1.下列合同属于按照承发包的不同范围和数量进行划分的是( )。
A.建设工程勘察合同
B.建设工程设计施工总承包合同
C.建设工程设计合同
D.建设工程施工合同
2.建设工程合同的承包人必须具备法人资格，并具有相应的承包资质，是由建设工程合同( )决 定的。
A.合同主体的严格性，建设工程合同一般是法人
B.合同标的的特殊性，合同标的是各类建筑产品
C.合同履行期限的长期性
D.计划和程序的严格性
3.建设工程由于结构复杂、体积大、建筑材料类型多、工作量大，体现出建设工程合同( )特征
A.合同标的的特殊性
B.履行期限的长期性
C.计划和程序的严格性
D.合同主体的严格性
4.下列选项中，关于合同形式的说法，正确的是( )。
A.合同法对合同形式的要求是以要式为原则
B.建设工程合同需采用书面形式
C.建设工程施工合同不能通过传真方式订立
D.电子邮件不是合同的书面形式
5.下列关于代理的叙述，不正确的是( )。
A.无权代理行为的后果由被代理人决定是否有效
B.无权代理在被代理人追认前相对人可以撤销
C.无权代理的法律后果由被代理人承担
D.代理人只能在代理权限内实施代理行为
6.无权代理主要包括没有代理权.超越代理权或者代理权终止后的行为。对于无权代理，如果未 经被代理人追认，则应由( )承担责任。
A.被代理人
B.代理人
C.第三人
D.行为人
7.施工企业以自己的资产为抵押向银行借款后，由于资金链断裂无力还款，在依法拍卖该房产时 尚欠银行 500 万元本金、20 万元利息、50 万元违约金，拍卖房产得款 400 万元，拍卖费用 10 万 元，则施工企业欠银行的债务( )。
A.全部消灭
B.还有 100 万元
C.还有 150 万元
D.还有 180 万元
8.在进行选择保险人决策时，一般应当考虑的因素至少包括( )。
A.安全、服务、信用
B.安全、服务、成本
C.服务、成本、效率
D.技术、效率、成本
9.关于中标人确定范围的表述不正确的是( )。
A.招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人
B.招标人可以在评标委员会推荐的中标候选人之外确定中标人
C.依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人
D.排名第一的中标候选人放弃中标.因不可抗力提出不能履行合同，招标人可以确定排名第二的中 标候选人为中标人
10.评标的初步评审过程中，下列各项属于响应性评审标准的是( )。
A.资质等级符合规定
B.已标价工程量清单
C.联合体投标人已提交联合体协议书
D.环境保护管理体系与措施符合有关标准
11.采用综合评估法报价的计算错误，下列表述不正确的是( )。
A.投标报价有算术错误的，评标委员会可以按相关原则对投标报价进行修正
B.投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准
C.总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以总价金额为准
D.总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有 明显错误的除外
12.设计招标文件是指导投标人正确编制投标文件的依据，招标人应当根据招标项目的特点和需 要编制招标文件。下列不属于设计招标文件的是( )
A.投标文件格式及主要合同条款
B.投标报价要求
C.评标标准和方法
D.技术经济指标要求
13.采购大宗建筑材料或通用型批量生产的中小型设备属于( )。
A.买卖合同
B.施工合同
C.融资租赁合同
D.加工承揽合同
14.《建设工程设计合同(一)》 [GF-2000-0209]规定，设计人负责设计的建(构)筑物需注明 ( )
A.施工方案
B.使用年限
C.竣工验收的标准
D.设计变更的年限
15.某工程项目的设计合同，设计人提交了初步设计文件并完成了部分施工图设计任务。由于环 境影响评价未获得批准，该项目被迫暂停，此时设计合同履行的时间接近合同约定期限的一半， 设计工作已完成全部任务的 60%。若合同终止，发包人应向设计人支付( )。
