1.建设工程合同的承包人必须具备法人资格，并具有相应的承包资质，是由建设工程合同( )决 定的。
A.合同主体的严格性，建设工程合同一般是法人
B.合同标的的特殊性，合同标的是各类建筑产品
C.合同履行期限的长期性
D.计划和程序的严格性
2.以代理权产生的依据不同，可将代理分为委托代理、法定代理和指定代理。项目总监理工程师 是监理单位的代理人，这种代理是( )。
A.委托代理
B.法定代理
C.指定代理
D.转代理
3.合同担保方式中，既可以用当事人自己的财产又可以用第三人的财产作担保的方式是( )。
A.保证
B.定金
C.留置
D.质押
4.投保保证的有效期限从( )之日起计算。
A.招标文件出售
B.投标文件递交
C.投标截止
D.中标通知书发出
5.投标人在投标过程中出现( )时，招标人可以没收投标保证金。
A.投标文件的密封不符合招标文件的要求
B.投标文件中附有招标人不能接受的条件
C.购买招标文件后不递交投标文件
D.拒绝签字确认评标委员会对投标书中错误的修正
6.履约担保书是由保险公司、信托公司、证券公司、实体公司或社会上担保公司出具担保书，担 保额度是合同价格的( )。
A.10％
B.20％
C.30％
D.40％
7.下列表述中，符合标准施工招标文件使用特点的表述是( )。
A.标准施工招标资格预审文件和标准施工招标文件是以 9 部委联合编制的标准文件形式发布，不 同于以往各部委或行业协会颁布的合同示范文本
B.标准文件不具有强制性使用的效力
C.行业标准施工招标文件中的“专用合同条款”不得对《标准施工招标文件》中的“通用合同条 款”进行补充、细化，否则按无效处理
D.《标准文件》中的其他内容，要求招标人必须使用
8.用于明确资格审查和评标的方法、因素、标准和程序的是( )。
A.评标办法前附表
B.投标人须知前附表
C.专用合同条款
D.通用合同条款
9.下列关于评标报告的说法错误的是( )。
A.评标报告应当由评标委员会全体成员签字
B.对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应 注明
C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字并拒绝书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结 果
D.提交的评标报告无需推荐中标候选人
10.根据《标准施工招标资格预审文件》的规定，关于申请文件递交的说明不正确的是( )。
A.申请截止时间和地点，在申请人须知前附表内规定
B.招标人应当合理确定提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于 5 日
C.除申请人须知前附表另有规定的外，申请人所递交的资格预审申请文件不予退还
D.逾期送达或者未送达指定地点的资格预审申请文件，只要说明理由，招标人均应接受
11.资格预审合格者数量确定的方式中，合格制的缺点是( )。
A.参加投标的人数较多，不利于招标人在较宽的范围内择优选择中标人
B.竞争激烈可以获得较低的中标价格
C.由于投标人数多，导致评标费用低
D.由于投标人数多，导致评标时间长
12.招标的资格预审须知中规定，采用限制合格者数量为六家的方式。当排名第六的投标人放弃 投标时，应当( )。
A.仅允许排名前五名的投标人参加投标
B.改变预审合格标准，只设合格分，不限制合格者数量
C.由排名第七的递补，维持六家投标人
D.重新进行资格预审
13.采用综合评估法报价的计算错误，下列表述不正确的是( )。
A.投标报价有算术错误的，评标委员会可以按相关原则对投标报价进行修正
B.投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准
C.总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以总价金额为准
D.总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有 明显错误的除外
14.关于建筑工程设计评标标准的表述中，不正确的是( )。
A.工程设计投标的评比一般分为技术标和商务标两部分
