1.合同法律关系的产生、变更和消灭的法律事实分为行为和事件两类。下列在施工合同履行过程 中发生的事实，属于行为的是( )。
A.地震灾害导致施工暂停
B.恶劣气候影响施工安全
C.社会动乱影响施工进度
D.图纸设计错误导致的工程返工
2.关于连带责任保证的说法，正确的是( )。
A.当事人没有明确约定保证方式，保证人应按一般保证承担责任
B.连带责任保证的债务人在债务履行期满没有履行债务时，由保证人承担责任
C.主合同的债务人经审判应履行债务后，债权人才可以要求连带责任保证人承担保证责任
D.主合同的债务人经审判应履行债务，且债务人财产依法强制执行仍不能履行，债权人才可以要 求连带责任保证人承担保证责任
3.按照《担保法》的规定，下列财产中可以作为抵押物的是( )。
A.抵押人依法有权处分的国有土地使用权
B.抵押人使用的宅基地
C.抵押人拥有的股票
D.学校设施
4.最高额抵押权设立前已经存在的债权，( )。
A.可以直接转入最高额抵押担保的债权范围，事后通知当事人即可
B.经当事人同意，可以转入最高额抵押担保的债权范围
C.应当直接转入最高额抵押担保的债权范围
D.不得转入最高额抵押担保的债权范围
5.依据《担保法》，只能由合同当事人本人提供担保的担保方式是( )。
A.保证
B.抵押
C.质押
D.定金
6.投保保证的有效期限从( )之日起计算。
A.招标文件出售
B.投标文件递交
C.投标截止
D.中标通知书发出
7.关于安装工程一切险保险期限的说法，正确的是( )。
A.安装工程保险期限的起始或终止可以超出保险单明细表中列明的保险生效日或终止日
B.安装工程一切险对旧机械设备不负考核期的保险责任，但须承担其维修期保险责任
C.安装工程一切险的保险期内一般应包括一个试车考核期，试车考核期的长短可以超出安装工程 保险单明细表中列明的试车和考核期限
D.安装工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时 起始
8.关于保险索赔的说法，正确的是( )。
A.保险事故发生后，投保人、被保险人或者受益人仅需向保险人提供与确认保险事故的原因和损 失程度有关的证明和资料
B.保险人认为有关的证明和资料不完整的，可以多次通知投保人、被保险人或者受益人补充提供
C.对其赔偿或者给付保险金的数额不能确定的，保险人应在最终确定赔偿或者给付保险金的数额 后一次性支付保险金
D.投保人重复保险的，除合同另有约定外，各保险人按照其保险金额与保险金额总和的比例承担 赔偿保险金的责任
9.某项目招标，经评标委员会评审认为所有投标都不符合招标文件的要求，这时应当( )。
A.与相对接近要求的投标人协商，改为议标确定中标人
B.改为直接发包
C.用原招标文件重新招标
D.修改招标文件后重新招标
10.采用有限数量制资格审查办法，初步评审和详细评审合格申请人数量不少于( )家且没有超 过预先规定的通过数量时，均通过资格预审，不进行评分。
A.3
B.4
C.5
D.7
11.综合评估法详细评审的内容有施工组织设计、项目管理机构、投标报价和其他因素 4 个方面， 其不属于项目管理机构评审重点是( )。
A.项目经理的任职资格及以往的工程施工管理业绩表明能胜任本项目的工作
B.主要技术负责人的任职资格及以往的工程施工管理业绩表明能胜任本项目的工作
C.其他主要人员的配备是否合理，本项目施工涉及的专业能全覆盖
D.质量管理体系的可靠性和针对性
12.根据《建设工程设计合同(一)》 [GF-2000-0209]的规定，订立合同时，发包人应提供的设计 依据文件和资料不包括( )。
A.城市规划许可文件
B.工程勘察资料
C.限额设计的要求
D.经批准的项目可行性研究报告
13.发包人应按合同规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付 1d，应承担支付金额 ( )。
A.2％的逾期违约金，且设计人提交设计文件的时间顺延
B.2‰的逾期违约金，且设计人提交设计文件的时间顺延
C.2％的逾期违约金，但设计人提交设计文件的时间不予顺延
D.2‰的逾期违约金，但设计人提交设计文件的时间不予顺延
14.关于物价浮动合同价格调整的表述中，不正确的是( )。