A.合同约定设计费的 60％
B.双倍定金作为赔偿
C.合同约定设计费的一半
D.合同约定的全部设计费
16.关于物价浮动合同价格调整的表述中，不正确的是( )。
A.通用条款规定的基准日期指投标截止日前第 28 天
B.规定基准日期的作用是划分该日后由于政策法规的变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任
C.承包人投标阶段在基准日后不再进行此方面的调研，进入编制投标文件阶段
D.合同履行期间市场价格浮动对施工成本造成的影响是否允许调整合同价格，要视施工质量的高 低来决定
17.关于发包人要求提前竣工的说法不正确的是( )。
A.如果发包人根据实际情况向承包人提出提前竣工要求，由于涉及合同约定的变更，应与承包人 通过协商达成提前竣工协议作为合同文件的组成部分
B.协议的内容应包括:承包人修订进度计划及为保证工程质量和安全采取的赶工措施:发包人应提供的条件:所需追加的合同价款:提前竣工给发包人带来效益应给承包人的奖励
C.专用条款使用说明中建议，奖励金额可为发包人实际效益的 20%。
D.以上说法都不正确
18.关于缺陷责任期的表述中，不正确的是( )。
A.缺陷责任期自实际竣工日期起计算
B.在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前
C.对于工程主要部位承包人责任的缺陷工程修复后，缺陷责任期相应延长
D.任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新 进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由发包方承担
19.供货方供应的袋装水泥，采购方与供货方进行现场交货的数量检验时，应采用( )计算交货 数量。
A.查点法
B.理论换算法
C.衡量法
D.经验鉴别法
20.FIDIC 标准合同文本中的( )，适用于承包商以交钥匙方式进行设计、采购和施工，完成一 个配备完善的工程，雇主“转动钥匙”时即可运行的总承包项目建设合同。
A.《施工合同条件》(1999 年版)
B.《生产设备和设计-施工合同条件》(1999 年版)
C.《设计采购施工(EPC)／交钥匙工程合同条件》(1999 年版)
D.《简明合同格式》(1999 年版)
21.下列合同内容中，( )是合同当事人双方权利和义务共同指向的对象。
A. 质量
B. 数量
C. 标的
D. 价款或者报酬
22.由于发包人或承包人违约以及不可抗力事件等原因造成合同非正常终止，无责任的受害方因其蒙受经济损失而向对方提出索赔，这种索赔叫做( )。
A. 合同被迫终止的索赔
B. 意外风险和不可预见因素索赔
C. 工程加速索赔
D. 工程变更索赔
23.FIDIC《施工合同条件》规定，自工程接收证书中写明的竣工日开始，至工程师颁发履约证书为止的日历天数称为( )。
A. 缺陷通知期
B. 施工期
C. 合同有效期
D.合同工期
24.指定分包商是与( )签订分包合同，因而在合同关系和管理关系方面与一般分包商处于同等地位。
A.工程师
B.承包人
C.发包人
D.政府主管部门
25.FIDIC《施工合同条件》规定，某些项目的工程量清单中包括有“暂列金额”款项，其使用权全部归( )控制。
A.承包商
B.工程师
C.分包商
D.业主
26.下列内容中，属于建设程序中生产准备阶段工作的是( )。
A、准备必要的施工图纸
B、招聘和培训生产人员
C、办理工程质量监督和施工许可手续
D、组织招标选择设备、材料供应商
27.根据《国务院关于投资体制改革的决定》，对于企业投资《政府核准的投资项目目录》以外的项目，投资决策实行的制度是( )。
A、审批制
B、核准制
C、备案制
D、公示制
28.建设工程项目设备材料采购招标，对于技术复杂或技术规格、性能、技术要求难以统一的，一般采用( )进行评标。
A、最低投标价法
B、综合评标法
C、综合评估法
D、评标价法
