1.下列合同属于按照承发包的不同范围和数量进行划分的是( )。
A.建设工程勘察合同
B.建设工程设计施工总承包合同
C.建设工程设计合同
D.建设工程施工合同
2.某单位与某设计院就购买该设计院设计专利签定了合同，此合同法律关系的客体是( )。
A.物
B.行为
C.智力成果
D.活动
3.最高额抵押权设立前已经存在的债权，( )。
A.可以直接转入最高额抵押担保的债权范围，事后通知当事人即可
B.经当事人同意，可以转入最高额抵押担保的债权范围
C.应当直接转入最高额抵押担保的债权范围
D.不得转入最高额抵押担保的债权范围
4.下列关于留置担保的说法中，正确的是( )。
A.留置不以合法占有对方财产为前提
B.可以留置的财产仅限于动产
C.留置担保可适用于建设工程合同
D.留置以合法占有对方固定资产有前提
5.根据《中华人民共和国保险法》，投保人参保建筑工程一切险的建筑工程项目，保险人须负责 赔偿因( )造成的损失和费用。
A.设计错误
B.原材料缺陷
C.不可预料的意外事故
D.工艺不完善
6.在进行选择保险人决策时，一般应当考虑的因素至少包括( )。
A.安全、服务、信用
B.安全、服务、成本
C.服务、成本、效率
D.技术、效率、成本
7.根据《标准施工招标文件》的要求,不属于招标文件的内容是( )。
A.招标公告或投标邀请书
B.投标人须知
C.评标办法
D.工程量清单计价规范
8.根据《标准施工招标文件》的规定，招标人接受中标人提交的履约保证金后，双方签订合同协 议书。在签订合同的( )内，退还招标人和其他所有投标人的投标保证金及银行同期存款利息， 完成本次项目招标的全部工作。
A.1 个月
B.15 日
C.5 个工作日
D.5 日
9.施工招标资格预审分初步审查和详细审查两个阶段进行，下列属于初步审查内容的是( )。
A.提供资料的有效性
B.资质条件
C.财务状况
D.类似项目的业绩
10.设计招标文件是指导投标人正确编制投标文件的依据，招标人应当根据招标项目的特点和需 要编制招标文件。下列不属于设计招标文件的是( )
A.投标文件格式及主要合同条款
B.投标报价要求
C.评标标准和方法
D.技术经济指标要求
11.根据《建设工程设计合同(一)》 [GF-2000-0209]，下列关于建设工程设计深度要求的说法中，正确的是( )。
A.设计标准不得高于国家规范的强制性要求
B.技术设计文件应满足编制初步设计文件的需要
C.施工图设计文件应满足设备材料采购的需要
D.方案设计文件应满足编制工程预算的要求
12.设计合同履行过程中，设计审批部门拖延对设计文件审批的损失应由( )。
A.发包人承担
B.设计人承担
C.双方各自承担
D.设计审批部门承担
13.承包人应对施工工艺进行全过程的质量检查和检验，认真执行自检、互检和工序交叉检验制 度，下列关于检验的说法不正确的是( )。
A.承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后即无需通知监理人检查
B.经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖
C.监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整或返工后，由监理人重新 检查
D.承包人应对施工工艺进行全过程的质量检查和检验，认真执行自检、互检和工序交叉检验制度
14.根据《标准施工招标文件》规定，关于对承包人施工设备的控制说法不正确的是( )。
A.承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划或质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更 换施工设备，增加的费用和工期延误由承包人承担
B.承包人的施工设备和临时设施应专用于合同工程，未经监理人同意，不得将施工设备和临时设 施中的任何部分运出施工场地或挪作他用
C.对目前闲置的施工设备或后期不再使用的施工设备，经监理人根据合同进度计划审核同意后， 承包人方可将其撒离施工现场
D.以上说法都不正确
