1.下列不属于建设工程合同管理的目标的是( )
A.发展和完善建筑市场
B.普及相关法律知识，培训合同管理人才
C.推进建筑领域的改革
D.避免和克服建筑领域的经济违法和犯罪
2.某单位与某设计院就购买该设计院设计专利签定了合同，此合同法律关系的客体是( )。
A.物
B.行为
C.智力成果
D.活动
3.关于连带责任保证的说法，正确的是( )。
A.当事人没有明确约定保证方式，保证人应按一般保证承担责任
B.连带责任保证的债务人在债务履行期满没有履行债务时，由保证人承担责任
C.主合同的债务人经审判应履行债务后，债权人才可以要求连带责任保证人承担保证责任
D.主合同的债务人经审判应履行债务，且债务人财产依法强制执行仍不能履行，债权人才可以要 求连带责任保证人承担保证责任
4.关于保证责任的表述中，有误的是( )。
A.保证担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用
B.保证期间，债权人许可债务人转让债务的，应当取得保证人书面同意，保证人对未经保证人同 意转让的债务，不再承担保证责任
C.保证期间，债权人依法将主债权转让给第三人的，保证人无须继续承担保证责任
D.当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，保证人应当对全部债务承担责任
5.下列关于留置担保的说法中，正确的是( )。
A.留置不以合法占有对方财产为前提
B.可以留置的财产仅限于动产
C.留置担保可适用于建设工程合同
D.留置以合法占有对方固定资产有前提
6.根据《中华人民共和国保险法》，投保人参保建筑工程一切险的建筑工程项目，保险人须负责 赔偿因( )造成的损失和费用。
A.设计错误
B.原材料缺陷
C.不可预料的意外事故
D.工艺不完善
7.用于明确资格审查和评标的方法、因素、标准和程序的是( )。
A.评标办法前附表
B.投标人须知前附表
C.专用合同条款
D.通用合同条款
8.可以用资格预审公告代替招标公告的招标方式是( )，可不必发布两个公告。
A.公开招标
B.邀请招标
C.直接发包
D.两阶段招标
9.依据《招标投标法实施条例》的规定，中标人确定后，招标人发出中标通知书并予以公示， 公示期不少于( )日。
A.3
B.5
C.7
D.10
10.采用综合评估法报价的计算错误，下列表述不正确的是( )。
A.投标报价有算术错误的，评标委员会可以按相关原则对投标报价进行修正
B.投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准
C.总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以总价金额为准
D.总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有 明显错误的除外
11.关于建筑工程设计评标标准的表述中，不正确的是( )。
A.工程设计投标的评比一般分为技术标和商务标两部分
B.通常情况下，如果招标人不接受投标人技术标方案的投标书依然可以再进行商务标的评审
C.评标委员会应当在符合城市规划、消防、节能、环保的前提下，按照投标文件的要求，对投标设计方案的经济、技术、功能和造型等进行比选、评价
D.评标委员会必须严格按照招标文件确定的评标标准和评标办法进行评审
12.设计人交付设计文件完成合同约定的设计任务后，发包人从项目预期效益考虑要求增加部分 专业工程的设计内容。由于设计人当时承接的设计任务较多，在发包人要求的时间内无力完成变 更增加的工作，故发包人征得设计人同意后，将此部分的设计任务委托给另一设计单位完成。变 更设计完成并经监理工程师审核后发给承包人施工，但因设计原因出现质量事故，则事故的责任 应由( )。
A.设计人承担
B.承接变更的设计人承担
C.设计人与承接变更的设计人共同承担
D.承接变更的设计人与监理工程师共同承担
13.某工程项目的设计合同，设计人提交了初步设计文件并完成了部分施工图设计任务。由于环 境影响评价未获得批准，该项目被迫暂停，此时设计合同履行的时间接近合同约定期限的一半， 设计工作已完成全部任务的 60%。若合同终止，发包人应向设计人支付( )。