29.在大型工程设备采购招标过程中，不属于初步评审中实质性偏差的是( )。
A、未提交投标保证金
B、超出经营范围投标
C、资格证明文件不全
D、单价计算结果与总价不一致
30.在建设工程设计投标管理中，表述错误的是( )。
A、工程设计投标的评比一般分为技术标和商务标两部分
B、设计招标评标方法通常采用综合评估法
C、如果招标人接受了投标人技术标方案的投标书，就不需要再进行商务标的评审
D、国有资金占控股或者主导地位的依法必须招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人
31.按《招标投标法实施条例》，建设工程项目允许采用邀请招标方式的情形是( )。
A、因潜在投标人多而导致招标工作量太大的
B、因潜在投标人不了解信息而导致投标人太少的
C、公开招标程序过于繁琐的
D、受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择
32.依据监理合同示范文本规定，下列职权中，不属于监理人的是( )。
A.工程规划设计的建议权
B.工程款支付审核和签认权
C.工程项目设计标准的认定权
D.协调工程项目有关协作单位的主持权
33.某施工合同协议书内注明的开工日期为2009年2月1日。承包人因主要施工机械未到场向工程师递交了延期开工1周的申请，但未获得工程师批准。工程实际在2009年2月5日开始动工。2009年12月5日，承包人在自检合格后提交了竣工验收报告，工程于2009年12月20日通过了竣工验收。按照建设工程施工合同示范文本的规定，承包人的施工期应为( )。
A.自2月1日始，至12月5日止
B.自2月1日始，至12月20日止
C.自2月5日始，至12月5日止
D.自2月5日始，至12月20日止
34.FIDIC施工合同条件中，对有经验的承包商在( )前不能合理预见到的风险，归业主承担。
A.合同签字日
B.下达开工令
C.基准日
D.风险事件发生日
35.建设单位提供的支付保函担保金额可以按总价或分项合同的某一百分比计算，担保期限至缺陷通知期满后( )，并且为无条件担保，使合同双方的担保义务对等。
A.1个月
B.3个月
C.6个月
D.12个月
36.根据《建设工程设计合同(示范文本)》，关于违约责任的说法，正确的是()。
A、发包人要求**合同，设计人未开始工作的，不退还定金
B、合同生效后，设计人要求终止合同的，应全额返还定金
C、发包人上级部门对设计文件不审批导致项目停建，设计人应减收设计费
D、因设计**工程质量事故的，设计人应免收工程全部设计费
37.根据《标准施工招标文件》，对于大型复杂工程，有特殊专业施工技术和经验要求的施工招标，宜采用的评标方法是()。
A.最低投标价法
B.经评审的最低投标价法
C.最合理报价评审法
D.综合评估法
38.业主在监理招标时应以( )的水平作为评定工程监理企业投标书优劣的重要内容。
A、监理费用
B、监理规划
C、监理细则
D、监理大纲
39.《建设工程监理规范》规定的“C”类表是为建设各单位准备的，其中工程变更单在建设单位提出变更时，按照( )原则进行。
A、建设单位填写并签发，项目总监理工程师下达变更指令后，施工单位进行施工
B、建设单位填写，由建设单位现场代表、项目总监理工程师、本工程设计技术负责人、项目经理签认，项目监理部签发，项目总监理工程师下达变更指令后，施工单位进行施工
C、建设单位直接填写后，通知施工单位进行施工
D、建设单位现场代表填写，交由项目监理部签发，并委托设计单位编制设计变更文件，签转项目监理部，施工单位收到工程变更单后，实施工程变更
40.审查施工单位选择的分包单位的资质在( )。
A、建设工程立项阶段
B、建设工程招标阶段
C、建设工程施工准备阶段
D、建设工程施工阶段
41.未经( )签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。
A、总监理工程师
B、监理工程师
C、业主代表
D、项目经理
42.采用专家调查法进行建设工程风险识别时，对专家发表的意见要由( )加以归纳分类、整理分析。
A、最具权威的专家
B、建设单位负责人