B.通常情况下，如果招标人不接受投标人技术标方案的投标书依然可以再进行商务标的评审
C.评标委员会应当在符合城市规划、消防、节能、环保的前提下，按照投标文件的要求，对投标设计方案的经济、技术、功能和造型等进行比选、评价
D.评标委员会必须严格按照招标文件确定的评标标准和评标办法进行评审
15.下列说法中，符合设备采购招标特点的是( )。
A.采购标的属于施工合同
B.对招标设备的技术要求不允许投标人有偏差
C.投标人可以是生产厂家或贸易公司
D.采购标的包括设备，但不包括伴随服务
16.设计合同履行过程中，设计审批部门拖延对设计文件审批的损失应由( )。
A.发包人承担
B.设计人承担
C.双方各自承担
D.设计审批部门承担
17.某工程项目的设计合同，设计人提交了初步设计文件并完成了部分施工图设计任务。由于环 境影响评价未获得批准，该项目被迫暂停，此时设计合同履行的时间接近合同约定期限的一半， 设计工作已完成全部任务的 60%。若合同终止，发包人应向设计人支付( )。
A.合同约定设计费的 60％
B.双倍定金作为赔偿
C.合同约定设计费的一半
D.合同约定的全部设计费
18.关于物价浮动合同价格调整的表述中，不正确的是( )。
A.通用条款规定的基准日期指投标截止日前第 28 天
B.规定基准日期的作用是划分该日后由于政策法规的变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任
C.承包人投标阶段在基准日后不再进行此方面的调研，进入编制投标文件阶段
D.合同履行期间市场价格浮动对施工成本造成的影响是否允许调整合同价格，要视施工质量的高 低来决定
19.关于发包人要求提前竣工的说法不正确的是( )。
A.如果发包人根据实际情况向承包人提出提前竣工要求，由于涉及合同约定的变更，应与承包人 通过协商达成提前竣工协议作为合同文件的组成部分
B.协议的内容应包括:承包人修订进度计划及为保证工程质量和安全采取的赶工措施:发包人应提供的条件:所需追加的合同价款:提前竣工给发包人带来效益应给承包人的奖励
C.专用条款使用说明中建议，奖励金额可为发包人实际效益的 20%。
D.以上说法都不正确
20.承包人应对施工工艺进行全过程的质量检查和检验，认真执行自检、互检和工序交叉检验制 度，下列关于检验的说法不正确的是( )。
A.承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后即无需通知监理人检查
B.经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖
C.监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整或返工后，由监理人重新 检查
D.承包人应对施工工艺进行全过程的质量检查和检验，认真执行自检、互检和工序交叉检验制度
21.施工合同履行中，某隐蔽工程经工程师检验后进行了隐蔽。之后工程师又要求对已隐蔽的工 程重新进行检验。检验结果表明该隐蔽工程的施工质量合格，则( )。
A.发包人承担全部费用，工期相应顺延
B.发包人承担全部费用，工期不予顺延
C.承包人承担全部费用，工期不予顺延
D.承包人承担全部费用，工期相应顺延
22.下列监理人指示变更中，不属于直接指示的变更的是( )。
A.按照发包人的要求提高质量标准
B.设计错误需要进行的设计修改
C.增加承包范围外的某项新增工作
D.协调工作中的交叉干扰
23.施工阶段承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并通 知监理人。监理人没有发出指示，承包人因采取合理措施而( )。
A.增加的费用和工期延误，由发包人承担
B.增加的费用和工期延误，由承包人承担
C.增加的费用由发包人承担，工期不予顺延
D.增加的费用由承包人承担，工期给予顺延
24.关于施工阶段因承包人违约解除合同的表述中，不正确的是( )。
A.合同解除后，发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工
B.发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施