A.合同约定设计费的 60％
B.双倍定金作为赔偿
C.合同约定设计费的一半
D.合同约定的全部设计费
14.关于发包人要求提前竣工的说法不正确的是( )。
A.如果发包人根据实际情况向承包人提出提前竣工要求，由于涉及合同约定的变更，应与承包人 通过协商达成提前竣工协议作为合同文件的组成部分
B.协议的内容应包括:承包人修订进度计划及为保证工程质量和安全采取的赶工措施:发包人应提供的条件:所需追加的合同价款:提前竣工给发包人带来效益应给承包人的奖励
C.专用条款使用说明中建议，奖励金额可为发包人实际效益的 20%。
D.以上说法都不正确
15.施工合同履行中，某隐蔽工程经工程师检验后进行了隐蔽。之后工程师又要求对已隐蔽的工 程重新进行检验。检验结果表明该隐蔽工程的施工质量合格，则( )。
A.发包人承担全部费用，工期相应顺延
B.发包人承担全部费用，工期不予顺延
C.承包人承担全部费用，工期不予顺延
D.承包人承担全部费用，工期相应顺延
16.施工阶段承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并通 知监理人。监理人没有发出指示，承包人因采取合理措施而( )。
A.增加的费用和工期延误，由发包人承担
B.增加的费用和工期延误，由承包人承担
C.增加的费用由发包人承担，工期不予顺延
D.增加的费用由承包人承担，工期给予顺延
17.根据《标准施工招标文件》中合同条款的规定，下列承包人可以索赔工期和费用的情形是( )。
A.承包人遇到不利物质条件
B.发包人要求承包人提前竣工
C.异常恶劣的气候条件
D.法律变化引起的价格调整
18.管材等各种定尺、倍尺的金属材料在进行现场交货检验时应采用的方法是( )。
A.理论换算法
B.经验鉴别法
C.查点法
D.衡量法
19.建设工程监理的基本程序宜按( )实施。
A. 编制建设工程监理大纲、监理规划、监理细则，开展监理工作
B. 编制监理规划，成立项目监理机构，编制监理细则，开展监理工作
C. 监理规划，成立项目监理机构，开展监理工作，参加工程竣工验收
D. 成立项目监理机构，编制监理规划，开展监理工作，向业主提交工程监理档案资料
20.下列合同内容中，( )是合同当事人双方权利和义务共同指向的对象。
A. 质量
B. 数量
C. 标的
D. 价款或者报酬
21.根据招标投标活动的公开原则，( )等信息应当公开。
A.投标人名单
B.标底
C.评标委员会成员
D.评标的标准
22.在监理合同的履行期间，因监理单位的过失给业主造成经济损失20万元，该合同中业主向监理单位支付的监理酬金总额为10万元，监理单位缴纳的税金为1万元，监理单位承担的赔偿责任不应超过()万元。
A.20
B.10
C.9
D.1
23.每公顷被征用耕地的安置补助费，最高不超过被征用前3年平均年产值的( )倍。
A、5
B、10
C、15
D、20
24.项目建议书的基本内容包括( )。
A、工艺和技术方案研究
B、财务和经济分析
C、项目提出的必要性和依据
D、工程开工时间初步设想
25.根据《国务院关于投资体制改革的决定》，对于企业投资《政府核准的投资项目目录》以外的项目，投资决策实行的制度是( )。
A、审批制
B、核准制
C、备案制
D、公示制
26.《卓越绩效评价准则》与ISO 9000质量管理体系的相同点是( )。
A、对组织的要求相同
B、评价方式相同
C、关注点相同
D、使用方法相同
27.依据监理合同示范文本规定，下列职权中，不属于监理人的是( )。
A.工程规划设计的建议权
B.工程款支付审核和签认权
C.工程项目设计标准的认定权
D.协调工程项目有关协作单位的主持权
28.某工程项目的承包人具有设计资质。承包人将完成的设计文件按规定的审查程序获得批准后提交监理工程师审核，经监理工程师签认后承包人按图样施工。施工中发现由于设计计算错误，已经施工的部分工程需要拆除，设计文件必须修改。则该事件的损失应由( )。
A.审查单位与监理单位共同承担
B.承包人与审查单位连带承担
C.承包人全部承担
D.承包人承担设计损失，发包人承担施工损失
29.作为一个有经验承包商在投标阶段不可能合理预见的风险事件，如果承包商发生损失，按承包商受到的实际影响给予补偿;如果( )获得好处，也应取得相应的利益。