C、总监理工程师
D、风险管理人员
43.根据项目法人责任制的规定，在( )后，正式成立项目法人。
A、项目建议书被批准
B、设计概算被批准
C、施工图设计完成
D、可行性研究报告被批准
44.如果不具有( )，那么建设工程监理就难以保持公正性，难以顺利进行合同管理，难以调节业主与承建商之间的权益纠纷。
A、科学性
B、服务性
C、独立性
D、委托性
45.设计施工总承包合同模式下，对于发包人要求中对某工程部分功能的要求错误，承包人在复核时未能发现，导致承包人费用增加和延误工期，则（ ）。
A.发包人承担费用并延长工期，支付合理利润
B.承包人承担费用和延误的工期
C.发包人承担费用并延长工期，无须支付利润
D.发包人和承包人共同承担费用，并延长工期
46.FIDIC标准合同文本中的（ ），适用于承包商与专业工程施工分包商订立的施工合同。
A.《施工合同条件》(1999年版)
B.《土木工程施工分包合同条件》(1994年版)
C.《设计采购施工(EPC)／交钥匙工程合同条件》(1999年版)
D.《简明合同格式》(1999年版)
47.标的物需要运输的，是指标的物由出卖人负责办理托运，（ ）是独立于买卖合同当事人之外的运输业者的情形。
A.出卖人
B.买受人
C.承运人
D.委托人
48.与雇主签订合同的CM承包商，属于（ ）。
A.建筑师
B.工程师
C.专业咨询机构
D.承担施工的承包商公司
49.（ ）是一种约定的担保物权，以转移占有为特征。
A.抵押
B.抵押权
C.质押
D.质权
50.有关建设工程材料设备采购合同的特点，下列说法中正确的是（ ）。
A.出卖人与买受人订立买卖合同，是以转移财产所有权为目的
B.买受人转移财产所有权，必须以买受人支付价款为对价
C.买卖合同是双务、无偿合同
D.除了法律有特殊规定的情况外，当事人之间意思表示一致，买卖合同即可成立，并以实物的交付为合同成立的条件
51.下列属于代理的法律特征包括( )。
A.代理人必须在代理权限范围内实施代理行为
B.代理行为的法律后果归属于被代理人
C.代理人和被代理人对代理行为的法律后果承担连带责任
D.代理行为必须是具有法律意义的行为
E.代理人以被代理人的名义实施代理行为
52.甲施工企业与乙钢材生产企业签订一份价值为 600 万元人民币的钢材购销合同，合同约定：甲 施工企业分期付款，最后一笔尾款于 2009 年 8 月 31 日之前付清，丙企业在贷款合同的保证人一 栏中加盖了企业的印章。甲施工企业逾期没有还清欠款，乙钢材生产企业于 2009 年 9 月 20 日向 法院提起诉讼。下列关于保证责任和保证期间的表述中，不正确的是( )。
A.丙企业承担一般保证责任，保证期间为自 2009 年 8 月 31 日起 6 个月
B.丙企业承担一般保证责任，保证期间为自 2009 年 9 月 20 日起 6 个月
C.丙企业承担连带保证责任，保证期间为自 2009 年 8 月 31 目起 6 个月
D.丙企业承担连带保证责任，保证期间为自 2009 年 9 月 20 日起 6 个月
E.丙企业承担违约责任，保证期间为自 2009 年 9 月 20 日起 6 个月
53.施工合同的履约保证形式有( )。
A.履约保证金
B.履约银行保函
C.履约担保书
D.履约承包书
E.履约留置金
54.建筑工程一切险的保险人对( )造成的损失不负责赔偿。
A.设计错误引起的损失和费用
B.维修保养或正常检修的费用
C.盘点时发现的短缺
D.外力引起的机械或电气装置的本身损失
E.领有公共运输行驶执照的，或已由其他保险予以保障的车辆、船舶和飞机的损失
55.某建设项目施工招标过程中，由于某种原因，在投标有效期内未能结束评标工作，招标人需延 长投标有效期，则( )。
A.投标人可以修改投标文件的实质内容
B.投标人不得修改投标文件的实质内容
C.招标人可以要求投标人延长投标保函期限
D.投标人可以拒绝招标人延长投标保函期限的要求
E.投标人可以接受招标人延长投标保函期限的要求
56.工程设计招标与施工招标的主要区别有( )。
A.招标文件的内容不同
B.投标保函的保证范围不同
C.对投标书的编制要求不同