C.发包人的扣留行为不免除承包人应承担的违约责任
D.发包人的扣留行为导致发包人根据合同约定享有的索赔权利丧失
25.关于缺陷责任期的表述中，不正确的是( )。
A.缺陷责任期自实际竣工日期起计算
B.在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前
C.对于工程主要部位承包人责任的缺陷工程修复后，缺陷责任期相应延长
D.任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新 进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由发包方承担
26.下列关于设计施工总承包合同的说法错误的是( )
A.合同责任单一，责任明确
B.建设周期长
C.可以减少设计变更
D.可以减少承包人的索赔
27.FIDIC 标准合同文本中的( )，适用于承包商以交钥匙方式进行设计、采购和施工，完成一 个配备完善的工程，雇主“转动钥匙”时即可运行的总承包项目建设合同。
A.《施工合同条件》(1999 年版)
B.《生产设备和设计-施工合同条件》(1999 年版)
C.《设计采购施工(EPC)／交钥匙工程合同条件》(1999 年版)
D.《简明合同格式》(1999 年版)
28.按照 FIDIC《施工合同条件》规定，如果指定分包商不是因执行承包商的错误指令而出现违 约行为时，( )。
A.业主可将指定分包商的违约行为视为承包商的违约
B.应由选定指定分包商的工程师和指定分包商共同承担责任
C.应由承包商和指定分包商共同承担责任
D.应由指定分包商直接对业主承担责任
29.根据美国 AIA 标准合同文本，CM 合同与雇主订立合同的当事人是( )
A.建筑师
B.专业咨询机构
C.施工承包商
D.承担分包工作的分包商
30.FIDIC《施工合同条件》通用条款中未明确规定业主必须向承包商提供( )，具体工程的合同内是否包括此条款，取决于业主主动选用或融资机构的强制性规定。
A. 投标保函
B. 履约保函
C. 支付保函
D. 预付款保函
31.指定分包商是与( )签订分包合同，因而在合同关系和管理关系方面与一般分包商处于同等地位。
A.工程师
B.承包人
C.发包人
D.政府主管部门
32.合同法律关系是一种重要的( )。
A.法律关系
B.权利关系
C.义务关系
D.自然关系
33.根据《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款的规定，因不可抗力事件导致的承包人机械设备损坏及停工损失，由( )承担。
A.发包人
B.承包人
C.工程师
D.承包人和发包人共同
34.在大型工程设备的采购招标招标文件中，规定投标文件应包括的主要内容，以及说明本次招标的评审要素的文件是( )。
A、投标邀请
B、投标资料表
C、合同条款资料表
D、货物需求
35.招标项目设有标底的，标底应当在( )时公布。
A、发布招标公告
B、发售招标文件
C、开标
D、评标
36.施工工程竣工验收通过后，确定承包人的实际竣工日应为( )。
A.承包人送交竣工验收报告日
B.发包人组织竣工验收日
C.开始进行竣工检验日
D.验收组通过竣工验收日
37.按照FIDIC《施工合同条件》规定，合同有效期的结束时间为( )。
A.签发工程接收证书日
B.颁发履约证书日
C.结清单生效曰
D.签发最终支付证书日
38.依据监理合同示范文本规定，下列监理工作中，属于“额外监理工作”的是( )。
A.根据委托人的指示，监理人编写采用新技术施工的质量验收标准
B.按照委托人的要求，监理人办理开工许可手续
C.因施工承包人严重违约，委托人解除合同后的善后工作
D.因施工承包人延误工期，延长时间的监理工作
39.作为一个有经验承包商在投标阶段不可能合理预见的风险事件，如果承包商发生损失，按承包商受到的实际影响给予补偿;如果( )获得好处，也应取得相应的利益。
A.发包人
B.承包商
C.工程师
D.特殊分包商
40.接受要约的承诺人要使发出的承诺不产生法律效力，则撤回承诺的通知应当在( )到达要约人。
A.要约到达受要约人之前
B.承诺通知到达要约人之前
