1.下列合同属于按照承发包的不同范围和数量进行划分的是( )。
A.建设工程勘察合同
B.建设工程设计施工总承包合同
C.建设工程设计合同
D.建设工程施工合同
2.关于合同法律关系的说法，正确的是( )。
A.合同法律关系可以没有内容
B.技术秘密不能作为合同法律关系的客体
C.法律事实能够引起合同法律关系的消灭
D.只有行为能够引起合同法律关系的消灭
3.法人成立进行注册登记时，应当以( )为住所。
A.主要办事机构所在地
B.主要经营场所所在地
C.主要合同履行地
D.董事长的户口所在地
4.无权代理主要包括没有代理权.超越代理权或者代理权终止后的行为。对于无权代理，如果未 经被代理人追认，则应由( )承担责任。
A.被代理人
B.代理人
C.第三人
D.行为人
5.关于定金的表述，不正确的是( )。
A.债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回
B.给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金
C.定金合同从合同成立之日起生效
D.定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的 20％
6.某建设单位与某施工企业签订的施工合同约定开工日期为 2017 年 3 月 15 日。2016 年 12 月 20 日，该建设单位投保建筑工程一切险保险。施工企业为避免材料价格上涨承担风险，于 2017 年 4 月 10 将主要材料运至工地，2017 年 4 月 15 日主体结构准备施工，后因设备原因，工程实际开工 日为同年 4 月 20 日，该建筑工程一切险保险责任的生效日期为( )。
A.2017 年 3 月 15 日
B.2016 年 1 月 20 日
C.2017 年 4 月 10 日
D.2017 年 4 月 20 日
7.某项目的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力，则招标人( )。
A.可以采用直接委托方式发包
B.可以自行招标，但应当备案
C.可以自行招标，无需备案
D.必须委托中介机构代理招标
8.招标过程中出现下列情形( )，招标人应当重新招标。
A.投标截止时间止，投标人少于 5 家
B.经评标委员会评审后否决所有投标
C.中标候选人放弃中标
D.投标人对招标文件提出异议
9.某项目招标，经评标委员会评审认为所有投标都不符合招标文件的要求，这时应当( )。
A.与相对接近要求的投标人协商，改为议标确定中标人
B.改为直接发包
C.用原招标文件重新招标
D.修改招标文件后重新招标
10.以设备寿命周期成本为基础的评标价法是在综合评标价的基础上，进一步加上一定运行年限 内的费用作为评审价格。这些贴现值计算的费用不包括( )。
A.估算寿命期内所需的燃料消耗费
B.估算寿命期内所需备件及维修费用
C.估算寿命残值
D.人工工资费用
11.根据《建设工程设计合同(一)》 [GF-2000-0209]，下列关于建设工程设计深度要求的说法中，正确的是( )。
A.设计标准不得高于国家规范的强制性要求
B.技术设计文件应满足编制初步设计文件的需要
C.施工图设计文件应满足设备材料采购的需要
D.方案设计文件应满足编制工程预算的要求
12.《建设工程设计合同(一)》 [GF-2000-0209]规定，设计人负责设计的建(构)筑物需注明 ( )
A.施工方案
B.使用年限
C.竣工验收的标准
D.设计变更的年限
13.设计人交付设计文件完成合同约定的设计任务后，发包人从项目预期效益考虑要求增加部分 专业工程的设计内容。由于设计人当时承接的设计任务较多，在发包人要求的时间内无力完成变 更增加的工作，故发包人征得设计人同意后，将此部分的设计任务委托给另一设计单位完成。变 更设计完成并经监理工程师审核后发给承包人施工，但因设计原因出现质量事故，则事故的责任 应由( )。
A.设计人承担
B.承接变更的设计人承担
C.设计人与承接变更的设计人共同承担
D.承接变更的设计人与监理工程师共同承担
14.关于预付款担保的表述中，说法正确的是( )。