D.开标形式不同
E.评标原则不同
57.采购机组、车辆等大型设备时，较多采用综合评标法。投标报价之外还需要考虑的因素通常 包括( )。
A.运输费用
B.交货期
C.付款条件
D.零配件和售后服务
E.运输距离
58.建设工程勘察合同当事人包括发包人和勘察人，其勘察人须具备的条件包括( )。
A.作为承包人的勘察单位必须具备法人资格
B.除法人以外的任何其他组织和个人符合相关条件的均可成为承包人
C.建设工程勘察合同的承包方须持有建设行政主管部门核发的施工许可证
D.建设工程勘察合同的承包方须持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照，并且必须在其 核准的经营范围内从事建设活动
E.建设工程勘察合同的承包方必须持有建设行政主管部门颁发的工程勘察资质证书、工程勘察收 费资格证书，而且应当在其资质等级许可的范围内承揽建设工程勘察、设计业务
59.根据《标准施工合同》，履约担保和预付款担保的主要区别有( )。
A.担保的方式不同
B.担保的金额不同
C.担保的期限不同
D.担保的作用不同
E.被担保的主体不同
60.施工准备阶段承包人的义务包括( )。
A.编制施工实施计划
B.现场查勘
C.提出开工申请
C.提出开工申请
E.组织设计交底
61.按照《标准施工招标文件》通用条款的规定，因不可抗力事件导致的损失应由发包人承担的 包括( )。
A.工程本身的损害
B.由发包人采购，已运至施工现场待安装设备的损害
C.由承包人采购，已运至施工现场待安装设备的损害
D.承包方人员伤亡
E.承包人停工损失
62.《标准施工招标文件》中合同条款规定的( )等，可以合理补偿承包人工期.费用和利润的内 容。
A.发包人要求向承包人提前交付材料和工程设备
B.发包人提供的材料和工程设备不符合合同要求
C.发包人的原因造成工期延误
D.发包人的原因导致工程缺陷和损失
E.发包人的原因引起的暂停施工
63.施工阶段发包人违约的情况包括( )。
A.发包人原因造成停工的持续时间超过 28d
B.发包人拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误
C.发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同
D.监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工
E.发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款
64.工程接收证书颁发后，承包人的下列场地清理行为符合监理人检验合格要求的有( )。
A.监理人指示的其他场地清理工作已全部完成
B.施工场地内残留的垃圾已大部分清除出场
C.临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原
D.工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按监理人指示全部清理
E.按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地
65.关于建设工程施工合同中，分包工程竣工管理的表述，正确的有( )。
A.分包工程具备竣工验收条件后，分包人向承包人提供完整的竣工资料及竣工验收报告
B.承包人应在收到分包人提供的竣工验收报告之日起 3d 内通知发包人进行验收，分包人应配合承包人进行验收
C.根据总承包合同无需由发包人验收的部分，承包人应按照总承包合同约定的程序自行验收
D.分包工程竣工日期为分包人提供竣工验收报告之日。需要修复的，为首次提供的竣工报告之日
E.发包人未能按照总承包合同及时组织验收时，监理人应按照总承包合同规定的发包人验收的期 限及程序自行组织验收，并视为分包工程竣工验收通过
66.设计施工阶段总承包合同履行过程中，承包人可以同时获得工期、费用与利润补偿的情形包 括( )。
A.未能按时提供文件
B.发包人要求提前交货
C.发包人原因指示的暂停工作