A.发包人
B.承包商
C.工程师
D.特殊分包商
30.在FIDIC的《施工合同条件》中，合同协议书应当在( )后签订。
A.开标
B.发出中标函
C.提交履约保证
D.开工
31.FIDIC施工合同条件中，对有经验的承包商在( )前不能合理预见到的风险，归业主承担。
A.合同签字日
B.下达开工令
C.基准日
D.风险事件发生日
32.某施工合同履行过程中，承包人因自身原因造成实际工程进度滞后计划进度，按照工程师要求对进度计划进行了修改，并得到工程师的确认。但执行修改后的进度计划，仍不能按期完工。下列关于该拖期的处理方法中，正确的是( )。
A.追究承包人拖期违约责任时，减少合同约定的日拖期赔偿金额
B.工程师对确认进度计划负责，承担部分拖期完工违约金
C.承包人按合同约定的拖期违约金的计算办法承担违约责任
D.按照修改后的进度计划确认新的合同工期，不视为拖期完工
33.根据《建设工程设计合同(示范文本)》，关于违约责任的说法，正确的是()。
A、发包人要求**合同，设计人未开始工作的，不退还定金
B、合同生效后，设计人要求终止合同的，应全额返还定金
C、发包人上级部门对设计文件不审批导致项目停建，设计人应减收设计费
D、因设计**工程质量事故的，设计人应免收工程全部设计费
34.根据《标准施工招标文件》，对于大型复杂工程，有特殊专业施工技术和经验要求的施工招标，宜采用的评标方法是()。
A.最低投标价法
B.经评审的最低投标价法
C.最合理报价评审法
D.综合评估法
35.在下列监理单位中，监理单位的类别按照组建方式划分的是( )。
A、全民所有制监理单位
B、合作监理单位
C、专业监理单位
D、甲级监理单位
36.《建设工程监理规范》规定，监理单位派驻施工现场项目监理机构的总监理工程师应由具有( )以上同类工程监理工作经验的人员担任。
A、1年
B、2年
C、3年
D、5年
37.目标分解结构与组织分解结构之间存在对应关系，因此，目标分解结构( )。
A、应当与组织分解结构完全一致
B、在较粗的层次上应当与组织分解结构一致
C、在较细的层次上应当与组织分解结构一致
D、在各个层次应当与组织分解结构基本一致
38.在监理工作中，监理工程师对质量控制的技术措施是( )。
A、制定质量监督制度
B、落实技术控制责任制
C、加强质量检查监督
D、制定协调控制程序
39.《中华人民共和国建筑法》中所规定的责令停业整顿，由( )决定。
A、建设行政主管部门
B、建设监理行政主管部门
C、工商行政管理部门
D、颁发资质证书的机关
40.在项目监理组织中，主要根据管理( )的不同，将监理人员划分为项目总监理工程师、监理工程师和监理员。
A、层次
B、跨度
C、部门
D、任务
41.如果不具有( )，那么建设工程监理就难以保持公正性，难以顺利进行合同管理，难以调节业主与承建商之间的权益纠纷。
A、科学性
B、服务性
C、独立性
D、委托性
42.区段工程在通用条款中定义的是能单独接收并使用的（ ）。
A.永久工程
B.长期工程
C.短期工程
D.一般工程
43.对于具体工程项目建设使用的施工合同，（ ），就构成了一个内容约定完备的合同文件。
A.标价合同加上选定的核心条款和主要选项条款
B.标价合同加上选定的主要选项条款和次要选项条款
C.核心条款加上选定的主要选项条款和次要选项条款
D.核心条款加上选定的主要选项条款和标价合同
44.关于代理，下列叙述不正确的一项是（ ）。
A.无权代理行为的后果由被代理人决定是否有效
B.无权代理在被代理人追认前，行为人可以撤销
C.代理人只能在代理权限内实施代理行为
D.无权代理的法律后果由被代理人承担
45.我国标准施工合同中规定质量保证金在缺陷责任期满后返还给承包人。FIDIC《施工合同条件》规定保留金在工程师颁发工程接收证书和颁发履约证书后分两次返还。颁发工程接收证书后，将保留金的（ ）返还承包商。
A.100%
B.50%
C.30%
D.由工程师决定的
46.标的物需要运输的，出卖人应当将标的物交付给（ ）以运交给买受人。
A.承运人
B.第一承运人
C.委托人
D.运输人
47.（ ）是对核心条款的补充和细化。
A.合同条款
B.主要选项条款
C.次要选项条款
D.基础条款