A.担保方式也是不采用无条件担保形式
B.担保期限自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款 止
C.担保金额尽管在预付款担保书内填写的数额与合同约定的预付款数额一致，但与履约担保不同，当发包人在工程进度款支付中已扣除部分预付款后，担保金额相应递减
D.保函格式中明确说明：“本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去发包人按合同 约定在向承包人签发的进度付款证书中扣除的金额”。即保持担保金额与剩余预付款的金额相等原则
15.某工程采用的是不足额投保方式投保的工程一切险，工程受到保险事件的损失时，保险金不 足以赔偿损失，一般来说，其中永久工程的损失差额由( )补偿。
A.保险公司
B.发包人
C.承包人
D.发包人和承包人共同
16.根据《标准施工招标文件》，关于索赔时限的规定的说法，错误的是( )。
A.承包人应在确认引起索赔的事件发生后 28 天内向监理人发出索赔通知书
B.承包人应在确认引起索赔的事件后 28 天内向监理人提交索赔通知书
C.对于具有连续影响的索赔事件，承包人应在该事件产生的影响结束后 42 天内，递交一份 最终索赔报告
D.监理人在收到最终索赔报告的 28 天内未作答复即视为该索赔报告已经认可
17.根据《标准施工招标文件》中合同条款的规定，下列承包人可以索赔工期和费用的情形是( )。
A.承包人遇到不利物质条件
B.发包人要求承包人提前竣工
C.异常恶劣的气候条件
D.法律变化引起的价格调整
18.国际设计工程总承包合同通常采用( )的承包方式，项目建设的预期目标容易实现。
A.固定工期、固定费用
B.固定工期、浮动费用
C.浮动工期、浮动费用
D.浮动工期、固定费用
19.在标准总承包合同的通用条款中规定，履行合同过程中，构成对发包人和承包人有约束力的 文件包括：①合同协议书；②发包人要求；③承包人建议书；④价格清单；⑤中标通知书；⑥投 标函及投标函附录；⑦专用条款；⑧通用合同条款；其优先解释顺序为( )。
A.①-②-③-④-⑤-⑥-⑦-⑧
B.①-⑤-⑥-⑦-⑧-②-③-④
C.⑥-⑦-③-④-⑧-②-①-⑤
D.①-②-⑧-③-④-⑤-⑥-⑦
20.设计施工总承包合同订立时，无条件补偿条款规定承包人复核时未发现发包人要求的错误， 实施过程中因该错误导致承包人增加了费用和(或)工期延误，发包人应( )。
A.仅承担由此增加的费用
B.仅承担由此增加的工期延误
C.仅承担由此增加的费用和(或)工期延误
D.承担由此增加的费用和(或)工期延误，并向承包人支付合理利润
21.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，“发包人要求”中竣工试验的第三阶段应对( )提出要求。
A.联动试车
B.性能测试
C.单车试验
D.投料试车
22.依据《合同法》，出卖人按照约定标的物置于交付地点，买受人违反约定没有收取的，标的物毁损、灭失的风险自违反约定之日起由( )承担。
A.买受人
B.出卖人
C.运输人
D.买受人与出卖人
23.供货方供应的袋装水泥，采购方与供货方进行现场交货的数量检验时，应采用( )计算交货 数量。
A.查点法
B.理论换算法
C.衡量法
D.经验鉴别法
24.施工承包单位按照监理工程师审查批准的配合比进行现场拌和材料的加工。如果现场作业条件发生变化需要对配合比进行调整时，则应执行( )程序。
A、质量预控
B、承包商自检
C、质量检验
D、技术复核
25.下列关于施工合同履行过程中竣工前的单机无负荷试车的说法中，不正确的是( )。
A. 安装工程具备试车条件时，由承包人组织试车
B. 承包人应在试车前 48 h 内向工程师发出要求试车的书面通知
C. 试车记录由发包人准备
D. 试车合格，工程师在试车记录上签字
26.合同法律关系是一种重要的( )。
A.法律关系
B.权利关系
C.义务关系
D.自然关系
27.在FIDIC的《施工合同条件》中，合同协议书应当在()后签订。
A.开标
B.发出中标函
C.提交履约保证
D.开工