C.承诺通知发出之前
D.承诺通知到达要约人之后
41.某施工合同履行过程中，承包人因自身原因造成实际工程进度滞后计划进度，按照工程师要求对进度计划进行了修改，并得到工程师的确认。但执行修改后的进度计划，仍不能按期完工。下列关于该拖期的处理方法中，正确的是( )。
A.追究承包人拖期违约责任时，减少合同约定的日拖期赔偿金额
B.工程师对确认进度计划负责，承担部分拖期完工违约金
C.承包人按合同约定的拖期违约金的计算办法承担违约责任
D.按照修改后的进度计划确认新的合同工期，不视为拖期完工
42.在建设工程实施过程中，出现偏差仅采用被动控制纠偏措施( )。
A、不可将偏差控制在尽可能小的范围内
B、不会产生偏差累积效应
C、偏差可能越来越大
D、偏差一定越来越小
43.《中华人民共和国建筑法》规定，建筑工程主体结构的施工( )。
A、必须由总承包单位自行完成
B、可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位
C、经总监理工程师批准，可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位
D、经业主批准，可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位
44.在建设工程三大目标控制中，相对而言，组织协调对( )的作用最为突出且最为直接。
A、投资控制
B、进度控制
C、质量控制
D、风险控制
45.相对于一般的目标控制措施而言，风险对策更强调( )。
A、主动控制
B、被动控制
C、主动控制与被动控制相结合
D、动态控制
46.根据FIDIC施工合同条件部分条款的规定，如果承包商对助手的指示有疑义时，（ ）。
A.不需再请助手澄清，可直接按想法对其予以确认、取消或改变
B.不需再请助手澄清，可直接提交工程师请其对该指示予以确认、取消或改变
C.需再请助手澄清，再提交工程师请其对该指示予以确认、取消或改变
D.需再请助手澄清，可不提交工程师请其对该指示予以确认、取消或改变
47.某材料采购合同中约定了提交数量与订购数量之间的合理磅差，合同履行过程中，供货方交付的材料多于订购数量，且超过了合理磅差界限，当采购方同意接受多付材料时，下列关于货款的说法中，正确的是 （ ） 。
A.按订购数量加多付数量计算货款
B.按订购数量支付货款，多交付部分不再追加货款
C.按交货数量减去合理磅差时的数量计算货款
D.按交货数量加上合理磅差时的数量计算货款
48.承包人办理保险的情况下，如果承包人未按合同约定办理设计和工程保险、第三者责任保险，或未能使保险持续有效时，（ ）可代为办理，所需费用由（ ）承担。
A.发包人，发包人
B.发包人，承包人
C.监理人，发包人
D.监理人，承包人
49.对于具体工程项目建设使用的施工合同，（ ），就构成了一个内容约定完备的合同文件。
A.标价合同加上选定的核心条款和主要选项条款
B.标价合同加上选定的主要选项条款和次要选项条款
C.核心条款加上选定的主要选项条款和次要选项条款
D.核心条款加上选定的主要选项条款和标价合同
50.以下（ ）专项施工方案需要进行5人以上专项论证方案的安全性和可靠性。
A.高大模板工程
B.浅基坑工程
C.大爆破工程
D.脚手架工程
51.合同法律关系的客体中，属于行为的有( )。
A.勘察设计
B.施工安装
C.土方开挖
D.抹灰
E.借款合同
52.施工合同的履约保证形式有( )。
A.履约保证金
B.履约银行保函
C.履约担保书
D.履约承包书
E.履约留置金
53.简明标准施工招标文件适用于( )的小型项目。
A.工期不超过 12 个月
B.工期不超过 6 个月
C.技术相对简单
D.签约合同价较低
E.设计和施工不是由同一承包人承担
54.关于投标保证金的表述，正确的有( )。
A.投标截止时间前投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金
B.投标保证金有效期应当与投标有效期一致
C.采用投标保函时，金融机构出具的担保应为无条件、不可撤销的担保
D.投标人撤回已提交的投标文件，招标人已收取投标保证金的，应当自收到投标人书面撤回通知 之日起 5 日内退还