48.定金的数额由当事人约定，但不得超过（ ）。
A.主合同与从合同标的总额的20%
B.主合同标的额的20%
C.主合同与从合同标的总额的10%
D.主合同标的额的10%
49.采购方在合理期间内未通知或者自标的物收到之日起（ ）年内未通知出卖人的，视为标的物的质量符合约定。
A.两
B.三
C.四
D.五
50.《建设工程设计合同(示范文本)》规定，发包人向设计人提供设计依据文件和基础资料超过规定期限（ ）天以内，设计人规定的交付设计文件时间相应顺延，在此期限以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。
A.78
B.14
C.15
D.30
51.关于建设工程合同管理的基本方法正确的是( )。
A.严格执行建设工程合同管理相关法律法规
B.普及相关法律知识，培训合同管理人才
C.设立合同管理机构，配备合同管理人员
D.建立合同管理目标制度
E.不实行示范文本制度
52.下列关于《担保法》的说法正确的是( )。
A.担保合同是从合同，主合同无效，担保合同也无效
B.担保方式主要有抵押、质押、保证、订金、留置
C.第三人为债务人向债权人提供担保时，不可以要求债务人提供反担保
D.反担保不适用于《担保法》的规定
E.必须由第三人为一方当事人提供担保的是保证
53.权利质押一般是将权利凭证交付质押人的担保，可以质押的权利包括( ) 。
A.抵押人合法所有的车辆
B.汇票、支票、本票
C.依法可以转让的股权
D.债券、存款单、仓单、提单
E.依法可以转让的商标专用权、专利权、著作权中的财产权
54.建设工程一切险的被保险人可以包括( )。
A.业主
B.总承包商
C.分包商
D.业主聘用的监理工程师
E.设备供应商
55.某建设项目施工招标过程中，由于某种原因，在投标有效期内未能结束评标工作，招标人需延 长投标有效期，则( )。
A.投标人可以修改投标文件的实质内容
B.投标人不得修改投标文件的实质内容
C.招标人可以要求投标人延长投标保函期限
D.投标人可以拒绝招标人延长投标保函期限的要求
E.投标人可以接受招标人延长投标保函期限的要求
56.关于《标准施工招标资格预审文件》的说法正确的是( )。
A.《标准施工招标资格预审文件》与《标准施工招标文件》配套使用
B.标准资格预审文件的使用格式与标准招标文件相同，均是正式文件内容适用于所有工程，对应 于资格预审文件的部分条、目，结合招标工程项目特点和实际需要，将具体要求和说明置于申请 人须知前附表中
C.行业标准的施工招标资格预审文件应不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》中的“申 请人须知" (申请人须知前附表除外)、“资格审查办法" (资格审查办法前附表除外)
D. “申请人须知前附表” 用于进一步明确“申请人须知”正文中的未尽事宜，招标人应结合招 标项目具体特点和实际需要编制和填写，但不得与“申请人须知”正文内容相抵触，否则抵触内 容无效
E.招标人应根据招标项目具体特点和实际需要，详细列明全部审查或评审因素、标准，没有列明 的因素和标准可作为资格审查或评标的依据。
57.材料、通用型设备采购招标应当具备的条件包括( )。
A.项目法人已经依法成立
B.有相应资金或者资金来源已经落实
C.能够提出货物的使用与技术要求
D.可以合理进行分次采购招标
E.按照国家有关规定应当履行项目审批、核准或者备案手续的，已经审批、核准或者备案
58.《建设工程设计合同(一)》 [GF-2000-0209]适用于民用建设工程设计的合同，其主要条款包 括( )。
A.发包人应提供的有关资料和文件
B.委托设计任务的范围和内容
C.项目投资要求
D.工程用地规划
E.双方的责任
59.建设工程勘察合同履行期间，在发包人要求下解除合同时，下列关于勘察费结算的说法正确 的是( )。
A.不论工作进行到何种程度，发包人均应全额支付勘察费
B.完成的工作量在 50%以内时，应支付预算额 50%的勘察费；完成工作量超过 50%时，应全额支付 赔偿费
C.完成的工作量在 50%以内时，定金不退；完成的工作量超过 50%时，根据工作量支付勘察费
D.不论工作进行到何种程度，定金不退，并应根据工程量比例支付勘察费