28.根据《国务院关于投资体制改革的决定》，对于企业投资《政府核准的投资项目目录》以外的项目，投资决策实行的制度是( )。
A、审批制
B、核准制
C、备案制
D、公示制
29.在建设项目各类招标中，关于工程设计招标的说法，正确的是( )。
A、发包任务一般分为初步设计招标和技术设计招标
B、设计招标的评标应采用经评审的最低投标价法
C、勘察设计不能够一次性总体招标
D、设计招标通常采用设计方案竞选的方式
30.招标人编写招标投标书面情况报告，确定中标人( )日内向建设行政主管部门备案。
A、10
B、15
C、21
D、28
31.在建设工程施工招标中，下列关于投标人须知的说法，正确的是( )。
A、投标人须知包括文字说明和投标人须知前附表两个文件
B、投标人须知是对所有招标项目的专用性规定
C、投标人须知与招标项目具体特点和实际需要无必然联系
D、附表中的内容可以与正文内容相抵触
32.赶工合同履行过程中，若合同文件约定不一致时，正确的解释顺序应为( )。
A.中标通知书、工程量清单、标准
B.施工合同通用条款、施工合同专用条款、图纸
C.投标书、施工合同通用条款、工程量清单
D.中标通知书、工程报价单、投标书
33.按照FIDIC《施工合同条件》规定，合同有效期的结束时间为( )。
A.签发工程接收证书日
B.颁发履约证书日
C.结清单生效曰
D.签发最终支付证书日
34.按照FIDIC《施工合同条件》规定，由于业主原因使分包商受到损失，分包商向承包商提出索赔时，承包商( )。
A.可以拒绝索赔
B.应承担全部责任
C.先行赔偿再向业主追索
D.代替分包商向工程师递交索赔报告
35.某工程项目的承包人具有设计资质。承包人将完成的设计文件按规定的审查程序获得批准后提交监理工程师审核，经监理工程师签认后承包人按图样施工。施工中发现由于设计计算错误，已经施工的部分工程需要拆除，设计文件必须修改。则该事件的损失应由( )。
A.审查单位与监理单位共同承担
B.承包人与审查单位连带承担
C.承包人全部承担
D.承包人承担设计损失，发包人承担施工损失
36.依据委托监理合同示范文本的规定，监理人可以单方面提出终止合同的情况是( )。
A.委托人未能为监理人提供与监理有关的工程资料
B.非监理人原因暂停监理业务超过6个月
C.委托人无正当理由拖欠监理酬金超过3周
D.委托人拒付合理化建议
37.对债务人以明显不合理低价转让财产危害债权人利益的行为，债权人可以( )撤销。
A.自行
B.请求主管部门
C.请求人民法院
D.请求工商行政管理部门
38.承包人可就执行工程师加快施工速度以缩短工期的指令引起的施工成本增加提出索赔。该索赔的类型属于( )。
A.工程延误索赔
B.工程变更索赔
C.工程加速索赔
D.合同工期索赔
39.根据《建设工程勘察合同(示范文本)》，若有毒、有害等危险勘察现场作业需要看守时，应由()**人员负责安全保卫工作。
A、发包人
B、勘察人
C、监理人
D、项目施工单位
40.对复杂而又缺乏经验的工程设计，可采用三阶段设计，一般不单独进行()招标。
A.概念设计
B.初步设计
C.技术设计
D.施工图设计
41.根据《中华人民共和国建筑法》规定，从事建筑活动的( )，应当依法取得相应的执业资格证书，并在执业资格证书许可范围内从事建筑活动。
A、设计要求、工程设计不符合建筑工程质量标准的，监理单位有权要求施工企业和设计单位改正
B、建筑工程质量标准、工程设计不符合设计要求的，监理单位有权要求施工企业和设计单位改正
C、设计要求、工程设计不符合建筑工程质量标准的，监理单位应当报告建设单位要求施工企业和设计单位改正
D、工程设计要求的，监理单位有权要求建筑施工企业改正，发现工程设计不符合建筑工程质量标准的，应当报告建设单位要求设计单位改正
42.《中华人民共和国建筑法》规定，建筑工程主体结构的施工( )。
A、必须由总承包单位自行完成
B、可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位
C、经总监理工程师批准，可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位