D.发包人提供的材料、设备不符合要求
E.重新试验表明材料、设备、工程质量合格
67.材料采购合同履行中，供货方交付产品时，可以作为双方验收依据的有( )。
A.双方签订的采购合同
B.施工合同对材料的要求
C.合同约定的质量标准
D.合同未约定的推荐性质量标准
E.双方当事人共同封存的样品
68.英国 NEC 合同文本的主要选项条款包括( )。
A.管理合同
B.成本补偿合同
C.带有工程量清单的目标合同
D.误期损害赔偿
E.关键业绩指标
69.在工程设计招标中，技术复杂项目的建筑工程设计包括( )阶段。
A、初步设计
B、施工图设计
C、技术设计
D、总体规划设计
E、建筑工程设计
70.物资设备采购中，划分合同包装的主要考虑因素包括( )。
A、有利于投标竞争
B、物资设备种类
C、考虑资金计划
D、工程进度与供货时间的关系
D、工程进度与供货时间的关系
71.根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，除了依法获得有关部门批准可以不进行公开招标的，必须实行公开招标的情形包括( )。
A、全部使用国有资金投资的工程建设项目设计服务招标
B、国有资金投资占控股的工程建设项目设计服务招标
C、单项合同估算价在40万元人民币以上的设计服务的采购
D、国务院发展和改革部门确定的国家重点项目
E、招标费用占项目合同金额比例较大的设计服务招标
72.依据《合同法》，法定解除合同的条件有( )。
A.合同履行过程中发生不可抗力
B.合同履行期限届满之前当事人一方明确表示不履行
C.当事人一方迟延履行主要债务
D.当事人一方违约行为致使合同目的不能实现
E.合同履行期限届满之前，当事人的行为表明不履行主要债务
73.依据设计合同示范文本规定，下列有关设计工作内容变更的说法中，正确的有( )。
A.设计人应根据设计审查结论对设计进行调整和补充
B.发包人根据工程实际需要要求修改设计文件时，只能由原设计单位修改并经审批后使用
C.发包人经原设计人书面同意后，可以委托其他具有资质的设计单位修改
D.由于发包人原因对设计进行重大修改，应另签订合同
E.在未签合同之前发包人已同意的设计人为发包人所做的各项设计工作，应支付相应的设计费
74.材料采购合同履行中，供货方交付产品时，可以作为双方验收依据的有( )。
A.双方签订的采购合同
B.施工合同对材料的要求
C.合同约定的质量标准
D.合同未约定的推荐性质量标准
E.双方当事人共同封存的样品
75.依据FIDIC《施工合同条件》，下列有关争端裁决委员会的说法中，正确的有( )。
A.业主与承包商各提名1 位专家作为争端裁决委员会成员
B.争端裁决委员会成员的报酬由双方平均分担
C.业主和承包商可单方面向争端裁决委员会征求建议
D.业主或承包商提名的争端裁决委员会成员应各自从本单位获得报酬
E.争端裁决委员会成员可在业主或承包商的项目部担任技术顾问
76.依据FIDIC《施工合同条件》，下列事件中，承包商索赔可获得利润补偿的有( )。
A.延误发放图低
B.不可预见的外界条件
C.业主提前占有工程
D.不可抗力事件造成的损害
E.异常不利的气候条件
77.建设工程立项阶段建设监理工作的主要内容有( )。
A、协助业主准备工程报建手续
B、可行性论证咨询/监理
C、技术经济论证
D、编制项目风险评价报告
E、编制建设工程投资匡算
78.在建设工程风险事件发生前，风险管理的目标有( )。
A、使实际损失最小
B、使潜在损失最小
C、减少忧虑及相应的忧虑价值
D、承担社会责任
E、满足外部附加义务
79.指定代理或法定代理可因（ ）而终止。
A.监护关系消灭
B.被代理人或代理人死亡
C.被代理人取得或者恢复民事行为能力
D.作为被代理人或者代理人的法人终止
E.指定代理的人民法院或指定单位撤销指定
80.按照《合同法》的分类，材料采购合同属于买卖合同，合同条款一般包括（ ）。
A.运输方式及到站、港和费用的负担责任
B.所有损耗及计算方法
C.包装标准、包装物的供应与回收
D.验收标准、方法及提出异议的期限
E.随机备品、配件工具数量及供应办法