E.联合体投标的，其投标保证金由牵头人提交
55.详细审查是评定申请人的资质条件.能力和信誉是否满足招标工程的要求，但前附表没有规定 的方法和标准不得作为审查依据。其主要审查内容( ) 。
A.资质条件
B.财务状况
C.类似项目的业绩
D.信誉
E.安全负责人资格
56.下列内容中，符合设计资质管理的是( )。
A.工程设计资质分为工程设计综合资质、工程设计行业资质、工程设计专业资质和工程设计专项 资质
B.综合资质设甲级和乙级
C.取得工程设计综合资质的企业，可以承接各行业、各等级的建设工程设计业务
D.取得工程设计行业资质的企业，可以承接相应行业相应等级的工程设计业务及本行业范用内同 级别的相应专业、专项(设计施工一体化资质除外)工程设计业务
E.取得工程设计专业资质的企业，可以承接本专业相应等级的专业工程设计业务及同级别的相应 专项工程设计业务(设计施工体化资质除外)
57.材料、通用型设备采购招标应当具备的条件包括( )。
A.项目法人已经依法成立
B.有相应资金或者资金来源已经落实
C.能够提出货物的使用与技术要求
D.可以合理进行分次采购招标
E.按照国家有关规定应当履行项目审批、核准或者备案手续的，已经审批、核准或者备案
58.当工程具备( )条件时，承包人可向监理人报送竣工验收申请报告。
A.监理人要求提交的竣工验收合格证明
B.监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作
C.已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工资料
D.已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划
E.除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作外，承包人的施工已完成合同范围内的全部单位工程以及有关工作
59.关于建设工程施工合同中，分包工程竣工管理的表述，正确的有( )。
A.分包工程具备竣工验收条件后，分包人向承包人提供完整的竣工资料及竣工验收报告
B.承包人应在收到分包人提供的竣工验收报告之日起 3d 内通知发包人进行验收，分包人应配合承包人进行验收
C.根据总承包合同无需由发包人验收的部分，承包人应按照总承包合同约定的程序自行验收
D.分包工程竣工日期为分包人提供竣工验收报告之日。需要修复的，为首次提供的竣工报告之日
E.发包人未能按照总承包合同及时组织验收时，监理人应按照总承包合同规定的发包人验收的期 限及程序自行组织验收，并视为分包工程竣工验收通过
60.合同履行过程中，判定是否按期交货或提货，依照约定的交(提)货方式不同，可能有的情形 包括( )。
A.采购方自提产品，以供货方通知提货的日期为准
B.供货方负责代运货物，以采购方提货的日期为准
C.供货方负责代运货物，以发货时承运部门签发货单上的戳记日期为准
D.供货方送货到现场的交货日期，以供货方供货单戳记的日期为准
E.供货方送货到现场的交货日期，以采购方接收货物时在货单上签收的日期为准
61.在材料采购合同履行中，现场交货数量验收的方法有( )。
A.衡量法
B.物理实验法
C.理论换算法
D.查点法
E.抽检实验法
62.材料采购合同中，采购方的违约责任包括( )。
A.逾期付款
B.提前交付货物
C.交货数量与合同不符
D.货物交接地点错误的责任
E.不按合同约定接受货物
63.根据 FIDIC《施工合同条件》，关于竣工试验的说法，正确的有( )
A.雇主可以对竣工试验结果作出通过的结论
B.雇主可以对竣工试验结果作出拒收的结论
C.雇主可以接收竣工试验表明存在缺陷的部分工程
D.雇主同意接收竣工试验有缺陷的工程应全额支付工程款
E.实际竣工试验没有缺陷是颁发接收证书的前提
64.根据 FIDIC《施工合同条件》的规定，对工程竣工检验不合格且经过修正缺陷后重复竣工检 验也未通过的，监理人可以采取的处理方法有( )。
A.建议业主解除合同
B.经业主同意颁发接收证书，折价接收该工程
C.指示再进行一次重复的竣工检验
D.颁发接收证书并延长保修期限
E.要求承包商雇佣其他有能力的承包商修复缺陷
65.英国 NEC 合同文本的主要选项条款包括( )。
