日
C.开始进行竣工检验日
D.验收组通过竣工验收日
36.FIDIC《施工合同条件》规定的“暂列金额”款项使用的特点是( )。
A.工程师有权根据施工实际情况控制使用
B.承包商有权根据施工实际需要自主使用
C.承包商应于工程竣工前使用完毕
D.可用于支付承包商的索赔
37.按照FIDIC《施工合同条件》规定，施工中遇到( )不属于业主应承担的风险。
A.不利的外界自然条件
B.不利的气候条件
C.招标文件未提供的地质条件
D.图纸未标明的地下障碍物
38.在施工索赔中，工程师处理索赔的决定( )。
A.承包人必须接受
B.不具有强制性的约束力
C.仲裁机构应予以认可
D.排除了法院的诉讼管辖
39.承包人在临街交通要道附近施工，施工开始前应向工程师提出安全措施，工程师认可后实施，其防护措施费由( )。
A.发包人承担
B.承包人承担
C.发包人和承包人共同分担
D.承包人垫付，施工结束无安全事故后由发包人支付
40.某工程项目的承包人具有设计资质。承包人将完成的设计文件按规定的审查程序获得批准后提交监理工程师审核，经监理工程师签认后承包人按图样施工。施工中发现由于设计计算错误，已经施工的部分工程需要拆除，设计文件必须修改。则该事件的损失应由( )。
A.审查单位与监理单位共同承担
B.承包人与审查单位连带承担
C.承包人全部承担
D.承包人承担设计损失，发包人承担施工损失
41.对债务人以明显不合理低价转让财产危害债权人利益的行为，债权人可以( )撤销。
A.自行
B.请求主管部门
C.请求人民法院
D.请求工商行政管理部门
42.《建设工程监理规范》规定的“C”类表是为建设各单位准备的，其中工程变更单在建设单位提出变更时，按照( )原则进行。
A、建设单位填写并签发，项目总监理工程师下达变更指令后，施工单位进行施工
B、建设单位填写，由建设单位现场代表、项目总监理工程师、本工程设计技术负责人、项目经理签认，项目监理部签发，项目总监理工程师下达变更指令后，施工单位进行施工
C、建设单位直接填写后，通知施工单位进行施工
D、建设单位现场代表填写，交由项目监理部签发，并委托设计单位编制设计变更文件，签转项目监理部，施工单位收到工程变更单后，实施工程变更
43.可能在职能部门与指挥部门之间产生矛盾的监理组织形式是( )监理组织。
A、职能制
B、直线职能制
C、直线制
D、矩阵制
44.监理工程师执业资格考试是一种( )考试，是对监理人员掌握监理理论和监理实务技能的抽检。
A、水平
B、学历
C、职称
D、能力
45.建设工程通过建设工程监理的( )，使影响监理目标实现的各方主体有机配合，使监理工作实施和运行过程顺利。
A、组织协调
B、任务分工
C、严格监理
D、组织机构
46.《建筑法》规定，建筑工程主体结构的施工( )。
A、经总监理工程师批准，可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位
B、经建设单位批准，可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位
C、可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位
D、必须由总承包单位自行完成
47.某材料采购合同中，双方约定的违约金是10万元。由于供货方违约不能交货，采购方为避免停工待料，不得不以较高价格紧急采购，为此多付价款20万元(无其他损失)，若停工待料采购方的损失为50万元。供货方应支付的违约金额为（ ）。
A.10万元
B.20万元
C.30万元
D.50万元
48.我国标准施工合同中规定质量保证金在缺陷责任期满后返还给承包人。FIDIC《施工合同条件》规定保留金在工程师颁发工程接收证书和颁发履约证书后分两次返还。颁发工程接收证书后，将保留金的（ ）返还承包商。
A.100%
B.50%
C.30%
D.由工程师决定的
49.建设工程合同应当采用书面形式，是（ ）的体现。
A.合同标的的特殊性
B.合同履行期限的长期性
C.计划和程序的严格性
D.合同形式的特殊要求
50.（ ）主要是依靠行政手段来规范财产流转关系。
A.自然经济
B.商品经济
C.市场经济
D.计划经济
51.合同法律关系包括( )。
A.合同法律关系主体
B.合同法律关系客体
C.合同法律关系内容
D.合同法律关系条款
E.合同法律关系机构
52.下列属于代理的法律特征包括( )。
A.代理人必须在代理权限范围内实施代理行为
B.代理行为的法律后果归属于被代理人
C.代理人和被代理人对代理行为的法律后果承担连带责任
D.代理行为必须是具有法律意义的行为
E.代理人以被代理人的名义实施代理行为
53.关于质押的说法正确的是( )。
A.债务人或者第三人为出质人
B.债权人为质权人