15.设计施工总承包合同订立时，无条件补偿条款规定承包人复核时未发现发包人要求的错误， 实施过程中因该错误导致承包人增加了费用和(或)工期延误，发包人应( )。
A.仅承担由此增加的费用
B.仅承担由此增加的工期延误
C.仅承担由此增加的费用和(或)工期延误
D.承担由此增加的费用和(或)工期延误，并向承包人支付合理利润
16.设计施工总承包合同承包人需要变动保险合同条款时，应( )。
A.将变动结果及时通知发包人
B.事先征得发包人与监理人的同意
C.事先征得发包人同意，并通知监理人
D.事先征得监理人同意，并通知发包人
17.关于材料采购合同货样买卖的表述中，不正确的是( )。
A.货样买卖是指当事人双方按照货样或样本所显示的质量进行交易
B.凭样品买卖的当事人应当封存样品，并可以对样品质量予以说明
C.出卖人交付的标的物应当与样品及其说明的质量相同
D.凭样品买卖的买受人不知道样品有隐蔽瑕疵的，即使交付的标的物与样品相同，出卖人交付的标的物质量仍然应当符合同种物的最高标准
18.某材料采购合同中约定了提交数量与订购数量之间的合理镑差，合同履行过程中，供货方交 付的材料多于订购数量，且超过了合理镑差界限，但采购方同意接受多付材料时，下列关于货款 的说法中，正确的是( )。
A.按订购数量加多付数量计算货款
B.按订购数量支付货款，多交付部分不在追加货款
C.按交货数量减去合理镑差时的数量计算货款
D.按交货数量加上合理镑差时的数量计算货款
19.材料采购合同履行中，检验水泥碱量的质量检验方法是( )。
A.化学分析
B.理论换算法
C.物理试验法
D.经验判别法
20.依据 FIDIC 施工合同条件，有关指定分包商的特点表述正确的是( )
A.合同关系主体为业主和指定分包商
B.指定分包商工作内容为承包商必须完成范围外的特定部分
C.承包商对指定分包商违约的行为承担责任
D.由工程师负责协调管理
21.关于 CM 合同的说法不正确的是( )。
A.CM 合同属于总承包管理承包合同，有别于施工总承包商承包后对分包合同的管理
B.依据雇主委托项目实施阶段管理的范围和管理责任不同，分为代理型 CM 合同和风险型 CM 合同两类
C.代理型 CM 合同，CM 承包商只为雇主对设计和施工阶段的有关问题提供咨询服务，不承担项目的实施风险
D.风险型 CM 合同，要求在设计阶段为雇主提供咨询服务但不参与合同履行的管理，施工阶段相当于总承包商，与分包商、供货商签订分包合同，承担各分包合同的协调管理职责，在保证工程按设定的最大费用前提下完成工程施工任务
22.FIDIC《施工合同条件》规定，某些项目的工程量清单中包括有“暂列金额”款项，其使用权全部归( )控制。
A.承包商
B.工程师
C.分包商
D.业主
23.某工程，设备及工器具购置费为6000万元，建筑安装工程费为50000万元，工程建设其他费为3000万元，铺底流动资金为6000万元，基本预备费率为5%.该项目估算的基本预备费应为( )万元。
A、1500
B、1750
C、2950
D、1250
24.下列关于紧前工作、紧后工作和平行工作的说法正确的是( )。
A、在双代号网络图中，工作与其紧前工作之间不可能有虚工作存在
B、在网络图中，相对于某工作而言，可以与该工作同时进行的工作即为该工作的平行工作
C、紧前工作、紧后工作及平行工作是工作之间施工组织关系的具体表现
D、工作之间施工组织关系是正确绘制网络图的前提条件
25.根据《施工合同标准文本》的规定，因承包人违约而解除合同，发包人的行为正确的是( )。
A、发包人不可派人员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工
B、发包人无权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施
C、发包人扣留使用承包人在现场的材料设备，则发包人不能再享有索赔的权利
D、发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货合同或任何服务协议转让给发包人
26.下列关于《卓越绩效评价准则》与ISO 9000的表述，正确的是( )。
A、卓越绩效模式主要关注过程
B、ISO 9000是多元化目标
C、卓越绩效是有限的目标
D、ISO 9000主要关注过程