A.通用条款规定的基准日期指投标截止日前第 28 天
B.规定基准日期的作用是划分该日后由于政策法规的变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任
C.承包人投标阶段在基准日后不再进行此方面的调研，进入编制投标文件阶段
D.合同履行期间市场价格浮动对施工成本造成的影响是否允许调整合同价格，要视施工质量的高 低来决定
15.承包人应对施工工艺进行全过程的质量检查和检验，认真执行自检、互检和工序交叉检验制 度，下列关于检验的说法不正确的是( )。
A.承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后即无需通知监理人检查
B.经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖
C.监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整或返工后，由监理人重新 检查
D.承包人应对施工工艺进行全过程的质量检查和检验，认真执行自检、互检和工序交叉检验制度
16.《标准施工招标文件》规定，施工中，发包人供应的材料由承包人负责检查试验后用于工程， 但随后又发现材料有质量问题，此时应由( )。
A 发包人追加合同价款，相应顺延工期
B.发包人追加合同价款，工期不予顺延
C.承包人承担发生的费用，相应顺延工期
D.承包人承担发生的费用，工期不予顺延
17.根据《标准施工招标文件》中合同条款的规定，下列承包人可以索赔工期和费用的情形是( )。
A.承包人遇到不利物质条件
B.发包人要求承包人提前竣工
C.异常恶劣的气候条件
D.法律变化引起的价格调整
18.下列表述中，不符合对联合体承包人规定的是( )。
A.总承包合同的承包人可以是独立承包人，也可以是联合体
B.对于联合体的承包人，合同履行过程中发包人和监理人仅与联合体牵头人或联合体授权的代表 联系
C.履行合同过程中，未经监理人同意，承包人不得擅自修改联合体协议
D.履行合同过程中，未经发包人同意，承包人不得擅自改变联合体的组成
19.监理人应当在收到承包人报送的支付分解报告后( )天内给予批复或提出修改意见，经监理 人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表。
A.7
B.14
C.21
D.30
20.指定分包商是与( )签订分包合同，因而在合同关系和管理关系方面与一般分包商处于同等地位。
A.工程师
B.承包人
C.发包人
D.政府主管部门
21.根据《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款的规定，因不可抗力事件导致的承包人机械设备损坏及停工损失，由( )承担。
A.发包人
B.承包人
C.工程师
D.承包人和发包人共同
22.办公和生活家具购置费属于( )。
A、与项目建设有关的其他费用
B、与未来企业生产经营有关的其他费用
C、企业管理费
D、措施费
23.根据《国务院关于投资体制改革的决定》，对于企业投资《政府核准的投资项目目录》以外的项目，投资决策实行的制度是( )。
A、审批制
B、核准制
C、备案制
D、公示制
24.在建设项目各类招标中，关于工程设计招标的说法，正确的是( )。
A、发包任务一般分为初步设计招标和技术设计招标
B、设计招标的评标应采用经评审的最低投标价法
C、勘察设计不能够一次性总体招标
D、设计招标通常采用设计方案竞选的方式
25.在大型工程设备的采购招标招标文件中，规定投标文件应包括的主要内容，以及说明本次招标的评审要素的文件是( )。
A、投标邀请
B、投标资料表
C、合同条款资料表
D、货物需求
26.某施工合同履行中，工程师进行了合同约定外的检查试验，影响了施工进度。如检查结果表明该部分的施工质量不合格，则( )。
A.检查试验的费用由承包人承担，工期不予顺延
B.检查试验的费用由承包人承担，工期给予顺延
C.检查试验的费用由发包人承担，工期给予顺延
D.检查试验的费用由发包人承担，工期不予顺延
27.施工工程竣工验收通过后，确定承包人的实际竣工日应为( )。
A.承包人送交竣工验收报告日
B.发包人组织竣工验收日
C.开始进行竣工检验日