D、经业主批准，可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位
43.我国的《建设工程监理规范》适用于( )。
A、施工阶段质量监理
B、施工阶段全方位监理
C、工程建设全过程质量监理
D、工程建设全过程的全方位监理
44.审查施工单位选择的分包单位的资质在( )。
A、建设工程立项阶段
B、建设工程招标阶段
C、建设工程施工准备阶段
D、建设工程施工阶段
45.在建设工程实施过程中，监理工程师应当跟踪了解工程进展情况，掌握第一手资料，为分析偏差原因，确定纠偏措施提供可靠依据是建设工程目标中( )环节的重要工作。
A、纠正
B、对比
C、反馈
D、转换
46.向城建档案馆归档的应该是( )。
A、所有工程文件
B、所有工程档案
C、《建设工程归档整理规范》规定的工程文件
D、《建设工程归档整理规范》规定的工程档案
47.在建设工程三大目标控制中，( )对进度控制的作用最为突出。
A、合同管理
B、组织协调
C、全方位控制措施
D、全过程控制措施
48.《建筑法》规定，建筑工程主体结构的施工( )。
A、经总监理工程师批准，可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位
B、经建设单位批准，可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位
C、可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位
D、必须由总承包单位自行完成
49.下列担保方式中，不转移对担保财产占有的是（ ）。
A.留置
B.抵押
C.定金
D.质押
50.有关建设工程材料设备采购合同的特点，下列说法中正确的是（ ）。
A.出卖人与买受人订立买卖合同，是以转移财产所有权为目的
B.买受人转移财产所有权，必须以买受人支付价款为对价
C.买卖合同是双务、无偿合同
D.除了法律有特殊规定的情况外，当事人之间意思表示一致，买卖合同即可成立，并以实物的交付为合同成立的条件
51.按承包的内容划分，属于建设工程合同的有( )。
A.建设工程监理合同
B.建设工程勘察合同
C.建设工程设计合同
D.建设工程施工合同
E.建设物资采购合同
52.关于建设工程合同管理的基本方法正确的是( )。
A.严格执行建设工程合同管理相关法律法规
B.普及相关法律知识，培训合同管理人才
C.设立合同管理机构，配备合同管理人员
D.建立合同管理目标制度
E.不实行示范文本制度
53.下列属于代理的法律特征包括( )。
A.代理人必须在代理权限范围内实施代理行为
B.代理行为的法律后果归属于被代理人
C.代理人和被代理人对代理行为的法律后果承担连带责任
D.代理行为必须是具有法律意义的行为
E.代理人以被代理人的名义实施代理行为
54.在《担保法》规定的担保方式中，( )能作为保证人。
A.公民
B.国家机关
C.企业法人的分支机构
D.企业法人的职能部门
E.经国务院批准为使用外国政府贷款进行转贷的国家机关
55.关于评标，下列说法不正确的是( )。
A.评标委员会成员名单一般应于开标前确定，且该名单在中标结果确定前应当保密
B.评标委员会必须由招标人的代表及其有关的技术.经济等方面的专家组成，且其人数为 5 人以上 的奇数
C.评标委员会成员应从事相关专业领域工作满 5 年并具有高级职称或者同等专业水平
D.评标委员会成员不得与任何投标人进行私人接触
E.技术经济等方面专家人数应不少于成员总数的四分之三
56.关于《标准施工招标资格预审文件》的说法正确的是( )。
A.《标准施工招标资格预审文件》与《标准施工招标文件》配套使用
B.标准资格预审文件的使用格式与标准招标文件相同，均是正式文件内容适用于所有工程，对应 于资格预审文件的部分条、目，结合招标工程项目特点和实际需要，将具体要求和说明置于申请 人须知前附表中
C.行业标准的施工招标资格预审文件应不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》中的“申 请人须知" (申请人须知前附表除外)、“资格审查办法" (资格审查办法前附表除外)