27.根据《标准施工合同》，承包人向监理人递交索赔意向书的时效是( )。
A、7
B、14
C、28
D、30
28.建设工程项目设备材料采购招标，对于技术复杂或技术规格、性能、技术要求难以统一的，一般采用( )进行评标。
A、最低投标价法
B、综合评标法
C、综合评估法
D、评标价法
29.在建设项目各类招标中，关于工程设计招标的说法，正确的是( )。
A、发包任务一般分为初步设计招标和技术设计招标
B、设计招标的评标应采用经评审的最低投标价法
C、勘察设计不能够一次性总体招标
D、设计招标通常采用设计方案竞选的方式
30.大型工程设备的采购招标中，有关修正投标报价计算错误的描述错误的是( )。
A、单价计算的结果与总价不一致，以单价为准
B、文字表示的数值与用数字表示的不一致，以数字表示的数值为准
C、评标委员会改正后请投标人签字确认，作为投标书的有效组成部分
D、投标人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝
31.以下关于施工企业意外伤害保险的说法中，正确的是( )。
A、保险费由建设单位支付
B、实行施工总承包的，保险费由总包单位支付
C、保险期限自建设工程开工之日起至工程交付使用止
D、提前竣工的，保险责任仍按原定时间终止
32.按照FIDIC《施工合同条件》规定，在( )后，业主应将保留金全部返还给承包商。
A.颁发工程接收证书
B.颁发履约证书
C.签发最终支付证书
D.承包商提交结清单
33.依据监理合同示范文本规定，下列监理工作中，属于“额外监理工作”的是( )。
A.根据委托人的指示，监理人编写采用新技术施工的质量验收标准
B.按照委托人的要求，监理人办理开工许可手续
C.因施工承包人严重违约，委托人解除合同后的善后工作
D.因施工承包人延误工期，延长时间的监理工作
34.在施工索赔中，工程师处理索赔的决定( )。
A.承包人必须接受
B.不具有强制性的约束力
C.仲裁机构应予以认可
D.排除了法院的诉讼管辖
35.甲公司经过资产重组分立为乙、丙两家公司，乙公司与丙公司协商后将某合同的履行归于乙公司。对此，以下说法正确的是( )。
A.乙、丙公司之间的协议有效，无需通知合同对方当事人
B.乙、丙公司之间的协议有效，只需通知合同对方当事人即可
C.乙、丙公司之间的协议经甲公司同意后通知合同对方当事人即可
D.乙、丙公司之间的归属协议，若合同对方当事人不同意，则丙公司对该合同承担连带责任
36.《建设工程监理规范》规定的“C”类表是为建设各单位准备的，其中工程变更单在建设单位提出变更时，按照( )原则进行。
A、建设单位填写并签发，项目总监理工程师下达变更指令后，施工单位进行施工
B、建设单位填写，由建设单位现场代表、项目总监理工程师、本工程设计技术负责人、项目经理签认，项目监理部签发，项目总监理工程师下达变更指令后，施工单位进行施工
C、建设单位直接填写后，通知施工单位进行施工
D、建设单位现场代表填写，交由项目监理部签发，并委托设计单位编制设计变更文件，签转项目监理部，施工单位收到工程变更单后，实施工程变更
37.根据《中华人民共和国建筑法》规定，从事建筑活动的( )，应当依法取得相应的执业资格证书，并在执业资格证书许可范围内从事建筑活动。
A、设计要求、工程设计不符合建筑工程质量标准的，监理单位有权要求施工企业和设计单位改正
B、建筑工程质量标准、工程设计不符合设计要求的，监理单位有权要求施工企业和设计单位改正
C、设计要求、工程设计不符合建筑工程质量标准的，监理单位应当报告建设单位要求施工企业和设计单位改正
D、工程设计要求的，监理单位有权要求建筑施工企业改正，发现工程设计不符合建筑工程质量标准的，应当报告建设单位要求设计单位改正
38.由监理人员现场监理某工序过程完成情况的活动称为( )。
A、旁站
B、见证
C、巡视
D、施工监理
39.《建设工程监理规范》规定，监理单位派驻施工现场项目监理机构的总监理工程师应由具有( )以上同类工程监理工作经验的人员担任。
A、1年
B、2年
C、3年
D、5年
40.分包合同发生的索赔问题，涉及到总包合同中业主的义务和责任时，由总承包商向业主提出索赔，由( )进行协调。
A、总包项目经理