C.移交的动产或权利为质物
D.是一种法定的担保物权
E.质权自出质人交付质押财产时设立
54.关于保险合同的表述中，正确的有( )。
A.保险合同是指被保险人与保险人约定保险权利义务关系的协议
B.投保人是指与保险人订立保险合同，并按照保险合同负有支付保险费义务的人
C.保险人是指与投保人订立保险合同，并承担赔偿或者给付保险金责任的保险公司
D.被保险人是指其财产或者人身受保险合同保障，享有保险金请求权的人
E.保险合同分为财产保险合同、人身保险合同
55.下列选项中，不符合标底规定的是( )。
A.招标人必须编制标底且标底是保密的
B.一个招标项目可以有两个标底
C.招标人不得规定最低投标限价
D.招标人不得规定最高投标限价
E.标底的编制机构也可以参加编制标底项目的投标工作
56.评标委员会成员应当回避的情形有( )
A.是投标人或其主要负责人的近亲属
B.与投标人有经济利益关系，影响其评审公正性的人员
C.项目主管部门的人员
D.曾因违法行为而受过刑事处罚的人员
E.在招标投标活动中受过行政处罚的人员
57.详细审查是评定申请人的资质条件.能力和信誉是否满足招标工程的要求，但前附表没有规定 的方法和标准不得作为审查依据。其主要审查内容( ) 。
A.资质条件
B.财务状况
C.类似项目的业绩
D.信誉
E.安全负责人资格
58.关于施工评标程序的说法正确的是( )。
A.评标委员会成员应当按照招标文件规定的评标标准和方法，客观、公正地对投标文件提出评审 意见
B.招标文件没有规定的评标标准和方法不得作为评标的依据
C.招标人应当根据项目规模和技术复杂程度等因素合理确定评标时间，超过三分之二的评标委员 会成员认为评标时间不够的，招标人应当适当延长
D.完成评标后，如果招标人授权由评标委员会定标，可直接确定中标人
E.若评标委员没有获得招标人的定标授权，应向招标人提交评标报告和中标候选人名单
59.根据《招标投标法实施条例》的规定，有下列情形的视为投标人互相串通投标( )。
A.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制
B.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜
C.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人
D.不同投标文件包装一致
E.不同投标人的投标文件相互混装
60.《建设工程设计合同(一)》 [GF-2000-0209]适用于民用建设工程设计的合同，其主要条款包 括( )。
A.发包人应提供的有关资料和文件
B.委托设计任务的范围和内容
C.项目投资要求
D.工程用地规划
E.双方的责任
61.在建设工程设计合同的履行中，属于发包人责任的有( )。
A.对勘察资料的正确性负责
B.提供设计人在现场的工作条件
C.设计成果完成后向设计审批部门办理报批手续
D.完成施工中出现的设计变更
E.负责设计人与承包人的工作协调
62.根据《标准施工合同》，关于监理人的地位和职责的说法，正确的有( )。
A.监理人是受发包人聘请的合同履行管理人
B.监理人是施工合同履行中独立的第三方
C.监理人在授权范围内独立开展工作
D.监理人具有施工合同管理所有事项的决定权
E.监理人有对承包人进行施工管理的指示权
63.关于建设工程施工合同中工程保险和第三者责任保险的表述，正确的有( )。
A.《标准施工合同》和《简明施工合同》的通用条款中均规定由承包人负责投保“建筑工程一切 险”、“安装工程一切险”和“第三者责任保险”，并承担办理保险的费用
B.承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险 单必须与专用合同条款约定的条件一致
C.如果一个建设工程项目的施工采用平行发包的方式分别交由多个承包人施工，由几家承包人分 别投保的话，有可能产生重复投保或漏保，此时由发包人投保为宜
D.保险人做出保险责任变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知勘察人和监理人
E.无论是由承包人还是发包人办理工程险和第三者责任保险，均必须以发包人和承包人的共同名 义投保
64.对于大型工程为了检验承包人的设计、设备选型和运行情况等的技术指标是否满足合同的约定，通常在缺陷责任期内工程稳定运行一段时间后， 在专用条款约定的时间内进行竣工后试验。竣工后试验按专用条款的约定由发包人或承包人进行。关于竣工试验说法正确的是( )
A.由于工程已由投入正式运行，发包人应将竣工后试验的日期提前 21 天通知承包人。如果承包人未能在该日期出席竣工后试验，发包人可自行进行试验，承包人应对检验数据予以认可