D.验收组通过竣工验收日
28.在订立合同时( )即可采用格式条款。
A.与对方协商一致
B.通知对方
C.未与对方协商
D.在要约中明确
29.承包人在临街交通要道附近施工，施工开始前应向工程师提出安全措施，工程师认可后实施，其防护措施费由( )。
A.发包人承担
B.承包人承担
C.发包人和承包人共同分担
D.承包人垫付，施工结束无安全事故后由发包人支付
30.根据《标准施工招标文件》，对于大型复杂工程，有特殊专业施工技术和经验要求的施工招标，宜采用的评标方法是()。
A.最低投标价法
B.经评审的最低投标价法
C.最合理报价评审法
D.综合评估法
31.施工评标过程中，发现投标报价大写金额与小写金额不一致时，评标委员会正确的处理办法是()。
A.以小写金额为准修正投标报价并经投标人书面确认
B.以大写金额为准修正投标报价并经投标人书面确认
C.由投标人书面澄清，按大写或按小写来计算投标报价
D.将该投标文件直接作废标处理
32.建设工程在可调价格合同条件下，发生通货膨胀风险事件，则( )。
A、业主不存在风险
B、业主的风险很大
C、承包商的风险很大
D、承包商不存在风险
33.按照控制信息的来源，可将控制分为( )。
A、事前控制和事后控制
B、前馈控制和反馈控制
C、开环控制和闭环控制
D、主动控制和被动控制
34.建设工程数据库对建设工程目标确定的作用，在很大程度上取决于( )。
A、数据库的结构
B、数据库中数据的详细程度
C、数据库中分类与编码体系的合理性
D、数据库中与拟建工程相似的同类工程的数量
35.在建设工程实施过程中，要避免不断提高质量目标的倾向，是质量控制( )的要求。
A、全过程控制
B、全方位控制
C、系统控制
D、动态控制
36.分包合同发生的索赔问题，涉及到总包合同中业主的义务和责任时，由总承包商向业主提出索赔，由( )进行协调。
A、总包项目经理
B、分包项目经理
C、监理工程师
D、业主代表
37.采用专家调查法进行建设工程风险识别时，对专家发表的意见要由( )加以归纳分类、整理分析。
A、最具权威的专家
B、建设单位负责人
C、总监理工程师
D、风险管理人员
38.根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由（ ）承担。
A.发包人
B.承包人
C.工程师
D.承包人和发包人共同
39.设计施工总承包合同模式下，对于发包人要求中对某工程部分功能的要求错误，承包人在复核时未能发现，导致承包人费用增加和延误工期，则（ ）。
A.发包人承担费用并延长工期，支付合理利润
B.承包人承担费用和延误的工期
C.发包人承担费用并延长工期，无须支付利润
D.发包人和承包人共同承担费用，并延长工期
40.颁发履约证书后将（ ）保留金返还承包商
A.30%
B.50%
C.80%
D.全部
41.建设工程合同要求每一个建筑产品都需要单独设计和施工，决定了（ ）。
A.合同主体的严格性
B.合同标的的特殊性
C.合同履行期限的长期性
D.计划和程序的严格性
42.（ ）是对施工合同主要共性条款的规定。
A.核心条款
B.主要选项条款
C.次要选项条款
D.基础条款
43.与雇主签订合同的CM承包商，属于（ ）。
A.建筑师
B.工程师
C.专业咨询机构
D.承担施工的承包商公司
44.建设工程合同应当采用书面形式，是（ ）的体现。
A.合同标的的特殊性
B.合同履行期限的长期性
C.计划和程序的严格性
D.合同形式的特殊要求
45.设计招标的特点是（ ）。
A.让设计的技术和成果作为有价值的商品进入市场的竞争
B.投标人将招标人对项目的设想变为可实施方案的竞争
C.设计投标书的竞争
D.设计费用的竞争
46.设计施工总承包合同的价格清单与施工招标由发包人依据设计图纸的概算量提出工程量清单，经 （ ）填写单价后计算价格的方式不同。
A.承包人
B.分包人
C.工程师
D.监理人
47.（ ）主要是依靠行政手段来规范财产流转关系。
A.自然经济
B.商品经济
C.市场经济
D.计划经济
48.《标准施工招标文件》的组成（ ）。
A.共包含封面格式和三卷八章的内容
B.共包含封面格式和四卷八章的内容
C.共包含封面格式和三卷九章的内容
D.共包含封面格式和四卷九章的内容