B、分包项目经理
C、监理工程师
D、业主代表
41.在项目监理机构内部，总监理工程师主要的职能是( )。
A、规划
B、决策
C、执行
D、检查
42.经由谈判确定的( )应当纳入监理合同的附件之中，成为监理合同文件的组成部分。
A、监理大纲
B、监理规则
C、监理实施细则
D、承包合同
43.不同等风险量曲线所表示的风险量大小与其与风险坐标原点的距离( )。
A、成正比
B、成反比
C、无关
D、有多种不同的关系
44.根据项目法人责任制的规定，在( )后，正式成立项目法人。
A、项目建议书被批准
B、设计概算被批准
C、施工图设计完成
D、可行性研究报告被批准
45.根据《建设工程设计合同(示范文本)》规定，关于设计成果的说法，错误的是（ ）。
A.设计概算不得超过合同约定的设计限额
B.设计文件中不得采用未经有资质检测机构试验论证的新材料
C.设计标准不得低于国家或行业规定的强制性标准
D.设计标准不得高于国家或行业规定的强制性标准
46.踏勘现场后涉及对招标文件进行澄清修改的，招标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间至少（ ）日前以书面形式通知所有招标文件收受人。
A.5
B.10
C.15
D.30
47.标的物需要运输的，是指标的物由出卖人负责办理托运，（ ）是独立于买卖合同当事人之外的运输业者的情形。
A.出卖人
B.买受人
C.承运人
D.委托人
48.下列关于设计施工总承包合同的说法正确的是（ ）。
A.设计方案最优
B.有利于发包人对承包人的监督和检查
C.可以减少设计变更
D.增加承包人的索赔
49.建设工程合同应当采用书面形式，是（ ）的体现。
A.合同标的的特殊性
B.合同履行期限的长期性
C.计划和程序的严格性
D.合同形式的特殊要求
50.法律事实是指能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象和事实，法律事实包括（ ）。
A.社会事件与合法行为
B.自然与非自然
C.事件和行为
D.主体与客体
51.在《担保法》规定的担保方式中，不能作为抵押的财产包括( )。
A 土地使用权
B.社会团体的教育设施
C.土地所有权
D.抵押人所有的交通工具
E.依法被监管的财产
52.下列选项中，不符合标底规定的是( )。
A.招标人必须编制标底且标底是保密的
B.一个招标项目可以有两个标底
C.招标人不得规定最低投标限价
D.招标人不得规定最高投标限价
E.标底的编制机构也可以参加编制标底项目的投标工作
53.关于标底说明文件的表述中，正确的是( )。
A.标底只能作为评标的参考
B.若招标项目设有标底，应当在开标时公布
C.标底说明属于招标文件的投标人须知中的内容，招标人可以自行决定是否编制标底
D.可以投标报价是否接近标底作为中标条件或以投标报价超过标底上下浮动的某一范围作为否决 投标的条件
E.不得以投标报价是否接近标底作为中标条件
54.综合评估法详细评审的内容有施工组织设计、项目管理机构、投标报价和其他因素 4 个方面，其属于施工组织设计评审重点是( )。
A.内容完整性和编制水平
B.施工方案和技术措施的合理性
C.质量管理体系的可靠性和针对性
D.环境保护管理体系与措施的完整性和有效性
E.项目经理的任职资格及以往的工程施工管理业绩表明能胜任本项目的工作
55.建设工程设计评标标准主要包括的内容是( )
A.设计方案的优劣
B.投入、产出经济效益比较
C.设计进度快慢
D.设计资历和社会信誉
E.设计新颖性
56.《建设工程设计合同(一)》 [GF-2000-0209]适用于民用建设工程设计的合同，其主要条款包 括( )。
A.发包人应提供的有关资料和文件
B.委托设计任务的范围和内容
C.项目投资要求
D.工程用地规划
E.双方的责任
57.根据《建设工程设计合同(一)》 [GF-2000-0209]的规定，发包人的责任包括( )。
A.为设计人派驻现场的工作人员提供方便条件
B.外部协调工作
C.负责审查各阶段设计文件
D.对外商的设计资料的审查
E.保护设计人的知识产权
58.按照标准施工合同通用条款对监理人的相关规定，监理人居于施工合同履行管理的核心地位 的主要表现有( )。