A.管理合同
B.成本补偿合同
C.带有工程量清单的目标合同
D.误期损害赔偿
E.关键业绩指标
66.下列关于《卓越绩效评价准则》评分系统的说法，正确的有( )。
A、基本要求是各条目最核心的概念和最基本的主题
B、总体要求是各条目最核心的概念和最基本的主题
C、多项要求是各条目最核心的概念和最基本的主题
D、总体要求是条目要求中最重要的特征
E、基本要求是条目要求中最重要的特征
67.农用土地征用费由( )及耕地占用税等组成，并按被征用土地的原用途给予补偿。
A、土地补偿费
B、安置补助费
C、土地投资补偿费
D、土地管理费
E、土地占用费
68.《卓越绩效评价准则》的评价内容中，过程管理包括( )。
A、过程的识别与设计
B、过程的实施与改进
C、分析过程
D、过程和结果
E、PDCA循环
69.下列有关违约金的表述中，错误的有( )。
A.合同中必须约定违约金
B.约定的违约金低于实际损失，当事入可以请求人民法院或仲裁机构予以增加
C.约定的违约金过分高于实际损失，当事人必须按约定的违约金执行
D.合同中未约定违约金，当事人一方可以要求对方依法支付违约金
E.违约方支付违约金后，对方仍有权要求其履行债务
70.公开招标和邀请招标的区别包括( )。
A.对投标人资质的要求不同
B.竞争程度不同
C.招标费用不同
D.邀请投标人的方式不同
E.评标工作量不同
71.施工合同履行中，承包人采购的材料经检验合格后已在施工中使用，工程师后来发现材料不符合设计要求，则( )。
A.承包人负责拆除
B.承包人承担拆除发生的费用
C.发包人承担拆除发生的费用
D.延误的工期不予顺延
E.已完成的工程应予计量支付
72.材料采购合同履行中，供货方交付产品时，可以作为双方验收依据的有( )。
A.双方签订的采购合同
B.施工合同对材料的要求
C.合同约定的质量标准
D.合同未约定的推荐性质量标准
E.双方当事人共同封存的样品
73.依据FIDIC《施工合同条件》，下列有关争端裁决委员会的说法中，正确的有( )。
A.业主与承包商各提名1 位专家作为争端裁决委员会成员
B.争端裁决委员会成员的报酬由双方平均分担
C.业主和承包商可单方面向争端裁决委员会征求建议
D.业主或承包商提名的争端裁决委员会成员应各自从本单位获得报酬
E.争端裁决委员会成员可在业主或承包商的项目部担任技术顾问
74.除了促进监理人员努力钻研监理业务、提高业务之外，实行监理工程师执业资格考试的意义在于：( )。
A、统一监理工程师的业务能力标准
B、有利于公正地确定监理人员是否具备监理工程师的资格
C、合理建立工程监理人才库
D、同国际接轨，开拓国际工程监理市场
E、限制外国工程咨询人员进入中国建筑市场
75.建设工程监理实施原则有：( )。
A、经济效益原则
B、权责一致原则
C、总监理工程师负责原则
D、公正、独立、自主原则
E、严格监理，热情服务原则
76.在下列内容中，属于Partnering模式要素的是( )。
A、友好
B、信任
C、合作
D、共享
E、参与
77.在( )情况下.申请注册入员不能获得注册。
A、同时注册于两个及以上单位
B、年龄在60周岁以上
C、不具备完全民事行为能力
D、在申报注册过程中有弄虚作假行为
E、受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日不满两年
78.除了促进监理人员努力钻研监理业务，提高业务之外，实行监理工程师执业资格考试的意义在于( )。
A、统一监理工程师的业务能力标准
B、有利于公正地确定监理人员是否具备监理工程师的资格
C、合理建立工程监理人才库
D、同国际接轨，开拓国际工程监理市场
E、限制外国工程咨询人员进入中国建筑市场
79.按照《招标投标法》，关于招标方式的说法，正确的有（ ）。
A.公开招标的投标人不受地域和行业限制
B.议标是招标方式的一种
C.竞争性谈判是招标方式的一种
D.邀请招标不能限制投标人的数量
E.公开招标意味着招标时间长、费用高
80.指定代理或法定代理可因（ ）而终止。
A.监护关系消灭
B.被代理人或代理人死亡
C.被代理人取得或者恢复民事行为能力
D.作为被代理人或者代理人的法人终止
E.指定代理的人民法院或指定单位撤销指定