49.（ ）负责支付咨询顾问费用，（ ）负责支付专业分包商的费用。
A.雇主，承包商
B.雇主，项目经理
C.承包商，雇主
D.承包商，项目经理
50.依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的28天内，承包人应向监理人递交（ ）。
A.现场同期记录
B.索赔意向通知书
C.索赔报告
D.索赔证据
51.下列关于《担保法》的说法正确的是( )。
A.担保合同是从合同，主合同无效，担保合同也无效
B.担保方式主要有抵押、质押、保证、订金、留置
C.第三人为债务人向债权人提供担保时，不可以要求债务人提供反担保
D.反担保不适用于《担保法》的规定
E.必须由第三人为一方当事人提供担保的是保证
52.关于抵押和质押的说法正确的是( )。
A.抵押和质押的担保人都是债务人或第三人
B.抵押转移对物的占有而质押不转移对物的占有
C.抵押不转移对物的占有而质押转移对物的占有
D.质押分为动产质押和权利质押
E.抵押与其担保的债权不同时存在
53.关于履约保证金的说法，正确的是( )。
A.中标人必须缴纳履约保证金
B.履约保证金与支付担保具有同等效力
C.履约保证金一般为合同价格的10%
D.中标人违反招标文件的要求拒绝提交履约保证金的，视为放弃中标项目
E.招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当提交
54.下列关于意外伤害保险的表述，正确的是( )。
A.意外伤害保险费由施工单位支付
B.意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止
C.实行施工总承包的，由总承包单位和分包单位共同支付意外伤害保险费
D.建筑职工意外伤害保险是法定的非强制性保险
E.施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险
55.根据《招标投标法实施条例》的规定，有下列情形的视为投标人互相串通投标( )。
A.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制
B.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜
C.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人
D.不同投标文件包装一致
E.不同投标人的投标文件相互混装
56.工程设计招标与施工招标的主要区别有( )。
A.招标文件的内容不同
B.投标保函的保证范围不同
C.对投标书的编制要求不同
D.开标形式不同
E.评标原则不同
57.建设工程勘察合同当事人包括发包人和勘察人，其勘察人须具备的条件包括( )。
A.作为承包人的勘察单位必须具备法人资格
B.除法人以外的任何其他组织和个人符合相关条件的均可成为承包人
C.建设工程勘察合同的承包方须持有建设行政主管部门核发的施工许可证
D.建设工程勘察合同的承包方须持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照，并且必须在其 核准的经营范围内从事建设活动
E.建设工程勘察合同的承包方必须持有建设行政主管部门颁发的工程勘察资质证书、工程勘察收 费资格证书，而且应当在其资质等级许可的范围内承揽建设工程勘察、设计业务
58.建设工程勘察合同履行期间，在发包人要求下解除合同时，下列关于勘察费结算的说法正确 的是( )。
A.不论工作进行到何种程度，发包人均应全额支付勘察费
B.完成的工作量在 50%以内时，应支付预算额 50%的勘察费；完成工作量超过 50%时，应全额支付 赔偿费
C.完成的工作量在 50%以内时，定金不退；完成的工作量超过 50%时，根据工作量支付勘察费
D.不论工作进行到何种程度，定金不退，并应根据工程量比例支付勘察费
E.发包人未按合同规定时间拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约 金
59.根据《建设工程设计合同(一)》 [GF-2000-0209]的规定，发包人的责任包括( )。