D. “申请人须知前附表” 用于进一步明确“申请人须知”正文中的未尽事宜，招标人应结合招 标项目具体特点和实际需要编制和填写，但不得与“申请人须知”正文内容相抵触，否则抵触内 容无效
E.招标人应根据招标项目具体特点和实际需要，详细列明全部审查或评审因素、标准，没有列明 的因素和标准可作为资格审查或评标的依据。
57.关于施工评标程序的说法正确的是( )。
A.评标委员会成员应当按照招标文件规定的评标标准和方法，客观、公正地对投标文件提出评审 意见
B.招标文件没有规定的评标标准和方法不得作为评标的依据
C.招标人应当根据项目规模和技术复杂程度等因素合理确定评标时间，超过三分之二的评标委员 会成员认为评标时间不够的，招标人应当适当延长
D.完成评标后，如果招标人授权由评标委员会定标，可直接确定中标人
E.若评标委员没有获得招标人的定标授权，应向招标人提交评标报告和中标候选人名单
58.初步评审过程中，发现投标人有( )的情形，其投标作废标处理。
A.按评标委员会要求澄清、说明或补正投标文件中的偏差
B.与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股
C.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出
D.为招标人不具有独立法人资格的附属机构或单位
E.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异
59.材料和通用型设备采购招标文件中划分采购标包主要考虑的因素包括( )。
A.有利于投标竞争
B.工程进度与供货时间的关系
C.工程质量
D.资金计划
E.市场供应情况
60.根据《标准施工合同》的规定，关于合同价格的说法，正确的是( )。
A.签约合同价指签订合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额，即中标价
B.合同价格指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包 人的金额
C.合同价格即承包人完成施工、竣工、保修全部义务后的工程结算总价，包括履行合同过程中按 合同约定进行的变更、价款调整、通过索赔应予补偿的金额
D.签约合同价是写在协议书和中标通知书内的固定数额，不能作为结算价款的基数
E.合同价格是承包人完成全部施工和保修义务后应得的全部合同价款，包括施工过程中按照额合 同相关条款的约定，在签约合同价基础上应给承包人补偿或扣减费用之和
61.关于设计施工总承包合同中，承包人编制进度付款支付分解表的说法正确的是( )。
A.承包人应当在收到经监理人批复的合同进度计划后 7 天内，将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报监理人审批
B.承包人应根据价格清单的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素，对拟支付 的款项进行分解并编制支付分解表
C.材料和工程设备费。分别按订立采购合同、进场验收合格、安装就位、工程竣工等阶段和专用 条款约定的比例进行分解
D.技术服务培训费按照价格清单中的单价，结合合同进度计划对应的工作量进行分解
E.其他工程价款按照价格清单中的价格，结合合同实际进度完成的工程量或者比例进行分解
62.在材料采购合同履行中，现场交货数量验收的方法有( )。
A.衡量法
B.物理实验法
C.理论换算法
D.查点法
E.抽检实验法
63.交货质量检验中的产品质量应满足规定用途的特性指标，因此合同内必须约定产品应达到的 质量标准。约定质量标准的一般原则包括( )
A.无国家标准，按企业标准执行
B.按颁布的国家标准执行
C.无国家标准而有部颁标准的产品，按部颁标准执行
D.没有国家标准和部颁标准作为依据时，可按企业标准执行
E.虽有某一标准但采购方有特殊要求时，按双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要 求执行