A.承包人收到监理人发出的任何指示，视为已得到发包人的批准，应遵照执行
B.监理人应按照合同条款的约定，公平合理地处理合同履行过程中涉及的有关事项
C.在发包人授权范围内独立处理合同履行过程中的有关事项，行使通用条款规定的，以及具体施 工合同专用条款中说明的权力
D.除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或被授权的监理人员处取得指示
E.“商定或确定”条款规定，总监理工程师在协调处理合同履行过程中的有关事项时，应首先与 合同当事人协商，尽量达成一致
59.关于施工准备阶段监理人开工通知的说法中，正确的有( )。
A.当发包人的开工前期工作已完成且临近约定的开工日期时，应委托设计单位按专用条款约定的 时间向承包人发出开工通知
B.如果约定的开工已届至，但发包人应完成的开工配合义务尚未完成(如现场移交延误)，由于监 理人不能按时发出开工通知，仅顺延合同工期无需赔偿承包人的损失
C.如果约定的开工已届至，但发包人应完成的开工配合义务尚未完成(如现场移交延误)，由于监 理人不能按时发出开工通知，仅赔偿承包人的相应损失即可，工期不予顺延
D.如果发包人开工前的配合工作已完成且约定的开工日期已届至，但承包人的开工准备还不满足 开工条件，监理人仍应按时发出开工的指示，合同工期不予顺延
E.监理人征得发包人同意后，应在开工日期 7d 前向承包人发出开工通知，合同工期自开工通知中载明的开工日起计算
60.关于承包人原因延误的说法正确的是( )。
A.未能按合同进度计划完成工作时，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用
B.由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金
C.订立合同时，应在专用条款内约定逾期竣工违约金的计算方法和逾期违约金的最高限额
D.专用条款说明中建议，违约金计算方法约定的日拖期赔偿额，可采用每天为多少钱或每天为签 约合同价的千分之儿
E.最高赔偿限额为签约合同价的 5%。
61.关于建设工程施工合同竣工验收的表述中，正确的有( )。
A.竣工验收基本合格但提出了需要整修和完善要求时，监理人应指示承包人限期修好，并立即发 放工程接收证书
B.经监理人复查整修和完善工作达到了要求，再签发工程接收证书，竣工日仍为承包人提交竣工 验收申请报告的日期
C.竣工验收不合格，监理人应按照验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程认真返工重作或 进行补救处理，并承担由此产生的费用
D.承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告
E.重新验收如果合格，则工程接收证书中注明的实际竣工日，应为承包人第一次提交竣工验收报 告的日期
62.工程接收证书颁发后，承包人的下列场地清理行为符合监理人检验合格要求的有( )。
A.监理人指示的其他场地清理工作已全部完成
B.施工场地内残留的垃圾已大部分清除出场
C.临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原
D.工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按监理人指示全部清理
E.按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地
63.设计施工总承包合同订立文件中发包人要求的工程范围包括( )。
A.竣工验收及工程款的结算工作
B.发包人的配合工作
C.工作界区说明
D.临时工程的设计与施工范围
E.永久工程的设计、采购、施工范围
64.在材料采购合同履行中，现场交货数量验收的方法有( )。
A.衡量法
B.物理实验法
C.理论换算法
D.查点法
E.抽检实验法
65.设计招标中，下列因素属于评标标准的有( )。
A、投标单位的社会信誉
B、投标方案的投入、产出经济效益比较
C、设计进度快慢
D、投标单位的企业规模大小
E、设计资历
66.在进行大型工程设备的采购招标过程中，下列选项属于没有实质性响应的招标文件有( )。