B.因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过，承包人应按照合同约定进行赔偿，或者承包人提 出修复建议，在发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任
C.发包人应提前 21 天将竣工后试验的日期通知承包人
D.承包人无须在发包人在场的情况下，进行竣工后试验
E.因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人 提出修复建议，在发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任
65.CM承包商的酬金约定通常可采用的方式是( )。
A.固定酬金
B.按总包合同价的百分比取费
C.按分包合同价的百分比取费
D.按总包合同实际发生工程费用的百分比取费
E.按分包合同实际发生工程费用的百分比取费
66.投标书对招标文件的响应偏离中，属于细微偏差的内容有( )。
A、投标文件中不构成实质性偏差的不正规
B、投标文件中不构成实质性偏差的不一致
C、投标文件中不构成实质性偏差的不规则
D、未提交投标保证金
E、投标保证金不足
67.在大型工程设备采购招标文件中，属于招标文件中投标人须知的有( )。
A、招标的货物和服务
B、招标文件的组成
C、投标分项报价表
D、招标投标程序
E、投标一览表
68.采用综合评标法进行建设工程项目设备材料采购招标，需要考虑的因素有( )。
A、投标价
B、付款条件
C、设备性能
D、寿命残值
E、燃料消耗费
69.国有资金控股必须依法招标的项目，招标人可以选择排名第二的中标候选人为中标人的情形有( )。
A、排名第一的中标候选人放弃中标
B、排名第一的中标候选人因不可抗力提出不能履行合同
C、招标人认为排名第一的中标候选人价格偏高
D、第一中标候选人未按招标文件要求提交履约保证金
E、第一中标候选人未接受招标人提出缩短工期要求
70.工程项目监理评标时，需要保密的内容包括( )。
A.投标报价
B.评标过程
C.评标专家名单
D.评标标准
E.评标方法
71.对委托人和监理人都有约束力的合同文件包括( )。
A.监理招标文件
B.监理中标函
C.合同实施过程中双方签署的补充文件
D.监理合同标准条件
E.工程量清单
72.依据设计合同示范文本规定，下列有关设计工作内容变更的说法中，正确的有( )。
A.设计人应根据设计审查结论对设计进行调整和补充
B.发包人根据工程实际需要要求修改设计文件时，只能由原设计单位修改并经审批后使用
C.发包人经原设计人书面同意后，可以委托其他具有资质的设计单位修改
D.由于发包人原因对设计进行重大修改，应另签订合同
E.在未签合同之前发包人已同意的设计人为发包人所做的各项设计工作，应支付相应的设计费
73.某施工项目，因与相邻单位的协调工作没有做好，无法按照施工合同约定日期开工，则发包人应当承担的义务和责任包括( )。
A.通知承包人延期开工
B.赔偿承包人损失
C.顺延工期
D.将协调工作交给承包人
E.按原约定期限支付预付款
74.除了促进监理人员努力钻研监理业务、提高业务之外，实行监理工程师执业资格考试的意义在于：( )。
A、统一监理工程师的业务能力标准
B、有利于公正地确定监理人员是否具备监理工程师的资格
C、合理建立工程监理人才库
D、同国际接轨，开拓国际工程监理市场
E、限制外国工程咨询人员进入中国建筑市场
75.下列关于建设工程目标控制技术措施的表述中，正确的有( )。
A、要能提出多个不同的技术方案
B、要对不同的技术方案进行技术经济分析
C、技术措施必须与经济措施结合使用才能取得好的效果
D、要避免仅从技术角度选定技术方案
E、对由于业主原因所导致的目标偏差，技术措施可能成为首选措施
76.从国际工程市场的情况来看，工程咨询有以下发展趋势：( )。
A、向全过程和全方位服务方向发展
B、逐渐取代工程承包
C、与工程承包相互渗透、相互融合
D、带动本国工程设备、材料和劳务出口
E、促进国际间工程领域的交流和合作
77.对设计投标书进行评审时，设计方案评审的内容包括（ ）。
A.总体布置的合理性
B.设备选型的适用性
C.造型是否美观大方
D.“三废”治理方案是否有效
E.投资是否超过限额
78.招标人向建设行政主管部门申请办理招标手续时，所提供的招标备案文件应说明的情况有（ ）。
A.计划工期
B.对投标人的资质要求
C.招标工作范围
D.资格预审条件
E.招标方式
79.履约保证的形式有（ ）。
A.履约担保金
B.履约保证金
C.履约银行保函
D.履约商业保函
E.履约担保书
80.合同法律关系的客体，包括（ ）。
A.提供一定劳务
B.限制流通物
C.禁止流通物
D.智力成果
E.完成一定的工作