64.CM承包商的酬金约定通常可采用的方式是( )。
A.固定酬金
B.按总包合同价的百分比取费
C.按分包合同价的百分比取费
D.按总包合同实际发生工程费用的百分比取费
E.按分包合同实际发生工程费用的百分比取费
65.在建设工程中，建筑工程一切险的保险期终止时间可以是( )日。
A、工程动工
B、全部工程验收合格
C、工程所有人实际占有全部工程
D、施工合同约定的竣工
E、签发工程验收证书
66.设计招标中，下列因素属于评标标准的有( )。
A、投标单位的社会信誉
B、投标方案的投入、产出经济效益比较
C、设计进度快慢
D、投标单位的企业规模大小
E、设计资历
67.投标书对招标文件的响应偏离中，属于细微偏差的内容有( )。
A、投标文件中不构成实质性偏差的不正规
B、投标文件中不构成实质性偏差的不一致
C、投标文件中不构成实质性偏差的不规则
D、未提交投标保证金
E、投标保证金不足
68.在大型工程设备采购招标文件中，属于招标文件中投标人须知的有( )。
A、招标的货物和服务
B、招标文件的组成
C、投标分项报价表
D、招标投标程序
E、投标一览表
69.农用土地征用费由( )及耕地占用税等组成，并按被征用土地的原用途给予补偿。
A、土地补偿费
B、安置补助费
C、土地投资补偿费
D、土地管理费
E、土地占用费
70.依据《合同法》，法定解除合同的条件有( )。
A.合同履行过程中发生不可抗力
B.合同履行期限届满之前当事人一方明确表示不履行
C.当事人一方迟延履行主要债务
D.当事人一方违约行为致使合同目的不能实现
E.合同履行期限届满之前，当事人的行为表明不履行主要债务
71.依据《合同法》，下列有关解决合同争议方式的表述中，错误的有( )。
A.当事人双方未达成仲裁协议的，仲裁机构不能受理
B.当事人对仲裁裁决不满的，可以申请法院进行二审
C.一方当事人不履行仲裁裁决的，对方可以请求法院执行
D.仲裁裁决书自作出裁决之日起发生法律效力
E.建设工程合同的纠纷必须由被告所在地法院审理
72.招标项目开标后发现投标文件存在下列问题，可以继续评标的情况包括( )。
A.没有按照招标文件要求提供投标担保
B.报价金额的大小写不一致
C.总价金额和单价与工程量乘积之和的金额不一致
D.货物包装方式高于招标文件要求
E.货物检验标准低于招标文件要求
73.施工合同履行中，需要进行爆破作业时，承包人应完成的义务包括( )。
A.取得相关行政管理部门的爆破作业许可
B.取得爆破作业资质证件
C.与相邻建筑物所有人进行协调
D.作好施工现场的安全防护工作
E.保护相邻建筑物
74.下列在施工过程中因不可抗力事件导致的损失，应由承包人承担的有( )。
A.施工现场待安装的设备损坏
B.承包人的人员伤亡
C.在现场的第三方人员伤亡
D.承包人设备的停工损失
E.停工期间，承包人留在现场保卫人员的费用
75.依据FIDIC《分包合同条件》，分包商应立即执行的变更指令包括( )。
A.工程师直接送达的书面指令
B.工程师代表直接送达的书面指令
C.承包商代表直接送达的书面指令
D.经工程师代表确认承包商代表发出的书面指令
E.经承包商代表确认工程师代表发出的书面指令
76.测定、编制项目监理机构监理人员需要量定额的依据是( )。
A、委托监理合同
B、工程复杂程度等级
C、工程建设强度
D、监理工程师的监理工作内容
E、监理人员的技术职称结构
77.直线职能制监理组织形式的缺点有( )。
A、信息传递路线长
B、不利于互通情报
C、易产生矛盾
D、不利于目标管理专业化
E、职责不清楚
78.工程项目建设过程中，发包人要求承包人提供的担保通常有（ ）。
A.施工投标保证
B.施工合同的履约保证
C.施工合同支付保证
D.施工预付款担保
E.施工合同工程垫支保证
79.建筑材料采购合同的条款一般限于物资交货阶段，主要涉及（ ）。
A.设备安装调试
B.交接程序
C.检验方式
D.质量要求
E.合同价款的支付
80.施工合同的中标通知书是招标人接受中标人的书面承诺文件，具体写明的内容有（ ）。
A.承包的施工标段
B.投标价
C.工期
D.工程质量标准
E.投标人的项目经理名称