A.为设计人派驻现场的工作人员提供方便条件
B.外部协调工作
C.负责审查各阶段设计文件
D.对外商的设计资料的审查
E.保护设计人的知识产权
60.关于建设工程施工合同中工程保险和第三者责任保险的表述，正确的有( )。
A.《标准施工合同》和《简明施工合同》的通用条款中均规定由承包人负责投保“建筑工程一切 险”、“安装工程一切险”和“第三者责任保险”，并承担办理保险的费用
B.承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险 单必须与专用合同条款约定的条件一致
C.如果一个建设工程项目的施工采用平行发包的方式分别交由多个承包人施工，由几家承包人分 别投保的话，有可能产生重复投保或漏保，此时由发包人投保为宜
D.保险人做出保险责任变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知勘察人和监理人
E.无论是由承包人还是发包人办理工程险和第三者责任保险，均必须以发包人和承包人的共同名 义投保
61.根据《标准施工合同》的规定，关于暂估价的说法，正确的是( )。
A.暂估价指发包人在工程量清单中给出的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、设备 以及专业工程的金额
B.该笔款项属于签约合同价的组成部分合同履行阶段一定发生但招标阶段由于局部设计深度不够:质量标准尚未最终确定，投标时市场价格差异较大等原因，要求承包人按暂估价格报价部分，合同履行阶段再最终确定该部分的合同价格金额
C.暂估价内的工程材料、设备或专业工程施工，属于依法必须招标的项目，施工过程中由发包人 和承包人以招标的方式选择供应商或分包人，按招标的中标价确定
D.未达到必须招标的规模或标准时，材料和设备由承包人负责提供，经监理人确认相应的金额; 专业工程施工的价格由监理人进行估价确定
E.不与工程量清单中所列暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格
62.关于建设工程施工合同竣工验收的表述中，正确的有( )。
A.竣工验收基本合格但提出了需要整修和完善要求时，监理人应指示承包人限期修好，并立即发 放工程接收证书
B.经监理人复查整修和完善工作达到了要求，再签发工程接收证书，竣工日仍为承包人提交竣工 验收申请报告的日期
C.竣工验收不合格，监理人应按照验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程认真返工重作或 进行补救处理，并承担由此产生的费用
D.承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告
E.重新验收如果合格，则工程接收证书中注明的实际竣工日，应为承包人第一次提交竣工验收报 告的日期
63.为了保证工程项目完满实现发包人预期的建设目标，通用条款中对工程分包做的规定正确的 是( )。
A.发包人同意分包的工作，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本
B.分包工作需要征得监理人同意
C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人
D.承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人
E.分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应，其资质能力的材料应经监理人审查
64.根据《标准设计施工总承包合同》，承包人提出的合理化建议说法正确的是( )。
A.履行合同过程中，承包人可以书面形式向监理人提交改变“发包人要求”文件中有关内容的合 理化建议书
B.合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等， 并附必要的设计文件
C.监理人无须与发包人协商是否采纳承包人的建议
D.建议被采纳并构成变更，由监理人向承包人发出变更指示
E.如果接受承包人提出的合理化建议，降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程的经济效益， 发包人可依据专用条款中约定给予奖励