E.发包人未按合同规定时间拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约 金
60.关于调价条款的说法正确的是( )。
A.合同履行期间市场价格浮动对施工成本造成的影响是否允许调整合同价格，要视合同工期的长 短来决定
B.适用于工期在 12 个月以内的简明施工合同的通用条款没有约定调价条款，承包人在投标报价中合理考虑市场价格变化对施工成本的影响，合同履行期间不考虑市场价格变化调整合同价款
C.工期 12 个月以上的施工合同，由于承包人在投标阶段不可能合理预测一年以后的市场价格变 化，因此应设有调价条款，由发包人和承包人共同分担市场价格变化的风险
C.工期 12 个月以上的施工合同，由于承包人在投标阶段不可能合理预测一年以后的市场价格变 化，因此应设有调价条款，由发包人和承包人共同分担市场价格变化的风险
E.价格指数应首先采用工程项目所在地有关行政管理部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用市场价格指数代替
61.当工程具备( )条件时，承包人可向监理人报送竣工验收申请报告。
A.监理人要求提交的竣工验收合格证明
B.监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作
C.已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工资料
D.已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划
E.除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作外，承包人的施工已完成合同范围内的全部单位工程以及有关工作
62.某建设工程项目中，甲公司作为工程发包人与乙公司签订了工程承包合同，乙公司又与劳务 分包人丙公司签订了该工程的劳务分包合同。则在劳务分包合同中，关于丙公司应承担义务的说 法，正确的有( )。
A.丙公司须服从乙公司转发的发包人及工程师的指令
B.丙公司应自觉接受乙公司及有关部门的管理.监督和检查
C.丙公司未经乙公司授权或允许，不得擅自与甲公司及有关部门建立工作联系
D.丙公司应按时提交报表.有关的技术经济资料，配合乙公司办理交工验收
E.丙公司负责组织实施施工管理的各项工作，对工期和质量向发包人负责
63.为了保证工程项目完满实现发包人预期的建设目标，通用条款中对工程分包做的规定正确的 是( )。
A.发包人同意分包的工作，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本
B.分包工作需要征得监理人同意
C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人
D.承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人
E.分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应，其资质能力的材料应经监理人审查
64.关于设计施工总承包合同中，承包人编制进度付款支付分解表的说法正确的是( )。
A.承包人应当在收到经监理人批复的合同进度计划后 7 天内，将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报监理人审批
B.承包人应根据价格清单的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素，对拟支付 的款项进行分解并编制支付分解表
C.材料和工程设备费。分别按订立采购合同、进场验收合格、安装就位、工程竣工等阶段和专用 条款约定的比例进行分解
D.技术服务培训费按照价格清单中的单价，结合合同进度计划对应的工作量进行分解
E.其他工程价款按照价格清单中的价格，结合合同实际进度完成的工程量或者比例进行分解
65.在设计施工总承包合同模式下，关于缺陷责任期的说法正确的是( )
A.缺陷责任期内，承包人需要对已接收使用的工程负责日常维护工作
B.在使用过程中，发现接收工程存在新的缺陷，由承包人负责修复