A、用文字表述的数值与数字表示的数值不一致
B、投标保证金形式不符合招标文件要求
C、投标人没有提交投标保证金
D、超出经营范围投标
E、资格证明文件不全
67.在工程设计招标中，技术复杂项目的建筑工程设计包括( )阶段。
A、初步设计
B、施工图设计
C、技术设计
D、总体规划设计
E、建筑工程设计
68.卓越绩效评价准则与ISO 9000的不相同点包括( )。
A、基本原理和原则
B、基本理念和思维方式
C、关注点和目标
D、使用方法(工具)相同
E、导向和驱动力
69.农用土地征用费由( )及耕地占用税等组成，并按被征用土地的原用途给予补偿。
A、土地补偿费
B、安置补助费
C、土地投资补偿费
D、土地管理费
E、土地占用费
70.施工合同采用可调价合同时，可以对合同价款进行相应调整的情况包括( )。
A.国家规定应缴纳的税费发生变化
B.工程造价管理部门公布的价格调整
C.电价发生变化
D.承包人租赁的设备损坏增加了维修费用
E.一周内非承包人原因停水造成停工累计超过8小时
71.按照《建设工程质量管理条例》规定，最低保修期限为2 年的工程有( )。
A.地基基础工程
B.电气管线工程
C.设备安装工程
D.装修工程
E.屋面防水工程
72.材料采购合同履行中，供货方交付产品时，可以作为双方验收依据的有( )。
A.双方签订的采购合同
B.施工合同对材料的要求
C.合同约定的质量标准
D.合同未约定的推荐性质量标准
E.双方当事人共同封存的样品
73.依据FIDIC《施工合同条件》，下列有关争端裁决委员会的说法中，正确的有( )。
A.业主与承包商各提名1 位专家作为争端裁决委员会成员
B.争端裁决委员会成员的报酬由双方平均分担
C.业主和承包商可单方面向争端裁决委员会征求建议
D.业主或承包商提名的争端裁决委员会成员应各自从本单位获得报酬
E.争端裁决委员会成员可在业主或承包商的项目部担任技术顾问
74.建设工程监理组织协调方法中的交谈协调法的作用有( )。
A、保持信息畅通
B、寻求协作和帮助
C、及时发布工程指令
D、协商效果好
E、科学的协调方法
75.设立监理的资质审查要注重以下条件，即( )。
A、从事过监理业务的人员比例达到规定要求
B、单位负责人资格条件符合要求
C、申请的监理业务范围与人员专业配套的一致性
D、构成经济实体
E、非专业技术人员比例符合规定
76.在风险管理理论中，将风险因素分为( )。
A、自然风险因素
B、主观风险因素
C、道德风险因素
D、心理风险因素
E、生理风险因素
77.在( )情况下.申请注册入员不能获得注册。
A、同时注册于两个及以上单位
B、年龄在60周岁以上
C、不具备完全民事行为能力
D、在申报注册过程中有弄虚作假行为
E、受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日不满两年
78.在采用EPC模式时，应具备以下条件：( )。
A、有完整、足够详细的设计图纸
B、给投标人充分的资料和时间
C、业主直接按照合同规定向承包商支付工程款
D、业主代表不能过分干预承包商的工作
E、业主代表对承包商的施工质量进行严格的监督和检查
79.指定代理或法定代理可因（ ）而终止。
A.监护关系消灭
B.被代理人或代理人死亡
C.被代理人取得或者恢复民事行为能力
D.作为被代理人或者代理人的法人终止
E.指定代理的人民法院或指定单位撤销指定
80.按照标准施工合同通用条款对监理人的相关规定，有关监理人指示通用条款明确规定（ ）。
A.监理人应按照合同条款的约定，公平合理地处理合同履行过程中涉及的有关事项
B.除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或被授权的监理人员处取得指示
C.监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人施工成本增加和(或)工期延误，由发包人承担赔偿责任
D.承包人收到监理人发出的任何指示，视为已得到发包人的批准，应遵照执行
E.监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人权利、义务和责任