65.建设工程材料设备采购合同属于买卖合同，具有买卖合同的一般特点，该特点体现在( )。
A.买卖合同是实践合同
B.买卖合同是双务、有偿合同
C.买卖合同的买受人取得财产所有权，必须支付相应的价款
D.出卖人转移财产所有权，必须以买受人支付价款为对价
E.出卖人与买受人订立买卖合同，是以转移财产所有权为目的
66.下列关于供货方不能按期交货的说法中，正确的是( )
A.供货方逾期交货，应补偿采购方的额外损失
B.供货方提前交货，采购方可拒绝提前提货
C.采购方可因供货方逾期交货而解除合同
D.采购方因供货方提前交货而应提前付款
E.逾期交货供货方承担违约责任
67.根据 FIDIC《施工合同条件》，关于竣工试验的说法，正确的有( )
A.雇主可以对竣工试验结果作出通过的结论
B.雇主可以对竣工试验结果作出拒收的结论
C.雇主可以接收竣工试验表明存在缺陷的部分工程
D.雇主同意接收竣工试验有缺陷的工程应全额支付工程款
E.实际竣工试验没有缺陷是颁发接收证书的前提
68.英国 NEC 合同文本的主要选项条款包括( )。
A.管理合同
B.成本补偿合同
C.带有工程量清单的目标合同
D.误期损害赔偿
E.关键业绩指标
69.农用土地征用费由( )及耕地占用税等组成，并按被征用土地的原用途给予补偿。
A、土地补偿费
B、安置补助费
C、土地投资补偿费
D、土地管理费
E、土地占用费
70.依据FIDIC《分包合同条件》，分包商应立即执行的变更指令包括( )。
A.工程师直接送达的书面指令
B.工程师代表直接送达的书面指令
C.承包商代表直接送达的书面指令
D.经工程师代表确认承包商代表发出的书面指令
E.经承包商代表确认工程师代表发出的书面指令
71.依据FIDIC《施工合同条件》，下列事件中，承包商索赔可获得利润补偿的有( )。
A.延误发放图低
B.不可预见的外界条件
C.业主提前占有工程
D.不可抗力事件造成的损害
E.异常不利的气候条件
72.除了促进监理人员努力钻研监理业务、提高业务之外，实行监理工程师执业资格考试的意义在于：( )。
A、统一监理工程师的业务能力标准
B、有利于公正地确定监理人员是否具备监理工程师的资格
C、合理建立工程监理人才库
D、同国际接轨，开拓国际工程监理市场
E、限制外国工程咨询人员进入中国建筑市场
73.信息时代的特点有( )。
A、信息是主体
B、信息是软资源
C、全面使用电脑
D、个性化、多样化
E、大多数人使用信息
74.工程咨询公司为承包商提供工程设计服务的具体方式是( )。
A、承担基本设计
B、承担详细设计
C、承担全部或绝大部分设计
D、承担投标估价
E、承担概念设计
75.直线职能制监理组织形式的缺点有( )。
A、信息传递路线长
B、不利于互通情报
C、易产生矛盾
D、不利于目标管理专业化
E、职责不清楚
76.按照《招标投标法》，关于招标方式的说法，正确的有（ ）。
A.公开招标的投标人不受地域和行业限制
B.议标是招标方式的一种
C.竞争性谈判是招标方式的一种
D.邀请招标不能限制投标人的数量
E.公开招标意味着招标时间长、费用高
77.根据《建设工程设计合同》，设计人完成的初步设计文件的深度应满足（ ）的需要。
A.编制招标文件
B.控制工程概算
C.编制施工图设计
D.订购主设备
E.制作非标准部件
78.下列有关隐蔽工程与重新检验提法中正确的有（ ）。
A.承包人自检后书面通知工程师验收
B.工程师接到承包人的通知后，应在约定的时间与承包人共同检验
C.若工程师未能按时提出延期检验要求，又未能按时参加验收，承包人可自行检验
D.若工程师已经在验收合格记录上签字，只有当有确切证据证明工程有问题的情况下才能要求承包人对已隐蔽的工程进行重新检验
E.重新检验如果不合格，应由承包人承担全部费用，工期不予顺延
79.指定代理或法定代理可因（ ）而终止。
A.监护关系消灭
B.被代理人或代理人死亡
C.被代理人取得或者恢复民事行为能力
D.作为被代理人或者代理人的法人终止
E.指定代理的人民法院或指定单位撤销指定
80.采取公开招标方式进行设计招标时，应对（ ）进行审查。
A.能力
B.资质
C.资金
D.经验
E.年龄