C.缺陷责任期内，工程缺陷的修复和查验费用由承包人承担
D.缺陷责任期最长不超过 2 年
E.缺陷责任期内，承包人不能在合理时间内修复缺陷，发包人可以委托他人修复
66.约定保证工程最大费用(GMP)后，由于实施过程中发生 CM 承包商确定 GMP 时不一致使得工程费用增加的情况发生后，可以与雇主协商调整 GMP。可能的情况包括( )。
A.发生设计变更或补充图纸
B.雇主签约交由 CM 承包商管理的施工承包商与 CM 承包商签约的合同价小于 GMP 中的相应金额
C.雇主签约交由 CM 承包商管理的施工承包商与 CM 承包商签约的合同价大于 GMP 中的相应金额
D.雇主签约交由 CM 承包商管理的雇主指定分包商与 CM 承包商签约的合同价大于 GMP 中的相应金额
E.雇主要求变更材料、设备的标准、系统、种类、数量和质量
67.工程设计投标的评比一般分为( )，评标委员会必须严格按照招标文件确定的评标标准和评标办法进行评审。
A、技术标
B、经济标
C、管理标
D、合同标
E、商务标
68.机电设备招标的承包范围，除了交付约定的机组设备外，还包括伴随服务，下列选项属于伴随服务内容的有( )。
A、试运行
B、设备监造
C、实施所供货物的现场组装
D、监管设备安装并对安装质量负责
E、对买方的管理人员进行培训
69.依据《合同法》，下列有关解决合同争议方式的表述中，错误的有( )。
A.当事人双方未达成仲裁协议的，仲裁机构不能受理
B.当事人对仲裁裁决不满的，可以申请法院进行二审
C.一方当事人不履行仲裁裁决的，对方可以请求法院执行
D.仲裁裁决书自作出裁决之日起发生法律效力
E.建设工程合同的纠纷必须由被告所在地法院审理
70.公开招标和邀请招标的区别包括( )。
A.对投标人资质的要求不同
B.竞争程度不同
C.招标费用不同
D.邀请投标人的方式不同
E.评标工作量不同
71.对委托人和监理人都有约束力的合同文件包括( )。
A.监理招标文件
B.监理中标函
C.合同实施过程中双方签署的补充文件
D.监理合同标准条件
E.工程量清单
72.施工合同履行中，承包人采购的材料经检验合格后已在施工中使用，工程师后来发现材料不符合设计要求，则( )。
A.承包人负责拆除
B.承包人承担拆除发生的费用
C.发包人承担拆除发生的费用
D.延误的工期不予顺延
E.已完成的工程应予计量支付
73.施工合同采用可调价合同时，可以对合同价款进行相应调整的情况包括( )。
A.国家规定应缴纳的税费发生变化
B.工程造价管理部门公布的价格调整
C.电价发生变化
D.承包人租赁的设备损坏增加了维修费用
E.一周内非承包人原因停水造成停工累计超过8小时
74.组织设计原则包括( )。
A、主观能动原则
B、专业分工与协作统一原则
C、权责一致原则
D、才职相称原则
E、弹性原则
75.建设工程立项阶段建设监理工作的主要内容有( )。
A、协助业主准备工程报建手续
B、可行性论证咨询/监理
C、技术经济论证
D、编制项目风险评价报告
E、编制建设工程投资匡算
76.项目施工准备阶段收集的信息不包括( )。
A、施工图会审和交底记录
B、施工单位提交的开工报告
C、工序交接制度
D、施工单位管理水平
E、进场设备的保修记录
77.履约保证的形式有（ ）。
A.履约担保金
B.履约保证金
C.履约银行保函
D.履约商业保函
E.履约担保书
78.施工合同中的核心条款规定的工作程序和责任适用于（ ）的各类施工合同。
A.施工承包
B.材料承包
C.设计施工总承包
D.设备承包
E.交钥匙工程承包
79.下列有关隐蔽工程与重新检验提法中正确的有（ ）。
A.承包人自检后书面通知工程师验收
B.工程师接到承包人的通知后，应在约定的时间与承包人共同检验
C.若工程师未能按时提出延期检验要求，又未能按时参加验收，承包人可自行检验
D.若工程师已经在验收合格记录上签字，只有当有确切证据证明工程有问题的情况下才能要求承包人对已隐蔽的工程进行重新检验
E.重新检验如果不合格，应由承包人承担全部费用，工期不予顺延
80.建筑工程一切险的被保险人具体包括（ ）。
A.业主或工程所有人
B.承包人或者分包人
C.技术顾问
D.招标代理人
E.业主聘用的建筑师、工程师及其他专业顾问